建筑工程劳务分包合同示范文本
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》建设工程施工劳务分包合同(示范文本)第一章总则第一条合同的目的和范围本合同的目的是为了明确建设工程施工劳务分包的权责，保障各方合法权益，加强合同管理，确保施工工作的顺利进行。
第二条合同的定义建设工程施工劳务分包合同，是指在总包合同的基础上，将某些特定的劳务项目委托给劳务分包商进行施工的合同。
第三条相关法律法规和规章制度本合同的订立、履行和解释，应遵守国家相关法律法规和规章制度以及有关建设工程施工劳务分包的政策。
第二章合同的主体第四条甲方甲方为建设工程的总包商，具有相应的资质和经验。
第五条乙方乙方为劳务分包商，能够提供相应的劳务分包服务，并具有相应的资质和经验。
第三章合同的内容第六条劳务分包内容1. 甲方委托乙方进行具体劳务分包工作，工作内容包括但不限于：施工人员的招募和管理施工材料和机械设备的供应施工现场的管理和协调2. 乙方必须按照甲方的要求和工期完成劳务分包工作，并对工作质量负责。
第七条合同价款和支付方式1. 合同价款为人民币X元（大写:X），乙方应按照合同约定的支付方式和时间收取合同价款。
2. 乙方应提供有效的发票和相关凭证，甲方应按照约定的支付方式和时间支付合同价款。
第八条效果日期和工期1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 工期为个工作日/月，具体工期根据施工计划确定。
第九条合同的变更和解除1. 甲方有权根据工程的实际情况，对合同内容进行变更，并书面通知乙方。
2. 乙方应对变更后的合同内容进行确认，如有异议应及时提出并协商解决。
3. 若因不可抗力等原因需要解除合同，双方应协商解决，并按照法律法规进行相应的赔偿和补偿。
第四章合同的违约和争议解决第十条合同的违约责任若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方造成的损失。
第十一条争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
(截至2019年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版
(截至2019年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局目录1、劳务分包人资质情况 (3)2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 (3)3、分包工作期限 (3)4、质量标准 (4)5、合同文件及解释顺序 (4)6、标准规范 (4)7、总（分）包合同 (4)8、图纸 (4)9、项目经理 (5)10、工程承包人义务 (5)11、劳务分包人义务 (6)12、安全施工与检查 (7)13、安全防护 (7)14、事故处理 (7)15、保险 (8)16、材料、设备供应 (8)17、劳务报酬 (9)18、工时及工程量的确认 (9)19、劳务报酬的中间支付 (10)20、施工机具、周转材料供应 (10)21、施工变更 (10)22、施工验收 (11)23、施工配合 (11)24、劳务报酬最终支付 (12)25、违约责任 (12)26、索赔 (13)27、争议 (13)28、禁止转包或再分包 (14)29、不可抗力 (14)30、文物和地下障碍物 (15)31、合同解除 (15)32、合同终止 (16)33、合同份数 (16)34、补充条款 (16)35、合同生效 (16)建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同.doc
GF—2003—0214建设工程施工劳务分包合同示范文本（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或专业工程承（分）包人)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3、分包工作期限开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天4、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)本合同附件；(3)本工程施工总承包合同；(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7、总（分）包合同7．1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本
附件4劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程名称北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
12、分包合同内容：2.12.234，5、分包工作期限67、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1师（项目经理）委托权限：商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2，7日书面通知发包人。
22.3，上岗证号。
22.4，职务：23、图纸：24、材料：24.1计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。
发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5%。
24.325、质量标准：26、安全文明施工标准：重伤事故为零；轻伤频率小于‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
劳务分包合同模板(合同示范文本)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改劳务分包合同模板(合同示范文本)The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other劳务分包合同模板(合同示范文本)发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：××××××××（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：从××××年××月起至××××年*月止。
三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
2003年建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
2003年建设工程施工劳务分包合同(示范文本)一、合同双方本合同由以下两个单位签订：甲方：____________________________ (以下简称“发包单位”)乙方：____________________________ (以下简称“分包单位”)二、合同目的和范围1.为了保证工程质量，按合同约定分别履行各自的工作职责，双方在平等自愿的基础上，就发包单位将工程的一部分劳务分包给分包单位的有关事项达成了以下约定。
2.本合同项下的分包内容为___________(详细描述分包内容和工作范围)。
三、合同金额1.分包金额为 ___________(具体金额以人民币大写和小写表示)，包含人工、材料等费用。
2.付款方式：(详细说明付款方式)3.发生变更的费用各自承担。
四、工期1.工程期限自____年___月___日起至____年___月___日止。
2.工程进度由发包单位和监理单位共同监督。
五、质量保证本工程由发包单位和监理单位共同檢验验收和评定成果。
六、保证金分包单位需按照标准规定交纳保证金，具体数额为_________(以人民币大写和小写表示)。
七、施工安全和劳动保护1.双方应严格遵守国家、省、市安全生产和劳动保护法律、法规、规章制度，对施工人员进行安全和劳动保护教育，提高安全生产和劳动保护意识。
2.因工程质量或安全事故由于双方原因造成的损失和责任由双方共同承担。
八、违约责任1.若任何方未能履行本合同规定之任何一项，其他方有权通过法律途径追究其责任，并应承担相关的赔偿责任。
2.如因不可抗力因素，不能完全实行本合同，经双方协商一致可予解除合同，但分包单位须退还已领取的保证金，其他的损失由各自承担。
九、争议解决方式双方如发生任何争议，应当以友好协商的方式解决。
若无法协商解决，则可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同解除本合同有效期届满，自动终止；在合同有效期内，双方协议或法律规定解除本合同的，应当互相协商解决。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工劳务分包合同甲方：（全称）鉴于甲方拟在（项目名称）工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务，双方经友好协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、合同工程名称：（项目名称）二、合同工程内容：1.工程地址：（具体地址）2.工程范围：（工程范围描述）3.工程内容：（施工内容描述）三、乙方承包的劳务内容及费用：1.劳务内容：乙方承担（具体劳务内容描述）2.劳务费用：（劳务费用明细）四、工作期限：1.本合同工期为（具体工期时限）。
2.如因特殊原因需要变更工期，双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准：1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求，达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利，乙方应积极配合，并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用：1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式：（按合同约定的支付方式）3.如工程质量验收不合格，应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任：1.甲方如未按期支付劳务费用，应按未支付劳务费用金额的（日／月）支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的，应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决：1.本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至（争议解决机构）进行调解或仲裁。
2.争议解决地点：（具体地点）十、其他事项：（其他事项的约定）十一、合同生效及变更：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同，双方应经协商一致后签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除：1.本合同如需解除，应经双方协商一致后签订解除协议。
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：中煤建工集团有限公司劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）国家推行的强制和现行的有关标准和规范（2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
2022-2023年资料员《资料员专业管理实务》预测试题10(答案解析)
2022-2023年资料员《资料员专业管理实务》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.( )属于安全功能的检验资料。
（）A.大型灯具牢固性试验记录B.抽气（风）道检查记录C.室外环境检测报告D.节能保温测试记录E.避雷接地电阻测试记录正确答案：A、E本题解析：暂无解析2.《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF2003）由（）组成。
A.协议书.通用条款B.协议书.专用条款C.通用条款.专用条款D.合同条款和三个附件正确答案：D本题解析：合同条款和附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表3.施工试验报告及见证检测报告汇总的工程文件档案资料是是（）A.混凝土试块试验报告B.水泥进场复验报告C.砂、石料进场复验报告D.粉煤灰进场复验报告正确答案：A本题解析：施工试验报告及见证检测报告汇总的工程文件档案资料是混凝土试块试验报告4.钢筋出厂质量证明文件归档保存的单位是( )单位。
（）A.施工B.监理C.建设D.城建档案馆E.相关正确答案：A、B、C、D本题解析：暂无解析5.下列案卷内文字材料排列顺序错误的是（）A.批复在前、请示在后B.定稿在前、印本在后C.主体在前、附件在后D.按事项、专业顺序排列正确答案：B本题解析：文字材料应按事项、专业顺序排列。
同一事项的请求与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不应分开，并应按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。
6.甲中学拟在校园内建造一幢四层教学楼，通过招投标选择乙设计院进行建筑设计、丙监理公司进行工程监理、丁建筑公司进行建筑施工。
教学楼建主体结构采用钢筋混凝土框架结构、柱下钢筋混凝土井格基础，建筑面积为2000㎡。
教学楼的施工质量监督手续和安全监督手续由（）办理。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF－2003－0213)建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通知（2003年8月13日建市[2003]168号）各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、工商行政管理局，国务院有关部门，新疆生产建设兵团建设局，山东、江苏省建管局：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，我们编制了《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）和《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF－2003－0214），现印发给你们，与已经颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0211）配套使用。
附件一：建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF－2003－0213)第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
北京市建设工程劳务分包合同 示范文本
北京市建设工程劳务分包合同示范文本《北京市建设工程劳务分包合同示范文本》甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市建设工程施工分包管理暂行规定》等有关法律、法规的规定，经双方平等协商，达成一致，签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第二条劳务分包范围2.1 乙方承担本合同第一条所述工程的劳务分包工作，包括但不限于：____________________。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成劳务分包范围内的各项工作，并保证工程质量、安全、进度等指标的达到。
第三条合同价格及支付3.1 本合同工程价款为固定价格，均为不含税金的价格。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程价款。
3.3 甲方支付给乙方的工程价款，乙方应按国家相关法律法规规定缴纳税费。
第四条合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的工资、福利、保险等合法权益。
4.2 乙方应严格按照国家有关法律法规和甲方的管理制度，做好施工现场的安全生产、文明施工等工作。
4.3 乙方应确保工程质量，不得出现质量问题，如出现质量问题，乙方应承担相应的维修、返工等费用。
4.4 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程价款，否则乙方有权暂停施工。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 乙方未按照约定完成劳务分包工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
建筑工程劳务合同(9篇)
建筑工程劳务合同甲方: _____（通常为用工单位）乙方: _____（姓名、性别、年龄、住址）用工形式: _____鉴证编号: _____甲方因生产经营需要, 经考核, 录用乙方_____（姓名）为_____（工程名称）工人, 遵照国家有关劳动法律法规, 经双方协商, 签订本合同。
第一条甲方录用乙方从事_____（工作名称）第二条劳动合同期限从____年____月____日起至____年____月____日时止。
其中试用期限为____个月, 至____年____月____日止。
第三条: 甲方的基本权利义务是一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。
二、保护乙方的合法权益, 按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及_____福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。
第四条: 乙方的基本权利义务是一、享受_____待遇（写明待遇的内容）二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条: 工资待遇_____（要写明确具体）第六条: 工作时间_____（每周不超过____小时）第七条: 劳动_____及福利待遇第八条: 劳动合同的变更和解除:_____（写明变更和解除的条件。
如双方可以规定, 合同生效后, 甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。
任何一方解除合同, 须提前____天通知对方, 方能解除合同, 并办理有关手续。
）第九条本合同_____式份, 甲乙双方各执____份, 报鉴证机关存留一份。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）: _____ 乙方（签字）: _____法人代表（签字）_________年____月____日 ____年____月____日签订地签订地点: _____ 签订地点: _____建筑工程劳务合同（二）发包方: （以下简称甲方）承包方: （以下简称乙方）依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《宁夏回族自治区有关规定》及公司的规定规章制度, 为明确双方的责、权、利, 在确保工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下, 遵循平等、公平、诚信的原则, 经双方协商一致同意签订本合同, 双方严格遵照执行。
建设工程施工劳务分包合同示范文本(2024精)
建设工程施工劳务分包合同示范文本1. 合同背景及目的本合同由甲方（简称“总包方”）与乙方（简称“劳务分包方”）共同签署，旨在明确双方在建设工程施工劳务分包合作中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益。
2. 合同内容2.1 项目概述甲方承包某建设工程项目，根据项目需要，将部分劳务分包给乙方，乙方将按照甲方的要求提供相关劳务。
2.2 工程范围劳务分包方应根据甲方提供的工程设计和施工方案，按时提供劳务，并确保所提供的劳务符合法律法规和相关标准。
2.3 付款方式根据劳务分包方完成的工作量和质量，甲方按照双方协商确定的价格和付款方式进行支付。
3. 劳务分包方的权利和义务3.1 权利劳务分包方有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、材料清单等必要文件，以便按时完成工程。
3.2 义务劳务分包方应按照甲方要求提供劳务，并确保劳务的质量和安全。
如发生劳务质量问题或安全事故，劳务分包方有责任承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 总包方的权利和义务4.1 权利总包方有权要求劳务分包方按照合同要求提供劳务，并对劳务的质量和安全进行监督和检查。
4.2 义务总包方应根据乙方提供的劳务情况，按照约定的付款方式和价格支付劳务费用。
5. 合同变更与终止条款5.1 变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，必须经过双方协商一致，并签订书面变更合同，方可生效。
5.2 终止6. 法律适用与争议解决6.1 法律适用本合同的成立、有效性、解释和履行，应适用相关法律法规。
6.2 争议解决双方如发生争议，应首先互相协商解决，若无法协商一致，可向有关仲裁机构提出仲裁申请，或根据约定向人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
7.2 合同的附件与合同正文具有同等效力。
7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024最新住建部劳务分包合同示范文本
2024最新住建部劳务分包合同示范文本甲方(承包商):_________________乙方(劳务分包商):_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：主要包括但不限于施工图纸所示的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。
4. 工程规模：总建筑面积为________平方米，总造价为人民币________元。
5. 工程进度：自本合同签订之日起，预计施工周期为________个月。
6. 工程设计单位：__________________。
7. 工程施工单位：__________________。
8. 监理单位：__________________。
9. 本合同签订后，如因设计变更、施工原因或其他不可抗力因素导致工程量或工程质量发生变化，甲乙双方应按照实际发生的情况重新协商确定合同价款。
二、劳务分包范围及标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成本合同约定的劳务分包工作。
2. 乙方应按照国家有关规定和行业标准，保证施工质量和安全，确保工程顺利进行。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员和技术管理人员，并对其进行培训和考核。
4. 乙方应按照甲方的要求，及时报送施工进度、质量、安全等方面的资料和信息。
5. 乙方应按照甲方的要求，参加有关会议和验收活动，配合甲方做好协调工作。
6. 乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行管理，保持施工现场整洁、有序。
7. 乙方应按照甲方的要求，对施工材料进行保管和管理，防止损坏和浪费。
8. 乙方应按照甲方的要求，对施工设备进行维护和管理，确保设备正常运行。
9. 乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行管理和培训，提高施工人员的技能水平和安全生产意识。
建筑劳务分包合同范本建筑工程劳务分包合同
建筑劳务分包合同范本建筑工程劳务分包合同建筑劳务分包合同范本:2014版建筑企业劳务分包合同示范文本合同编号:建设工程施工劳务分包合同2014版工程名称：甲方：乙方：甲方（总承包人）：乙方(劳务分包人)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。
1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4建筑面积及层数：2、劳务作业分包项目分包项目内容：3、履约担保乙方须向甲方提供合同价款%（总计元）的履约保证金。
分包工程验收合格、结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（附“作业队工资发放表”（表样4））后7日内，甲方将履约保证金无息返还乙方。
履约保证金采取以下第（）种方式： 3.1以现金方式在合同签订前缴纳；3.2从甲方应付乙方在合同签订前完成转账手续；3.3以乙方自有资产作为履约担保，双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）；3.4第三方以其自有财产为乙方提供连带履约担保，双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）。
不管采取何种形式提供履约保证金，乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订日内签订《保证合同》（详见附件二）。
在本合同约定日期内未办理抵押登记手续或未签订上述《保证合同》的，甲方有权解除合同，乙方已进场施工的，按实结算后乙方在规定期限内退场；未进场的，乙方所发生的各项费用由其自行承担。
因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题，给甲方造成损失的，由乙方对甲方的损失承担赔偿责任，履约保证金不予返还；若履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失，以乙方保修金补足。
导致合同无法继续履行的，甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同，并且双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______，具体内容为_______。
工程地点为_______。
2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准，以及工程进度和质量要求，应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。
二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______（大写）___元整。
2. 工程款的支付方式为_______，具体款项及时间如下：_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。
3. 工程款的支付方式不得随意更改，如有变更须双方一致同意。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工，并在规定时间内完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准，对施工过程和施工质量负全部责任，并保证工程质保期内的质量问题及时整改。
四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工过程中无事故发生。
2. 乙方应配备足够的安全生产人员，并对施工人员进行安全教育和培训。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 若双方一方未履行本合同义务，造成另一方损失的，有权要求履行或赔偿损失，并可以解除该合同。
建设工程劳务分包合同示范文本
建设工程劳务分包合同总承包人：陕西建工第三建设集团有限公司（以下简称“甲方”）分包人：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。
第一条工程概况、乙方概况、分包范围及分包内容1.1工程概况：工程名称：工程地址：工程概况：1.2乙方概况：营业执照：颁发机构：；注册号：；年检有效期截止日：组织机构代码证：颁发机构：；代码：；年检有效期截止日：资质证书：颁发机构：；证书编号：；年检有效期截止日：安全生产许可证书：颁发机构：；证书编号：；年检有效期截止日：税务登记证：颁发机构：；税号：1.3分包范围及分包内容：分包范围（楼号、部位等）及分项工程名称具体分包内容：（1）工程：工程特点：乙方工作内容：乙方承包的辅材、机具：（2）工程：工程特点：乙方工作内容：乙方承包的辅材、机具：第二条工期要求2.1 乙方于年月日进场开始施工，年月日分包工程全部完工，合同工期总日历天数为天。
2.2 主要阶段性节点完成时间：2.3 其他阶段性工作完成时间，执行甲方下达的工期进度计划。
第三条质量要求3.1 必须符合现行有效的国家、行业标准、规范及设计要求，符合乙方向甲方承诺的或对外公开宣传的企业技术质量标准，如上述标准之间存在不一致，以要求更严格者为准。
完工后，甲乙双方会同监理工程师，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关验收规范、标准进行验收，质量“合格”。
双方约定适用于本工程的规范、标准包括：。
3.2 甲方总承包的整体工程质量目标为创建“杯”，乙方分包的工程质量应当与此相匹配。
甲方为达到该质量目标，对乙方提出的质量要求或具体细节做法，即便高于本合同第3.1条款所约定的标准，乙方也应当接受，且合同价格并不因此而调整（双方在确定合同价格时已充分考虑到这一因素）；但甲方要求明显超出实际需要或者超出国内同行业可预见程度的除外。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
合同编码：建设工程施工劳务分包合同xxxxx建设（集团）有限公司二〇一六年建设工程施工劳务分包合同第一部分合同协议书工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称一致或三方协议中被委托方名称一致）劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程概况1.1总包工程名称：。
1.2总包工程地点：。
1.3分包工程名称：。
1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。
1.5分包范围：；主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。
2、分包合同工期2.1合同工期：计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日工期总日历天数为：天2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。
3、质量标准本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。
4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）中标通知书（如果有）；（2）分包人的投标书及其附件；（3）本合同及其附件；（4）本合同工程建设标准及有关技术要求；（5）图纸；（6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件；（7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
5、合同价款5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务分包合同示范文本合同编号：劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与工程发包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、乙方资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；6、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总包合同7.1 甲方应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。
当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 乙方应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 甲方应在劳务分包工作开工天前，向乙方提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、甲方义务10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：。
（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在年月日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）；（5）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：；（6）在年月日前向乙方提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为：；10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；10.5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10.7、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11、乙方义务11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11.5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；11.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查12.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
12.2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护13.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。
13.3、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。
14、事故处理14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险15.1、乙方施工开始前，甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用。
15.3、甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
甲方自行投保的范围（内容为：。
15.4、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
乙方自行投保的范围为：。
15.5、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
增补：乙方应当依据《劳动法》、《工伤保险条例》规定，为其工作人员办理工伤保险，并及时、足额缴纳保险费。
乙方工作人员发生工伤事故的，乙方应当依据《工伤保险条例》有关规定向有关劳动部门报告，并及时办理工伤认定申请。
16、材料、设备供应16．1 乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，费用另行约定。
如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
16．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16．3 甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）16．4甲方委托乙方采购低值易耗性材料的费用，由乙方凭采购凭证，另加%的管理费向甲方报销。
17、劳务报酬17．1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。
17．2 本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17．3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计元。
17．4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元。
17．5 采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元；，单价为元。
17．6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过％，按变化前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形：18、工时及工程量的确认18．1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
18．2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。
18．3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月（或旬、日）将完成的工程量报甲方，由甲方确认。
对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
19、劳务报酬的中间支付19．1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款元；（2）中间支付：第一次支付时间为年月日，支付元；第二次支付时间为年月日，支付元；……19．2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，乙方与甲方双方约定支付方法为。
19．3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应20．1 甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。