新版建设工程施工合同示范文本2013
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
(GF —2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
(完整word版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)(示范文本)
《建设工程施工合同》(G F-2013-0201)(示范文本) (用心整理的精品word文档,可以编辑,欢迎下载)作者:------------------------------------------日期:------------------------------------------(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201).doc
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同目的和背景根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)达成本合同,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障合同履行的顺利进行。
二、合同范围1. 甲方聘请乙方承担建设工程施工(以下简称“工程”)的全部或部分工程内容和范围如下:(详细列明工程范围)三、工程价款与支付方式1. 工程价款总额为(具体金额),甲方应按照约定的支付方式和时间表支付给乙方。
2. 工程价款的支付方式和时间表如下:(具体说明支付阶段、付款比例和时间节点)四、工程期限1. 工程开始日期为(具体日期),工程竣工日期为(具体日期)。
2. 如因不可抗力或其他合同约定情况导致工程延期完成的,乙方应及时书面通知甲方,并说明具体延期原因及预计完成时间。
五、质量标准与验收1. 工程的质量应符合国家有关法律法规及技术标准的规定。
2. 乙方完成工程后,应向甲方提交相应的验收资料,并协助甲方进行验收。
3. 甲方进行验收时,如发现工程的质量不符合约定标准或存在其他质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,直至满足约定标准为止。
六、变更和索赔1. 双方在履行合同过程中,如发生不可抗力等原因导致工程变更,应按照法律法规及合同约定的程序进行变更协商,并签订变更合同或书面协议。
2. 如因甲方原因导致的变更,甲方应承担因此产生的费用和延期等责任。
3. 乙方提供的索赔应包括必要的证明材料和相关经济损失的计算表,甲方应及时予以审查和支付。
七、违约责任1. 若一方未履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 任何一方因不可抗力等不可预见和不可避免的原因造成合同不能履行的,应及时通知对方,并提供相应证明。
八、争议解决双方如对合同履行过程中发生的任何争议无法通过友好协商解决的,应向合同签订地人民法院提起诉讼解决。
住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)2013版本.doc
住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)2013版本住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),现印发给你们。
在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2013年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)住房城乡建设部工商总局2013年4月3日(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) (GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范)说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立:甲方:法定代表人:单位:地址:联系:乙方:法定代表人:单位:地址:联系:2. 合同背景甲方计划进行建设工程,并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。
双方经协商一致,达成如下合同。
3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目:- 工程名称:- 工程地点:- 工程内容及技术要求:- 工程进度计划:- 工程质量要求:- 工程安全措施:4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为:开始日期:结束日期:4.2 付款方式根据工程进度,甲方将按照以下方式进行付款:- 首次付款:- 分期付款:- 最终付款:5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金,金额为:5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款,甲方有权采取以下措施:- 终止合同;- 暂停工程进展;- 要求乙方承担违约金。
6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。
本合同的解释权归属于双方共同。
7. 合同附件本合同所涉及的附件如下:- 所有的设计文件;- 施工图纸;- 技术规范;- 安全措施文件;- 工程进度计划;- 合同付款安排表等。
8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程:指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为;- 甲方:合同中指定的要求承担工程建设的主体;- 乙方:与甲方达成协议,承担工程施工任务的主体等。
9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,本合同可能遇到以下困难:- 资金不足:乙方可以寻找其他资金来源,或与甲方商议调整付款方式;- 土地争议:双方可以共同寻找土地权属证明,或进行法律诉讼解决争议;- 工程质量问题:乙方应按照技术要求进行施工,如有质量问题,可协商解决或进行仲裁等。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】(以下简称“甲方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:【乙方】(以下简称“乙方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:鉴于甲方拟在项目名称:地点:项目编号:通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商,双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则,经友好协商达成如下合同:第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务,确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。
2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件,乙方应进行认真研究,并在施工过程中做出合理的调整和安排。
如有必要,乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。
3. 施工范围包括但不限于:。
第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期,并按照约定的工期编制施工计划。
2. 乙方应按照施工计划进行施工,并及时向甲方汇报施工进度。
如遇不可抗力或其他特殊情况,乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。
3. 甲方可以根据工程实际情况,要求乙方进行进度调整,并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。
第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工,并严格按照相关标准和规范进行施工。
如有需要,乙方应成立质量管理小组,负责施工过程中的质量控制和问题解决。
2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料,并配合甲方进行质量验收工作。
如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担相应的责任和后果。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任,并配合甲方进行事故调查和处理。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。
根据工程进度和质量验收情况,分批支付合同价款。
支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的目的和背景本建设工程施工合同(下称“本合同”),由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订。
本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系,规范双方的义务和权益,确保项目的顺利进行。
二、合同的约定内容本合同约定以下内容:1. 工程概况双方在本合同中对工程概况进行了简要描述,包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。
2. 合同价款2.1 业主将根据合同约定,按照工程进度向承包商支付合同价款。
2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作,双方将协商确定相应的价款调整。
3. 工程质量和安全3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应及时整改并承担相应责任。
3.3 双方应共同落实施工安全措施,确保工程施工过程中的安全。
4. 施工进度和变更4.1 双方约定工程的施工进度,并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。
4.2 如需变更施工进度或工程范围,双方应及时协商并签订变更协议。
5. 材料和设备5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。
5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应承担相应责任。
6. 建设工程的移交和验收6.1 工程竣工后,承包商应通知业主进行验收。
6.2 业主有权对工程进行验收,如发现问题,承包商应及时修复。
6.3 工程验收合格后,业主将支付尾款并办理竣工手续。
7. 违约责任7.1 如一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2 如双方均违约,应按照法律的规定处理。
8. 争议解决本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定,并协商解决。
9. 其他约定双方可根据实际情况约定其他事项。
三、合同的履行和变更本合同一经双方签字盖章后生效,双方应按照合同的约定进行履行。
建设工程施工合同示范文本2013
建设工程施工合同示范文本(2013年版)第一部分:协议书一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程性质:____________________1.5 工程内容:____________________二、合同工期2.1 合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规程的要求。
3.2 工程质量等级:____级。
四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价为人民币(大写):____元整(小写):____元。
4.2 合同价格形式:____固定总价合同;____单价合同;____成本加酬金合同。
五、项目经理5.1 承包人指派项目经理:____,全面负责合同工程的管理工作。
六、合同文件构成6.1 本合同文件包括:合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单和其他双方认为应当作为合同组成部分的文件。
七、承诺7.1 承包人承诺按照合同约定完成工程,并保证工程质量达到约定标准。
7.2 发包人承诺按照合同约定支付合同价款,并按时提供施工场地、施工条件等。
八、合同生效条件8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2 本合同的有效期为合同约定的工程竣工验收合格之日起____年。
第二部分:通用合同条款一、词语定义1.1 承包人:指中标通知书确定的中标人。
1.2 发包人:指招标文件中确定的招标人。
1.3 项目经理:指承包人指派的项目经理。
1.4 合同价款:指中标通知书确定的工程中标价格。
1.5 工程:指本合同协议书中约定的工程。
二、承包人的一般义务2.1 承包人应按照合同约定完成工程,并保证工程质量达到约定标准。
建设工程施工合同示范文本2013
建设工程施工合同示范文本20131. 合同的立法依据。
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。
2. 合同的签订。
甲方与乙方在自愿、平等、公平的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,双方达成一致意见,签订本合同。
3. 合同的内容。
本合同内容包括但不限于工程概况、工程质量、工程进度、工程款支付、工程变更、工程保修等条款。
4. 工程概况。
甲方委托乙方进行的工程为(工程名称),工程地点为(具体地址),工程规模为(工程规模),工程概况详见附件一《工程概况表》。
5. 工程质量。
乙方承诺按照国家有关法律法规和工程技术标准,保证工程质量符合国家规定的标准,确保工程质量达到设计要求。
6. 工程进度。
乙方应按照合同约定的工程进度,合理安排施工计划,保证工程按时完成,如有特殊情况需延期,应提前向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可延期。
7. 工程款支付。
工程款支付方式为(具体支付方式),支付时间为(具体时间),支付金额为(具体金额),具体款项支付比例详见附件二《工程款支付计划表》。
8. 工程变更。
如因设计变更、施工调整等原因需要变更工程内容,应经甲、乙双方协商一致,签订书面变更协议,方可变更工程内容。
9. 工程保修。
工程竣工验收合格后,乙方应提供工程保修期为(具体时间),在保修期内负责对工程进行免费维修,保证工程正常使用。
10. 其他约定。
本合同未尽事宜,双方可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11. 合同的解决。
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,应向有关仲裁机构申请仲裁解决。
12. 合同的生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为建设工程施工合同示范文本2013,甲方与乙方应严格遵守合同内容,共同履行合同义务,确保工程顺利进行。
建设工程施工合同(示范文本)2013
建设工程施工合同合同编号:________________签订地点:________________签订日期:________年____月____日甲方(发包方):单位名称:_________________法定代表人:_________________地址:_______________________联系电话:___________________乙方(承包方):单位名称:_________________法定代表人:_________________地址:_______________________联系电话:___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程内容:本工程包括但不限于:______________(简要说明工程内容,如建筑施工、土建工程、机电安装等)。
4.工程规模:工程总建筑面积________平方米,总投资额________元。
5.合同工期:施工期限自________年____月____日起至________年____月____日止。
第二条合同价款及支付方式1.工程总价:本工程的合同总价为人民币________元(大写:_________元)。
2.支付方式:o预付款:甲方在合同签订后支付总价的10%,即人民币________元(大写:________元)。
o工程进度款:根据工程进度,甲方按月支付施工款项,每月支付金额为总合同价的________%,即人民币________元。
o竣工验收款:工程竣工验收合格后,甲方支付竣工款项的90%,即人民币________元;o保修期款项:在保修期满并无质量问题后,甲方支付剩余款项________元。
3.支付时间:各期款项支付时间应由双方协商确定,甲方应按时支付,乙方应提供相应的发票或结算单据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201 )进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201 )(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书...................... ............. • 0一、.............................................. 工程概况:.0二、........................................... 合同工期Q.三、........................................... 质量标准 1.四、................................................ 签约合同价与合同价格形式 (1)五、................................................ 项目经理................................................ 1.六、....................................... 合同文件构成 2.七、................................................ 承诺2..八、................................................ 词语含义................................................ 3.九、................................................ 签订时间................................................ 3.十、签订地点......................................... 3.十^一、补充协议..................................... 3.十二、合同生效....................................... 3.十三、合同份数..................................... 3.第二部分通用合同条款...................... .......... • (5)1.4标准和规范111. 一般约定.......................................... 5.1.1词语定义与解释................................ 5.1.2语言文字 (10)1.3法律 (10)1.4标准和规范111.5合同文件的优先顺序 (11)1.6图纸和承包人文件 (12)1.7联络 (13)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (14)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1.12 保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1许可或批准 (18)2.2发包人代表 (19)2.3发包人人员 (19)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (21)2.6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2.8现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (22)3.1承包人的一般义务 (22)3.2项目经理 (23)3.3承包人人员 (25)3.4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (28)3.7履约担保 (28)3.8联合体 (29)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (30)4.4商定或确定 (31)5. 工程质量 (31)5.1质量要求....................................... 3.5.2质量保证措施 (32)5.3隐蔽工程检查 (33)5.4不合格工程的处理 (35)5.5质量争议检测 (35)6. 安全文明施工与环境保护 (35)6.1安全文明施工 (35)6.2职业健康 (40)6.3环境保护 (41)7. 工期和进度 (41)7.1施工组织设计 (41)7.2施工进度计划 (42)7.3开工 (43)7.4测量放线 (44)7.5工期延误 (44)7.6不利物质条件 (45)7.7异常恶劣的气候条件 (46)7.8暂停施工 (46)7.9提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (50)8.4材料与工程设备的保管与使用 (51)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6样品 (52)8.7材料与工程设备的替代 (53)8.8施工设备和临时设施 (54)8.9材料与设备专用要求 (55)9. 试验与检验 (55)9.1试验设备与试验人员 (55)9.2取样 (56)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (56)9.4现场工艺试验 (57)10. 变更 (57)10.1变更的范围 (57)10.2变更权 (58)10.3变更程序 (58)10.4变更估价 (59)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (60)10.7暂估价 (60)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (63)11. 价格调整 (64)11.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (67)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3 计量.......................................... Z012.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (75)13. 验收和工程试车 (75)13.1分部分项工程验收 (75)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (78)13.4提前交付单位工程的验收 (80)13.5施工期运行 (81)13.6竣工退场 (81)14. 竣工结算 (82)14.1竣工结算申请 (82)14.2竣工结算审核 (83)14.3甩项竣工协议................................. .8414.4最终结清 (84)15. 缺陷责任与保修 (85)15.1工程保修的原则 (85)15.2缺陷责任期 (85)15.3质量保证金 (86)15.4 保修 (87)16. 违约 (89)16.1发包人违约 (89)16.2承包人违约 (91)16.3第三人造成的违约 (93)17. 不可抗力 (94)17.1不可抗力的确认 (94)17.2不可抗力的通知 (94)17.3不可抗力后果的承担 (94)17.4因不可抗力解除合同 (96)18. 保险 (96)18.1工程保险 (96)18.2工伤保险 (97)18.3其他保险 (97)18.4持续保险 (97)18.5保险凭证 (97)18.6未按约定投保的补救 (98)18.7通知义务 (98)19. 索赔 (98)19.1承包人的索赔 (98)19.2对承包人索赔的处理 (99)19.3发包人的索赔 (100)19.4对发包人索赔的处理.......................... 1.0019.5提出索赔的期限 (100)20. 争议解决........................................ 1.0120.1 和解........................................ 1.0120.2 调解 ....................................... 1.0120.3争议评审.................................... .10120.4仲裁或诉讼 (102)20.5争议解决条款效力............................ 1.03第三部分专用合同条款............. . ....... ...... (104)1. 一般约定........................................ 1.042. 发包人.......................................... 1.083. 承包人........................................... ..094. 监理人.......................................... 1.125. 工程质量........................................ 1.136. 安全文明施工与环境保护.......................... 1.147. 工期和进度...................................... .1.148. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更............................................ 11 811. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付............................ 1.2013. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算....................................... 1.2415. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约............................................ 12 617. 不可抗力........................................ 1.2818. 保险............................................ 12 920.争议解决 ........................................ 1.29附件 (131)第一部分合同协议书发包人(全称): _____________________________________________ 承包人(全称): _____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________________________ 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)6.工程承包范围:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ O二、合同工期计划开工日期:____________ 年______ 月_______ 日。