建筑施工合同范本(律师版)
施工合同范本高清
施工合同范本高清1. 引言本文档提供了一份施工合同范本高清,用于双方在进行施工项目时确保权益和责任的明确。
该合同适用于工程施工公司与业主之间的建设项目合作。
本合同范本旨在提供合同条款的范例,但并不构成法律咨询。
双方在签署正式合同之前,建议咨询专业的律师进行具体的法律意见。
2.1 项目描述本合同是为了实施项目___________________(填写项目名称和描述)而订立的。
项目所涉及的地点、范围和规模如下:•地点:_________________________________________•范围:_________________________________________•规模:_________________________________________本合同的双方如下:•甲方(业主):–公司名称:_____________________________________–联系人:_______________________________________–地址:_________________________________________–电话:__________________________________________________________________________________•乙方(承包商):–公司名称:_____________________________________–联系人:_______________________________________–地址:_________________________________________–电话:__________________________________________________________________________________2.3 工期和报酬•工期:该项目的计划工期为_______________________(填写天数或日期)自合同生效之日起。
建设工程合同范本(律师整理版)6篇
建设工程合同范本(律师整理版)6篇篇1建设工程合同范本(律师整理版)一、合同双方:甲方:(委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)乙方:(承包方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)二、工程项目基本信息:(一)工程项目名称:(填写工程项目名称)(二)工程地点:(填写工程地点)(三)工程概况:(填写工程概况)三、工程内容及范围:1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、材料采购等全过程:(一)工程项目的具体内容描述;(二)工程图纸、设计文件等技术要求;(三)工程预算、工期安排等工程管理要求;2.乙方需按照国家相关法律法规以及本合同规定的要求完成工程项目,确保工程质量、安全、进度等。
四、合同价款及支付方式:1.合同价款为(填写具体金额)人民币,合同价款支付方式为(填写具体支付方式)。
2.合同价款的支付时间、节点及方式由双方另行商定。
3.如因工程变更等原因导致价格调整,双方协商后可以进行合同调整。
五、工程质量及验收:1.乙方必须严格按照甲方要求的技术标准完成工程项目,确保工程质量符合相关标准和规定。
2.工程竣工后,甲方有权组织相关部门对工程质量进行验收,乙方必须配合并完成相关手续。
3.如工程质量未达到合同约定标准,乙方必须承担相应责任,并按照甲方要求进行整改。
六、工程风险责任:1.因乙方原因导致工程延误、质量不合格等情况,乙方需承担相应的违约责任。
2.因不可抗力等原因导致工程无法按时完成或出现其他问题,双方协商解决,如无法协商解决,按照法律规定处理。
七、合同变更及解除:1.如因工程变更、资金问题等原因需要对合同进行变更,须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
2.如双方无法继续履行合同,应当依法解除合同,并协商解决未了事宜。
八、争议解决:1.在履行本合同过程中发生的争议,应当先协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
建筑工地工伤事故赔偿协议书范本(律师推荐 直接使用)
协议书甲方:___________________乙方(工人):______,男,___岁,住址________,身份证号:____________ 乙方临时雇工于甲方处,于年月日在xxx工地xxx楼x层发生伤害事故,经治疗后休养。
为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费等相关各项费用共计元(大写:人民币 ),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。
2、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、解除劳动关系一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),合计人民币¥元(大写:元整)。
3、本协议经当事人签字后即表示乙方已经全额收到上述款项。
4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。
乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。
5、甲乙双方签署本协议后,劳动关系即行终止。
同时乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方及第三方要求其他任何费用或承担任何责任。
6、乙方领取甲方支付的一次性补助金后,又以任何理由向甲方及第三方提出任何费用和责任要求的,乙方应当退还甲方为解决本事宜所支付的全部费用,并承担因违约而给甲方造成的全部损失,同时应向甲方支付一次性补助金的20%的违约金。
7、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。
8、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
9、本协议一式三份,甲乙双方和见证人各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。
10、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠。
建筑业合同法律师函模板
建筑业合同法律师函模板尊敬的先生/女士:我是建筑业合同法律师,代表我的客户,就我们之间的建筑合同事宜向您发函。
根据我们之间的合同,我希望就以下几个问题与您进行讨论和解决。
首先,根据合同条款,您作为业主有责任提供合适的施工场地,并确保场地符合建筑要求。
然而,我们注意到在施工过程中,场地存在以下问题:(列举具体问题)。
这些问题严重影响了施工进度和质量,我们希望您能够尽快解决这些问题,以确保项目能够按时完成。
其次,根据合同条款,您作为业主有责任支付合同金额的进度款项。
然而,我们注意到您已经拖欠了多个进度款项,这严重影响了我们的资金流动和施工进度。
我们希望您能够尽快支付拖欠的款项,并确保按照合同约定的时间支付未来的进度款项。
此外,根据合同条款,我们作为承包商有责任按照合同要求提供合格的施工材料和设备。
然而,我们发现您提供的部分材料和设备不符合合同要求,这给施工质量和进度带来了很大的困扰。
我们希望您能够重新提供符合要求的材料和设备,以确保项目的顺利进行。
最后,根据合同条款,我们作为承包商有责任按照合同要求完成工程,并保证工程质量。
然而,我们发现在施工过程中,您多次要求进行额外的工程变更,这导致了工期延误和成本增加。
我们希望您能够理解这些额外变更对我们的影响,并根据合同约定支付相应的费用。
在解决以上问题的过程中,我们希望能够保持良好的沟通和合作。
我们相信通过双方的努力,我们可以解决当前的问题,并确保项目的顺利进行。
如果您有任何疑问或者需要进一步的讨论,请随时与我联系。
谢谢您的合作与支持。
此致建筑业合同法律师。
建筑工程施工合同律师函模板
建筑工程施工合同律师函模板尊敬的先生/女士:我是一名建筑工程领域的律师,代表我的客户,写信给您,就我们之间签订的建筑工程施工合同进行一些重要的事宜进行沟通和确认。
首先,我要确认合同的基本信息。
根据我们之间的协议,合同编号为[合同编号],签订日期为[签订日期],合同金额为[合同金额]。
请您核对以上信息是否准确无误,如有任何错误或疑问,请及时与我联系。
其次,我想提醒您合同中的一些重要条款和义务。
根据合同的约定,您作为业主有以下责任和义务:1. 提供合法有效的土地使用权证明和相关手续,确保施工地点的合法性和可行性;2. 提供详细的工程设计图纸和技术要求,确保施工按照设计要求进行;3. 按照合同约定的时间和方式支付工程款项;4. 提供必要的配合和协助,确保施工进度和质量。
同时,作为承包商,您也有以下责任和义务:1. 按照设计要求和合同约定进行施工,确保工程质量;2. 按照合同约定的时间和方式完成工程,并保证工程进度;3. 配合业主的监督和检查,提供必要的工程进展报告和材料;4. 对施工过程中的安全和环境保护负责,确保施工过程符合相关法律法规。
另外,我还想提醒您合同中的一些风险和争议解决方式。
在建筑工程施工过程中,可能会出现一些意外情况或纠纷。
根据合同的约定,我们可以通过以下方式解决争议:1. 协商解决:双方可以通过友好协商的方式解决争议,寻求双方都能接受的解决方案;2. 仲裁解决:如果协商无法解决争议,双方可以选择仲裁机构进行仲裁,接受仲裁结果;3. 诉讼解决:如果仲裁无法解决争议,双方可以向法院提起诉讼,接受法院的判决。
最后,我希望双方能够遵守合同的约定,共同努力,确保工程的顺利进行。
如果您对合同的任何条款或义务有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我联系。
我将竭诚为您提供法律咨询和帮助。
谢谢您的合作与支持!此致敬礼[您的姓名][您的律师事务所名称][联系方式]。
住建部建设工程施工合同范本(通用)
住建部建设工程施工合同范本(通用)甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜,经协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程质量:按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。
第二条合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方提出支付申请,甲方审核同意后支付。
(3)结算款:工程竣工并验收合格后,双方按照实际完成工程量进行结算,甲方支付乙方剩余款项。
第三条工程期限3.1 工程开工日期:__________3.2 工程竣工日期:__________3.3 工程总工期:__________天。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务:(1)提供施工场地及施工所需的水、电、气等条件。
(2)办理相关施工手续,协调相关政府部门及单位。
(3)对乙方施工过程进行监督、检查,确保工程质量。
4.2 乙方权利和义务:(1)按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。
(2)负责施工所需的材料、设备采购及人员组织。
(3)确保工程质量和安全,遵守国家及地方相关规定。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金。
5.2 违约金的计算方式为:__________第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
施工合同_律师函
律师函发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建工程项目(以下简称本项目)的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 本项目位于____________________,工程名称为____________________。
1.2 工程内容为:____________________。
1.3 工程规模为:____________________。
1.4 工程总投资为:____________________元。
二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起计算,至工程竣工交付之日止。
甲方应确保乙方在约定的工期内完成本项目。
2.2 工期延误:乙方如因自身原因导致工程无法在约定的工期内完成,应按违约责任承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成本项目。
3.2 工程质量验收:工程完成后,乙方应按照约定的标准进行自检,并向甲方提交工程验收申请。
甲方应在收到验收申请后的14天内组织验收。
3.3 工程质量保修:乙方应按照约定的保修期限和保修内容对工程进行保修。
四、工程款支付4.1 工程款支付方式:按工程进度分阶段支付。
4.2 工程进度款支付:甲方应在乙方完成约定的工程进度后14天内支付相应的工程进度款。
4.3 工程竣工款支付:工程验收合格后,甲方应在14天内支付剩余的工程款。
4.4 支付方式:_______________。
五、违约责任5.1 乙方如未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。
5.2 甲方如未按约定支付工程款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应支付工程款的____%。
六、合同的生效、变更和解除6.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 合同的变更:合同履行过程中,甲乙双方如需变更合同内容,应签订书面变更协议。
住建部_建筑工程合同范本
建筑工程施工合同范本合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方平等、自愿、协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程总投资:_______第二条合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
第三条工程质量3.1 工程质量标准:_______3.2 质量监督机构:_______第四条合同价款4.1 合同总价:_______元(大写:_______元整)。
4.2 付款方式:_______4.3 付款条件:_______4.4 工程款支付时间表:_______第五条承包人的义务5.1 按照合同约定的工期、质量、安全标准完成工程建设。
5.2 负责工程的设计、施工、验收等相关工作。
5.3 承担合同约定的工程保修责任。
5.4 负责工程现场的管理和安全生产,确保工程顺利进行。
第六条发包人的义务6.1 按照合同约定的时间和方式支付合同价款。
6.2 提供施工场地,完成施工前的准备工作。
6.3 负责工程验收和保修工作。
6.4 协助承包人办理相关手续,提供必要的证件和资料。
第七条违约责任7.1 承包人未按照合同约定完成工程,应当承担违约责任。
7.2 发包人未按照合同约定支付价款,应当承担违约责任。
7.3 双方的其他违约行为,按照合同约定承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 合同的签订、修改、解除、终止,必须经过双方协商一致并书面确认。
9.2 合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑业劳务合同范本5篇
建筑业劳务合同范本5篇篇1建筑业劳务合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(承接方名称)为了保障双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建筑工程劳务的事宜达成如下协议,以兹共同遵守:一、合同目的甲方现委托乙方承担建筑工程劳务,包括但不限于建筑师、工程师、技术人员等,具体劳务内容详见《建筑工程劳务任务书》。
二、合同期限本劳务合同自双方签署之日起生效,至建筑工程完工验收合格之日止。
三、劳务报酬1. 甲方应按照乙方提供的劳务报价单支付劳务报酬,具体金额为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
2. 在工程的不同阶段,甲乙双方应及时调整劳务报酬,并签署书面协议确认。
四、劳务标准乙方应按照国家相关建筑工程标准及甲方的具体要求,完成所承接的建筑工程劳务,并保证工程质量符合相关标准。
五、保密义务乙方应严格保守甲方的商业机密和技术秘密,不得向第三方泄露甲方的商业机密和技术秘密。
违反保密义务的,应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付劳务报酬的,应支付逾期付款每日千分之一的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成所承接的建筑工程劳务或工程质量未达到相关标准的,应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方因本合同的履行发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,应提交至甲方所在地人民法院解决。
八、其他事项本合同经双方签署盖章后生效,附件为合同不可分割的一部分。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:本劳务合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为建筑业劳务合同范本,双方签署前请仔细阅读并确保清楚每一项条款内容。
建议在签署合同前咨询法律专业人士或律师,以保障自身权益。
篇2建筑业劳务合同范本甲方(雇主):_______(单位名称)、法定代表人:_______、联系电话:_______乙方(劳务人员)姓名:_______、性别:_______、身份证号:_______、联系电话:_______双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方提供的建筑劳务工作达成如下协议,以便双方共同遵守:一、劳务内容及工作地点1. 乙方接受并承担甲方委托的建筑劳务工作,具体工作内容包括但不限于:_______。
建设部建筑工程施工合同范本8篇
建设部建筑工程施工合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方承接甲方建筑工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以甲方发出开工报告为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如需变更,双方需签订书面变更协议。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:[大写及小写金额](人民币)。
该总价已包含但不限于材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及其他相关费用等完成本合同所有工程项目的全部费用。
如有变更导致增加造价部分应另行计算并计算造价后予以支付。
付款方式按照甲方实际工程付款制度进行支付。
本合同价款经双方确认后不得变更。
如因设计变更等因素导致工程造价变化,经双方书面确认后调整合同价款。
2. 支付方式:[具体支付方式描述]。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方承诺工程质量和验收标准应满足国家和地方相关法律法规和标准的规定。
施工工程质量和施工保修标准均执行相关标准和承诺,满足甲方使用要求。
2. 保修责任:工程交付使用后,乙方应按国家规定对工程实行保修,保修期按国家相关规定执行。
在保修期内,因施工原因造成的质量问题由乙方承担修复责任并承担相关费用。
保修期结束后乙方仍有义务对本工程进行维护。
五、施工安全与文明施工篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容摘要]4. 工程造价:[工程造价金额及大写金额]二、工期要求篇3甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
建设工程合同纠纷律师函(施工质量)范本模板
建设工程合同纠纷律师函(施工质量)致公司:__________________律师事务所依法接受_________公司委托,特指派本律师就贵司与_________公司合同纠纷事宜正式致函如下!一、基本事实综合_________公司陈述及所提供材料:_________年_________月_________日,贵司与_________公司签订《_________》一份,约定由贵司负责“_________公司生产能力扩建项目总装、调整检测、发动机装配联合厂房”中钢结构的制作、加工等工作,并就价款、工期及质量等内容设定了相应条款。
合同签订后,_________公司按约支付了相应款项,但贵司并未按期完成_________等工作;且交付后,_________公司发现该钢结构中存有众多质量问题。
_________年_________月始,_________公司多次向贵司工作人员_________、_________等反映了上述情况并向贵司指定电子邮箱_________ 发送了《关于_________存在质量问题的函》《相关质量问题图片及说明》等函件,要求贵司及时处理上述问题;然贵司皆置若罔闻,自始至终未按_________公司要求进行修复后,_________公司为防止损失扩大并恢复正常施工,无奈委托第三方公司对上述问题进行了修复并产生了大额维修费用。
另,_________年_________月_________日,_________公司名称由“_________公司”变更为“_________公司”。
二、证据材料上述事实有如下材料予以证实:1._______年_______月_______日《_______销售合同》一份;2.《关于钢构加工存在质量问题的函》材料一份;3.《相关质量问题图片及说明》材料一份;4、_______公司与贵司的沟通材料等等。
三、律师意见真实有效的合同对合同各方具有共同约束力,各方均应依约履行。
建筑工程施工合同范本填写
建筑工程施工合同范本填写根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________厂房建设项目1.2 工程地点:__________1.3 工程立项批准文号:__________1.4 资金来源:甲方自筹1.5 工程内容:包括厂房建设、供排水配套设施等。
具体内容以施工图及工程量清单为准。
二、双方权益2.1 甲方权益:(1)提供土地一宗,位于__________,四至为:东至__________,南至__________,西至__________,北至__________,使用年限为50年。
(2)保证该建筑工程符合相关规划要求,办理相关手续并获得批准。
(3)对建成后的建筑工程享有所有权。
2.2 乙方权益:(1)按照甲方设计和要求组织施工建设。
(2)施工中的安全责任由乙方负责。
(3)有权要求甲方按照合同约定履行义务。
三、施工范围和质量标准3.1 工程承包范围:施工图、招投标文件、招标答疑等所示的全部工程内容。
3.2 工程质量符合:《工程施工质量验收规范》标准。
四、工期约定4.1 计划开工日期:____年__月__日。
4.2 计划竣工日期:____年__月__日。
4.3 工期总日历天数:____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
五、合同价格5.1 签约合同价为人民币(大写)__________元;5.2 其中:(1)安明施工费:人民币(大写)__________元;(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)__________元;(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)__________元。
六、合同履行6.1 乙方应当按照合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织施工建设。
6.2 甲方有权对施工进度和工程质量进行监督。
2023建设工程施工合同纠纷代理词范本正规范本(通用版)
建设工程施工合同纠纷代理词范本背景介绍建设工程施工合同纠纷是在建筑工程施工过程中出现的各种合同争议和纠纷。
为了解决这些问题,当事人有时需要通过法律手段来进行维权和解决纠纷。
这时候,一份有效的代理词可以帮助当事人阐明事实、陈述法律理由并要求法院作出公正的裁决。
本文将提供一份建设工程施工合同纠纷代理词范本,帮助当事人进行法律代理。
代理词范本原告(简称甲方)与被告(简称乙方)因建设工程施工合同产生纠纷一案,特委托本律师事务所担任甲方的法律代理。
一、案件背景及事实概述1. 甲方与乙方于【合同签订日期】签订了建设工程施工合同,合同金额为【合同金额】。
2. 根据合同约定,甲方应支付工程款项,并提供相应的施工设计文件,乙方则承担按合同约定的时间和质量完成工程。
3. 出现的争议主要包括:乙方未按时完成工程、工程质量不合格及工程进度延误等问题。
二、争议焦点及法律依据1. 乙方未按时完成工程,违反了合同约定的工期。
根据《合同法》第62条的规定,当事人应按照约定履行义务,乙方应承担相应违约责任。
2. 乙方交付的工程质量不符合合同约定的要求。
根据《合同法》第113条的规定,当事人的合同质量不符合约定时,乙方应承担修复、返工等责任,并承担由此产生的全部费用。
3. 乙方的工作延误导致工程进度无法按时完成,给甲方造成了经济损失。
根据《合同法》第114条的规定,当事人应按照约定的付款期限支付款项,若不能按时支付,应支付违约金。
三、法律请求及诉讼请求基于上述事实和法律依据,本律师代表甲方提出法律请求和诉讼请求:1. 请求法院判决乙方承担相应的违约责任,赔偿甲方因乙方延期完成工程造成的经济损失。
2. 请求法院判决乙方承担相应的返工责任,修复工程质量问题,并承担由此产生的全部费用。
3. 请求法院判决乙方支付违约金,作为对工期延误的赔偿。
4. 请求法院判决乙方支付甲方的诉讼费用和律师费。
四、证据及证据保全请求1. 甲方拥有与本案相关的合同文件、付款凭证、工程验收报告等证据。
委托施工合同范本5篇
委托施工合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1委托施工合同范本甲方:(委托方)地址:联系电话:乙方:(施工方)地址:联系电话:鉴于,甲方拟委托乙方进行施工工程,为确保双方在合作过程中权利义务的明确,特依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商达成如下委托施工合同:第一条委托的内容1.1 甲方委托乙方进行(施工项目名称)工程,具体工程内容包括但不限于(施工内容)。
1.2 工程地点为(工程地点),工程总造价为人民币(数字)元整,工程款项结算方式按照双方约定执行。
第二条施工期限2.1 乙方应于合同签订后(具体施工开始时间)日起按照工程进度合理安排,保证在约定期限内按时完工。
2.2 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并经双方协商确定延期工期。
第三条施工要求3.1 乙方应按照相关国家标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合相关规定。
3.2 乙方应保证施工现场安全、文明施工,妥善保护工程所在区域环境,避免对周围环境造成污染或损坏。
第四条施工费用4.1 工程总造价为人民币(数字)元整,结算方式分期支付,具体款项比例及支付时间如下:(1)合同签订后,甲方支付工程总造价的30%作为预付款;(2)工程完成50%后,甲方支付工程总造价的40%;(3)工程完工后,甲方支付工程总造价的30%。
第五条质量保证5.1 乙方保证所施工程质量符合相关标准和规定,承诺在工程验收合格后提供一年的免费维修保养服务。
5.2 如发现施工质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应在规定时间内完成。
第六条违约责任6.1 如果乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并可解除合同。
6.2 如果甲方未按时支付工程款项,应承担违约责任,乙方有权要求甲方支付违约金或解除合同。
第七条合同变更7.1 双方如需对合同内容进行变更,应通过书面形式进行协商,经双方签字盖章确认后方可生效。
施工合同范本结算周期
施工合同范本结算周期根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,为了确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,甲乙双方经友好协商,特订立本施工合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程总投资:____________________1.5 工程承包范围:____________________二、合同主体2.1 甲方(发包方):____________________2.2 乙方(承包方):____________________三、合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
3.2 合同价格组成:包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等费用。
3.3 合同价格的调整:合同履行过程中,如遇设计变更、工程量增减等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。
四、结算周期4.1 工程进度款结算:(1)工程进度款结算周期为一个月,自上一个结算周期结束之日起计算。
(2)乙方按照工程进度向甲方提交工程进度款申请,并提供相应的工程进度证明材料。
(3)甲方在收到乙方提交的工程进度款申请后,应当在15日内进行审核,确认无误后支付工程进度款。
(4)甲方有权对乙方的工程进度进行现场查验,如发现乙方的工程进度不符合合同约定,甲方有权要求乙方限期整改,并有权依据实际情况相应顺延工程进度款支付时间。
4.2 工程验收款结算:(1)工程验收合格后,乙方向甲方提交工程验收款申请,并提供相应的工程验收证明材料。
(2)甲方在收到乙方提交的工程验收款申请后,应当在15日内进行审核,确认无误后支付工程验收款。
建筑施工工程承包合同范本
建筑施工工程承包合同范本甲方(发包方):单位名称:_____法定代表人:_____详细地址:_____联系电话:_____乙方(承包方):单位名称:_____法定代表人:_____详细地址:_____联系电话:_____一、工程概况1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、工程内容:_____(包括但不限于建筑结构、建筑面积、层数、装修标准等详细描述)4、工程规模:_____(如总建筑面积、投资额等)二、工程期限1、开工日期:_____年_____月_____日2、竣工日期:_____年_____月_____日3、总工期:_____天三、工程质量和验收1、工程质量标准:按照国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范执行,达到_____质量标准。
2、工程验收:分阶段验收和竣工验收。
承包方应在每个阶段完成后通知发包方进行验收,竣工验收应在工程竣工后_____天内提出申请。
四、工程价款及支付方式1、工程总价:人民币_____元(大写_____元整)2、价款构成:包括但不限于材料费用、人工费用、设备租赁费用、管理费、利润、税金等。
3、支付方式:(1)预付款:合同签订后_____天内,发包方支付工程总价的_____%作为预付款,即人民币_____元。
(2)进度款:根据工程进度,按_____%的比例支付进度款,具体支付节点为_____。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后_____天内,支付至工程总价的_____%,剩余_____%作为质量保证金。
五、双方的权利和义务(一)发包方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
2、按时提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
3、按照合同约定支付工程价款。
4、协助承包方协调与工程相关的外部关系。
(二)承包方的权利和义务1、有权按照合同约定获取工程价款。
2、按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。
3、遵守施工现场的管理规定,做好安全生产、文明施工。
建设工程施工专业分包合同(范本)
建设工程施工专业分包合同甲方(总承包方):公司名称:地质:法定代表人:联系方式:乙方(分包方):公司名称:地质:法定代表人:联系方式:鉴于:1.甲方是一家具有相应资质的建设工程施工总承包企业,具备承担本合同工程总承包的资格和能力。
2.乙方是一家具有相应专业施工资质的企业,具备承担本合同工程分包的资格和能力。
3.甲方与乙方就本合同工程的施工专业分包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程质量标准:1.6工程施工期限:1.7工程预算:第二条分包范围2.1乙方按照甲方的要求,承担本合同工程的专业施工任务,具体分包范围如下:(1)(2)(3)2.2乙方在分包范围内的工作内容包括但不限于:(1)(2)(3)第三条合同价款3.1本合同工程的总承包价款为人民币【】元(大写:【】元整),该价款已包括乙方分包范围内的全部工作内容。
3.2乙方分包范围内的工程量按实际完成情况计算,具体计价方式如下:(1)(2)(3)第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家有关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
4.2乙方应按照甲方的要求,及时提交施工组织设计和施工方案,并按照甲方审定的施工组织设计和施工方案进行施工。
4.3乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行严格的质量控制,确保工程质量符合国家有关标准和甲方的要求。
第五条工程进度5.1乙方应根据甲方的要求,编制施工进度计划,并按照甲方审定的施工进度计划进行施工。
5.2乙方应按照甲方的要求,及时向甲方报告施工进度情况,并按照甲方的要求调整施工进度计划。
5.3乙方应确保施工进度符合甲方的要求,不得拖延工期。
第六条工程变更6.1甲方有权根据工程需要对工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
6.2工程变更导致乙方施工成本增加的,乙方应向甲方提出书面报告,甲方应在核实情况后,按照实际增加的成本给予乙方补偿。
合作建房合同范本(律师整理版)6篇
合作建房合同范本(律师整理版)6篇篇1甲方(组织方):____________________乙方(投资方):____________________鉴于甲方与乙方经过友好协商,就共同合作建设房屋事宜达成如下协议:一、合作方式1. 甲方提供土地,乙方负责出资在甲方提供的土地上共同合作建房。
2. 双方共同设计房屋结构、装修等细节,确保合作建房顺利推进。
二、合作期限本合同自双方签字之日起生效,合作期限为______年。
合同期满,经双方协商一致,可续签合同。
三、投资金额及分配1. 乙方负责出资人民币______万元用于建房,资金需及时足额到位。
甲方无需出资。
2. 房屋建成后,按照双方约定的比例分配产权。
甲方享有______%产权,乙方享有______%产权。
四、房屋建设与管理1. 双方共同选定施工单位并签订施工合同,确保工程质量。
2. 施工过程中,双方应密切配合,共同监督工程进度和工程质量。
3. 房屋建成后,由双方共同管理,共同承担物业管理费用。
五、风险分担1. 因不可抗力因素导致房屋损失或毁损的风险,由双方共同承担。
2. 因政策调整或规划变动等原因导致的风险,由双方根据实际情况协商解决。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方未能按时足额出资,应按出资额的一定比例支付违约金。
3. 若甲方提供的土地存在纠纷或无法用于建房,应承担违约责任并赔偿乙方损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商一致后签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇2甲方(组织方):____________________乙方(投资方):____________________鉴于甲方拥有位于__________的土地使用权,乙方有意在该土地上共同投资合作建房,双方经过友好协商,达成如下协议:一、合作方式甲方提供土地使用权,乙方提供资金,双方共同合作建房。
工程居间合同范本(2024律师整理版)6篇
工程居间合同范本(2024律师整理版)6篇篇1甲方(委托人):__________________乙方(居间人):__________________鉴于甲方需要就某项工程项目寻求合适的承包商,乙方具备专业的工程知识和资源,有能力为甲方提供居间服务,双方经友好协商,达成以下合同条款,以兹信守。
一、合同目的甲乙双方同意,由乙方在约定时间内,为甲方就该工程项目提供居间服务,以促成甲方与第三方承包商的成功签约。
二、居间人的职责与义务1. 乙方应积极开展居间活动,向甲方提供有关工程项目的市场信息,推荐合适的承包商。
2. 乙方应及时向甲方报告有关工程项目的进展和谈判情况,协助甲方与第三方承包商进行商务谈判。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露任何涉及甲方的机密信息。
4. 乙方应尽力协调甲方与第三方承包商之间的关系,确保工程项目的顺利进行。
三、委托人的职责与义务1. 甲方应向乙方提供有关工程项目的详细需求及预期目标,以便乙方更好地开展居间服务。
2. 甲方应尊重乙方的居间成果,一旦与乙方推荐的第三方承包商签订工程合同,应支付相应的居间费用。
3. 甲方应配合乙方开展居间活动,提供必要的支持和协助。
4. 甲方不得在未经乙方同意的情况下,与乙方已推荐的第三方承包商私自签订合同。
四、居间费用及支付方式1. 如乙方成功促成甲方与第三方承包商签约,甲方应向乙方支付居间费用,费用金额及支付方式双方另行协商。
2. 居间费用应在甲方与第三方承包商签订合同后XX个工作日内支付。
3. 如乙方未能成功促成甲方与第三方承包商签约,则不收取居间费用。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX个月。
合同期满前,双方可协商续签。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守本合同的约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 甲方未按约定支付居间费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
3. 乙方未能尽力履行居间职责,导致甲方未能成功签约的,乙方应退还已收取的居间费用。
工程委托合同范本
工程委托合同范本工程委托合同范本1以下简称甲方)因纠纷一案,委托 (以下简称乙方)的律师代理,经双方协议,订立以下各条,共同遵照履行:一、乙方接受甲方的委托,须严格执行执业规范,忠于法律,忠于事实,勤勉尽责,认真维护甲方的合法权益,并按时出庭或参与其他法律事务服务工作。
二、甲方必须向律师如实的反映全部案件情况,提供真实的证据和材料。
乙方接受委托后,发现甲方故意隐瞒或捏造事实,弄虚作假,有权终止代理,依约所收代理费用不予退还。
三、乙方无故终止履行合同,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止履行合同,代理费不予退还,甲方还应按约定补足支付给乙方的代理费用。
四、甲方委托乙方的代理权限:(详见授权委托书)。
五、根据双方协商,其代理费为包干制:按甲方最终收回金额的10%支付代理费(其包干费包括代理费、诉讼费、差旅费、出差补贴、交通费、翻译费、资料费、复印费、通讯费、食宿费、鉴定费等一切必要费用)。
如甲方诉讼失败,最终代理费为贰仟元(其诉讼费由甲方承担)。
甲方按如下标准向乙方缴纳代理费:1、合同签订后三日内预先支付代理费壹万元。
2、甲方代付法律诉讼费。
3、待本案终结,甲方收回确定款项后支付剩余代理费。
甲方不按本条约定支付代理费用时,乙方有权随时终止本合同。
六、本合同有效期限:自本合同签订之日起至本案本审终结时止(结案方式包括判决、调解、案外和解、撤销诉讼)。
七、因履行本协议发生争议时,任何一方可提请仲裁委员会仲裁。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
九、本合同自双方签字或盖章签订之日起生效,如一方要求变更合同条款,需再行协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日工程委托合同范本2委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
××项目施工合同发包人:承包人:二零××年×月××日第一部分协议书发包人(全称):(简称发包人)承包人(全称):(简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)三、合同工期开工日期:(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,合同工期总日历天数:天四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):厂房建筑面积预算价总计万元;办公楼建筑面积预算价总计万元;以上合计:(本工程为固定总价合同,施工过程中发生非建设单位要求变更,总价不予调整,甲供材料应由总价中扣除)。
六、组成合同文件本合同文件包括:1.本合同协议书;2.本合同专用条款;3.本合同通用条款;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸;6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人:承包人:住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:1.本合同协议书;2.本合同通用条款;3.本合同专用条款;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;7.××项目施工的补充协议。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同语言仅适用汉语。
2.2适用法律及法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。
发包人提供标准、规范的时间:无。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7天内提供施工图套,工程竣工后3天内向发包人返回竣工图套。
发包人对图纸的保密要求:承包人收到的施工图仅用于本工程施工,不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:,职务:工程师职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)初步确认工程施工组织设计和进度计划;2)监督工程施工进度;3)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)对入场材料和设备的质量进行确认;5)负责对现场安全进行管理和控制;6)初步审核工程款的支付;7)初步审核设计变更;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人在监理合同中授予的其他职权。
4.2发包人派驻工程师姓名:,职务:职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)设计变更、工程签证的确认;2)审核工程款的拨付;3)对入场材料和设备的质量进行确认;4落实开工条件,审批开工报告;5)确认工程施工组织设计和进度计划;6)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责对现场安全进行管理和控制;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人赋予的其他职权。
5、项目经理姓名:,职务:项目经理(附证书复印件)6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求和完成时间:开工前施工现场完成“三通一平”,具备开工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内,并确保施工期间连续施工用量;通讯工具由承包人自行解决。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前开通,并确保施工期间的畅通。
(4)工程地质和底下管线资料的提供时间:工程开工前提供有关资料,并对资料的真实性负责。
(5)由发包人办理施工所需的证件、批件的名称和完成时间:发包人完成建筑工程规划许可证、施工许可证及其他施工所需的证件、批件,以不影响工程施工为准。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前现场书面交验,并对数据的准确性负责。
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前组织图纸会审和设计交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作;如需采取特殊保护措施,承包人在实施前7日提出保护方案,经发包人同意后实施,费用由发包人承担。
7、承包人工作7.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和义务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
(2)应提供计划、报表的名称和完成时间:每月25日前向工程师提供施工及管理人员情况、本月投资完成情况、施工形象进度完成情况、质量月报和下月进度计划。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行本合同通用条款。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由发包人支付。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行本合同通用条款,因承包人原因造成的罚款等责任由承包人承担。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行本合同通用条款,做好已完工程的保护工作,保证交工前完好无损,凭签证计取相应费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:执行通用条款,做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线等的保护工作,凭签证计取相应费用。
(8)施工场地清洁卫生的要求:按区政府要求保持施工场地的清洁卫生,竣工前达到工完、料净、场地清。
承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:及时与工程师沟通,听从工程师的工作安排;在本合同约定的发包人分包工作(如门窗、厂房门、栏杆等)的施工中做好协调配合工作。
三、施工组织设计和工期8、进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:自承包人接到施工图纸之日起10日内,需提报施工组织设计方案,经发包人、监理审核确认,并与承包人对接,经双方签字盖章作为施工的依据。
9、工期延误9.1双方约定工期顺延的情况:除重大设计变更、不可抗力、拨款不及时、发包人直接分包工程或供应材料及设备导致的关键线路工程延期外,工程工期不予顺延,上述情况发生后,承包人应在5日内提出书面报告,发包人接到书面报告后,5日内给予审核答复,情况属实的工程工期可顺延。
四、质量与验收10、隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部分:基础定位、地基、基础、主体、屋面。
五、安全施工执行执行通用条款第20条、21条、22条。
六、合同价款与支付11、合同价款的支付11.1本合同价款依审定值为准,施工过程中据实结算。
11.1.1结算依据:施工图纸、图纸答疑纪要、设计变更、施工联络单、工程签证、本施工合同补充协议及其他洽商文件、发包人书面批准的施工组织设计方案(施工核实后)等资料。
11.1.2施工和结算范围:。
(按双方约定)11.1.3发包人直接发包不进入承包人结算的工程范围(以下工程另行订立三方合同):。
(按双方约定)11.1.4结算方式:竣工验收完成后1年返还5%质保金。
②乙方需开具包含甲方供材价格的工程总造价的金额发票。
③工程类别根据单体工程的面积,按定额规定执行。
11.1.5费用计取:。
11.1.6关于临时设施:承包人须报临设总平面图,应标明现场临时围挡、办公室、仓库、材料堆放地点、临时道路、机械设备安置地点、钢筋操作地点、木工操作地点、硬化路面、施工用配电箱位置等,并经发包人批准认可。
11.1.7水电费:水电由发包人提供并代缴费用,承包人必须装表计量,在每次拨付工程进度款时,按实际发生的水、电计量数据(考虑线路损耗)乘以政府有关部门规定收取的价格扣回。
水电价量表的抄报方式:由承包人及监理单位与供水、供电部门同步抄表,并按承包人水电计量表所示的实际数量按比例分摊线路损耗。
11.1.8基础土石方工程①土石方工程由承包人实施,开挖、运输、,开挖、最放于基坑周边用于回填;乙方清槽费按定额规定。
②因基坑周边堆放的回填土不够而增加的回运土方费用,由承包人自行承担,但因施工场地狭窄不能满足现场回填存土量要求的除外。
③回填的基础土石方工程量,结合施工组织设计方案,按工程签证据实结算。
12、工程款预付发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无。
扣回工程款的时间、比例:无。
13、工程量确认13.1承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间:每月25日前。
14、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:本工程不拨付预付款,实行按工程每月完成量60%支付。
在工程竣工验收后5日内付至合同价款的80%。
(1)在工程开工前后有施工单位编制施工图预算,经公司预算人员或工程造价咨询单位进行审核后作为拨款的最高限额。
(2)承包方根据分次拨款规定的施工部位及时编制进度结算,甲乙双方核算人员通过与施工图预算值对比后,作为拨付工程款的依据。
通货膨胀率及材料价格上涨,由施工单位承担,总价不予调整。