17建设工程设备采购合同0518
建筑工程设备采购合同(3篇)
建筑工程设备采购合同需方：(以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)一、供货范围、数量、金额及交货时间货币：人民币二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按用户签字确认图纸和相关国家标准生产，并指导需方安装调试(派1名技术或售后服务人员到现场进行口头指导);质保期为两年，自交货之日起计。
设备质量不符合本合同的规定，需方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至取消本合同，供方应对此承担全部责任并应赔偿需方因此造成的损失。
三、交货时间、地点供方所提供货物的时间应满足需方要求，高压环网柜及低压开关柜在_____年_____月_____日前生产完毕，集中表箱及商业表箱在_____年_____月_____日前生产完毕,接到需方通知后三日内到货;交货地点为项目施工现场地面。
四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
设备在运输过程中发生损坏和丢失时，供方应在双方协商确定的补货期限内尽快补货。
五、合理损耗及计算方法：无。
六、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装。
七、验收标准、方法及提出异议期限：按照供应图纸和国家相关标准，提出异议期限为需方签收货物后十五日内。
八、随机样品、配件、工具数量及供应方法：配件及专用工具按合同及公司规定，随设备供应。
九、结算方式及期限：需方在合同生效后____日内付给供方合同总金额10%的预付款，货到现场并验收合格后____日内支付合同总金额的30%;本工程竣工验收合格后____日内支付合同金额的55%;余款(即：合同金额5%)作为质保金，两年质保期满后内全部付清。
十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。
十一、合同的更改：本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。
十二、违约责任：按民法典相关规定执行。
十三、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。
十四、其它约定事项：无。
十五、本合同一式肆份，供需双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
建设工程设备购买合同范本
建设工程设备购买合同范本建设工程设备购买合同合同编号：________甲方（买方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（卖方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就建设工程设备的购买事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方将购买乙方提供的建设工程设备，乙方同意向甲方出售该设备。
第二条设备描述设备名称：设备型号：数量：质量标准：技术参数：售后服务要求：第三条交付时间与方式1. 乙方应在本合同生效之日起______日内将设备交付至甲方指定的交货地点。
2. 交付方式为乙方自行运输至交货地点，并承担运输过程中的风险和费用。
第四条价格与支付方式1. 设备总价为人民币_________元。
2. 甲方应在设备交付之前支付设备总价的______%作为预付款。
3. 甲方应在设备交付之日起______日内支付设备总价的余款。
4. 支付方式：甲方通过银行转账方式支付。
第五条设备验收1. 甲方应在设备交付之日起______日内进行设备的验收。
2. 如设备不符合合同约定的质量标准和技术参数，甲方有权拒绝验收，并要求乙方进行修理、更换或退货。
3. 设备验收合格后，甲方应出具验收报告，并与乙方共同签署确认。
第六条售后服务1. 乙方应提供设备的售后服务，包括设备的安装、调试、培训等。
2. 售后服务期限为设备交付之日起______个月。
3. 如设备在售后服务期限内出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，并承担相应费用。
第七条违约责任1. 任何一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力或不可预见的情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行，但应及时通知对方。
第八条争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程设备采购合同范本
建设工程设备采购合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（供应方名称）地址：（供应方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟在建设工程中使用设备，现委托乙方进行设备采购，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条设备内容1.1 乙方应按照甲方提供的设备清单，采购相关设备，并确保设备的品质、功能、数量等符合甲方的要求。
第二条交付时间2.1 乙方应在签订合同之日起**天内完成设备的采购并交付至甲方指定的地点。
第三条设备价格3.1 设备的采购价格为**元（大写）整，乙方应在交付设备时向甲方提供出厂合格证和发票。
第四条付款方式4.1 甲方应在设备交付后**日内将设备款项支付至乙方指定账户。
4.2 甲方支付设备款项时需提供付款凭证，以确保双方交易的透明和安全。
第五条设备保修5.1 设备交付后，乙方应提供设备保修期为**年，设备保修期内，如设备出现质量问题，乙方应负责维修和更换。
第六条违约责任6.1 任何一方如未能履行合同规定的义务或有违反合同内容的行为，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素造成合同无法履行，甲乙双方可以协商解除合同，但应保证对方不因此受到不必要的损失。
第七条争议解决7.1 因合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议的内容与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为建设工程设备采购合同的范本，希望双方能依据此合同保障双方的权益，确保合作顺利进行。
工程建设设备采购合同2017
工程建设设备采购合同2017
第七条甲方违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分贷款%的违约金。
2.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的乙方的损失。
第八条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行，部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第九条争议的解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关协调，协调不成时，一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同的履行
本合同自双方签字并盖章后生效，有效期至年本合同总金额超过伍万元，必须经过甲方公司确认加盖公章后合同生效。
合同执行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日。
建设工程设备采购合同范本（通用5篇）
建设工程设备采购合同建设工程设备采购合同范本（通用5篇）随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家整理的建设工程设备采购合同范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建设工程设备采购合同1甲方：__________________乙方：__________________甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。
为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间1.验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前；2.验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限1.合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款；2.所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%；3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务甲方：1.按照合同约定，按时支付相应费用；2.严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；3.按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。
乙方：1.按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排；2.严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任1.甲方若不能按时付款视为违约。
拖延十天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的____‰作为滞纳金，且工程进度按拖延时间向后顺延；拖延一个月以上，甲方每日支付给乙方合同总额的____‰作为滞纳金；2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。
建设工程设备采购合同
建设工程设备采购合同建设工程设备采购合同甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国相关法律法规，双方经平等协商，就甲方购买乙方提供的设备，达成如下合同：一、设备名称及规格甲方向乙方购买的设备名称为__________，规格为__________。
二、设备价格及付款方式1. 设备总价款为人民币（以下简称“元”）__________元。
2. 乙方应在双方签订本合同后3日内开具合法有效的增值税普通发票，甲方应当按照合同约定的价格及发票实际金额全额支付设备价款，不允许将赠品价值计入设备款项。
3. 甲方应全额支付设备价款，付款方式如下：（1）首期付款：￥__________元，应在本合同签订日起（天）内一次性支付；（2）尾期付款：￥__________元，应在设备验收合格之日起（天）内一次性支付。
三、设备验收标准及期限1. 设备交货期为本合同签订之日起（天）。
2. 乙方应按照合同约定的规格和质量交付设备，并提供设备使用说明书、合格证明等相关资料。
3. 甲方于设备交付当日起（天）内，对设备进行初步验收。
如发现不合格，乙方应负责修理或更换。
4. 设备交付甲方后，甲方应在（天）内进行正式验收。
如发现设备不符合约定规格和质量，甲方有权拒绝验收，并要求乙方负责修理或更换。
四、售后服务1. 保修期限为设备交付甲方之日起（年）。
2. 保修期内，如设备出现质量问题，乙方应在（小时）内给予处理，如需更换配件，乙方应负责免费更换。
3. 非保修期内，如甲方需要维修和更换配件，乙方应在（天）内予以配合，但维修和更换所需费用由甲方承担。
五、违约责任1. 乙方必须按照合同约定的时间交付设备。
如未按照合同约定时间交付设备，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此产生的一切损失。
2. 甲方应按照合同约定的时间和价款支付设备价款。
如未在约定时间内全额支付设备价款，应按日计算应付金额的（千分之五）向乙方支付滞纳金。
采购建筑工程设备合同
采购建筑工程设备合同甲方（买方）： [买方全称]地址： [买方地址]法定代表人： [买方法定代表人姓名]乙方（卖方）： [卖方全称]地址： [卖方地址]法定代表人： [卖方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]合同目的：本合同旨在规定甲方向乙方购买建筑工程设备的条款和条件。
合同条款：1. 设备描述：- 型号：[具体型号]- 数量：[具体数量]- 规格：[具体规格]- 技术参数：[详细技术参数]2. 质量要求：乙方保证所提供的设备应符合国家标准和行业标准，以及本合同规定的技术要求。
3. 价格条款：- 单价：[金额] 每台/套- 总价：[金额]（含税）4. 支付方式：- 预付款：[百分比]% 合同签订后支付- 交货前支付：[百分比]% 交货前支付- 验收合格后支付：[百分比]% 验收合格后支付- 质保金：[百分比]% 质保期满后支付5. 交货时间和地点：- 交货时间：[具体日期]- 交货地点：[具体地点]6. 运输与包装：乙方负责将设备运输至甲方指定地点，并承担运输费用。
7. 安装与调试：乙方负责设备的安装和调试工作，并确保设备正常运行。
8. 验收：- 甲方应在设备安装调试完成后 [天数] 个工作日内进行验收。
- 如设备不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或维修。
9. 质保期：自验收合格之日起 [月数] 个月。
10. 违约责任：- 如乙方延迟交货，应按延迟交货设备总价的 [百分比]% 每天向甲方支付违约金。
- 如甲方延迟支付，应按延迟支付金额的 [百分比]% 每天向乙方支付违约金。
11. 争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
12. 其他条款： [其他双方认为需要明确的条款]合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______请根据实际情况填写上述括号中的内容，并添加或修改任何特定条款以满足你的具体需求。
工程建设项目设备采购合同
工程建设项目设备采购合同甲方（需方）：[填写甲方全称]乙方（供方）：[填写乙方全称]鉴于甲方需要进行[具体工程项目名称]的建设工作，现需采购相关设备；乙方作为设备的生产/供应商，愿意向甲方提供所需的设备。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就设备采购事宜达成如下合同条款：一、设备信息1. 设备名称：[详细描述设备名称及型号]2. 规格型号：[详细描述设备规格型号]3. 数量：[具体数量]4. 单价：[设备单价]5. 总价：[设备总价]6. 技术参数及性能要求：[详细列出设备的技术参数及性能要求]7. 质量标准：[明确设备应符合的质量标准]二、交货1. 交货时间：乙方应在[具体日期]前将设备交付至甲方指定地点。
2. 交货地点：[甲方指定的具体地址]3. 运输方式及费用承担：[明确运输方式及费用承担方]三、验收1. 验收标准：设备应符合合同约定的技术参数、性能要求及质量标准。
2. 验收程序：甲方应在收到设备后的[具体时间]内完成验收，并向乙方出具验收报告。
3. 如设备存在不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方在合理期限内进行更换或修复。
四、付款1. 付款方式：[明确付款方式，如银行转账、支票等]2. 付款时间：甲方应在验收合格后的[具体时间]内支付设备款项。
3. 分期付款：如需分期付款，双方应另行约定具体的分期付款计划及条件。
五、保修与售后服务1. 保修期限：自设备交付之日起[具体时间]内为保修期。
2. 保修范围：包括因设备质量问题导致的故障维修。
3. 售后服务：乙方应提供设备的安装、调试及必要的技术支持。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间交付设备，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
2. 若甲方未按约定时间支付设备款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
建筑工地机械设备采购合同范本
建筑工地机械设备采购合同范本合同编号：____________甲方（采购方）：____________乙方（供应方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，就甲方购买乙方建筑工地机械设备事宜，达成如下一致协议：第一条合同设备名称、数量、型号及价款1.1 设备名称、数量、型号：设备名称数量型号单价（元）总价（元）1.2 随机技术文件每一单台设备在交货时均应随机提供详细的安装手册、操作和维护手册、使用和保养说明书、易损配件目录等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。
1.3 随机配件、专用工具乙方应配备必须的备品、配件和专用工具，以方便甲方进行设备的正常安装、调试及使用。
1.4 付款方式（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%，作为预付款。
（2）设备到达甲方工地并经过验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的60%。
（3）设备安装调试合格并交付使用后，甲方应向乙方支付合同总价款的10%。
第二条交货及验收2.1 乙方应按照甲方提供的地址，将设备运输至甲方工地，并负责设备的安装和调试。
2.2 设备到达甲方工地后，甲乙双方应共同进行验收。
验收合格的，乙方应将设备交付甲方使用；验收不合格的，乙方应在接到通知后7个工作日内负责修复或更换。
第三条质量保证3.1 乙方保证所提供的建筑工地机械设备符合国家及行业相关标准，具备合格的产品质量证明文件。
3.2 乙方承诺自设备交付甲方使用之日起，对其提供的设备进行一年的免费保修服务。
保修期内，设备出现非人为损坏的问题，乙方应在接到通知后48小时内给予答复，并在7个工作日内给予修复或更换。
第四条售后服务4.1 乙方应在甲方工地设立售后服务点，负责设备的日常维护和保养。
4.2 乙方应定期对设备进行巡检，确保设备的正常运行。
4.3 乙方应在接到甲方报修电话后4小时内给予答复，并在24小时内给予修复或更换。
采购建筑工程设备合同范本
采购建筑工程设备合同范本---建筑工程设备采购合同甲方（买方）：_____________乙方（卖方）：_____________鉴于甲方需采购建筑工程所需设备，乙方具有该等设备的供应能力，现双方就甲方向乙方采购建筑工程设备事宜达成如下协议：一、产品信息1. 产品名称：_____________2. 规格型号：_____________3. 数量：_____________4. 单价：_____________5. 总价：_____________6. 质量标准：符合国家相关质量标准及行业规范。
二、交付条款1. 交货时间：自合同签订之日起__天内交付。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 运输方式：由乙方负责安排运输至甲方指定地点。
4. 验收标准：按照国家相关质量标准进行验收。
三、付款条件1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总额的__%作为预付款。
2. 尾款支付：设备交付并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、违约责任1. 如乙方未能按时交货，除不可抗力外，应向甲方支付迟延交货的违约金。
2. 如甲方未能按约定时间支付货款，应向乙方支付迟延付款的违约金。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日---。
17建设工程设备采购合同0518
17建设工程设备采购合同0518合同编号：【填写甲方】与[填写乙方]建筑工程设备采购合同____年__月__日[填写签约时间]______________[填写签约地点]（注：本合同内容较少时可不附本页。
）第1页，共17页(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。
斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。
本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。
)合同号：建设工程设备采购合同甲方：（注：必须填写营业执照登记单位的全称）注册地址:(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：职务：乙方：（注：填写营业执照注册单位全称）注册地址：（注：以营业执照为准）邮政编码：邮寄地址：（注：以实际办公地址为准）邮政编码：法定代表人：职务：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本第2页，共17页合同。
第一条定义和解释**除另有特别说明外，本合同中下列术语具有如下含义：（注：为了确定合同中某个词的具体含义，或避免合同中某个词的重复和歧义，该词应根据合同的具体条款进行定义，并应考虑合同中使用的与文本的一般解释不同的词语上下文中可能存在的特殊解释规则。
）（他解释道。
）1．12．2第二条工程概况***2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程建设规模：第三条设备名称、规格、型号等***3.1设备名称：3.2规格：3.3型号：第3页，共17页3.4设备的包括范围：3.5生产厂家：3.6质量标准：按国家标准执行各标准之间不一致时，按要求最高的标准执行★；3.7数量：以双方签字认可的设备附件清单为准★ 3.8产品包装要求：确保设备安全的标准包装★ 第4条合同文件的组成***4.1合同协议书和合同条款；4.2中标通知书；4.3招标文件及其附件；4.4投标书、承诺书及其附件；4.5工程技术规范（或技术要求）、标准和设计图纸；4.6产品说明书；4.7双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程设备采购的合同（精选8篇）
建设工程设备采购的合同（精选8篇）建设工程设备采购的合同篇1甲方：__________乙方：__________甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下，以兹遵守。
第一条标的物1、产品名称：___________商标：___________规格/型号：___________生产厂家：__________2、交易数量：_________3、单价：_________总价款：________4、质量标准：按行业标准、安全标准执行，同时符合乙方对设备的要求。
乙方为甲方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
第二条运输：乙方送货至甲方安装现场，并承担相应运输及保险费用。
第三条交付：乙方当于_________年_________月_________日前完成全部交付。
第四条风险转移：货物毁损灭失的风险交付前由乙方负担，交付后由甲方负担。
该风险的负担不影响违约责任的主张。
第五条检验：自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议甲方应当在质保期内向乙方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
检验方法：甲方自行检验或委托甲方所在地质检机构进行检验，并作为最终检验依据。
检验合格的标准：严格按照本合同约定质量标准及要求执行。
第六条产品不合要求的.处理措施：经检验，若产品质量不符合合同约定的标准或要求的，乙方负责退货、修理、更换，费用由乙方负担，可在应付款项中直接扣除;甲方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，甲方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第七条货款支付：电汇结算，甲方凭乙方开具的全额财务报销专用发票，于全部货到验收后天内支付第八条售后服务：保修12个月的硬件包括：LCD之附件、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。
电池保修3个月;购机后在宏碁官方网站注册成功，电池免费保修延长到12个月。
随机光盘、随机赠送的微型计算机商品等保修3个月。
建筑工程签订设备采购合同
建筑工程签订设备采购合同设备采购合同作为承建方与供应商之间的法律文书，其内容需涵盖合同双方的基本资料、设备的具体规格、数量、质量要求、价格条款、交付时间及方式、安装调试、验收标准、保修服务、违约责任等关键条款。
以下是一个简化的合同范本，供参考。
【合同标题】建筑工程设备采购合同【合同编号】（填写）【签订日期】（填写）【签订地点】（填写）甲方（承建方）：（公司名称）、地址、法定代表人、联系电话乙方（供应商）：（公司名称）、地址、法定代表人、联系电话鉴于甲方需要进行（具体工程名称）的建设，需要采购相关设备；乙方愿意提供所需设备，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，就设备的购买达成如下协议：一、设备信息1. 设备名称：（详细列出所购设备的名称）2. 规格型号：（详细列出设备的规格型号）3. 数量：（明确列出采购数量）4. 单价：（列出单价）5. 总价：（计算总价）6. 质量要求：（具体说明）7. 技术标准：（具体说明）二、交货1. 交货时间和地点：（具体说明）2. 运输方式及费用承担：（具体说明）三、安装调试与验收1. 安装调试由（指定方）负责，需在（具体时间）完成。
2. 验收标准：（具体说明）3. 验收时间：（具体说明）四、付款方式1. 付款条件：（如预付款、分期付款、验收合格后付款等）2. 付款时间：（具体说明）五、保修条款1. 保修期限：（具体说明）2. 保修范围及服务：（具体说明）六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担（具体说明违约责任）。
2. 若乙方提供设备不符合约定或延迟交付，应承担（具体说明违约责任）。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事宜（如有其他未尽事宜，可在此补充说明）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________甲方公章：___________ 乙方公章：___________签订日期：___________ 签订日期：___________。
建筑工程设备采购合同模板
建筑工程设备采购合同模板合同编号：[填写合同编号]甲方（采购方）：[填写甲方名称]乙方（供应方）：[填写乙方名称]鉴于甲方需采购建筑工程所需设备，乙方同意根据以下条款和条件向甲方供应相应设备，甲乙双方经协商一致，订立本合同。
一、设备描述与规格1. 设备名称：[详细描述所采购的设备名称]2. 型号与规格：[具体说明设备的型号和技术规格]3. 数量：[列出采购数量及计量单位]4. 单价：[标明每项设备的单价]5. 总价：[计算并注明总价款]6. 生产厂家：[提供设备的生产厂家信息]7. 技术参数及性能要求：[详细列出设备的技术参数及性能指标]二、交货条款1. 交货日期：[约定具体的交货日期或时间段]2. 交货地点：[明确交货的具体地点]3. 运输方式及费用承担：[确定运输方式以及由哪方负责相关费用]三、付款方式1. 定金支付：甲方须在合同签订后[指定天数]内支付总货款的[指定比例]作为定金。
2. 尾款支付：余款在设备交付验收合格后的[指定天数]内一次性付清。
四、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的设备全新、未使用，符合合同约定的质量、规格和性能要求。
2. 设备自交付之日起享有[指定时间]的质保期。
3. 如设备在质保期内出现非人为损坏，乙方负责免费维修或更换。
4. 乙方应提供相应的技术支持和售后服务。
五、违约责任1. 若乙方延迟交货，应按每日未交货物价值的[指定百分比]支付违约金给甲方。
2. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的[指定百分比]向乙方支付违约金。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对合同的任何修改和补充，必须以书面形式作出，经双方授权代表签字盖章后方有效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
建设工程设备采购合同最新3篇
建设工程设备采购合同最新3篇工程设备采购合同范文1买方：_________(以下简称甲方)卖方：_________(以下简称乙方)经甲、乙双方充分友好协商，就购置_________工程特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量┌──┬──────┬──────┬──┬──┬──────┬──────┐│序号│设备名称│规格型号│单位│数量│单价(元)│总价(元)│├──┼──────┼──────┼──┼──┼──────┼──────┤││││││││├──┼──────┴──────┴──┴──┴──────┴──────┤│总额│人民币大写： (小写：)│└──┴─────────────────────────────────┘二、合同价格设备总价为人民币(大写)：_________总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
本合同总金额不得做任何变更与调整。
三、合同生效本合同经双方签字后生效。
四、付款方式货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
五、交货、包装与验收1.交货地点：按甲方指定的地点。
2.交货时间：合同生效后_________日内。
3.乙方将货物一次运至交货地点。
并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及考前须知等，以书面形式通知甲方。
4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丧失，由乙方负责。
5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。
6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。
乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。
假设发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。
如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。
工程建设设备采购合同
工程建设设备采购合同合同编号：XXXXX甲方（购买方）：（具体信息填写）乙方（供应方）：（具体信息填写）鉴于甲方打算进行工程建设项目，需要采购相关设备，并与乙方达成一致意见，现根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就工程建设设备采购事宜达成如下合同：第一条合同目的1.1 甲方有意从乙方购买特定的工程建设设备，进一步满足工程建设的需求。
1.2 乙方愿意向甲方提供所需的设备，并承诺设备的质量、性能、数量、规格等事项符合甲方的要求。
第二条设备明细2.1 乙方应按照甲方的要求提供指定品牌、型号、规格、数量和性能的设备清单，具体如下：（设备清单详细列出）第三条价格和支付条件3.1 合同总价款为（具体金额），甲方应在合同签订之日起（具体天数）内支付给乙方。
3.2 支付方式：（具体支付方式，比如：现金、转账等）第四条交付及验收4.1 乙方应按照本合同约定的交货时间及地点将设备交付给甲方。
4.2 甲方有权对交付的设备进行检验和验收，如发现任何问题或不合格之处，应立即通知乙方并要求乙方进行修理或更换。
4.3 此次交付后，甲方应签署相关的设备接收证明并确认设备的质量及性能符合合同约定。
第五条合同终止和违约责任5.1 如因不可抗力等不可预见的原因，导致合同无法履行，甲乙双方应立即通知对方，并协商解决办法。
5.2 如其中一方严重违约，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款6.1 甲乙双方应对在履行合同过程中获悉的对方的商业秘密和商业信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若甲乙双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交给所在地人民法院进行诉讼解决。
第八条合同变更和补充8.1 对本合同的任何变更和补充，甲乙双方应经过书面协商后达成一致意见，并签署补充协议。
8.2 补充协议与本合同具有同等的法律效力。
建设工程设备采购协议书
建设工程设备采购协议书甲方：（以下简称为“甲方”）地址：_______________________________________________________联系人：_____________________________________________________联系电话：___________________________________________________传真：_______________________________________________________乙方：（以下简称为“乙方”）地址：_______________________________________________________联系人：_____________________________________________________联系电话：___________________________________________________传真：_______________________________________________________鉴于甲方计划开展建设工程项目，为了保障项目的顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：__________________________________________________1.2 项目地点：__________________________________________________1.3 项目规模：__________________________________________________1.4 项目工期：__________________________________________________1.5 项目预算：__________________________________________________二、设备采购2.1 甲方根据项目需求，需要采购以下设备：（设备名称、规格型号、数量、单价等详细信息）2.2 乙方同意根据甲方的需求，供应上述设备，并承诺设备的质量符合国家标准和技术要求。
建筑工程设备采购合同样本
建筑工程设备采购合同样本1. 合同的目的和背景本合同是由乙方（购买人）与甲方（销售人）就建筑工程设备的采购事宜达成一致，明确双方的权利和义务，保障交易的顺利进行。
2. 合同条款2.1 采购设备的描述设备1设备描述1，数量X台件设备2设备描述2，数量Y台件2.2 设备规格和要求设备1规格规格1设备2规格规格22.3 交货和验收甲方应按照合同约定的交货日期，将设备交付乙方，并通知乙方准备验收乙方有权对交付的设备进行验收，任何不符合合同约定和规格要求的设备，乙方有权拒绝接受若设备经验收合格，乙方应立即结清相应款项。
2.4 设备价格和付款条款设备价格为合同约定的金额乙方应根据合同约定的付款期限支付相应的款项付款方式可以选择一次性付清或分期付款。
若选择分期付款，需在合同中明确相关支付日期和金额。
2.5 设备保修设备的保修期为合同签订之日起X个月在保修期内，乙方发现设备存在非人为损坏的质量问题，则甲方负责免费修理或更换设备在保修期外，乙方发现设备故障，可向甲方提出维修服务申请，维修费用由乙方承担。
2.6 合同的终止若乙方无故取消合同，乙方应向甲方支付违约金若甲方无故取消合同，甲方应向乙方支付违约金其他终止合同的情况需双方协商确定。
2.7 法律适用和争议解决本合同适用于的法律对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 签约和效力本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有约束力。
乙方（购买人）签名日期甲方（销售人）签名日期4. 附件设备清单相关规格说明。
建筑工程设备购置合同
建筑工程设备购置合同甲方（购买方）：_________________乙方（供应方）：_________________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买建筑工程设备一事达成如下协议：一、设备名称及规格型号1. 设备名称：_________________2. 规格型号：_________________3. 数量：_________________4. 单价：_________________5. 总价：_________________二、质量要求及标准乙方提供的设备必须符合国家相关质量标准及甲方提出的技术要求，保证设备全新、未使用，无任何质量缺陷。
三、交货时间与地点1. 交货时间：自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点：_________________3. 运输方式及费用承担：由乙方负责运输至甲方指定地点，并承担相应费用。
四、验收方式1. 甲方应在收到设备后____天内完成验收工作。
2. 如发现设备存在质量问题，甲方应及时通知乙方进行处理。
五、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后支付总货款的____%作为预付款。
2. 尾款支付：设备验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
六、违约责任若任何一方未能履行合同规定的义务，应向对方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
七、争议解决方式因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改或补充，均须以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：[填写甲方]与[填写乙方]建设工程设备采购合同____年__月__日[填写签约时间]______________[填写签约地点]（注：如合同内容少，可不附此页。
）(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。
斜体文字仅供在签订合同时作为提示之用，最终版本的合同文本应当将斜体文字删除。
本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。
)合同编号：建设工程设备采购合同甲方：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址:(注：以营业执照为准) 邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编：法定代表人：职务：乙方：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址:(注：以营业执照为准)邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准)邮编：法定代表人：职务：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同。
第一条定义及解释**除另有特别说明外，本合同中下列术语具有如下含义：（注：为确定合同中某一词语所具有的特定含义，或为避免合同中某一词语反复出现并在使用中产生歧义，应根据合同具体情况对该词语进行定义，并就合同所使用词语在上下文可能存在的不同于一般文意解释的特别解释规则进行说明。
）1．12．2第二条工程概况***2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程建设规模：第三条设备名称、规格、型号等 ***3.1 设备名称：3.2 规格：3.3 型号：3.4 设备的包括范围：3.5 生产厂家：3.6质量标准：按国家标准执行各标准之间不一致时，按要求最高的标准执行★；3.7数量：以双方签字认可的设备附件清单为准★3.8产品包装要求：以保证设备安全的标准包装★第四条合同文件组成***4.1合同协议书和合同条款；4.2中标通知书；4.3招标文件及其附件；4.4投标书、承诺书及其附件；4.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸；4.6产品说明书；4.7双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同所有附件为合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。
第五条合同价款支付及结算办法***5.1订货设备的数量和单价合同总价暂定为人民币（大写：）本合同为以功能设备为计量单位的单价合同，详细组成见投标报价表（附件一），结算时将根据实际设备数量及单价调整。
5.2本合同单价包括但不限于以下各项内容：A、设备供应价；B、运输费、设备配件在运输阶段的损耗费；C、保险费；D、工地卸车费；E、乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金；F、系统调试的配合费；G、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等；H、设备调试费；5.3凡现场使用该设备所需零配件及配套设施，无论是否在报价清单中有所注明，均视为已包含在乙方设备单价中，由乙方提供。
5.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的，所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全，并与设备主机相匹配一致，此等费用均已包含在投标单价中。
5.5付款方式：5.5.1自本合同签订之日起日内，乙方提交金额为设备价值 %不可撤销的履约保函作为甲方支付货款的先决条件；5.5.2自收到乙方履约保函之日起日内，甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款；5.5.3乙方将设备运至甲方指定地点，将设备的商业发票、清单、质量检验合格证明、货运提单提供给甲方，并经甲方、监理、总包方共同检验合格后，付给乙方进场设备价值的 %；5.5.3设备安装调试合格后，甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ；5.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后，甲方向乙方支付结算价的 %；5.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金，甲方在设备保修期年满后按保修条款的约定支付给乙方；5.5.6乙方在收到甲方上述款项后，以经盖章（或该合同负责人签字）的传真向甲方确认。
5.5.7在本合同下，除了最后的付款外，任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可，任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。
5.5.8 甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。
开户银行、账户名称、账号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前_____天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。
第六条质量监造检验***6.1设备监造方式：6.2设备监造工作的内容：第七条交货规定7.1 交货单位：7.2交货方式，按下列第（）项执行：（1）乙方送货到现场，（2）乙方代运，（3）甲方自提自运；7.3 运输方式：7.4交货地点和接货单位（或接货人）：卖方指定的地点交货。
7.5 现场卸货由负责。
7.6交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：7.7交货日期：，以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准，具体日期由甲方或其授权人指令确定。
（附件二：供货进度表）7.8乙方应在交货前______日内，以传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、规格型号、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。
甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。
7.9 现场交货检验：7.9.1 检验期间：7.9.2 检验方法：7.9.3 检验标准：7.9.4负责检验的人员：7.9.5损害、缺陷和减少的责任：7.9.6 设备质量保证期为：第八条安装规定 ***8.1安装地点：8.2安装工期：乙方自接到甲方安装通知指令后，日内完成设备的安装、调试和验收工作，以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准，具体日期由甲方或其授权人指令确定。
8.3乙方应遵守设备安装验收规范标准，预先制定安装方案和计划，与甲方进行研究协调，做出统一具体安排。
8.4乙方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件，在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成，验收合格交付甲方为止。
8.5乙方在安装过程中，要严格遵守国家和地方有关安全规定，若发生人身或财产损失，概由乙方负责。
8.6设备调试与验收，包括设备调试、性能验收、最终验收等。
第九条甲方的权利和义务***9.1向乙方下达设备的进场计划,并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。
9.2甲方如中途变更设备品种、规格、质量或包装的要求，应提前通知乙方，乙方应满足甲方的要求。
9.3因乙方不能按合同履约而中途退货，甲方就同意接受并使用的设备向乙方支付价款，如果甲方要求全部退货，乙方应返还已付款。
第十条乙方的权利和义务***10.1向甲方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规范的设备，并按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
(注：《合同法》第一百三十五、一百三十六条。
)10.2乙方向甲方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品,由于乙方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由乙方承担。
(注：《合同法》第一百五十条。
)10.3甲方出于对乙方专业技术知识、经验和实力的信任，向乙方进行订货，乙方应仔细研究甲方提供的设计图纸和工程规范，乙方如发现设计或工程规范不合理或不确切之处，应及时通知甲方和请甲方予以确认，乙方不会因上述问题停工、返工向甲方索要追加费用和工期，任何由于上述问题没有及时提出而造成的甲方工程费用和工期损失均由乙方承担。
10.4乙方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件，如甲方有需要，乙方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。
10.5乙方主动核对土建、机电等各方专业图纸，确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求，如有不满足，应立刻通知甲方，乙方在合同签订后7天内，向甲方提出关于设备安装所需环境的技术要求，如乙方没有提供，视为乙方无此类要求，由于乙方没有提出要求，造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由乙方承担。
10.6乙方承担甲方办理正式验收手续前，设备的全部保险责任及风险。
10.7为保证乙方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用，乙方应派技术人员在工地现场进行技术服务，进行技术交底,解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。
10.8设备安装完毕后,现场具备调试条件时,接到甲方通知后48小时内到现场免费进行调试。
10.9乙方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料，负责培训甲方现场操作人员，由于乙方未提供上述资料或未培训造成甲方或甲方下属承包商施工错误所导致的经济损失以及最终客户使用不当造成的经济损失由乙方承担。
第十一条设备质量保证***11.1乙方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。
(注：《合同法》第一百五十三条。
)11.2乙方保证为本合同所提供的设备质量符合国家有关主管部门的行业标准。
11.3乙方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、厂家的材质证明和设备的出厂合格证（一式份）。
11.4如果乙方运至甲方工地的设备有质量缺陷或不符合甲方进场计划的要求，甲方有权拒收并通知乙方立即运离施工工地，甲方亦有权要求乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求。
11.5甲方对设备的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任如在设备开始正常运转前的任何时间内及在工程竣工后个月内发现设备的质量问题，乙方仍然要承担责任。
第十二条违约责任 ***12.1由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任，如属不可抗力因素，双方协商解决。
12.2 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %12.3乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分设备款总值的%向甲方偿付逾期交货的违约金。
该违约金可由甲方从给供货商的货款中扣除。
由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担；乙方交货期比进场计划逾期7天以上，甲方有权终止该合同，由乙方承担由此造成的一切费用及损失，同时乙方向甲方承担合同总价 %的违约金。
12.4乙方所交设备品种、规格、型号、花色、设计要求、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定时，甲方有权要求乙方退货或按合同规定重新供货，并由乙方承担因退货而需要重新订货所增加的费用和经济损失或因重新供货支付的实际费用；如果甲方同意让步接受，甲方有权在乙方单价上扣减 %，作为让步接收的价格。