电力线路工程施工合同标准范本(word模板).docx
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇篇1电力线路施工合同范本甲方（施工单位）：______________________乙方（建设单位）：______________________丙方（监理单位）：______________________为了规范电力线路施工过程，保证工程质量，双方经协商一致，特订立本合同如下：第一条项目名称：_______电力线路施工合同第二条项目地点：_______（具体地址）第三条项目内容：1. 电力线路施工范围：_______（具体包括线路长度、电压等级等）2. 项目工程量：_______（具体工程量，包括材料、设备等）第四条项目周期：本项目施工周期为_______天/月，具体工期根据实际情况经双方协商确定。
第五条施工标准：1. 本项目施工应符合国家相关法律法规和标准要求。
2. 施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行，不得擅自更改。
3. 施工单位应配备符合资质要求的专业施工队伍和设备。
第六条施工条件：1. 乙方应提前为施工单位提供必要的施工条件，包括场地、通行权等。
2. 如施工单位因乙方原因无法按期开工或施工，乙方应承担相应责任。
第七条施工价款：1. 本项目总价款为_______万元，施工单位应在工程完工后按照规定支付。
2. 施工单位应按照工程进度支付工程款，并提供相应的发票和结算单据。
第八条变更与索赔：1. 如因乙方原因导致施工单位需要变更工程内容，应书面通知并经双方协商确定变更金额。
2. 施工单位在施工过程中如发现工程量增减或遇到不可抗力等情况，应及时向乙方报告。
第九条安全与质保：1. 施工单位应严格遵守安全规定，保障施工过程中人员和财产的安全。
2. 施工完工后，施工单位应提供一定期限的质量保证期，并承担相应质保责任。
第十条违约责任：1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决或提前终止合同。
第十一条其他约定：1. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决；协商不成可向有关部门申诉。
电力线路工程施工合同范本
电力线路工程施工合同范本甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家有关法律、法规的规定，经双方平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商一致，就甲方委托乙方进行电力线路工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________电力线路工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：依据施工图纸及工程量清单，包括但不限于电力线路的铺设、塔基建设、电缆敷设、设备安装、调试及验收等全部工作。
1.4 工程质量标准：符合国家电力行业施工及验收标准，达到优良工程标准。
二、合同工期2.1 合同工期总天数：________天（自乙方正式开工之日起算）。
2.2 开工日期：________2.3 竣工日期：________三、合同价款3.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 乙方报价是基于甲方提供的施工图纸、工程量清单及工程地点等具体情况制定的，如甲方在施工过程中提出设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化，双方应另行签订补充协议。
四、承包方式4.1 乙方采取包工包料的方式承包本工程。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，并保证工程质量达到约定的标准。
五、材料及工艺5.1 乙方应使用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备。
5.2 乙方应按照施工图纸和工程技术要求进行施工，确保工程安全、顺利进行。
六、付款方式6.1 甲方支付给乙方的款项分为三个阶段：预付款、进度款和验收款。
6.2 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
6.3 进度款：工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的合同总价款。
6.4 验收款：工程验收合格后，甲方支付剩余的合同总价款。
七、工程延误7.1 乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。
7.2 甲方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的责任，并支付给乙方合理的费用。
电力线路施工合同
电力线路施工合同
甲方：XXXX电力有限公司
乙方：XXXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了建设电力线路项目，需要与乙方签订施工合同，以确保工程按时高质
量完成。
二、具体的条款和条件
1. 乙方负责根据甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成电力线路施工工程。
2. 施工期限为XX个月，具体工程进度和质量要求详见附件。
3. 乙方需保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。
4. 施工过程中如需变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
5. 甲方需按时支付工程款项，乙方需提供相应的施工报告和结算单。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，需保密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致施工无法继续，双方可协商解决方案，延期或终止合同。
五、协议终止的条件
合同期满或双方协商一致终止合同，需提前XX个月书面通知对方。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，需支付违约金；如发生争议，应协商解决，若协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 施工过程中如发现质量问题，乙方需承担相应责任并进行整改。
2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
双方应遵守合同约定，共同维护合作关系，确保电力线路施工工程顺利完成。
电力施工施工(合同)范本最新版.doc
电力施工施工合同范本最新版1. 合同背景与目的本合同由甲方（施工方）和乙方（承包方）签定，旨在明确双方在电力施工项目中的权利、义务和责任。
2. 合同条款2.1 项目描述甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于：•设备安装•线路敷设•电缆铺设•发电设备调试2.2 合同价格本合同的总价为X万元（人民币），具体价格分配如下：•设备安装：X万元•线路敷设：X万元•电缆铺设：X万元•发电设备调试：X万元2.3 项目进度和工期乙方将按照合同约定的工期完成项目，并按照双方约定的进度报告项目进展情况。
2.4 付款方式甲方将根据项目进度及完成情况分期支付款项，具体支付方式如下：•设备安装完成后支付X万元•线路敷设完成后支付X万元•电缆铺设完成后支付X万元•发电设备调试完成后支付X万元2.5 变更和索赔对于任何非甲方责任下造成的变更或索赔，乙方应立即向甲方提出书面申请，甲方有权决定是否接受变更或索赔，并在变更后重新确定工期和价格。
2.6 质量保证和验收乙方保证所提供的施工材料和设备符合国家标准和合同约定的要求，并负责项目的质量保证和验收工作。
2.7 违约责任如果有一方违反合同约定，应按照法律法规和约定承担相应的违约责任。
2.8 隐私保护双方同意在合同执行过程中保守对方的商业秘密和相关信息，未经对方同意不得向第三方泄露。
3. 合同生效与期限本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至项目完成，并完成最后一笔款项的支付。
4. 不可抗力对于由于不可抗力原因导致合同无法履行的情况，双方可协商解决或者依法解除合同，但应尽量减少损失并努力解决已经发生的问题。
5. 争议解决双方如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 合同解除除非双方协商一致解除本合同，否则任何一方不得单方解除合同。
7. 其他条款本合同未尽事宜，双方可协商订立补充协议并作为本合同的附件。
8. 合同变更本合同的变更必须经过双方的书面协商，双方签字确认后方可生效。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇第1篇示例：电力线路施工合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方就电力线路的施工事宜达成如下合同：一、项目名称：___________（电力线路施工项目名称）二、合同金额：本项目的合同金额为人民币___________元整（￥_________万元），具体款项的支付方式和时间如下：1. 订立合同后，甲方应支付合同总金额的______%作为预付款给乙方。
2. 乙方按照施工进度，向甲方逐阶段或者逐次提出工程款支付申请，甲方应在收到款项支付申请后的七个工作日内支付相应工程款项，最终支付尾款金额。
三、工程内容和要求：本项目的主要工程内容包括但不限于电力线路的架设、设备的安装等，具体工程的内容、标准及要求详见附件《电力线路施工方案》。
乙方在项目实施过程中应严格按照相关规定进行施工，并保证工程的质量和安全。
四、工期安排：本项目的工期为________个月，自合同签订生效之日起计算。
如因不可抗力等特殊原因需要延期施工，应提前书面通知甲方并经过双方协商一致后延期。
五、质保期：本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起_________年。
在质保期内，乙方保证对工程的质量进行维护和保修，确保设施的正常运行。
六、保险责任：在工程施工期间，乙方应为工程项目购买必要的意外险、责任险等保险，确保工程施工过程中的风险得以充分覆盖。
七、违约责任：如乙方违反合同规定未能按时交付工程等，应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、争议解决：合同履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：其他未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章生效。
以上为电力线路施工合同范本，若双方对合同内容有任何异议或补充协商，则可在合同签署前进行相应修改。
电力线路施工合同范本8篇
电力线路施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电力线路施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括电力线路的勘察、设计、材料采购、施工、试验与验收等工作。
二、合同工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
该总价已包括材料费、人工费、运输费、税费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家有关电力线路施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准及合同约定的技术要求执行。
4. 验收结果：如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、安全施工1. 乙方应制定完善的安全措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，防止事故发生。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付工期延误违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担由此产生的一切费用。
电力线路工程施工合同范本(两篇)
电力线路工程施工合同范本（二）电力线路工程施工合同范本（二）第一章总则第一条合同的目的和效力本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，经甲方与乙方协商一致，以明确各方的权利和义务，规范双方在电力线路工程施工项目中的行为，保障合同的履行。
第二条合同信息甲方：（详细填写甲方的基本信息）乙方：（详细填写乙方的基本信息）项目名称：（详细填写合同涉及的电力线路工程施工项目名称）项目地点：（详细填写合同涉及的电力线路工程施工项目地点）第二章工程内容第三条工程内容1.乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求，对项目地点进行勘察、设计、设备采购、施工等工作，保证工程的质量和进度。
2.工程内容包括但不限于：（详细列举工程内容）第四条工程进度和质检要求1.乙方应按照合同约定的工期进行施工，并按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法规进行质量管理。
2.甲方有权随时对工程的进展和质量进行监督和检查。
如发现工程进度滞后或质量问题等情况，乙方应立即采取相应措施进行改进。
第三章施工条件第五条施工条件1.甲方负责为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工设备、材料等。
2.甲方应保证施工场地的安全和卫生条件，乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保人员和设备的安全。
第六条施工人员和技术要求1.乙方应按照施工需要合理安排施工人员，并确保其具备相应的从业资格和技术能力。
2.乙方应提供技术方案和施工方案，并定期向甲方汇报施工进展和质量情况。
第四章合同价款和支付方式第七条合同价款1.本合同价款为人民币（详细填写金额），合同价款包括工程施工、材料采购、设备购置等一切相关费用。
2.合同价款应根据实际完成的工程进度和质量，按照约定的支付方式进行支付。
第八条支付方式1.合同价款将分为（明确写明分期支付的次数）次进行支付。
2.每次支付的金额按照已完成的工程进度和质量来确定，并经甲方验收合格后支付。
电力线路施工合同模板5篇
电力线路施工合同模板5篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：_______________________________联系人：_____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：___________________地址：_______________________________资质等级：___________________________营业执照注册号：_____________________联系人：_____________________________联系电话：____________________________鉴于甲方需要建设电力线路工程，故与乙方就电力线路施工事项协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同。
本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
现就合同的具体内容，甲乙双方在平等、自愿的基础上，共同协商达成如下条款：一、工程概况及范围1. 工程名称：__________电力线路工程。
2. 工程地点：____________区域内。
具体细节根据实际设计图纸为准。
工程包括但不限于线路勘探、设计、材料采购、施工安装等。
具体内容详见附件一《工程范围及内容》。
二、合同总价及付款方式1. 合同总价：本合同的总价为人民币大写____________元整（小写：______元）。
具体费用包括人工费、材料费、运输费等相关费用。
实际费用根据实际施工进度进行调整。
乙方提供的服务应以满足甲方要求为准。
2. 付款方式：甲方应按以下方式支付款项给乙方：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）进度款：根据施工进度，甲方按照乙方提交的进度报告支付相应的款项；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的款项给乙方。
电力线路施工合同
电力线路施工合同《篇一》合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为电力线路的施工方，乙方为电力线路工程的需求方，经双方友好协商，就电力线路施工事宜达成以下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：（工程名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：根据乙方要求，甲方负责电力线路的设计、施工、验收、保修等工作。
二、合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时足额向甲方支付合同价款。
三、付款方式及进度3.1 乙方在本合同签订后7个工作日内，向甲方支付合同价款的30%作为预付款。
3.2 甲方完成工程进度达到70%时，乙方应向甲方支付合同价款的30%。
3.3 工程验收合格后，乙方应向甲方支付合同价款的剩余40%。
四、施工期限4.1 甲方应按照本合同约定的施工期限完成工程的施工。
4.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。
五、工程质量5.1 甲方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程的质量和安全。
5.2 工程验收不合格的，甲方应按照乙方要求进行整改，直至达到验收标准。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________附件1：电力线路设计方案附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：验收标准及方法附件5：乙方的施工材料清单附件6：安全生产责任书附件7：保密协议附件8：其他相关文件（注：以上内容仅为示例，实际合同内容应根据双方实际情况进行调整和补充。
电力线路施工工程合同范本
电力线路施工工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某电力线路施工工程发包给乙方施工，乙方愿意接受并按约定完成施工工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX电力线路施工工程1.2 工程地点：XX1.3 工程内容：XX电力线路施工，包括线路杆塔建设、电缆铺设、设备安装等。
1.4 工程规模：XX1.5 工程质量标准：达到国家电力行业施工质量标准，并符合设计文件和规范要求。
二、合同工期2.1 合同工期总日历天数：XX天。
2.2 工程开工日期：XX年XX月XX日。
2.3 工程竣工日期：XX年XX月XX日。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币（大写）：XX元整（小写）：XX元。
3.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%。
（2）进度付款：工程进度达到合同约定的进度节点后，甲方根据乙方的进度报告和实际完成工程量进行付款。
（3）竣工付款：工程竣工并经验收合格后，甲方扣除质保金（5%）后支付乙方剩余的合同总价款。
3.3 质保金：合同总价款的5%，质保期为工程竣工验收合格之日起一年。
四、合同履行4.1 甲方义务：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地。
（2）提供完整的设计文件和技术要求，并进行技术交底。
（3）按时支付合同价款。
（4）协调解决施工过程中的有关事项，确保工程顺利实施。
4.2 乙方义务：（1）按照设计和规范要求，按时完成施工任务。
（2）确保工程质量，达到合同约定的质量标准。
（3）做好施工现场的安全文明施工，遵守安全生产规定。
（4）按期提交工程进度报告和施工日志。
五、违约责任5.1 甲方违约：（1）未按约定时间支付合同价款，甲方应支付违约金，违约金为应付款的1%。
（2）未提供施工场地或施工条件，导致工程无法正常进行，甲方应承担因此产生的费用和工期延误。
电力线路工程施工合同范文
电力线路工程施工合同范文一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景甲方拟委托乙方进行电力线路工程施工，为确保双方权益，依法签订本合同。
三、合同内容1. 工程名称：电力线路工程施工2. 工程地点：详细地址3. 工程范围：根据甲方提供的设计文件和要求，乙方负责电力线路工程的施工、安装、调试等工作。
4. 工程进度：根据甲方要求，乙方需按照合同约定的工期完成工程进度。
5. 工程费用：根据工程规模和难易程度，乙方与甲方商议确定工程费用，双方达成一致后签订《工程费用协议》。
6. 工程质量：乙方需按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合合同约定。
7. 工程安全：乙方需制定详细的工程安全计划，并确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
8. 工程保修：乙方需对工程施工完成后的一定期限内，提供免费的维修和保养服务。
9. 合同变更：如遇工程设计变更或其他原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致并签订书面变更协议。
10. 合同解除：如双方协商一致认为需要解除合同，应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
11. 争议解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同履行1. 甲方责任：（1）提供详细的工程设计文件和要求。
（2）按合同约定支付工程费用。
（3）提供工程施工所需的场地和设备。
2. 乙方责任：（1）按照甲方要求进行工程施工。
（2）保证施工过程中的安全和质量。
（3）按合同约定的工期完成工程进度。
（4）提供工程施工完成后的保修和维护服务。
五、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
2. 如双方需终止合同，应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议。
电力线路施工合同协议
电力线路施工合同协议甲方：XXX供电公司乙方：XXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力线路施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXX电力线路工程1.2 工程内容：包括但不限于电力线路的设计、采购、施工、验收、保修等。
1.3 工程地点：XXX地区1.4 设计单位：XXX设计院1.5 工期：自合同签订之日起至XXX年XXX月XXX日完工。
1.6 质量标准：符合国家电力工程质量验评标准及相关规定。
二、合同价款2.1 工程施工费用总造价暂定为人民币XXX万元，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
2.2 乙方应按照甲方的要求提交工程进度款申请，甲方按照工程进度支付相应的工程款。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定，按时完成工程的设计、采购、施工等任务，并保证工程质量符合约定的标准。
3.2 甲方应按照合同约定，按时支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。
四、合同变更和解除4.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除必须采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。
4.2 在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商终止或解除合同，并按照相关法律法规处理。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX供电公司乙方（盖章）：XXX建筑工程有限公司签订日期：XXX年XXX月XXX日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
电力线路施工合同范本
电力线路施工合同范本篇一：电力线路施工合同电力线路施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电公司批复的贵阳供电局第一批农完善化工程与农完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电公司、xx电公司下发的（1999）191号文《关于农村电建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电改造技术导则》、《xx省农村电建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
通用范文(正式版)电力施工合同标准版.docx
电力施工合同标准版1. 引言本电力施工合同标准版适用于电力工程施工合同的订立，旨在规范电力工程施工合同的内容和要求，保障双方权益，促进电力工程施工的顺利进行。
2. 合同主体2.1 双方当事人本合同由双方当事人订立：甲方：（简称甲方）地质：法定代表人：联系方式：乙方：（简称乙方）地质：法定代表人：联系方式：2.2 基本信息本合同的基本信息如下：•项目名称：•项目地点：•项目内容：•合同金额：•合同签订日期：3. 合同条款3.1 工程范围甲方委托乙方按照约定，进行电力工程施工，具体工程范围包括但不限于内容：•…3.2 工期与交付3.2.1 工期乙方应按照约定的工期要求，按时完成工程施工。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.2.2 交付工程竣工后，乙方应向甲方交付工程成果，包括但不限于内容：•…3.3 付款方式3.3.1 合同价款双方约定的合同价款为：（具体金额）。
甲方应按方式支付合同价款：•首期付款：（比例），金额为（具体金额），应在合同签订后（具体时间）内支付；•进度款：（比例），根据工程进度支付，具体支付时间和金额双方另行约定；•最终付款：（比例），在工程竣工并验收合格后支付，具体时间为（具体时间）。
3.3.2 其他费用除合同价款外，甲方还需支付乙方费用：•…3.4 保证金乙方在合同签订后应向甲方支付（具体金额）的保证金，作为履约保证。
甲方有权在乙方违约时从保证金中扣除相应款项，保证乙方履约义务。
3.5 保险责任乙方应根据项目特点和甲方要求，购买相应的保险，并将保单副本提供给甲方。
3.6 违约责任对于违约方，另一方有权要求其承担相应的违约责任。
具体违约责任双方可协商约定。
3.7 其他条款本合同其他未尽事宜，可由双方协商并书面约定。
4. 合同解除和争议解决4.1 合同解除双方一致同意，如出现情况之一，本合同可被解除：•双方协商一致解除；•出现不可抗力或不可预见的情况，导致无法履行合同。
电力线路施工合同范本
电力线路施工合同范本甲方：（施工单位名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（施工单位名称）地址：电话：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就电力线路施工事宜达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行（电力线路施工项目名称），具体工程范围和要求详见工程施工图纸及技术规范。
2. 工程施工地点为（施工地点），施工期限为（施工期限）。
3. 乙方应按照合同规定负责工程的施工，确保工程的质量、进度和安全。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为（合同总价款），具体的分期付款方式如下：（1）合同签订后，甲方应支付工程款总额的30%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方应支付工程款总额的60%作为进度款；（3）工程最终完工并验收合格后，甲方支付工程款总额的10%作为尾款。
三、工程变更及索赔1. 如因变更工程内容或其他原因导致工程发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议，变更后的费用由双方按照约定支付。
2. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任，并按约定索赔。
四、保证及权利义务1. 乙方须按合同约定的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程按时保质保量完成。
2. 甲方应按时支付各阶段的工程款，并配合乙方顺利进行施工。
3. 双方应保持密切联系，及时沟通，解决工程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
五、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按时完成工程，每延迟一天，应按工程款总额的（千分之一）支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释与争议应提交双方协商解决，如协商不成，应依法向人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
2. 本合同未尽事宜双方可根据实际情况另行协商修改，并形成补充协议，补充协议具有相同法律效力。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
2023电力线路施工标准合同 完整版doc
电力线路施工合同完整版doc一、合同背景此合同是由承包商和业主签署的电力线路施工合同。
合同旨在规范双方之间的权益和责任，并确保安全、高质量地完成电力线路的施工工作。
二、合同条款1. 合同目的及范围本合同的目的是确定承包商将按照业主的要求，在约定的时间内完成指定电力线路的施工工作。
施工范围包括但不限于：•提供人力、材料和设备•安装、调试和维护电力线路设备•遵守相关法规和标准2. 工期和工作安排根据业主的要求，工作开始日期为合同签署后的第三天。
工程施工的预计工期为60天。
具体工作安排将由业主提供，并在合同中进行明确记录。
3. 付款方式根据施工工作的完成情况，业主将在工程完工后的30天内支付承包商全部款项。
付款方式将在合同签署后与业主商定并在合同中明确记录。
4. 资质要求承包商须提供资质文件：•营业执照•施工许可证•建设项目施工组织设计文件•安全生产许可证•电力工程相关职业资格证书5. 质量保证承包商应确保施工工作符合相关的法规和标准。
如发现质量问题，承包商将承担修复和整改的责任，直至达到合同约定的质量要求。
6. 变更管理在施工过程中，如需变更施工计划、工作范围或合同金额，双方应通过书面方式进行协商和确认。
任何变更应经双方签字并在合同附件中记录。
7. 违约责任若一方违约，违约方应向守约方支付违约金。
违约金的数额将根据违约情况而定，由双方协商一致，并在合同中进行明确记录。
8. 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成，则提交至相关仲裁机构或法院解决。
9. 合同解除合同解除应通过书面形式进行，双方签字确认。
解除合同后，双方应按照合同约定进行结算，处理相关事宜。
10. 其他条款本合同中未涉及的条款和合同补充内容将根据双方协商的原则进行解决。
三、合同生效本合同自双方签署之日起生效，并在合同签署后的第三天开始执行。
四、附则本合同一式两份，双方各执一份，并具有同等法律效力。
合同的变更和补充必须经过双方的书面协议，方可生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 电力线路工程施工合同标准范本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台变压器。
备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
____日历工期：本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方
应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：整(.00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：
联系方式：联系方式：
签订地点：签订时间。