2011二级西藏自治区建造师法规(必备资料)
2011二级西藏自治区建造师法规考资料
D．《施工质量计划》
35、在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
A．第一类
B．第二类
C．第三类
D．第四类
17、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息
B．技术类工程信息
C．合同类工程信息
D．法规类工程信息
18、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。正确的步骤顺序是( )。
A．文件内容
B．标准来源
C．总体框架和运行模式
D．发布时间
47、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A．14
B．28
C．21
D．7
48、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
B．《建筑工程质量管理条例》
C．《中华人民共和国建筑法》
D．《安全生产法》
28、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性
B．指导性
C．指导性、控制性
D．控制性、指导性、实施性
29、合同条文不全，( )。
A．视为合同作废
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任
2012二级西藏自治区建造师法规考资料
1、隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
A．建设单位B．临理单位C．施工单位D．政府质量监督部门2、对于一个建设工程项目而言，( )是管理的核心。
A．施工方的项目管理B．设计方的项目管理C．供货方的项目管理D．业主方的项目管理3、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员4、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程B．项目管理的任务C．项目实施的工作过程D．项目管理工作任务5、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。
A．检查B．验收C．判断D．总体诊断6、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．207、平行系发包摸式致命的弱点是( )。
A．费用控制难度大B．对进度控制不利C．质量控制难度大D．对组织协调不利8、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
A．实际施工天数B．总日历天数C．预计竣工日期D．扣除节假日后的总日历天数9、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为( )。
A．19B．20C．21D．2210、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A．项目结构图B．组织结构图C．任务分工表D．合同结构图11、施工总承包合同一般实行( )。
A．单价合同B．成本加酬金合同C．可调单价合同D．总价合同12、在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格13、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(附答案)
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(附答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走2、施工企业取得法人资格的时间为（）日。
A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．207、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同8、表见代理的法律后果应该由（）承担。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人9、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定B．合同履行地中级人民法院裁定C．被告所在地中级人民法院裁定D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定10、下列应承担侵权责任的行为是（）。
2011一级西藏自治区建造师法规(必备资料)
1、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性B．指导性C．指导性、控制性D．控制性、指导性、实施性2、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
A．经监理工程师认可B．在合同中约定C．经双方协商一致D．经业主同意3、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化B．信息传输的数字化和电子化C．信息流扁平化D．信息存储数字化和存储相对集中4、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．资金B．成本C．施工D．预算5、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力B．财力C．物力D．合同6、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．监理规划B．施工任务委托合同C．施工任务单D．施工组织设计7、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5D．10C．15D．208、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．信息处理和变换的程序化B．信息传输的数字化和电子化C．信息流扁平化D．信息存储数字化和存储相对集中9、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
A．实际施工天数B．总日历天数C．预计竣工日期D．扣除节假日后的总日历天数10、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班B．15（立方米）／台班C．102（立方米）／台班D．120（立方米）／台班11、工程管理信息资源不包括：( )。
2011二级西藏自治区建造师法规(必备资料)
1、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见2、设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( )A．施工技术方案B．施工规程C．施工组织设计D．施工规范3、国际上把建设( )单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计B．施工C．监理D．承包4、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％B．利息C．滞纳金D．50％的利息5、运用动态控制原理控制施工成本的工作步聚包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。
正确的步骤顺序是( )。
A．1-2-3-4B．1-4-2-3C．2-3-4-1D．2-1-3-46、在我国，项目经理是一个( )的名称。
A．专业人士B．技术职称C．管理人士D．工作岗位7、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性B．指导性C．指导性、控制性D．控制性、指导性、实施性8、平行系发包摸式致命的弱点是( )。
A．费用控制难度大B．对进度控制不利C．质量控制难度大D．对组织协调不利9、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性B．指导性C．指导性、控制性D．控制性、指导性、实施性10、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A．《招投标法》B．《建筑工程质量管理条例》C．《中华人民共和国建筑法》D．《安全生产法》11、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
2011二级西藏自治区建造师《法律法规》理论考试试题及答案
1、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A2、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C3、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案：A4、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。
P204A.技术方案B.实际成本C.质量要求D.进度答案：B5、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191A.发包人B.工程师C.工程师与承包人共同D.承包人答案：D6、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。
P207A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后答案：C7、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202A.投标时的工程量和价格B.投标时的工程量，施工中变化的价格C.合同价格，实际完成的工程量D.施工中变化的价格，实际完成的工程量答案：C8、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198A.按设计要求执行B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A9、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(I卷)附解析
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建筑业企业申请资质升级，除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外，还应当提供的资料不包括 ( )。
A.企业原资质证书正、副本B.企业的财务决算年报表C.企业近三年承揽工程一览表D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料2、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。
甲发现后，对乙提起侵权之诉。
经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。
A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元3、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请4、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。
A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效5、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。
A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理6、根据代理权产生的原因，代理可以分为（）。
A.表见代理、委托代理、指定代理B.委托代理、指定代理、法定代理C.法定代理、指定代理、表见代理D. 口头代理、指定代理、委托代理7、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷附答案
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题A卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。
A．原审B．负责执行的C．原告所在地D．被告所在地2、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。
A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格3、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。
A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行4、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。
该专利权届满的期限是（）。
A．2021年3月5日 B．2021年3月15日C．2021年5月15日 D. 2023年2月13日5、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。
A．按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B．建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C．建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D．作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员6、下列法律中，属于行政法的是（）A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》7、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处（）万元的罚款。
西藏二级建造师考试资料
西藏二级建造师考试资料西藏二级建造师考试是一项严肃而重要的考试，涉及到建筑工程领域的多个方面知识。
准备充分的考生需要具备广泛的专业知识和实践经验。
以下是关于西藏二级建造师考试的参考内容，帮助考生更好地准备考试。
一、建筑工程管理1. 建筑工程测量与放线技术- 建筑工程测量中的常用仪器和测量方法，如水平仪、全站仪、测量平差法等。
- 建筑工程放线中的常用技术和注意事项，如坐标放线、中线放线、水平放线等。
2. 建筑材料与构造- 建筑材料的种类、性能和使用方法，如水泥、砂浆、混凝土、钢筋等。
- 建筑结构的类型和构造方法，如钢结构、框架结构、筒体结构等。
3. 工程造价与工程预结算- 工程造价的组成和计算方法，如材料费、人工费、机械费、管理费等。
- 工程预结算中的主要内容和报表，如工程项目基本情况表、费用控制表、安装工程概算表等。
二、建筑工程设计1. 建筑设计基础- 建筑设计的基本原理和基本要求，如安全性、美观性、经济性等。
- 建筑设计的影响因素和设计方法，如土地条件、环境要求、功能需求等。
2. 建筑结构设计- 建筑结构设计中的计算和分析方法，如静力分析、有限元分析等。
- 建筑结构设计中的固定连接和可拆连接的设计原则和方法。
3. 建筑给排水与供暖- 建筑给排水系统的设计和施工要求，如供水管道设计、雨水管道设计等。
- 建筑供暖系统的设计和施工要求，如采暖锅炉的选型和安装、供暖管道的敷设等。
三、施工管理与安全技术1. 建筑施工组织与管理- 建筑施工组织的内容和方法，如施工方案、工期计划、资源调配等。
- 建筑施工管理中的主要考虑因素和应采取的管理措施，如质量控制、安全管理、合同管理等。
2. 工程质量检验与验收- 建筑工程质量检验中的常用方法和标准，如试验室试验、现场测量等。
- 建筑工程验收的程序和要求，如竣工资料的编制、工程质量的评定等。
3. 建筑施工安全技术- 建筑施工安全管理的基本原则和要求，如安全教育培训、现场安全检查等。
西藏二级建造师考试资料
西藏二级建造师考试资料西藏地区是一个自然资源丰富，经济发展较为落后的地区，但随着经济的发展，建筑和城市化水平也在不断提高。
在这个过程中，建筑师和建造师的作用变得越来越重要。
建筑师和建造师的职责不同，但在建筑项目中起着互补作用。
一级建造师承担的是项目管理和决策，包括项目计划、组织和监督，资源调配和控制成本、进度和质量等方面的管理工作。
在建筑项目中，建造师负责实现建筑师的设计方案，并确保在预算和时间上的控制。
同时，他们还要与业主/投资者、建筑师和承包商沟通合作，以实现项目的成功实施。
对于想要成为二级建造师的人来说，需要了解建筑工程的各个方面，掌握专业知识，从工程管理和项目管理方面做好准备。
首先，可以学习专业课程，获得建筑工程的理论知识。
这些课程包括土木工程、建筑工程管理、施工技术、材料力学、结构设计等方面的课程。
此外，也应了解施工管理、质量控制、安全管理和法律法规等相关的实践知识。
第二，二级建造师还需要具备较高的综合能力和人际沟通能力。
他们需要在项目中与各类人员沟通，包括设计人员、业主、承包商、监理等，要求沟通能力很高。
第三，建造师还需要了解施工机械设备的选配、使用和维护等方面的知识。
对于大型建筑项目和基础设施工程项目草图，他们需要掌握建设的各个方面知识。
需要二级建造师进行思考和决策的场景有很多，比如选址和设计的可行性，资源的调配和优化成本和提高效率的方式等等，因此需要进行充分的分析和对各种方案的权衡研究。
此外，建造师还需要考虑施工中可能遇到的风险，规划相关预案。
总之，二级建造师需要全面理解建筑工程的方方面面，并灵活运用各种技术和工具，以达到项目顺利完成的理想效果。
掌握和应用这些知识和技能，不仅可以在建筑行业获得更高的职业发展，还能为国家社会的经济发展做出贡献。
2011年法规真题
2011二级建造师法规真题及答案一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A．登记B．注册C．备案D．所在单位考核合格1．B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
故选B。
2．行政法规的制定主体是（）。
A．全国人民代表大会B．全国人民代表大会常务委员会C．国务院D．最高人民法院2．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。
故选C。
3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。
A．抵消B．提存C．混同D．免除4日起算（）年。
A．1 B．2 C．4 D．204．A【解析】本题涉及的考点：诉讼时效期间的种类5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。
A．汇票B．仓单C．建设用地D．应付款5．C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
题中建设用地属于不动产，故选C。
本题涉及的考点：质押财产的范围6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。
A ．转让B ．抵押C ．出资入股D ．投保火灾险6．D 【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。
故选D 。
本题涉及的考点：建设用地使用权人的权利7工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。
A ．100 B ．200 C ．600 D ．10007．C 【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C 。
8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。
A ．总承包合同可以采用书面形式或口头形式B ．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C ．建筑工程只能招标发包，不能直接发包D ．国家提倡对建筑工程实行总承包8．D 【解析】总承包合同必须采用书面形式，A 错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B 错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。
2011一级西藏自治区建造师法规重点资料考资料
1、下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑2、工程项目的施工总进度计划属于（）A、项目的施工总进度方案B、项目的指导性施工进度计划C、施工的年度施工计划D、项目的控制性施工进度计划3、项目进度跟踪和控制报告是基于进度的（）的定量化数据比较的成果。
A、预测值与计划值B、计划值与实际值C、实际值与预测值D、计划值与定额标准值4、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）A、成本加固定费用合同B、成本加固定比例费用合同C、最大成本加费用合同D、成本加奖金合同5、项目管理任务分工表是（）的一部分。
A、项目组织设计文件B、项目结构分解C、项目工作流程图D、项目管理职能分工6、编制项目合同的基础是（）。
A、项目合同文本和项目结构图B、项目结构图和项目结构编码C、项目结构编码和项目组织结构图D、项目合同文本和项目组织结构图7、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。
工费总额的80%8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主原因实际工程量变为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的9、施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）A、作业文件B、管理手册C、程序文件D、检测活动准则10、对施工成本偏差分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要（）。
2011二级西藏自治区建造师市政考试技巧重点
1、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204A.进度管理B.质量管理C.成本管理D.风险管理答案：A2、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。
P204A.设计人B.业主方C.承包商D.监理方答案：B3、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
P208A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求答案：C4、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
由此导致的费用增加应( )。
P191A.由发包人承担B.由工程师承担C.由承包人承担D.由发包人与承包人分担答案：C5、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206A.管理和控制B.管理和监督C.管理和协调D.管理和指挥答案：C6、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A7、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C8、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201A.工程量B.价格C.设计错误D.环境变化答案：A9、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
二级建造师法规历年真题解析
2011 年全国二级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识一、单项选择题（共60 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格【答案】B【解析】P2 第1~2 行。
2、行政法规的的制定主体是（）A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、最高人民法院【答案】C【解析】P6“三、行政法规”。
3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）A、抵消B、提存C、混同D、免除【答案】C【解析】P16 倒数第1 段。
4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年。
A、1B、2C、4D、20【答案】A【解析】P20 中间往上“（二）短期诉讼时效”。
题目有点问题，依据2009 年最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第五条：“当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。
”并非从应付款之日起计算。
5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款【答案】C【解析】P22 倒数第一行。
质押分为动产质押或权利质押。
不动产只能抵押不能质押。
6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）A、转让B、抵押C、出资入股D、投保火灾险【答案】D【解析】考核房地不分离原则，P25 倒数第一行。
题目出的小有问题，建筑物投保并非“处分”行为。
7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18 个月，合同价款为2000 万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。
7A、100B、200C、600D、1000【答案】C【解析】P28 倒数第一行，命题热点。
2011二级建造师考试法规与知识真题及答案(完整版)
23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（C ）月。（P85）
A 1
B 2
C 3
D 6
24 根据建设工程质量管理条例对涉及（B ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
C 2年
D 5年
32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（A ）。（P126）
A 该试用期限为劳动合同期限
B 按无效劳动合同处理
C 按无固定期限合同处理
D 按完成一定工作任务为期限的合同处理
33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（C ）劳动合同。
B 只能由供应商承担
C 只能施工企业自行承担
D 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（A ）报批。
A 公安消防机构
B 建设工程安全监督机构
C 建设行政主管部门
D 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是（D ）。
A 意外伤害保险属于非强制险
B 保险由建设单位办理
C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22 基坑支护工程专项施工方案须经（D ）签字后实施。
A 施工企业项目经理和现场监理工程师
B 施工企业负责人和建设单位负责人
C 建设单位负责人和总监理工程师
A 县级以上人民政府
B 省级政府特种设备安全监督部门
C 国务院
D 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是(D )。
2011一级西藏自治区建造师《法律法规》考试技巧重点
C．任务分工表
D．合同结构图
22、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（ ）。
A．质量目标
B．质量方针
C．质量战略
D．质量体系
23、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
B．管理和协调
C．管理和监督
D．管理和指挥
14、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
15、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
3、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括( )。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入
D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人
43、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程质量验收统一标准》
D．《合同法》
44、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
4、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
A．管理和控制
B．管理和协调
C．管理和监督
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题C卷(含答案)
西藏二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题C卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任2、关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A．投标保证金有效期应当与投标有效期一致B．投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C．投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D．投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息3、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政部门D、当地人民政府5、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款。
A．应当适用违约金B．应当适用定金C．可以选择适用违约金或者定金D．可以同时适用违约金和定金6、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。
A．以单价金额为准 B．以总价金额为准C．由投标人确认 D．由招标人确认7、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。
A、5
B、7
C、14
D、28
2、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。
A．工序
B．分部分项工程
C．单项工程
D．单位工程
3、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程
B、优选施工方案
C、重视信息技术的应用
D、进行进度控制的会议组织设计
4、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）
A、监督检查主体结构的施工质量
B、监督工程竣工验收的组织形式
C、检查工程实体检测报告是否齐全
D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定
5、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。
A、水泥的安定性
B、砌体砂浆的饱满度
C、预应力钢筋的张拉
D、混凝土浇筑后的拆模时间
6、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00
B、3240.00
C、3244.50
D、3245.13
7、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A、编制进度控制工作流程
B、优选施工方案
C、重视信息技术的应用
D、进行进度控制的会议组织设计
8、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10
B、9
C、8
D、7
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）
A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同
B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分
C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
10、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）
A、工程总承包单位
B、建设单位
C、建设主管部门
D、质量监督站
11、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（）天书面通知监理人。
A、5
B、7
C、14
D、28
12、下列施工现场文明施工措施中，正确的是（）
A、现场工人均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
B、市区主要路段设置围挡的高度不低于2m
C、项目经理任命为施工现场第一责任人
D、建筑垃圾和生活垃圾需集中一起堆放，并及时清运
13、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）
A、工程承包人办理并支付保险费用
B、劳务分包人办理并支付保险费用
C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
14、下列奉献控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（）。
A、提高各类设施的可靠性
B、设置安全监控系统
C、隔离危险物质
D、加强员工的安全意识教育
15、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）
A、建设工程承包合同
B、工程监理大纲
C、设计文件
D、工程建设强制性标准
16、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（）
A、任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况
B、重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门
C、一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门
D、实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故
17、下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）
A、建立质量检查制度
B、明确施工质量目标
C．树立“质量第一”的观点
D、建立质量管理组织
18、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00
B、3240.00
C、3244.50
D、3245.13
19、建设项目总承包的核心意义在于（）。
A、合同总价包干降低成本
B、总承包方负责“交钥匙”
C、设计与施工的责任明确
D、为项目建设增值
20、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
21、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。
根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。
A、发包人
B、监理人
C、承包人
D、分包人
22、施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（）
A、作业文件
B、管理手册
C、程序文件
D、检测活动准则
23、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。
A、10
B、9
C、8
D、7
24、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价
A、施工企业技术负责人
B、施工企业安全部门负责人
C、项目经理
D、施工企业的最高管理者
25、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。
A、专业协调计划
B、设计工作量计划
C、出图计划
D、设计人员配置计划
26、工程施工过程中索赔事件发生后，承包人首先要做的工作是（）
A、向监理工程师提出索赔意向通知
B、向监理工程师提交索赔证据
C、向监理工程师提交索赔报告
D、与业主就索赔事项进行谈判
27、关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。
A、所有工作都按最迟开始时间，对节约在资金不利
B、所有工作都按最早开始时间，对节约在资金不利
C、项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内
D、所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率
28、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。
其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③
D．①—③—②—④
29、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
A、承包人
B、监理人
C、建设主管部门
D、发包人
30、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）
A、监督检查主体结构的施工质量
B、监督工程竣工验收的组织形式
C、检查工程实体检测报告是否齐全
D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定
31、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由（）审核。
A、业主
B、设计人
C、监理人
D、项目经理
32、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）
A、成本加固定费用合同
B、成本加固定比例费用合同
C、最大成本加费用合同
D、成本加奖金合同
33、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。
工费总额的80%
34、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）
A、承包人负责办理，并承担有关费用
B、承包人负责办理，发包人承担有关费用
C、发包人负责办理，并承担有关费用
D、发包人负责办理，承包人承担有关费用
35、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。
其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③
D．①—③—②—④。