工程造价管理练习题

合集下载

第一章工程造价管理概论练习题及答案

第一章工程造价管理概论练习题及答案

第一章工程造价管理概论练习题第一章工程造价管理概论练习题一、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1. 工程造价两种含义的主要区别是。

BA、第一种含义属于价格管理范畴,第二种含义属于投资管理范畴B、第一种含义对于投资者追求投资决策的正确性,第二种含义对于承包商追求较高的工程造价C.第一种含义是作为市场供给主体,出售商品和劳务的价格总和,第二种含义是购买项目付出的价格D.第一种含义通常认定为工程承发包价格,第二种含义是工程投资费用2. 工程造价的()特点首先表现在它具有两种含义,其次表现在其构成因素的广泛性和复杂性。

再次,盈利的构成也较为复杂,资金成本较大。

AA.差异性B.动态性C.层次性D.兼容性3. 建设工程造价是项目决策的依据,是筹集建设资金的依据,这体现了工程造价的()。

BA.调节职能B.控制职能C.预测职能D.评价职能4. 在项目作出投资决策后,控制工程造价的关键在于( )阶段。

BA.设计B.招标C.结算D.决算5. 对在初步设计阶段签订承包合同的,其合同价应在( )范围以内。

AA.投资估算B.设计概算C.施工预算D.设计预算6. 某项目中建筑安装工程费用为560万元,设备工器具购置费用为330万元,工程建设其他费用为133万元,基本预备费为102万元,涨价预备费为55万元,建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税),则静态投资为( )万元。

AA.1023 B.1125 C.1180 D.12397. 下列说法中,不正确的是( )。

CA.静态投资包括建筑安装工程费,设备和工、器具购置费等B.静态投资是动态投资的计算基础C.动态投资是指静态投资以外的投资D.动态投资包括建设期贷款利息,投资方向调节税,涨价预备费等8. 在非生产性基本建设投资中,由于经济发展、科技进步和消费水平的提高,()所占比重有增大的趋势。

BA.建安工程费B.基本预备费C.设备费D.工程建设其他费用9. ( )是形成新增固定资产,扩大生产能力和工程效益的主要手段。

造价工程师《建设工程造价管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第6次)

造价工程师《建设工程造价管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第6次)

造价工程师《建设工程造价管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】下列项目管理组织机构形式中,未明确项目经理角色的是()组织机构。

A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制2.根据我国现行有关资本金制度的规定,除国家对高新技术成果有特别规定外,以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的()。

A.10%B.20%C.25%D.30%3.世界银行贷款项目的建设周期中各工作阶段的正确顺序是()。

A.项目选定、项目评估、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价B.项目评估、项目选定、项目谈判、项目准备、项目实施、项目总结评价C.项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施、项目总结评价D.项目评估、项目选定、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价4.()是对产品进行功能分析,研究如何以最低的群寿命期成本实现产品的必要功能,从而提高产品价值。

A.多指标法B.单指标法C.价值工程法D.综合费用法5.工程造价咨询企业的资质证书有效期(),资质有效期届满需继续营业的,应当在自制有效期满()前提出资质延续申请。

A.1年,10日B.1年,30日C.3年,10日D.3年,30日6.【真题】企业所得税应实行25%的比例税率。

但对于符合条件的小型微利企业,减按()的税率征收企业所得税。

A.5%B.10%C.15%D.20%7.某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元,工资及福利费为500万元,修理费为50万元,其他费用为40‘万元,折旧费50万元,摊销费40万元,财务费用40万元,则该项目年度经营成本为()万元。

A.1600B.1640C.1650D.20908.工程项目年度计划是依据()进行编制的。

A.项目管理规划大纲和项目管理实施规划B.工程项目建设总进度计划和项目管理规划大纲C.项目管理实施规划和批准的设计文件D.工程项目建设总进度计划和批准的设计文件9.在建设工程合同实施过程中,用于纠正费用偏差的合同措施是()。

(完整版)建设工程造价管理章节习题及答案

(完整版)建设工程造价管理章节习题及答案

第一章工程造价管理及其基本制度第一节工程造价的基本内容1.建设项目进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据是()。

A.投资估算B.概算造价C.预算造价D.合同价2.工程造价的计算是分步组合而成的,这一特征与建设项目的()有关。

A.组合性B.多次性C.多样性D.复杂性3.由发承包双方根据市场行情通过招标投标等方式达成一致、共同认可的成交价格是工程造价的()。

A.概算造价B.结算价C.合同价D.决算价4.在工程项目的计价多次性中能反映工程项目实际造价的是()。

A.概算造价B.结算价C.合同价D.决算价3.在施工图设计阶段,根据施工图纸,通过编制预算文件、预先测算和确定的工程造价是指()。

A.概算造价B.预算造价C.修正概算造价D.结算价5.下列关于静态投资与动态投资的关系,说法错误的是()。

A.静态投资与动态投资是相对的B.静态投资属于动态投资C.动态投资的计算基础是静态投资D.静态投资是动态投资最主要的组成部分6.完成一个工程项目的建设,预计投资需要量的总和是()。

A.静态投资B.动态投资C.项目总投资D.固定资产投资7.下列关于建设项目投资说法错误的是()。

A.建设项目总投资是投资主体为获取预期收益,在选定的建设项目上所需投入的全部资金B.建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目C.非生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资D.建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额8.下列属于工程造价组合过程的是()。

A.分部分项工程造价B.建设项目总造价C.单位工程造价D.单个工程造价E.单项工程造价9.工程计价依据的复杂性包括()。

A.人工、材料、机械等实物消耗量计算依据B.工程单价、设备单价计算依据C.措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据D.政府规定的税、费E.业主方投资金额数目10.关于工程计价的特征,说法错误的是()。

A.建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价B.多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程C.工程结算文件一般由建设单位编制,由发包单位审查D.计价方法不同,决定了计价依据的复杂性E.工程项目多次计价有不同的计价依据,每次计价的精确度要求也不同11.下列不属于工程中静态投资的是()。

工程造价管理练习二

工程造价管理练习二

练习二投资估算管理一、单项选择题1.下列关于现金流量的说法中,正确的是(D )。

A.收益获得的时间越晚、数额越大,其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大,其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小,其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小,其现值越小2.项目投资估算精度要求在±20%的阶段是(C )。

A.投资设想B.机会研究C.初步可行性研究D.详细可行性研究3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于常用直接投资和资金注入方式的政府投资项目,政府需要严格审批其(A)。

A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告4.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,为了广泛听取社会各方对政府投资项目的意见和建议,国家将逐步实行政府投资项目(B )制度。

A.专家评审B.公示C.咨询评估D.听证5.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》,项目法人应在(D )正式成立。

A.申报项目建议书之前B.项目建议书被批准后C.申报项目可行性研究报告之前D.项目可行性研究报告被批准后6.按现行规定,大中型及限额以上项目的项目建议书,其审批权限在(B)。

A 行业主管部门B.国家发改委C.国务院D.行业主管部门7.为了强化竞争性项目投资的市场调节,应逐步建立( C )。

A.行政审批制B.分级审批制C.项目登记备案例D.地方政府责任制8.根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》。

各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度,用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的(D )。

A.静态投资与动态投资之和B.固定资产投资与铺底流动资金之和C.固定资产总投资D.建筑安装工程总造价9.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,直接从事建筑安装工程施工的生产工人的福利费应计入(A)。

A.人工费B.规费C.企业管理费D.现场管理费10.在我国建筑工程的直接成本中,材料费平均占(A )左右。

工程造价习题集

工程造价习题集

《工程造价管理》一、单项选择题:1、定额计价的工程量计算规则与工程量清单计价规范的工程量计算规则的本质区别是()。

DA.每个分项工程项目所含内容多少不一样B.单价与报价的组成不一样C.定额计价未区分施工实体性损耗和施工措施性损耗D.清单计价一般以工程实体的净尺寸计算,没有包含工程量合理损耗2、工程内容是指完成该清单项目可能发生的(),可供招标人确定清单项目和投标人投标报价参考。

AA.具体工程B.分部工程C.分部分项工程D.分项工程3、建设项目的()与建设项目的工程造价在量上相等。

DA.流动资产投资B.固定资产投资C.递延资产投资D.总投资4、某个新建项目,建设期为3年,分年均衡进行贷款,第一年贷款400万元,第二年贷款500万元,第三年贷款400万元,贷款年利率为为10%,建设期内利息只计息不支付,则建设期贷款利息为()万元。

AA.205.7B.356.27C.521.89D.435.145、下列关于时间定额与产量定额的概念错误的是()。

DA.时间定额以工日为单位,每一工日按八小时计算B.产量定额与时间定额互为倒数C.产量定额以产品数量为单位D.劳动定额复式表达中,分子表达产量定额6、()是指编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作中投资估算的依据,也可作为编制固定资产长远规划投资额的参考。

AA.投资估算指标B.概算定额C.预算定额D.概算指标7、可行性研究工作主要在()进行。

AA.投资前时期B.投资时期C.生产时期D.后评估时期8、对工程量清单概念表述不正确的是()BA.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分9、工程量清单是招标文件的组成部分,其组成不包括()。

DA.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.直接工程费用清单10、索赔是指()。

DA.业主向承包商要求给付或赔偿B.承包商向业主要求给付或赔偿C.工程师向业主要求给付或赔偿D.合同一方向另一方要求获得应有的合法权益或赔偿损失11、按照《合同法》的规定,工程完工后,业主未能在合同规定的时间内向承包商付款,则承包商有权收取()。

一级造价师之建设工程造价管理练习题附答案

一级造价师之建设工程造价管理练习题附答案

一级造价师之建设工程造价管理练习题附答案单选题(共20题)1. 下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是()。

下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是()。

A.工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制B.工程项目策划是工程项目管理的前提C.工程造价管理是工程项目策划的前提D.没有科学管理作支撑的工程项目策划将会成为纸上谈兵【答案】 C2. 根据《注册造价工程师管理办法》,属于注册造价工程师业务范围的是()。

根据《注册造价工程师管理办法》,属于注册造价工程师业务范围的是()。

A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决【答案】 B3. 根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》,项目总经理的基本职责是()。

根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》,项目总经理的基本职责是()。

A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划【答案】 B4. (2020年真题)对于投保建筑工程一切险的工程,保险人不承担赔偿责任的是()。

(2020年真题)对于投保建筑工程一切险的工程,保险人不承担赔偿责任的是()。

A.因暴雨造成的物质损失B.发生火灾引起的场地清理费用C.工程设计错误引起的损失D.因地面下沉引起的物质损失【答案】 C5. 某施工企业需用一台价值20万元的施工机械,若采用经营租赁方式租入该种设备,年租金额为4.5万元,已知所得税率为25%,则其资金成本率为()。

某施工企业需用一台价值20万元的施工机械,若采用经营租赁方式租入该种设备,年租金额为4.5万元,已知所得税率为25%,则其资金成本率为()。

A.16.55%B.15.08%C.16.88%D.16.75%【答案】 C6. (2018年真题)下列投资方案经济效果评价指标中,属于动态评价指标的是()。

(2018年真题)下列投资方案经济效果评价指标中,属于动态评价指标的是()。

一级造价师之建设工程造价管理练习题和答案

一级造价师之建设工程造价管理练习题和答案

一级造价师之建设工程造价管理练习题和答案单选题(共20题)1. 工程项目组织非节奏流水施工的特点是()。

工程项目组织非节奏流水施工的特点是()。

A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】 D2. 依据《标准施工招标文件》,下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是()。

依据《标准施工招标文件》,下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是()。

A.监理人对质量有疑问的,必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润C.经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用由承包人承担,工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的,承包人不能要求利润补偿【答案】 B3. 某企业发行普通股正常市价为20 元,估计年增长率为10%,第一年预计发放股利1 元,筹资费用率为股票市价的12%,则新发行普通股的成本率为()。

某企业发行普通股正常市价为20 元,估计年增长率为10%,第一年预计发放股利1 元,筹资费用率为股票市价的12%,则新发行普通股的成本率为()。

A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】 D4. 下列关于互斥型方案静态评价方法描述错误的是()。

下列关于互斥型方案静态评价方法描述错误的是()。

A.根据年折算费用,选择最小者为最优方案B.静态评价方法仅适用于方案初评或作为辅助评价方法采用C.增量投资回收期大于基准投资回收期时,投资额大的方案可行D.增量投资收益率大于基准投资收益率时,投资额大的方案可行【答案】 C5. 根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是()。

根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是()。

A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书B.施工单位在建设工程竣工验收后,需及时向建设行政主管部门移交项目档案C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书【答案】 D6. 根据我国现行规定,土地增值税实行()。

工程造价管理概论 习题

工程造价管理概论 习题
工程造价管理概论
多练习
习 题 集2



(一)单项选择题 1、工程造价是指( ) A. 建设一项工程预期开支或实际开支的全部固 定资产的投资费用 B. 工程价格 C. A、B 都不正确 D. 从不同角度理解A、B项均正确
答案: D





2、工程造价两种含义的主要区别是( ) A.第一种含义属于价格管理范畴;第二种含义 属于投资管理的范畴 B.第一种含义对于承包商追求较高的工程造价; 第二种含义对于投资者追求投资决策的正确性 C.第一种含义是作为市场供给主体,出售商品 和劳务的价格总和,第二种含义是“购买”项 目付出的价格 D.第一种含义是工程投资的费用;第二种含义 通常认定为工程承发包价格 答案 : D


7、以下( )不是工程造价咨询业务范围。 A、工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询 B、提供工程造价信息服务 C、建设项目概预算的编制与审核 D、同时接受招标人和投标人或两个以上投标 人对同一工程项目的工程造价咨询业务
答案 :D



8、工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询 活动,( )。 A、要受行政区域限制 B、不受行政区域限制 C、按省人民政府规定开展工作 D、甲级不限制行政区域,乙级限制行政区域

答案:A



8、下列说法中,错误的是( ) A、注册造价工程师实行注册执业管理制度 B、造价工程师可以申请在两个或两个以上单 位注册 C、注册造价工程师可以依法进行工程经济纠 纷的鉴定 D、保管和使用本人的注册证书和执业印章是 注册造价工程师享有的权利 答案:B
9、下列不属于注册造价工程师应当履行的义务( ) A、保证执业活动成果的质量 B、执行工程造价计价标准和计价方法 C、接受继续教育,提高执业水平 D、定期向建设主管部门汇报工作和思想情况

工程造价练习题

工程造价练习题

工程造价管理练习题一、单选题1.工程项目成本管理的核心内容是()A.成本规划B.成本控制C.成本规划与控制D.造价管理2.在进口设备交货类别中,买方承担风险最大的交货方式是()。

A.在进口国目的港码头交货B.在出口国装运港口交货C.在进口国内陆指定地点交货D.在出口国内陆指定地点交货3.可行性研究阶段的投资估算,是()的重要依据。

A 主管部门审批项目建议书 B建设贷款计划C项目投资决策 D 项目资金筹措4.可行性研究的前提和基础是()。

A.市场调查和预测研究B.建设条件研究C.设计方案研究D.经济评价5.投资决策阶段,建设工程项目投资方案选择的重要依据之一是()A.工程预算B.投资估算C.设计概算D.工程投标报价6.当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,编制建筑工程概算可以采用()A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.预算定额法7.根据合同文本,工程变更价款通常由()提出,报()批准。

A.工程师、业主B.承包商、业主C.承包商、工程师D.业主、承包商8.在纠偏措施中,合同措施主要是指()。

A.投资管理B.施工管理C.监督管理D.索赔管理9.对于工期延误,下列选项中属于承包商可索赔延误的是()。

A.业主未按时提供施工现场B.分包商延误C.质量不符合合同要求而造成返工D.劳动生产率低10.某新建小区的05栋房屋按建设项目的组成划分应属于()。

A.建设项目B.单项工程C.分部工程D.单位工程11.建设工程造价具有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为()。

A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资12.工程造价的有效控制是以()阶段为重点的建设全过程造价控制。

A.投资决策B.设计C.项目发包D.建设实施13.工程建设程序的各阶段都需要编制相应的工程概预算,在()阶段编制施工图预算。

工程造价管理习题集

工程造价管理习题集

工程造价管理习题集客观题一、单项选择题(共70题)1.建设工程最典型的价格形式是()AA.承发包双方共同认可的承发包价格B.业主方估算的全部固定资产投资C.建设单位编制的工程竣工决算价格D。

经政府主管部门批准的设计概算2。

造价工程师申请变更注册的,注册初审机关和注册机关的审查时间分别是()天CA. 20,20 B。

20,10 C. 5,10 D。

10,203.注册造价工程师在每一注册期内应当完成的继续教育学时数为( )学时。

BA.60B. 120 C。

180 D. 2404.按照我国现行规定,属于造价工程师执业范围的是()。

CA。

工程量清单的编制和审批B.工程结算的编制和审批C.工程经济纠纷的鉴定D.工程保险理赔5。

甲级工程造价咨询企业出资人中,注册造价工程师的出资额至少为注册资本总额的()DA。

50% B. 40% C. 70%D。

60%6.应用美国建筑师学会(AIA)合同条件时,采用不同的计价方式只需选用相应的()即可.AA.协议书格式与通用条件B。

通用条件与专用条件C。

专业统计与财务管理报表D。

财务管理报表与协议书格式7.根据我国合同法的规定,对格式条款合同的理解发生争议的,应当()。

BA.按照相关法律条文予以解释B。

按照通常理解予以解释C。

按非格式条款提供方的理解予以解释D.按格式条款提供方的理解予以解释8.以下对效力待定合同的描述,正确的是().DA.组织的法定代表人超越权限订立的合同,相对人不知道的,该合同为效力待定合同B。

限制民事行为能力人所签订的所有合同都是效力待定合同C。

与限制民事行为能力人订立合同的相对人可以催告法定代理人在3个月内予以追认D.无处分权的人处分他人财产的合同是效力待定合同9.按照我国《合同法》规定,如果债权人自提存之日起()内不领取提存物,则提存物扣除提存费用后,归国家所有。

CA.2年B. 1年C. 5年D。

3年10。

根据我国《价格法》,制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时,应当建立()制度.AA。

工程造价管理综合练习题

工程造价管理综合练习题

《工程造价管理》综合练习题一、单项选择题1.建设工程造价是建设项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应的()和铺底流动资金的一次性费用总和。

A.实际费用B.无形资产C.有形资产D.预备费2.下面()项费用不应归入其他直接费。

A.冬、雨季施工增加费B.检验实验费C.特殊地区施工增加费D.职工福利费3.工程计价定额中()是基础性定额。

A.施工定额B.劳动定额C.概算定额D.预算定额4.某项目总投资为2000万元,项目建设期为3年,第一年投资500万元,第二年投资1000万元,第三年投资500万元,建设期内年利率为10%,则建设期应付利息为()。

A.187.75万元B.200万元C.29.25万元D.315.25万元5.房屋结构面积减少,则其有效面积()。

A.相应减少B.相应增加C.不变D.与结构面积无关6.设备招标中,确与招标单位或设备需方有()关系的单位及项目设计单位不能参加投标。

A.业务B.直接经济C.合同D.间接经济7.施工阶段的造价控制目标是()。

A.施工图预算B.承包合同价C.结算价D.标底价8.工程竣工调价系数结算法是按调价系数在()基础上调整价差。

A.定额价格B.预算价格C.计划价格D.结算价格9.材料预算价格是指()。

A.材料供应合同价B.材料原价和运输费之和C.材料的出厂价D.材料从其来源地到达工地仓库的出库价格10.建设项目征用无收益的土地时,其土地补偿费应为()。

A.不补偿B.按有收益时年产值的10倍补偿C.按宅基地补偿D.按有收益时年产值的3-6倍补偿11.广告费应归入()。

A.直接费B.其他直接费C.其他费用D.企业管理费12.物价指数按商品范围划分有单项商品价格指数、物价指数和()指数。

A.时点价格B.环比价格C.分类价格D.全面价格13.某公司拟投资一个项目,预计建成之后每年能获利10万元,3年内收回全部贷款的本利和。

设贷款利率为10%,该项目总投资应控制在()范围内。

工程造价管理习题及其答案

工程造价管理习题及其答案

工程造价管理习题及其答案工程造价管理习题及其答案工程造价管理是指通过对工程项目的成本进行控制和管理,以实现项目的经济效益最大化。

在实际工程项目中,造价管理是一个非常重要的环节,它涉及到成本估算、成本控制、成本分析等多个方面。

下面我们将介绍几个与工程造价管理相关的习题,并给出相应的答案。

习题一:估算成本某工程项目的总造价为1000万元,项目周期为2年。

请计算该项目的年平均造价。

答案:年平均造价可以通过总造价除以项目周期得出。

即1000万元/2年=500万元/年。

习题二:成本控制某工程项目的预算成本为800万元,实际成本为900万元。

请计算该项目的成本偏差率和成本偏差。

答案:成本偏差率可以通过(实际成本-预算成本)/预算成本得出。

即(900万元-800万元)/800万元=12.5%。

成本偏差可以通过实际成本减去预算成本得出。

即900万元-800万元=100万元。

习题三:成本分析某工程项目的总成本为1200万元,其中直接成本为800万元,间接成本为400万元。

请计算直接成本占总成本的比例和间接成本占总成本的比例。

答案:直接成本占总成本的比例可以通过直接成本除以总成本得出。

即800万元/1200万元=66.67%。

间接成本占总成本的比例可以通过间接成本除以总成本得出。

即400万元/1200万元=33.33%。

习题四:成本效益分析某工程项目的总成本为1500万元,预期收益为2000万元。

请计算该项目的成本效益比。

答案:成本效益比可以通过预期收益除以总成本得出。

即2000万元/1500万元=1.33。

习题五:风险管理某工程项目的预算成本为1000万元,但由于市场波动等原因,实际成本可能上升或下降10%。

请计算该项目的成本风险。

答案:成本风险可以通过预算成本乘以成本波动范围得出。

即1000万元*10%=100万元。

以上是几个与工程造价管理相关的习题及其答案。

在实际工程项目中,工程造价管理需要综合考虑估算成本、成本控制、成本分析、成本效益分析以及风险管理等多个方面。

2024年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》练习题卷

2024年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》练习题卷

2024年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》练习题卷1.【单选题】()是指在初步设计阶段,根据设计意图,通过编制设计概算文件预先测算的工程造价。

A.设计概算B.投资估算C.修正概算D.竣工决算正确答案:A2.【单选题】全过程造价管理是指()的造价管理。

A.覆盖建设工程设计及建设实施各阶段B.覆盖建设工程策划决策及竣工结算各阶段C.覆盖建设工程策划决策及建设实施各阶段D.覆盖建设工程投资估算及建设实施各阶段正确答案:C3.【单选题】根据现行管理办法规定,下列工作中不属于一级造价工程师执业范围的是()。

A.工程投标报价的编制B.工程招标投标文件工程量的编制C.工程变更和合同价款的审批D.工程造价纠纷调解正确答案:C4.【单选题】美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是()。

A.财务管理表格B.专用条件C.合同管理表格D.通用条件正确答案:D5.【单选题】根据《建筑法》,下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是()。

A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人正确答案:B6.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内正确答案:C7.【单选题】书面评标报告作出后,中标人应由()确定。

A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构正确答案:B8.【单选题】根据《招标投标法实施条例》,潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()日前提出。

A.2B.3C.10D.15正确答案:C9.【单选题】根据《政府采购法实施条例》相关规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过采购项目预算金额的()。

工程造价管理练习四

工程造价管理练习四

练习四工程发承包造价一、单项选择题1.目前最主要的建设项目的管理模式为 C .A 自营B 发包C承发包 D 承包2.规模较小、技术不大复杂的、工期短、设计详细的工程,合同可以为 AA 总价合同B 单价合同C成本加酬金 D 其他形式3.规模较小、工期较短,则合同类型的选择为BA、一次性包干B、总价合同、单价合同及成本加酬金合同C、固定总价D、不宜采用总价合同4.在承发包双方确认计量结果后 B 天内,发包方应向承包方支付工程进度款,并按约定时间发包方扣回工程预付款;A 7天B 14天C 21天D 28天5.在建设工程招投标阶段确定的工程价格是指B ;A.预算造价B.合同价C.实际造价D.结算价6.施工合同一般有总价合同、单价合同及成本加酬金合同三大类,其中总价合同又可有三种 AA、固定总价合同、调值总价合同、固定工程量总价合同B、固定、可调、成本加酬金C、可调总价、可调单价、按实总价结算D、一次性包干、信息价调整、设计变更调整7.紧急工程,开工前对工程不大清楚的工程适用C 合同;A 总价合同B 单价合同C成本加酬金 D 其他形式8.目前应用最广泛的合同是BA 总价合同B 单价合同C成本加酬金 D 其他形式9.建设工程最典型的价格形式是B ;A.业主方估算的全部固定资产投资B.承发包双方共同认可的承发包价格C.经政府投资主管部门审批的设计概算D.建设单位编制的工程竣工决算价格10.当准备发包的工程项目内容和设计不能十分确定,或是工程量可能出入较大时,宜采用 B 形式;A.成本加酬金合同B.单价合同C.调值总价合同D.总价合同11.当工程内容明确、工期较短时,宜采用B ;A.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.某工程进行施工招标,在评标之后的程序应是A ;A.发出中标通知书B.召开开标会议C.制定标底D.签订施工合同13.设备安装工程具备单机无负荷试车条件的,应由C 组织试车;A.业主B.设计单位C.施工单位D.设备供应单位14.建设单位在A 合同中承担了项目的全部风险;A.成本加酬金B.单价可总价可调C、总价合同 D.总价不可调15.假设某工程合同总值为1000万元,材料费占工程造价比重为65%,预收备料款按合同总值的25%拨付,则扣还预收备料款的起扣点是B 万元;A.643B.615C.250D.17516.关于施工图预算下列 C 的说法是不正确的;A 是施工单位编制施工计划的依据B 审查熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤C 有无施工组织设计并不重要D 工程量计算必须按统一的计算规则进行17..按照施工合同文本的规定,承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后,出现因设计责任的质量事故,该项损失应由C 负责;A.发包人B.工程师C.承包人D.承包人与工程师共同18.按照建设工程施工合同示范文本规定,工程变更不包括DA 施工条件变更B 增减合同中约定的工程量C 有关工程的施工时间和顺序的改变D 工程师指令整改返修19.下列关于工程变更的说法错误的是A ;A工程变更总是由承包商提出的B监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C监理工程师的变更指令应以书面的形式发出D发生工程变更,若合同中有适用于变更工程的价格,可以依此计算价款20.施工中发现地下障碍物,需对原工程设计进行变更,变更导致合同价款的增减用造成承包商损失应由A 承担;A建设单位B建设单位、承包商C承包商D工程设计单位21.当施工现场出现气候异常时,承包商一般可以向业主提出A .A.延长工期的要求B.工期延长的费用索赔要求C.既延长工期,又索赔费用D.不能向业主提出索赔要求22.在施工索赔中,由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔,一方面是指地质条件变化,另一方面是指A ;A发现地下构筑物,文物B罢工、战争C业主提出不正当要求D工程师的指令错误23.在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 B 内预付工程备料款;A 10天B 7天C 15天D20天24.将承包工程内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件;此结算方法是 CA 分段结算B 竣工后一次结算C 目标结算方式D 其它方式结算25.工程竣工结算审查期限规定,对500万以下项目,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 C 天;A、14B、18C、20D、2826.我国现行工程价款的主要结算方式为BA、按旬结算B、按月结算C、按季结算D、按年度结算27.按照建设工程施工合同示范文本规定,工程变更不包括D ;A施工条件变更 B.增减合同中约定的工程量C.有关工程的施工时间和顺序的改变D.工程师指令工程整改返修28.列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是B ;A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工 C.因设计变更而导致工程内容增加29.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是A ;A.增加工作内容的人工费B停工损失费C工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资二、多项选择题1.工程价款结算办法有ADE ;A、按月结算B、按季结算C、按年度结算D、竣工后一次结算E、已完分段结算2.施工索赔通常包括CEA、业主索赔B、承包商索赔C、工期索赔D、成本索赔E、费用索赔3.下列属于新增固定资产价值范围的是CEA.正在施工的建筑工程的价值B.项目可行性研究费C.土地使用权出让金D.进行调试的设备安装工程的价值E.达到固定资产标准的设备购置价值4. 建设工程施工合同示范文本规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定,下列表述正确的是ABCE ;A 设计变更超过原设计标准的,应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的,应经工程师同意C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D 变更有关工程质量标准和工期属于设计变更E 变更工程价款的报告应由承包人提出5. 我国现行工程价款结算的主要方式有BCDEA 工程预付款B 按月结算C 竣工后一次结算D 分段结算E 目标结算方式6.确定工程变更价款时采用的方法有ABDA 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款B 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款C合同中只有类似于变更工程的价格,由工程师确定D.合同中没有适用或似于变更工程的价格,由承包方提出适当的变更价格,由工程师确认后执行E.合同没有适用或类似于变更工程的价格,必须由工程师确定7.新增固定资产价值包括ABDE ;A.已投入生产或交付使用的建安工程造价B.项目可行性研究费C.土地使用权出让金D.报废工程损失E.土地征用及迁移补偿费8.施工合同当事人为AB ;A、发包人 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.咨询单位9.工程项目建设管理的“三元管理模式”的参与方是ABC ;A、项目业主 B.承建单位 C.监理单位 D.设计单位 E.咨询单位10.建设工程施工合同文本的附件包括CE 等;A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表11.依法进行招标的项目, ABD 项目应当进行公开招标;A、全部使用国有资金投资B、国有资金投资占控股地位C国家特许融资D、国有资金投资占主导地位E、供水、供电等市政项目12.在建设工程标底的编制过程中,必须考虑以下因素ABDE ;A 工程项目的目标工期B 工程项目的质量标准C 建设单位的经济实力D 建筑材料的市场价格E 应响应招标文件的要求13.工程索赔产生的原因ABDA、合同缺陷B、当事人违约C、不可抗力事件D、合同变更E、工程师指令三、判断题1.工程签证是在施工过程中施工单位和建设单位共同协商对原预算进行调整的一种造价形式; F2.采用施工图预算计价的招标文件可以约定:报价的任何漏项可以被视为投标优惠T3.工程估价中,无论工料单价还是综合单价都是不完全单价T ;4.招标文件的工程量清单由招标人编制,不论什么工程,投标人可以直接报价,不再复核工程量 F ;5.投标人复核工程量一旦发现有误,可以对于清单中的工程量进行修改F ;6.投标人复核工程量发现有误也不可以修改清单中的工程量,但是可以运用报价技巧争取获得更大的收益T ;7.投标人认为清单内容有不妥或遗漏,可以通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正;8.综合单价是消耗在单位工程量上的资源数量和各种资源价格,以及企业管理水平、利润需求等因素,属于可竞争价格T ;9.措施项目清单由招标人提供,因此投标人在投标报价时不能增加措施项目F ;10.措施项目的计列应该以实际发生为准,措施项目的大小、数量以实际设计确定T ;11.凡是由招标人自行采购并已经计入材料购置费的材料,投标人在分部分项工程量清单计价表中不应该包括其价值T ;12.标价的计算、评估、调整能够较好的体现投标人的投标与经营管理水平T ;13.一般可将技术含量较低的分项工程进行劳务分包T ;14.对于一些专业性较强的或风险较大的工程,通常采取分包的方式由分包人完成F ;15.分包人直接与总包人签订合同的,分包人完全对总包人负责,而不与招标人发生关系T ;16.采用邀请招标方式时,被邀请的投标单位一般不少于2家F ;17.竣工结算一般由施工单位和建设单位共同编制,竣工决算由建设单位编制; F18.在施工索赔费用的计算方法中,修正的总费用法是对总费用法的改进; T19.工程价款结算是在施工过程中进行的;而竣工结算是在工程竣工后进行的; T20.竣工结算是按照施工中的各种变化情况重新编制一次施工图预算; F四、名词解释1.不平衡报价——是相对常规的平衡报价而言的,它是指在总报价固定不变这一前提下,相对于正常水平,提高某些分项工程的单价,同时降低另外一些分项工程的单价;该方法适用于工程量清单计价方式;2.投标报价——是指施工单位根据招标文件及有关计算工程造价的资料,计算工程预算总造价,在工程预算总造价的基础上,再考虑投标策略以及各种影响工程造价的因素,然后提出的投标报价;3.工程变更4.工程价款结算——是指施工单位将已完成的部分工程,向建设单位结算工程价款,其目的是用以补偿施工过程中的资金和物质的耗用,保证工程施工的顺利进行;5.标底6.施工索赔:索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由自己的过错,而是由于应由合同对方承担责任的情况造成的,且实际发生了损失的,向对方提出给予补偿的要求;五、案例、计算题1.某工程项目,建设地点在厦门市集美区,采用以直接费为基础的全费用单价计价,混凝土分项工程的全费用单价为446/m3,直接费为350元/ m3,间接费费率为12%,利润率为10%,营业税税率为3%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加费率为3%;施工合同约定:工程无预付款;进度款按月结算;工程量以工程师计量的结果为准;工程保留金按工程款的3%逐月扣留;工程师每月签发进度款的最低限额为25万元;在施工过程中,发包人和承包人就出现的变更约定如下:若最终减少的该混凝土分项工程量超过原定计划工程量的15%,则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价,新费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2;其余数据不变;该混凝土分项工程的计划工程量和经专业工程师计量的变更后的实际工程量如下表所示;混凝土分项工程计划工程量和实际工程量表问题:1.计算新的全费用单价是多少7分2.每月的工程应付款是多少工程师实际签发的付款金额是多少28分解:1. 新的全费用单价计算直接费:350元/m3间接费:350×12%×1.1=46.2元/m32分利润:350+46.2×12%×1.2=47.54元/m32分计税系数:1/1―3%―3%×7%―3%×3%―1×100%=3.41%2分含税造价:350+46.2+47.54×1+3.41%=458.87元/m31分则新的全费用单价为458.87元/m32. 每月价款a1月工程量价款:500×446=223000元2分应签证的工程款为223000×1-3%=216310元2分因低于工程师签发进度款的最低限额,所以1月不付款;2分b2月工程量价款:1200×446=535200元2分应签证的工程款为535200×1-3%=519144元2分2月工程师签发的实际付款金额为519144+216310=735454元2分c33月工程量价款:700×446=312200元2分应签证的工程款为312200×1-3%=302834元2分3月工程师签发的实际付款金额为302834元2分d计划工程量4300m3,实际工程量3200m3,比计划少1100m3,超过计划工程量的15%以上,因此全部工程应按新的全费用单价计算;2分4月工程量价款:800×458.87=367096元2分应签证的工程款为367096×1-3%=356083.12元2分4月应增加的工程款:500+1200+700×458.87-446×1-3%=29961.36元2分4月工程师签发的实际付款金额为356083.12+29961.36=386044.48元2分2.某建设项目,其建筑工程承包合同价为1000万元;合同规定,预付备料款额度为20%,竣工时应留8%尾款做保证金;该工程主要材料及结构构件金额占工程价款的80%,各月完成工作量情况见表1;表1 单位:万元问题:1计算该工程的预付备料款和起扣点;2计算按月结算该工程进度款;3该工程竣工结算总造价为多少5月份应付尾款为多少解1预付备料款=工程价款总额×预付备料款额度=1000万元×20%=200万元起扣点=工程价款总额-预付备料款/主材所占比重=1000-200/80%万元=750万元2 1月份:工程款为150万元;2月份:工程款为150万元,累计完成300万元;3月份:工程款为200万元,累计完成500万元;4月份:已达到起扣点情况下的应收工程款为应收工程款=当月已完成工作量-当月累计已完成工作量-起扣点×主材所占比重=300万元-300+500-750万元×80%=260万元累计完成=500+260万元=760万元5月份:工程款=当月已完成工作量×1-主材所占比重=200万元×1-80%=40万元3竣工结算总造价=预付款+按月结算工程款累计+合同调整增加额=200+150+150+200+260+40+80万元=1080万元5月份应付尾款=竣工结算总造价-1~4月份已支付工程款累计金额-保留金=1080-760-1080×8%万元=233.60万元3.某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照建设工程施工合同示范文本签订了施工承包合同;施工合同中规定:1设备由建设单位采购,施工单位安装;2建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表1.1中所列标准补偿;3施工过程中发生的设计变更,其价款按建标2003206号文件的规定以工料单价法计价程序计价以直接费为计算基础,间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%;该工程在施工过程中发生以下事件:事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天;事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3已经监理工程师批准;施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天;事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致;返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天;事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车载重5t、8t各一台闲置5天,工人窝工助工日,工期延误5天;事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更;设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元;上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求;问题1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求为什么2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元工程延期是多少天解事件1不应该批准;这是施工单位应该预料到的属施工单位的责任;事件2不应该批准;施工单位为确定安全,自行调整施工方案屑施工单位的责任;事件3应该批准;这是由于土建施工图纸中错误造成的属建设单位的责任;事件4应该批准;是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的属建设单位的责任o 事件5应该批准;由于建设单位设计变更造成的属建设单位的责任.2.变更价款的确定原则为:1合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;2合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;3合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决;3.1造价工程师应批准的索赔金额为:事件3:返工费用:20000元事件4:机械台班费:1060X60%+318X40%+458X50%X5=4961元人工费:86X18=1548元事件5:应给施工单位补偿:直接费:18000+2000=30000元间接费:20000X10%=2000元利润:20000+2000 X5%=1100元税金:20000+2000+1100 X3.41%=787.71元应补偿:20000+2000+1100+787.71=23 887.71元或:18000+2000X1+10%1+5%1+3.41%=23 887.71元或23 888元合计:20000+4961+1548+23 887.71=50396.71元2造价工程师应批准的工程延期为:事件3:8天事件4:5天合计:13天4、某建筑公司于某年3月10日与某建设单位签订一工程施工合同;合同中有关工程价款及其交付的条款摘要如下:1合同总价为600万元,其中:工程主要材料和结构件总值占合同总价的60%;2预付备料款为合同总价的25%,于3月20日前拨付给乙方;3工程进度款由乙方逐月每月末申报,经审核后于下月5日前支付;4工程竣工并交付竣工结算报告后30日内,支付工程总价款的95%,留5%作为工程保修金,保修期半年满后全部结清;合同中有关工程工期的规定为:4月1日开工,9月20日竣工;工程款逾期支付,按每月3‰的利率计息;逾期竣工,按每日1000元罚款;根据经甲方代表批准的施工进度,各月计划完成产值合同价如表4.1所示;在工程施工至8月16日,因施工设备出现故障停工两天,造成窝工50工日每工日工资19.50元,8月份实际完成产值比原计划少3万元;工程施工至9月6日,因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格,粘贴后效果差,甲方决定更换板材,造成拆除用工60工日每日工资23.50元,机械多闲置3个台班每台班按400元计,预算外材料费损失2万元,其他费用损失1万元,重新粘贴预算价10万元,因拆除、重新粘贴使工期延长6天;最终工程于9月29日竣工;问题:1.请按原施工进度计划,为甲方提供一份完整的逐月拨款计划;2.乙方分别于8月20日和9月20日提出延长工期2天,索赔费1092元和延长工期6天,索赔费162070.00元;请问该两项索赔能否成立应批准的工期延长为几天索赔费为多少万元3.8月份和9月份,乙方应申报的工程结算款分别为多少答案:问题1:解:1. 预付备料款M=600×25%=150万元拨款日期3月20日前2.起扣点T=p-M/N=600-150/60%=350万元3.各月进度款14月份计划完成产值80万元,拨款80万元拨款日期5月5日前25月份计划完成产值100万元,拨款100万元拨款日期6月5日前36月份计划完成产值120万元,拨款120万元拨款日期7月5日前47月份计划完成产值120万元,其中50万元全额拨款,其余扣备料款60%拨款额=50+120-50×1-60%=78万元拨款日期8月5日前5月份计划完成产值100万元拨款额=100×1-60%=40万元拨款日期9月5日前6月份计划完成产值80万元拨款额=80×1-60%-600×5%=2万元拨款日期10月5日前7修期满后将保修金30万元扣除实际保修费支出的余额加银行同期存款利息拨付给乙方;问题2:答:1两项索赔中,前一项索赔不能成立乙方自身原因造成的后一项索赔成立甲方原因造成的;2应批准的工期延长天数为6天;3因批准的索赔费用为:60×23.50+3×400+20,000.00+10,000.00+100,000.00=132,610元=13.261万元问题3:答:18月份应申报的工程结算款为:100-3×1-60%=38.8万元29月份应申报的工程结算款为:83+13.261-83×60%-600+13.261 ×5%-9-6 ×0.1=15.498万元5.某施工单位承包某内资工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有:1.建筑安装工程造价660万元,主要材料费占施工产值的比重为60%;2.预付备料款为建筑安装工程造价的20%;3.工程进度款逐月计算;4.工程保修金为建筑安装工作造价的5%,保修期半年;5.材料价差调整按规定进行按有关规定上半年材料价差上调10%,在六月份一次调增; 工程各月实际完成产值如表5.1问题:1.通常工程竣工结算的前提是什么2.该工程的预付备料款、起扣点为多少3.该工程2至5月,每月拨付工程款为多少累计工程款为多少4.六月份办理工程竣工结算,该工程结算总造价为多少甲方应付工程尾款为多少5.工程在保修期间发生屋面漏水,甲方多次催促乙方修理,乙方一再拖延,最后甲方另请施工单位修理,修理费用如何处理答案:问题1:答:工程竣工结算的前提是竣工验收报告被批准;问题2:解:1. 预付备料款:660万元×20%=132万元2. 起扣点:660万元-132万元/60%=440万元问题3:解:二月:工程款55万元,累计工程款55万元三月:工程款100万元,累计工程款165万元四月:工程款165万元,累计工程款330万元五月:工程款220万元-220万元+330万元-440万元×60%=154万元,累计工程款484万元问题4:解:1. 工程结算总造价为660万元+660万元×0.6×10%=699.6万元6月份应付工程结算款699.6万元-484万元-699.6万元×5%-132万元=48.62万元问题5:答:5万元维修费应从乙方承包方的保修金中扣除;。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

填空题1. 建设投资由(工程费用)(工程建设其他费用)(预备费用)组成2. 在项目的初期研究阶段,也可只进行(融资前分析)3. 融资前分析只进行(盈利能力)分析4. 融资后分析主要是针对(项目资本金折现现金流量)和(投资各方折现现金流量进行分析)既包括(盈利能力分析)又包括(偿债能力)和(财务生存能力)分析等内容5. (设计文件)是建筑安装施工的依据6. 在设计概算中,最基本的计算文件是(单位工程概算书)7. 小区规划的核心问题是(提高土地利用率)8. 施工图设计标准(质量标准和造价标准)9. 工程设计的核心(工艺设计)10. 设计方案评价应从(寿命周期成本)的角度进行分析11. 审查设计概算的方法(对比分析法)(查询核实法)(联合会审法)12. 在限额设计对施工图设计的造价控制中,应把握的两个标准是(质量标准)和(造价标准)13. 《施工合同文本》中总纲性文件(协议书)14. 其他资产是指除(固定资产)(无形资产)(流动资产)以外的资产15. 工程变更分(设计变更)(其他变更)16. 常用的偏差分析(横道图法)(时标网络图法)(表格法)(曲线法)17. 竣工决算编制要求(及时性)(完整性)(正确性)18. 新增固定资产价值的计算是以(独立发挥生产能力的单项工程)为对象19. 《99 示范文本》由(协议书)(通用条款)和(专用条款)三部分组成20. 工业项目设计由(总平面设计)(工艺设计)(建筑设计)三部分组成21. 工程变更最好表现为(设计)变更和其他变更22. 工程索赔的原则是必须以为(合同)依据,(及时)合理地处理索赔,加强(主动)控制,减少工程索赔多选题1 设备购置费- (备原价,设备采购保管费)2 建设项目竣工验收主要依据包括-- 计文件,技术设备说明书,合同文件(可行性研究报告)3间接费是按照相应计取基础乘以间接费费率确定的…..间接费计取基础有—(接费,人工费,机械费,人工费和机械合计)4 下列各项中的(FOB 价,到岸价,CIF 价)没有包含关税 -5 以下费用中(-企业管理费,规费)属于建筑安装工程间接费---6索赔是指在合同履行中...... 索赔按目的可分(工期索赔,费用索赔)7 以下(-机会研究阶段,初步可行性研究,详细可行性研究,评价和决策阶段)是可行性研究工作的主要阶段-8 流动资金估算主要方法有(分项详细估算法,扩大指标估算法(比例估算法))9根据我国现行的建设项目….建设项目投资由(固定资产投资,流动资产投资)两部分组成10建设项目按照范围分(单项工程,单位工程,分项工程)11单位工程概预算的审查内容(工程量,材料预算价格,采用的金额或指标)12 工程造价具有多层次性计价特征,其中各阶段与造价对应关系正确的(招投标阶段---合同价②竣工验收阶段---实际造价)13 国产非标准,设备原价估价方法(成本计算估价法,系列设备插入估计法,分部组合估价法,定额估价法)14我国一般民用建设项目的设计程序(初步设计,施工图设计)15 工程量清单主要包括(-工程量清单说明,工程量清单表)部分-- 16投资偏差分析的方法有(横….,曲…..,时标….)17 建筑安装…… .直接费包括(直接工程费,措施费.)18 流动负债包括(应付账款,预收账款)19工程量清单是按照(施工图纸设计,招标)要求做。

20 下列关于工程变更后合同价款,确定方法正确的是(合同中已有适用于变更工程的价格,按合同中已有的价格变更合同价款;中只有类似于变更工程的价格,可以参照该价格变更21 产生投资偏差的原因有(客观原因,业主原因,设计原因,施工原因)22一个建设项目从小到大划分(建设项目,单项工程单位工程,分部分项工程)23“三阶段设计”指(初步设计,技术设计,施工图设计)24购买进口设备外贸…..计费基础没有关税的是(装运港船上交货价,国际运费,海外运输保险费)25 项目可行性研究投资内容可概括为三部分(技术研究,市场研究,效益研究)26 土地征用及迁移补偿费包括(征地动迁费,安置补助费,土地补偿费,青苗补偿费)27 项目决策阶段进行设备选用时,应处理好的问题包括(进口设备的备件供应与维修能力问题,设备间的衔接配套问题,设备与原有厂房之间的配套问题,进口设备与原材料之间的配套问题)28 以下属于建设标准主要内容的是(建设规模,占地面积,劳动定员,建筑标准,工艺设备,配套定额)29 根据基数的选择和系数计算方法的不同,投资估算的系数估算法包括(设备系数法,主体专业系数法,朗格系数法)30 流动资金估算的主要方法有(分项详细估算法,扩大指标估算法)31 项目可行性研究报告内容可概括为三大部分(技术研究,市场研究,效益研究)32 在审查设计概算的编制依据时,主要审查内容(合法性,时效性,适用范围)33 设计方案技术经济评价的静态投资效益评价法包括(投资回收期法,计算费用法)34 建筑单位工程概算的编制方法有(扩大单价法(概算定额法),类似工程预算法,概算指标法)35 在设计阶段应用寿命周期成本理论的意义是(寿命周期成本评价能够真正实现技术与经济的有机结合,寿命周期成本为确定项目合理的功能水平提供了依据,寿命周期成本评价可以使设备选择更科学)36 工程设计优化途径包括(设计招标和方案竞选,运用价值工程,推广标准化设计,实施限额设计)37《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,合同价可以采用三种方式(可调价,固定价,成本加酬金)38 成本加酬金以这种计价方式签订的工程承包合同,明显缺点是(发包商对工程总价不能实施有效地控制,承包方对降低成本不太感兴趣)39《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第五条规定了:施工图预算、招标标底和投标报价由(成本,利润,税金)构成。

40 由于业主原因修改图样,导致工程停工10天,则承包人可索赔的费用是(人工窝工费,机械停滞费)41 工程保修金的返还下列说法不正确的是(竣工结算时返还,竣工后按期返还,工程设计寿命年限满后返还,可以不返还)单选题1 筑安装工程费中税金是指(营业税,城乡维护建设税和教育费附加)2已知水泥净用量是4500t,损耗率为3%水泥消耗量是(4365t)3 设项目完工后,甲乙双方进行竣工决算的依据有(已经工程师确认的索赔事项价款)4 项目购买一台国产设备,其购置费为1272 元,运杂费率为6%,则该设备的原价为(1200)5 程造价管理有两种含义,一是投资费用管理,二是(工程价格管理06 设工程造价是从(业主)角度的工程造价7 算造价是在(施工图设计)阶段编制的8地使用费和.............. 按(建筑工程造价)比例分配9 住宅在保修期限及保修范围内,由于成本造成了该住宅的质量问题,其保修费应归(建设单位)承担14 竣工决算是指(建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止全部建设费用)15 索赔事件发生后,承包方应在(28)天后,向工程师发出索赔意向通知。

16 工程量清单项目编码中第(5)级代码是编制人确定的17 项目已作出决策,控制工程造价的关键阶段是(设计阶段)18生产工艺方案 ...... 标准是(先进适用)19 价值工程开始工作的主要阶段是(设计阶段)20 使整个项目计算期内财务净限值为零时的折现率是(财务内部收益率)21 按照建设程序及建设项目的工艺流程是在(初步设计)阶段确定的22价差预备费按建设各年 ....... 投资年价计算(0.5)年的复利........23 工程量清单项目编制用(12)代码制度24 下列建筑安工程装费用中(脚手架费)属于措施项目费25 环境保护费,文明施工费,安全施工费和临时设施费均属于(措施费)26 一般的工业与民用建设项目设计一般采用(二阶段设计)27建设项目工程造价进入实施阶段 ........ (建筑安装工程造价)它是• •…28 在进口设备时若采用装运港船上交货价,卖房的责任(货物在装船前的一切风险和费用)29在批准的初步设计范围内 ....... 在总概算中属于(基本预备费)30 工程变更包括(设计变更)工程量变更,进度计划变更及施工条件变更31已知某项目评价时点的 ....... 则该项目的流动比率(2.00)32 设计方案评价应从(寿命周期成本)的角度进行分析33 施工中遇到恶劣气候影响造成了工期和费用的增加,则承包商(二者均可)34招标单位就拟建工程的设计 ....... 称为(工程设计招标)35 进口设备预算价格构成中的FOB 是(离岸价)36发生索赔项时• •…应在(28)天内..... 证据。

37 新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的(单项工程)为对象的38 在下列安装工程费中(预付费用)属于规费项目39 预算定额法是编制建筑工程概算常用的方法,也称(扩大单价法)40 (烂尾楼)是指已经办理用地规划扩建.......41 建设单位管理费的计费基础是(单项工程费用)42 建设投资静态投资的编制的主要方法是(单位生产能力估算法、生产能力指数法)43 市场因素,技术因素,环境因素是制定(项目规模合理化)的三个主要因素。

44 工程师在收到变更工程价款报告之日起(5~7天)内予以确认45 把索赔分为工期索赔、费用索赔,是(按索赔的目的)对索赔进行分类46 (工程价款结算)是指承发包商之间按照合同约定和规定的程序办理已完工程价款结算的价格活动47 工程造价一般有分项工程、分部工程、单项工程逐级汇总而得,这体现了工程造价(层次性)的特点48 进口设备的关税完税价格是指(进口国到岸价格)49 单台设备安装后的试车费属于(设备安装费)50 进口设备交货辨别中,对买方不利的対卖方最有利的交货方式是(在出口国内陆指定地点交货)51 项目总投资为5000 万元,单项工程总工程付费用为2600 万元,建筑单位工程费用为700 万元,建设单位管理费率为 2.4%,建设单位管理费为(52 建设项目竣工决算是指在竣工验收交付使用阶段,由(建设单位)编制的建设项目从•…53 在项目财务评价指标中,属于反应项目偿债能力的评价指标的是(偿债备付率)54 项目的建设规模,建设地区及建设地点技术方案,书、设备方案是(项目决策)阶段的工程造价的主要因素55 (项目投资决算)是选择和决定投资行动方•••的过程56 当外币对人民币贬值时,从国外市场购买设备材料所支付的外币金额和人民币・…变化分别是(外币金额不变,人民币逐渐减少)57 工程量清单是又(招标人)发出的5859程项目之间千差万别连用途。

造型•••位置等方面都有很大的不同,这体现了工程造价的(个别性和差异性)60 概算造价是指在初步设计阶段,根据设计范围,通过编制工程概预算交付额先•…是受到(投资估算)控制61建设项目的(固定资产投资)与建设项目的工程造价在•••上相等62 国产标准设备是指(我国设备生产厂按照主管部门颁发的标准)63 土地使用权出让金是建设项目通过(土地使用权出让方式,取得有限的•…使用权64 购置费构成为(设备原价+运杂费)65 当货币对人民币升值时,从国外市场购买设备材料所支付的外币金额和人民币投资的变化分别是(外币投资不变,人民币投资额增加)66 从建筑设计的经济性角度考虑,下列(在建筑使用要求的投资上尽量增大流通空间)的方法是不正确的67 整个车间的设备安装后的负荷试运转费属于(联合试运转费)68某工程基础底板的设计厚度为1m,承包商根据以往的施工经验,认为项目有问题未报监理工程师即按2m 施工,多完成的工程量在计算时监理工程师(不予以计量)69 工程造价指数可以根据造价资料的 (期限长短) 来分类,分为时点造价指数,月指数,季指数和年指数70 流动资金结算一般采用(分项详细估算法)计算题1.某新建项目,建设期为三年,在建设期第一年贷款300 万元,第二年贷款600万元,第三年贷款400万元,年利率为12%,计算建设期贷款利息?q仁0.5x300x12%=18万元q2= [ (300+18)+0.5x600 ] x12%=74.16万元q3= [ (600+74.16)+0.5x400 ] x12%=104.899万元Q=q1+q2+q3=18+74.16+104.899=197.059万元2.某项目进口一批工艺设备,其银行财务费为4.25 万元,外贸手续费38.9 万元,关税税率为20%,增值税税率为17%,抵岸价为1792.19 万元,该批设备无消费税,海关监管手续费,求该批设备的到岸价?1792.19=CIFx(1+20%)x(1+17%)+4.25+38.9CIF=1245.76 万元3、某项目进口加工设备,离岸价(FOB为100万美元,国际运费5万美元,运输保险费 1 万美元,关税税率20%,增值税税率17%,无消费税,求该设备的抵岸价?(外汇汇率: 1 美元=6.5 元人民币)抵岸价=(100+5+1)x(1+20%)x(1+17%)=148.824 万美元148.824x6.5=967.356 万人民币4、拟建砖混结构住宅工程,其外墙采用贴釉面砖,每平方米建筑面积消耗量0.9m2,釉面砖全费用单价为50元/m2.类似工程概算指标为58050元/100m2,外墙采用水泥砂浆抹面,每平方米建筑面积消耗量为0.92m2, 水泥砂浆抹面全费用单价为9.5元/m2,计算砖混结构修正概算指标?58050/100+0.9x50-0.92x9.5=616.76 元/m2 5、某工程共有四个方案,方案一的功能评价系数0.62,成本评级系数0.56;方案二的功能评价系数0.63 ,成本评系数0 .6 ;方案三的功能评价系数0.66,成本评价系数0.5;方案四的功能评价系数0.65,成本评价系数0.63 ,要求确定最优方案?方案一的价值指数=0.62/0.56=1.017方案二的价值指数=0.63/0.6=0.105方案三的价值指数=0.66/0.5=1.32方案四的价值指数=0.65/0.63=1.032由以上结果可知,方案三的价值指数最高,为最优方案。

相关文档
最新文档