一级建造师考试《工程法规》练习题16
一级建造师《工程法规》多选试题（含答案）
一级建造师《工程法规》多选试题（含答案）一级建造师《工程法规》多选试题(含答案)多项选择题1.某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任( )。
A.设计图纸不明确B.提供的设备不符合强制性标准C.指定供应商供应的材料明显不合格D.指定的防水专业工程分包单位资质不足E.工程所在地夏季雨水量过大2.下列关于建设工程质量最低保修期的期限，说法正确的是( )。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期3.仓储合同的法律特征有( )。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同4.某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，检查人员可以行使的职权有( )。
A.对不符合规范要求的现场调查取证B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接C.责令立即更换破损的安全网D.吊销施工企业的营业执照E.查封、扣押施工企业的设施5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员B.企业主要负责人C.项目负责人D.专职安全生产管理人员E.特种作业人员6.建设单位的安全责任有( )。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线C.提出保障施工作业人员安全的措施建议D.对安全技术措施进行审查E.保障安全施工所需投入7.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，( )不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
A.所有人B.施工单位C.管理人D.建设单位E.使用人8.建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括( )。
A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.安全施工费E.企业管理费9.根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有( )。
2023年一级建造师之一建工程法规练习题库包含答案
2023年一级建造师之一建工程法规练习题库包含答案单选题（共20题）1. 下列安全生产责任中，属于施工单位项目专职安全生产管理人员责任的是（）。
A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况【答案】 D2. 某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项则该律师有()的权利。
A.提出管辖权异议B.代为承认、放弃诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或者上诉【答案】 A3. 《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（）。
A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】 D4. 施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（）。
A. 生产安全事故应急救援预案B. 应急救援组织的建立C. 应急救援人员的配备D. 救援器材、设备的配备【答案】 A5. 需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁布施工许可证。
A. 7B. 15C. 30D. 45【答案】 A6. 下列属于可撤销合同的是（）。
A.因重大误解订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害他人利益的合同D.无权代理签订的合同【答案】 A7. 根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。
A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】 A8. 关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。
A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险B.意外伤害保险费由建设单位支付C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费【答案】 D9. 关于人民法院管辖权的问题，正确的是（）。
一级建造师《工程法规》试题（含答案）
一级建造师《工程法规》试题（含答案）2016一级建造师《工程法规》精选试题(含答案)1、根据《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过( )。
A.3个月B.6个月C.1年D.2年答案：C2、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下( )条件，方可进行。
A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意答案： BD3、甲建筑公司是一家施工总承包企业，2013年1月承揽了某住宅小区的施工任务。
在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。
2014年7月，却轻松通过了建设单位的验收。
后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。
对于此次事件，不应当承担法律责任的是( )。
A.建设单位B.施工总承包单位C.设计单位D.监理单位答案：C4、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是( )。
A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告答案： C5、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括( )。
A.节地B.节材C.节电D.节暖E.节水答案：CD6、按照《建设工程安全生产管理条例》的'规定，( )不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障答案：D7、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
一级建造师之一建工程法规训练试卷和答案
一级建造师之一建工程法规训练试卷和答案单选题（共20题）1. 下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标【答案】 A2. 关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。
A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】 B3. 受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。
按照《民法典》的规定，下列选项中正确的是（）。
A. 应视为受要约人撤回承诺B. 应视为受要约人撤销承诺C. 若要约人未作出任何表示，则该承诺有效D. 因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效【答案】 C4. 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。
下列说法中，正确的是( )。
A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 A5. 关于劳动合同订立的说法，正确的是（）。
A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过 10 年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立【答案】 A6. 关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。
（2016）A.行政处理决定在被行政复议或者行政公期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以再明。
D.企业整改经审核确有实效的。
一级建造师之一建工程法规练习题
2023年一级建造师之一建工程法规练习题单选题（共60题）1、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。
A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】 C2、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
2014A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】 B3、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法,正确的是（）。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】 B4、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】 A5、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。
关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。
A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】 C6、下列安全生产责任中，属于施工单位项目专职安全生产管理人员责任的是（）。
A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况【答案】 D7、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的C.劳动者被依法追究民事责任的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】 B8、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（）。
一级建造师之一建工程法规练习题库和答案
一级建造师之一建工程法规练习题库和答案单选题（共20题）1. 根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是()。
根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是()。
A.建设工程规划许可证B.建设用地规划许可证C.施工组织设计D.安全施工措施【答案】 D2. 根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】 C3. 下列哪些部位应当设置警示标志（）。
下列哪些部位应当设置警示标志（）。
A.出入通道口B.隧道内C.现场出口处D.基坑底部【答案】 A4. 某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。
整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。
下列说法错误的是()。
某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。
整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。
下列说法错误的是()。
A.发包人可以主张整体工程质量不合格B.施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可【答案】 A5. 在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。
在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。
A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付贷款【答案】 B6. 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。
一级建造师《工程法规》2016年考试真题及答案
2016年《工程法规》考试真题及答案130×60%=7870×70%+60×50%=49+30=79一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1．关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。
A．设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B．自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C．省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D．自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案：C P42．2015年9月15日，甲公司与丙公司签订书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。
关于该案的说法，正确的是（）。
A．甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B．丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C．甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D．甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力答案：D P1383．根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。
A．税率的确定B．环境保护C．历史文化保护D．增加施工许可证的申请条件答案：A P34．根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。
关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。
A．责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B．是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C．责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D．地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类答案：A P2045．在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。
该施工企业的行为构成（）。
A．重大责任事故罪B．强令违章冒险作业罪C．重大劳动安全事故罪D．工程重大安全事故罪参考答案：C P486．根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12C.24D.48【答案】 C2、债权相对性理论的内涵不包括()。
A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】 D3、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。
A.死亡20人，直接经济损失1000万B.重伤30人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接经济损失900万【答案】 A4、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。
同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。
根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。
A.6月1日B.8月20日C.9月8日D.9月10日【答案】 D5、在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.相对人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.被代理人与相对人承担连带责任D.相对人自行承担【答案】 A6、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。
2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月【答案】 D7、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。
一级建造师之一建工程法规训练试卷和答案
一级建造师之一建工程法规训练试卷和答案单选题（共20题）1. 下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()A.承重结构改造B.围护结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】 B2. 某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。
建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。
某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。
建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。
A.责令停业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金【答案】 D3. 关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。
关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】 D4. 某建设工程施工合同约定，合同工期为18 个月，合同价款为2000 万元。
建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
某建设工程施工合同约定，合同工期为18 个月，合同价款为2000 万元。
建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
A. 100B. 200C. 1000D. 600【答案】 D5. 《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。
《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。
A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。
A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。
A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。
3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。
A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。
A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。
A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。
一级建造师之一建工程法规练习题包含答案
一级建造师之一建工程法规练习题包含答案单选题（共20题）1. 王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。
与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。
王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。
与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。
A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性【答案】 B2. 某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。
某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。
A. 100人B. 200人C. 300人D. 500人【答案】 A3. 根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。
2014根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。
2014A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】 B4. 根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。
2017 根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。
2017A.施工合同B.买卖合同C.运输合同D.租赁合同【答案】 C5. 关于房产税纳税人的说法,正确的是()关于房产税纳税人的说法,正确的是()A.产权属于全民所有的,由国家缴纳B.产权出典的,由出典人缴纳C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳【答案】 D6. 关于评标规则的说法，正确的是（）。
关于评标规则的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个，并标明顺序【答案】 C7. 某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。
一级建造师之一建工程法规练习题附答案详解
一级建造师之一建工程法规练习题附答案详解单选题（共20题）1. 《招投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（）。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.涉及国家秘密、抢险救灾【答案】 B2. 关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】 C3. 根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】 A4. 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。
关于该联合体承包行为的说法，正确的是()（2013）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】 C5. 在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（）。
A.外墙面的防渗漏为5 年B.供热与供冷系统为2 年C.屋面防水工程为3 年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】 A6. 固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同。
A.废止B.解除C.终止D.续订【答案】 C7. 根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是( )。
A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】 C8. 关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。
一级建造师《工程法规》多选试题及答案
一级建造师《工程法规》多选试题及答案一级建造师《工程法规》多选试题及答案20161.下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是( )。
A.《北京市建筑市场管理条例》B.《评标委员会和评标方法暂行规定》C.《北京市建设工程造价管理办法》D.《北京市建设工程招标投标管理条例》E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》2.下列民事主体资格中属于法人的是( I 。
A.某建筑公司B.某建筑集团公司装饰分公司C.某建筑业管理协会D.某设计咨询公司海外市场部E.某市消防局3.某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是( )。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D.供货方只能向经贸公司主张付款E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议4.下列权利中属于物权中用益物权的是( )。
A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房的建设用地使用权C.质押权人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权5.某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，( )应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位6.下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是( )。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算B.注册商标的`有效期为10年，自核准注册之日起计算C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性D.注册商标可以无数次提出续展申请E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制7.下列主体中不可以作为保证人的是( )。
A.经公司同意的某建筑公司西南分公司B.某肿瘤医院C.某理工大学D.某知识产权协会E.某工程咨询公司8.下列关于定金的陈述正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级建造师考试《工程法规》练习题16
(1)承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。
A.和解
B.行政裁决
C.仲裁
D.诉讼
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是民事纠纷的解决的途径。
民事纠纷而非行政纠纷。
民事纠纷的解决有四种方式，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。
(2)如果在施工承包合同中约定了仲裁，则()。
A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼
B.当事人不可以选择诉讼
C.当事人不可以选择和解
D.当事人不可以选择调解
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是仲裁协议的规定。
或裁或审制，二者不可得兼，也不能先后，仲裁之后不能通过诉讼解决。
(3)如果承包商选择了仲裁，则()。
A.就没有权利选择仲裁员
B.申请仲裁后就不可以再达成和解了
C.申请人未经许可不到庭，就视为撤回仲裁
D.若对仲裁结果不服，依然可以上诉
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是仲裁的申请和受理。
用排除法。
(4)仲裁员的人数可以为()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是仲裁庭的组成。
仲裁员有一个或三人两种。
【习题】被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付()行为。
A.购买经营用车辆
B.乘坐列车软卧
C.旅游
D.购买不动产
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是民事诉讼的执行措施。
不得购买非经营必需车辆。
【习题】施工单位因有违法行为被建设行政主管部门进行了行政处罚。
行政处罚于2017年5月20日作出，施工单位于2017年5月25日收到。
8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则说法正确的是()。
A.施工单位可以申请复议，也可以不经复议直接起诉
B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉
C.施工单位只能向法院起诉
D.施工单位既不可以申请行政复议，也不可以向法院起诉
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。
行政复议和行政诉讼的时间，都是从当事人知道该行政行为开始算，60天内可以复议，6个月内可诉讼。
8月1日超过了60天，但在6个月范围内，所以只能行政诉讼，不能行政复议。
【习题】某地方建设行政管理部门于2015年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁
止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2015年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于
()前提起行政复议。
A.2015年6月10日
B.2015年6月15日
C.2015年7月10日
D.2015年7月15日
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是行政复议的申请。
自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议。
【习题】根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。
A.30
B.60
C.90
D.180
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是调解的规定。
经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
【习题】商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为
建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。
商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。
A.送货单
B.合格证
C.合同书
D.专业机构出具的质量鉴定报告
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是证据的认证。
选项ABC三项是书证，D是鉴定结论。
鉴定结论的证明力大于书证。
【习题】以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是()。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名
D.仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是仲裁庭的组成。
仲裁庭的组成包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。
【习题】关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。
A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。
选项A，行政诉讼期间，除该法规定的情形外，不停止行政行为的执行。
选项B，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
选项D，人民法院审理行政案件，不适用调解。
但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
【习题】以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。
A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审
B.申请再审不停止判决，裁定的执行
C.申请再审应当提交再审申请书等材料
D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后半年内提出
『正确答案』A
『答案解析』本题考查的是审判监督程序。
选项A，可向上一级法院申请再审。
【习题】行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利，以下有关听证的论
述，不正确的是()。
A.不是所有的行政许可作出前，都需要进行听证
B.行政机关应当在20日内组织听证
C.听证的费用由申请人承担
D.申请人、利害关系人在5日内提出听证申请
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。
申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。
【习题】建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。
向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是证据的种类。
选项A属于鉴定结论，选项B、C属于书证。
选项D是一个流程文件。
【习题】某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。
因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。
关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是仲裁裁决的执行。
选项A，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年;选项B、C，由被执行人所在地或者被执行人财产所在地的中级人民法院管辖。
【习题】根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是民事诉讼证据。
选项A属于视听资料，选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。