第三天 建筑案例每日一练
建筑工程法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介甲公司是一家从事建筑工程施工的企业，乙公司是一家房地产开发企业。
2010年，甲公司通过投标获得了乙公司开发的某住宅小区的建筑工程施工项目。
双方签订了一份施工合同，约定甲公司负责该住宅小区的土建、安装、装饰装修等工程的施工，工期为2年。
合同中还约定，甲公司需在工程竣工验收合格后支付乙公司一定的工程款，并在工程竣工后一年内办理产权证。
在施工过程中，甲公司按照合同约定完成了施工任务，并于2012年完成了竣工验收。
然而，在办理产权证的过程中，甲公司发现乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致无法办理产权证。
甲公司多次与乙公司协商，要求乙公司承担相应的责任，但乙公司以各种理由推脱。
无奈之下，甲公司向法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任。
二、争议焦点1. 乙公司是否应当承担违约责任？2. 乙公司应当承担何种违约责任？三、案例分析1. 乙公司是否应当承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
因此，乙公司应当承担违约责任。
2. 乙公司应当承担何种违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担以下违约责任：（一）继续履行；（二）采取补救措施；（三）赔偿损失。
”在本案中，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，给甲公司造成了经济损失。
因此，乙公司应当承担以下违约责任：（1）继续履行：乙公司应当尽快解决土地使用权证的问题，协助甲公司办理产权证。
（2）赔偿损失：乙公司应当赔偿甲公司因无法办理产权证而遭受的经济损失。
四、判决结果法院经审理认为，乙公司提供的土地使用权证存在瑕疵，导致甲公司无法办理产权证，属于乙公司未能履行合同义务的行为。
建筑工程练习题 案例题
建筑工程练习题案例题三、案例题（共120分，请根据背景材料，按要求作答（一）某分部工程的网络计划如下图所示，计算工期为44d。
A、D、I三项工作使用一台机械顺序施工。
问题l．按A→D→I顺序组织施工，则网络计划变为下图。
（1）计算工期是多少天? （2）机械在现场的使用和闲置时间各是多少天?2．如按D→A→I顺序组织施工，则网络计划图变为下图。
（1）计算工期是多少天? （2）机械在现场的使用和闲置时间各是多少天?3．试比较以上两个方案的优缺点。
4．监理工程师如批准按D→A→I顺序施工，施工中由于业主原因，B项工作时间被拖延5d，因此承包商提出要求延长5d工期。
网络计划如下图所示。
你认为工期延长几天合理，为什么?签发机械闲置（赔偿）时间几天合理，为什么？（一）答案1．（1）按A→D→I方案计算工期应为47d（可以有多种计算方法，如累加关键线路工作时间）。
（2）机械在现场的使用时间是20d（A使用l0d，D使用5d，I使用5d）。
机械闲置时间：D工作是A工作的紧后工作，所以闲置时间是0d，D工作的紧后工作是E工作，E工作完成后才能进行I工作，所以机械闲置时间是l2d。
2．（1）按D→A→I方案计算工期应为45d（可以有多种计算方法，如累加关键线路工作时间）。
（2）机械在现场的使用时间是20d（D使用5d，A使用l0d，I使用5d）。
机械闲置时间：I工作是E工作和A工作的紧后工作，I工作的最早开始时间是max（）=max（l2+12，6+5+12，6+5+10）=24d，A工作的最早完成时间是，所以机械闲置时间是（24-2I）d=3d。
3．按“D→A→I方案”顺序施工比按“A→D→I”方案顺序施工工期短（2d），机械闲置时间也短（短9d），所以按“D→A→I方案”顺序施工优于按“A→D →I方案”顺序施工。
即按“D→A→I”方案顺序施工比按“A→D→I”方案顺序施工工期短，机械闲置时间短。
4．由于业主原因使B工作延长5d后工程总工期变为49d（可以有多种计算方法，如累加关键线路工作时间）。
建筑企业法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑公司（以下简称“甲公司”）是一家具有国家一级资质的建筑施工企业。
2019年，甲公司与某房地产开发公司（以下简称“乙公司”）签订了一份建筑工程施工合同，约定由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。
合同金额为1亿元人民币，工期为24个月。
合同中还约定，若因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同金额的1‰作为违约金。
2020年3月，由于甲公司施工过程中管理不善，导致项目进度严重滞后。
至2021年1月，项目工期延误已达10个月。
乙公司多次与甲公司协商，要求其加快施工进度，但甲公司以各种理由推脱，拒不履行合同约定的违约责任。
乙公司遂向法院提起诉讼，要求甲公司支付违约金1000万元，并赔偿因其工期延误造成的损失。
二、案件争议焦点1. 甲公司是否应承担工期延误的违约责任？2. 乙公司要求甲公司支付的违约金是否过高？三、法律分析1. 关于工期延误的违约责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，甲公司作为合同约定的施工方，未能按照合同约定的时间完成工程，已构成违约。
根据合同约定，甲公司应承担工期延误的违约责任。
2. 关于违约金是否过高的问题根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
”本案中，乙公司要求甲公司支付的违约金为合同金额的1‰，即1000万元。
根据合同约定，甲公司因工期延误给乙公司造成的损失可能远远超过1000万元，因此，乙公司要求支付的违约金并不过高。
四、法院判决经审理，法院认为甲公司未能按照合同约定的时间完成工程，构成违约，应承担工期延误的违约责任。
建筑法律知识案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）于2010年取得一块位于市中心的地块，用于建设一栋高档住宅小区。
经过一系列前期准备，开发商于2011年与某建筑集团有限公司（以下简称“建筑集团”）签订了《建设工程施工合同》，约定由建筑集团承建该住宅小区。
合同约定工期为24个月，合同总价为2亿元。
2012年5月，建筑集团正式开始施工。
在施工过程中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，工程进度严重滞后。
至2014年6月，工程进度仅完成了50%。
此时，开发商与建筑集团因工程款支付、工期延误等问题产生纠纷，双方协商未果。
开发商遂向某市仲裁委员会提起仲裁申请，要求解除合同，并要求建筑集团承担违约责任。
二、案例分析（一）争议焦点1. 开发商与建筑集团之间的《建设工程施工合同》是否有效？2. 建筑集团是否构成违约？3. 开发商是否可以解除合同？4. 若解除合同，双方应承担何种责任？（二）法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建筑法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建设工程施工合同示范文本》（三）案例分析1. 《建设工程施工合同》的有效性根据《中华人民共和国合同法》第44条规定，依法成立的合同，自成立时生效。
本案中，开发商与建筑集团签订的《建设工程施工合同》符合法律规定，主体合格，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同有效。
2. 建筑集团的违约行为根据《中华人民共和国建筑法》第57条规定，建筑施工企业应当依照合同约定，按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，确保工程质量和安全。
本案中，由于设计变更、地质条件复杂等原因，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，构成违约。
3. 开发商解除合同的权利根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以解除合同。
本案中，建筑集团未能按照合同约定完成工程进度，已构成严重违约，开发商有权解除合同。
建筑公司法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介某建筑公司（以下简称“甲公司”）成立于2000年，是一家专业从事建筑工程施工的企业。
2018年，甲公司承接了一项由乙房地产开发公司（以下简称“乙公司”）投资的住宅小区建设项目。
合同约定，甲公司负责该小区的土建施工，总工期为两年，合同总价为人民币1亿元。
在施工过程中，由于甲公司管理不善，导致工程进度严重滞后，实际工期超过了合同约定的期限。
此外，甲公司在施工过程中还发生了多起安全事故，造成人员伤亡和财产损失。
乙公司多次与甲公司协商，要求其加快工程进度、整改安全隐患，但甲公司均以各种理由推脱。
2020年，乙公司向当地人民法院提起诉讼，要求甲公司承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的经济损失和合理费用。
在诉讼过程中，甲公司提出以下抗辩：1. 工期延误是由于不可抗力因素导致的，甲公司不应承担违约责任。
2. 发生的安全事故是由于乙公司提供的施工图纸存在缺陷导致的，甲公司不应承担安全事故责任。
3. 甲公司已经按照合同约定完成了工程量，不应承担未完成工程量的违约责任。
二、法律问题1. 甲公司是否应承担工期延误的违约责任？2. 甲公司是否应承担安全事故的责任？3. 甲公司是否应承担未完成工程量的违约责任？三、案例分析（一）工期延误的违约责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，甲公司未按照合同约定的工期完成工程，构成违约。
关于工期延误的原因，甲公司主张是由于不可抗力因素导致的。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
”在本案中，甲公司未能提供充分的证据证明其工期延误是由于不可抗力因素导致的。
因此，法院判定甲公司应承担工期延误的违约责任。
（二）安全事故的责任根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“生产经营单位应当建立健全安全生产责任制，加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故。
建筑法律案例试卷(3篇)
第1篇一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于建筑法的基本原则？A. 保护公民、法人和其他组织的合法权益B. 保障建筑工程质量C. 促进建筑行业的发展D. 维护国家安全2. 建筑工程合同是指建设单位与施工单位之间签订的合同，以下哪项不属于建筑工程合同的内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程工期D. 工程造价3. 建筑施工企业应当具备哪些条件？A. 具有法人资格B. 具有相应的注册资本C. 具有健全的财务制度D. 以上都是4. 以下哪项不属于建筑工程安全生产责任主体？A. 施工单位B. 设计单位C. 监理单位D. 施工人员5. 建筑工程监理单位应当履行哪些职责？A. 依法对建筑工程实施监理B. 对建筑工程质量进行监督检查C. 对建筑工程安全生产进行监督检查D. 以上都是6. 以下哪项不属于建筑工程竣工验收的条件？A. 工程符合设计文件和合同要求B. 工程质量符合国家有关标准C. 工程使用的主要建筑材料、构配件和设备符合国家规定D. 工程未经竣工验收擅自交付使用7. 建筑工程安全生产违法行为，对施工单位处以下哪种处罚？A. 警告B. 罚款C. 没收违法所得D. 以上都是8. 以下哪项不属于建筑市场诚信行为信息的记录内容？A. 企业基本信息B. 工程项目基本信息C. 企业不良行为记录D. 企业荣誉记录9. 建筑施工企业项目经理是指由企业法定代表人授权，负责建设工程施工管理的负责人，以下哪项不属于项目经理的职责？A. 组织编制施工方案B. 组织施工生产C. 签订合同D. 对施工质量负责10. 以下哪项不属于建筑工程施工许可制度？A. 施工单位应当在开工前办理施工许可证B. 施工许可证的有效期为一年C. 施工许可证可以延期D. 施工许可证的办理手续繁琐二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 建筑法的基本原则包括：A. 保护公民、法人和其他组织的合法权益B. 保障建筑工程质量C. 促进建筑行业的发展D. 维护国家安全2. 建筑工程合同应当包括以下内容：A. 工程范围B. 工程质量C. 工程工期D. 工程造价3. 建筑施工企业应当具备以下条件：A. 具有法人资格B. 具有相应的注册资本C. 具有健全的财务制度D. 具有专业技术人员4. 建筑工程安全生产责任主体包括：A. 施工单位B. 设计单位C. 监理单位D. 施工人员5. 建筑工程监理单位应当履行以下职责：A. 依法对建筑工程实施监理B. 对建筑工程质量进行监督检查C. 对建筑工程安全生产进行监督检查D. 对建筑工程进度进行监督检查6. 建筑工程竣工验收应当具备以下条件：A. 工程符合设计文件和合同要求B. 工程质量符合国家有关标准C. 工程使用的主要建筑材料、构配件和设备符合国家规定D. 工程未经竣工验收擅自交付使用7. 建筑工程安全生产违法行为，对施工单位可以处以以下处罚：A. 警告B. 罚款C. 没收违法所得D. 暂扣或者吊销资质证书8. 建筑市场诚信行为信息的记录内容主要包括：A. 企业基本信息B. 工程项目基本信息C. 企业不良行为记录D. 企业荣誉记录9. 建筑施工企业项目经理的职责包括：A. 组织编制施工方案B. 组织施工生产C. 签订合同D. 对施工质量负责10. 建筑工程施工许可制度包括以下内容：A. 施工单位应当在开工前办理施工许可证B. 施工许可证的有效期为一年C. 施工许可证可以延期D. 施工许可证的办理手续繁琐三、简答题（每题10分，共20分）1. 简述建筑法的基本原则。
2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析每日一练试卷A卷含答案
2024年监理工程师之土木建筑监理案例分析每日一练试卷A卷含答案大题（共12题）一、某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。
工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。
征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。
事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。
经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。
对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。
乙施工单位按处理方案实施。
事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。
事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。
甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。
事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。
问题：分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥？对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理？【答案】(1)事件5中，甲施工单位和乙施工单位的解释均不妥。
①甲施工单位的解释：乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交不妥。
甲施工单位应汇总乙施工单位形成的工程档案。
建筑工程法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介甲公司（以下简称“甲”）是一家从事建筑工程施工的企业，乙公司（以下简称“乙”）是一家房地产开发公司。
2018年5月，甲、乙双方签订了一份《建筑工程施工合同》，约定由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区工程。
合同总金额为1亿元人民币，工期为两年。
合同中明确约定了工程款的支付方式、质量要求、违约责任等内容。
在施工过程中，甲公司按照合同约定完成了主体结构施工，但由于乙公司未按时支付工程进度款，导致甲公司资金周转困难，工程进度受到影响。
2020年6月，甲公司向乙公司发出书面通知，要求乙公司支付剩余的工程进度款，否则将停止施工。
乙公司收到通知后，以资金紧张为由拒绝支付。
甲公司遂停止施工，并向法院提起诉讼，要求乙公司支付剩余工程进度款、赔偿因停工造成的损失以及承担违约责任。
二、争议焦点1. 乙公司是否应支付甲公司剩余的工程进度款？2. 乙公司是否应赔偿甲公司因停工造成的损失？3. 乙公司是否应承担违约责任？三、法律分析1. 乙公司是否应支付甲公司剩余的工程进度款？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人应当按照约定履行自己的义务。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，甲、乙双方签订了《建筑工程施工合同》，约定了工程款的支付方式。
乙公司未按时支付工程进度款，违反了合同约定，应承担继续履行、支付剩余工程进度款的违约责任。
2. 乙公司是否应赔偿甲公司因停工造成的损失？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿损失。
”本案中，乙公司未按时支付工程进度款，导致甲公司无法继续施工，造成了一定的损失。
根据法律规定，乙公司应赔偿甲公司因停工造成的损失。
3. 乙公司是否应承担违约责任？根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑案例每日一练
案例分析题一
某使用国有资金的建设项目，工程建设投资额约15 000万元，其中建筑工程费为8 000万元，建设单位按规定委托一家招标代理机构代理招标。
在招标过程中，发生了以下事件：事件1：在完成项目审批手续，自有资金已到位，初步设计概算已完成，银行贷款资金正在积极落实的条件下，建设单位要求招标代理机构立即组织项目的施工招标，但招标代理机构认为施工招标条件还不具备。
事件2：招标代理机构编制招标文件时，建设单位要求在招标文件的“投标人须知”写入下列4点内容：①招标保证金额一般为投标项目估算价的2％，最高不得超过80万元人民币。
以现金或转账方式缴纳；②投标保证金的有效期应当超出投标有效期30 d；③开标的地点在建设单位办公楼三楼会议室；④采用联合体投标的，由联合体成员中资质等级最高的单位与招标人签订工程承包合同。
事件3：共有A、B、C、D、E五家投标人购买了标书，并在投标截止时间之前递交了投标文件。
(1)在开标前15 min，D投标人要求撤回投标文件，招标人不予同意。
在D投标人的强烈要求下，招标人同意其撤回投标文件，但声明D投标人的投标保证金将被没收。
(2)投标截止时，E投标人仍未按照招标文件要求缴纳投标保证金，但作出了缴纳投标保证金的书面承诺。
事件4：评标委员会在开标后的初步评审中发现，投标人B和C的投标文件满足招标文件的要求；投标人A提出的货物检验方法不满足招标文件的要求。
在随后的详细评审中，评标委员会要求B、C两个投标人对其如何解决技术难点问题提出具体措施，并适当降低报价。
事件5：评标委员会按招标文件确定的评分标准，推荐B投标人为第一中标候选人。
招标人在投标有效期结束日30个工作日前的8月22日发出了中标通知书，并于9月25日与B投标人正式签订了合同。
问题
1．事件1中，招标代理机构的说法是否正确?说明理由。
2．事件2中，建设单位所提4点要求是否妥当?请逐条判别并说明理由。
3．事件3中，招标人对D投标人撤回投标文件的处理是否妥当?E投标人的投标是否有效?分别说明理由。
4．事件4中，评标委员会应作出怎样的初步评审意见?详细评审中的做法是否妥当？说明理由。
5．指出事件5中的不妥之处并说明理由。
案例分析题二
某办公楼由主楼辅楼组成，建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订了施工合同，经甲方批准的施工网络进度计划如图1—4所示。
图1—4 批准的施工网络进度计划图（单位：d）
施工过程中发生率如下事件：
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3d。
事件2：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程，重新施工。
造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7d。
事件3：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7d，费用增加6万元。
问题
1.原施工网络计划中，关键工作是哪些？计划工期是多久？
2.针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立？请简述理由。
3.乙方共可得到的索赔工期是多少天？费用为多少元？
【案例一】
参考答案
1．招标代理机构的说法是正确的。
理由：根据《招标投标法》的规定，招标必须具备的基本条件之一是有相应资金或资金来源已经落实。
而本案例的银行贷款资金正在积极落实，违背《招标投标法》的规定。
2．建设单位在事件2中所提4点要求的判定：
(1)笫1点要求妥当。
理由：《招标投标法实施条例》规定，投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2％。
(2)第2点要求妥当。
理由：投标保证金有效期应当超出投标有效期30 d。
(3)第3点要求妥当。
理由：开标的地点是在投标须知中规定的。
(4)第4点要求不妥当。
理由：应由联合体各方与招标人签订合同。
3．招标人对D投标人撤回投标文件的处理妥当。
理由：投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。
E投标人的投标无效。
理由：投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。
4．评标委员会作出的初步评审意见：投标人B和C的投标文件有效，投标人A的投
标文件无效。
详细评审中的做法不妥。
理由：评标委员会不得要求降低报价。
5．事件5中的不妥之处：9月2 5日与B投标人正式签订了合同。
理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 d之内签订书面合同。
【案例二】
参考答案
1.利用逐条线路对比法确定：
①→②→③→④→⑤的持续时间为（70+112+42+77)d=301d。
①→②→③→⑤的持续时间为（70+112+98）d=280d。
①→②→④→⑤的持续时间为（70+98+77）d=245d。
所以关键是线路为①→②→③→④→⑤。
关键工作：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。
计划工期：301d。
2.索赔是否成立的判断及理由如下：
事件1：工期索赔成立。
理由：因为地质责任不在乙方，经过了甲方批准，而且基坑开挖工作处于关键线路上。
费用索赔成立。
理由：因为地质编号是一个有经验的承包商不能合理预见的。
本事件责任不在乙方。
事件2：工期索赔不成立。
理由：因为辅楼工程不在关键线路上，且有56d的总时差，大于工期拖延7d。
费用索赔成立。
理由：因为设计的修改是由甲方提出的，对于乙方多承担的费用理应给予补偿。
事件3：因为施工机械故障是因为乙方自身的原因，例如管理不善、使用不当等原因造成的，甲方没有责任，所以工期、费用索赔申请均不成立。
3.乙方共可得到的索赔工期：3d。
4.乙方共可得到的索赔费用：（5+1+2）万元=8万元。