总包与分包单位安全管理协议书2

合集下载

总包与分包单位安全协议书(4篇)

总包与分包单位安全协议书甲方(总承包方)：乙方(分包方)：工程名称：城东中心小学校校舍加固改造工程工程地点：平江路传芳巷___号按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、双方权责1、甲乙双方共同的责任：坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。

2、甲方的责任(1)建立安全生产责任制度。

甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;(2)建立安全例会制度。

每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。

遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

(3)建立安全检查制度。

每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。

对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。

(4)建立安全教育培训制度。

负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。

每年负责组织一次安全生产知识考试工作。

在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。

有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

(5)组织安全技术交底。

技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。

重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底。

交底人要签上自己的名字和交底时间。

(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。

(7)负责建立项目部安全管理资料。

(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。

总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)

总包与分包单位安全生产管理协议范文甲方：_____乙方：_____为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好_____工程安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》等法律法规规章要求和甲乙双方合同要求，特签订本协议。

一、甲方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿山安全生产管理系统。

2.有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。

当乙方违反甲方及上级主管部门的有关规定时，甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。

3.当乙方根据本协议，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，甲乙双方签字确认。

4.为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方人员进矿后，与乙方相关负责人共同对其施工工人进行入厂三级安全教育（教育时间按相关部门规定执行）；甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录签认。

5.组织制定并实施矿山安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故抢险救援。

6.乙方特种作业人员由乙方统一管理，按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位并进行监管。

7.对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济处罚。

8.对乙方施工过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，责令限期整改。

9.若发生事故，积极协助乙方进行安全救护外，还应协助乙方保护事故现场，按程序向有关部门报告，有权参与事故分析追查工作。

二、乙方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，接受甲方安全生产监督管理。

与分包安全协议书

与分包安全协议书总承包商（以下简称甲方）与分包商（以下简称乙方）基于共同的安全生产责任，特此签订本分包安全协议书。

本协议的目的在于明确甲乙双方在施工过程中的安全责任，确保工程顺利进行，防止安全事故的发生。

安全责任1. 甲方责任：- 提供必要的安全生产条件和安全防护设施。

- 对乙方进行安全生产教育和技能培训。

- 监督乙方执行国家和地方的安全生产法律、法规及标准。

2. 乙方责任：- 严格遵守国家和地方的安全生产法律、法规及标准。

- 负责本单位员工的安全教育和日常管理。

- 及时报告安全隐患，积极采取措施进行整改。

安全措施1. 个人防护：- 乙方必须为员工配备符合国家标准的个人防护装备，并确保员工正确使用。

2. 机械设备：- 所有机械设备必须定期检查和维护，确保其安全可靠运行。

3. 施工现场：- 施工现场应设立明显的安全警示标志，并保持通道畅通。

应急预案1. 火灾应急：- 制定火灾应急预案，进行定期演练，确保快速有效的应对火灾事故。

2. 人员伤害：- 建立健全人员伤害应急救援体系，确保伤员能够及时得到救治。

3. 环境污染：- 制定环境污染应急预案，减少施工对周边环境的影响。

监督与考核1. 监督检查：- 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，并对发现的问题要求乙方及时整改。

2. 考核评价：- 甲方将定期对乙方的安全生产情况进行考核评价，以此作为后续合作的依据。

违约责任如甲乙任何一方违反本协议规定的条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

附则本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。

总包与分包安全管理协议书三篇

总包与分包安全管理协议书三篇篇一：总包与分包安全管理协议书总包单位（以下简称甲方）分包单位（以下简称乙方）工程名称：承包形式：劳务专业承包□其他专业承包□乙方在施工现场从事生产经营的人员总数人为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3、提供施工现场安全生产条件。

安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4、提供施工用电，并保证符合安全标准。

负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。

按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

5、督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。

6、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

10、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11、提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。

12、乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13、对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14、由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

总包与甲方分包安全协议书

总包与甲方分包安全协议书一、协议目的本安全协议书的目的在于规范总包与分包之间的安全管理行为，确保施工现场安全生产，防范和减少安全事故的发生，保障人员生命财产安全。

二、协议范围本协议适用于总包与分包在[项目名称]项目中的所有施工活动，包括但不限于现场作业、设备使用、材料储存、安全防护、应急预案等方面的安全管理。

三、安全责任1. 总包责任：- 负责对分包进行安全技术交底，提供必要的安全技术支持。

- 负责监督分包执行国家和地方的安全生产法律、法规及标准。

- 负责组织定期的安全检查，及时发现并督促分包整改安全隐患。

2. 分包责任：- 遵守总包的安全管理规定，严格执行安全生产操作规程。

- 负责本单位员工的安全教育和培训，确保员工具备相应的安全操作技能。

- 负责本单位施工区域内的安全防护措施的实施和维护。

四、安全教育与培训总包应组织分包进行安全教育培训，确保分包员工熟悉相关的安全知识，掌握安全操作技能。

分包应积极配合总包的安全教育培训工作，确保员工参与率达到100%。

五、事故处理1. 发生安全事故时，分包应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并向总包报告。

2. 总包应协助分包进行事故调查和处理，共同分析事故原因，制定整改措施。

3. 因分包违反安全生产规定导致的事故，分包应承担相应的责任。

六、监督检查总包有权对分包的安全生产工作进行监督检查，发现问题应及时通知分包整改。

分包应积极配合总包的监督检查，及时纠正存在的安全问题。

七、违约责任违反本协议约定的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任按照国家相关法律法规执行。

八、其他事项本协议未尽事宜，由双方协商解决。

如有争议，可提交至项目所在地的有关部门调解或依法申请仲裁解决。

九、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。

十、附加条款双方可根据项目具体情况，另行商定其他安全管理规定，作为本协议的补充条款。

建筑总承包与甲方分包单位安全协议书

第1条(目的)
本协议是建筑工程总承包企业(以下简称甲方)与分包企业(以下简称乙方)为确保建筑工程进行过程中的安全而订立的。

第2条(甲方责任)
甲方行使施工现场整体安全管理权，制定并实施企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

甲方建立安全会议制度，定期召开安全会议。

甲方建立安全检查制度，定期开展安全检查，下发整改通知，实施安全奖惩。

甲方设立安全培训制度，对乙方进场作业人员进行公司级及项目级安全培训。

甲方可以组织安全技术交底，直接对重要作业项目和重点部位进行交底。

甲方负责制订工程总体组织设计及安全相关专业组织设计。

甲方设立并管理项目安全管理资料。

甲方负责制定施工现场紧急情况及生产安全事故应对计划。

第3条(乙方责任)
(除非本协议书明确，否则乙方的责任应由工程分包商承担。

)
第4条(协定的变更与解除)
本协定可以根据甲乙双方的协议以书面形式变更或解除。

第5条(解决纷争)
有关本协定的争议，最初应经甲乙双方友好协商，如协商不成，依照法律规定解决。

第6条(有效期)
本协议经甲乙双方签字成立，自签字之日起生效。

有效期到工程完成为止。

第7条(签名)
甲方:
(签名)
日期:____年__月__日
乙方:
(签名)
日期:____年__月__日。

总包与分包单位安全管理协议(3篇)

分包单位(乙方)为贯彻落实“安全第一、综合管理”的方针，根据国家有关法律、法规、标准及省市相关规定，明确双方安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建造施工分项合同的同时，签订本协议。

(一)承包工程项目 1．工程项目名称： 2．工程地址： 3．承包范围： 4.承包方式：(二)合同执行时间自____年____月____ 日起开工至____年____月____ 日完工。

(三)协议内容 1.协议承包范围凡乙方承建的工程项目中职工人身安全和生活设施，生产设施，机电设备及施工安全等。

目标管理承包内容(1)坚持实现“五无”即全年无死亡事故，无重大伤害事故，无重大设备事故，无重大生产性火灾事故，无中毒崩塌等事故的发生；(2)执行建造工程安全标准和技术规范，现场自检合格率 1％，优良率 60％以上，并积极创建安全标准化样板工地。

双方责任(1)甲乙双方不系坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，认真贯彻国家和省市颁布的各项安全法规、标准、条例、规定。

甲乙双方都应有负责安全生产的领导和安全管理人员，应有安全操作规程，特种作业人员考核制度，定期安全坚持和安全教育制度。

施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，接受有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开施工管理人员安全生产教育会议。

根据工程项目内容，特点，甲乙双方应进行分部份项安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

施工期间乙方派同志负责本分项工程的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查、监督乙方执行有关安全、防火规定。

甲乙双方应时常联系，相互协助检查处理工程有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

乙方在施工期间不系严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，自觉接受甲方的催促、检查和指导，严格按施工组织设计和有关要求进行施工。

甲方有协助乙方搞好安全生产及催促检查的义务，对于查处的安全隐患，乙方必须限期整改；如甲方违反安全生产规定、制度等，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

总包与分包单位安全协议书

签订日期：__________年____月____日签订日期：________年____月____日
五、争议解决
5.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他
6.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________
总包与分包单位安全协议书
甲方（总包单位）：________________
地址：____________
乙方（分包单位）：______________
地址：________________
联系电话：________________
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就分包工程的安全事宜达成如下协议：
一、安全责任
1.1 甲方负责整体工程的安全规划。
1.2 乙方负责其分包工程的安全施工。
二、安全培训
2.1 甲方负责对乙方员工进行必要的安全培训。
2.2 乙方应确保其员工参加培训并掌握安全知识。
三、事故处理
3.1 发生安全事故时，乙方应立即报告甲方。
3.2 甲方负责协调事故的调查与处理。
四、违约责任
4.1 如乙方违反安全规定导致事故，应承担相应的法律责任。

建设工程施工分包安全生产协议书(2篇)

1、工程名称：
2、工程编号：
3、工程地点：
4、工程范围：
5、工程造价：
二、工程期限
1、双方商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：
（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同规定支付逾期罚款。
十一、纠纷解决办法
总包方：（盖章）
法人代表（或委托代理人）：
分包方（盖章）
法人代表（或委托代理人）：
日期：
建设工程施工分包安全生产协议书（二）
承包方（甲方）：
住址：
分包方（乙方）：
住址：
风险提示：
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就____工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。
一、工程项目
风险提示：
四、物资供应
1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购；
2、甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

总分包安全管理协议书(4篇)

总分包安全管理协议书一、工程名称：北京联东U谷北区二期厂房及配套工程：工程地点：中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街工程内容;分包范围;基础、结构、装饰工程：为进一步明确总包方、分包方、双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

本协议经总包方、分包方双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

一、分包方;安全管理目标：1、因工伤亡控制指标：为零。

2、文明施工、安全创优指标：争创北京市安全文明工地。

3、施工现场无违章指挥、无违章作业、安全生产、文明施工。

4、无火险隐患，杜绝火灾发生，无重大伤亡事故、加强安全教育，确保文明施工安全生产。

二、分包承包类型;1、分包属于大劳务分包;2、分包方从进入施工现场工作之日起，直到工程竣工验收合格的时间之内，发生违章指挥、违章操作和不符合《建设工程安全生产管理条例》北京市安全法律、法规及项目部制定的各项安全管理制度，发生的一切伤亡事故，由分包方承担主要责任。

三、总包方权利和义务分包方承担主要责任1、总包方有权利要求分包方关于安全生产方面的各种事项。

2、施工前分包方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报甲方备案。

确保安全施工及环境保护各项指标符合国家标准。

3、甲乙双方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设备设施、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。

4、一经施工就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、操作设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。

施工单位在施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

5、分包方进入施工现场，必须服从总包方的安全生产管理规章制度和规定的安全法律法规。

总包与分包单位安全管理协议书(3篇)

总包与分包单位安全管理协议书总包方：中国十七冶集团公司南京紫金（江宁）工程项目部。

分包方为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：一、工程名称、地址及工程分包内容：工程名称：南京紫金（江宁）科技孵化器（二期）工程工程地址：双龙大道以西，秣周路以南接口处。

工程分包内容：2栋20层面积：33905、___平方，有达成公司承包。

3栋20层：64276、___平方；有振达公司承包。

二、总包方、分包方责任1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。

对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。

分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。

遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。

3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到___%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。

4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。

6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。

总包单位与分包单位安全生产协议范文(5篇)

总包单位与分包单位安全生产协议范文鉴于_____项目经理部（以下简称甲方）与_____建设工程有限公司（以下简称乙方）签订了_____峡山隧道的施工劳务分包合同文件，为了强化安全责任意识，加强安全生产管理，切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，更好地完成本工程项目，在国家法律、规定的范围内，特签订《安全生产责任合同》如下：一、安全责任目标安全生产有法可依、有章可循，安全工作不留空白、不留死角，坚决扼制重大事故的发生，杜绝特大恶性事故，重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故，减少一般事故。

二、安全管理机构和制度乙方建立健全安全管理机构的制度，制定各种专业和施工安全规程，做到安全机构和制度上墙，安全措施具体，安全责任落实到人。

三、民爆物品的安全管理1、乙方未经公安机关办理合法手续不得私自购买、运送和使用民爆物品，一经发现并查实，甲方除按有关合同条款规定予以处罚外，有权将相关责任人送交公安部门处理。

2、施工所用民爆物品，甲方按《爆破安全规程》建立民爆物品库房，并安排专人负责民爆物品的贮存、保管、登记造册，做到账物相符，日清月结。

乙方领用民爆物品必须指派专人负责，严格按规定办理领用手续，坚持用多少领多少，严禁多领，剩余的民爆物品必须及时退库。

临时民爆物品库房必须建立严格的管理规定，严格执行公安部门的规定，民爆物品必须存放在保险柜内，对于当天未使用完毕的民爆物品不得在存放在临时库房内，必须及时退回正式的民爆物品库房。

3、乙方应指定取得当地公安机关核发的证照的专职爆破员负责领用民爆物品，其他人员一律不准领用。

4、爆破施工所领用民爆物品原则上应当天用完，如有剩余必须当天退库，并严格办理退库手续（如本条第二款约定）。

5、乙方在施工中应严格管理，确保民爆物品不遗失、不被盗。

6、民爆物品在运输过程中，严禁雷管、炸药混运。

7、工程结束，对剩余爆炸物品全部退库，按《爆破安全规程》规定的办法统一处理，乙方和任何单位、个人，不得私自转卖或带走，否则，将依法追究当事人责任。

总包与分包单位安全生产协议（精选14篇）

总包与分包单位安全生产协议（精选14篇）总包与分包单位安全生产协议篇1总包单位：(章) (以下简称甲方)分包单位：(章) (以下简称乙方)为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同(工程名称：电梯职业技能培训鉴定中心 ;工程地点：吴中区临湖镇新市街与公园路交叉口 ;工程内容：桩基、基坑、桩基、基础、主体、装饰、消防、暖通等 ;分包范围：幕墙及外墙窗 ;承包方式：材料与人工双包 )，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。

依据《中华人民共和国建筑法》和《苏州市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定，签订本协议。

本协议为《苏州市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《苏州市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效。

具有同等法律效力，双方应认真履行。

第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。

在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条甲方的具体责任一、甲方对施工现场安全管理负全责。

组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产，对乙方安全生产实施监督管理。

总包与分包安全生产协议书（精选13篇）

总包与分包安全生产协议书（精选13篇）总包与分包安全生产协议书篇1为落实安全生产的管理要求，确保分队所承担的工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下安全协议：甲方：乙方：一、乙方的安全环保目标无重伤及以上事故，无管线、机械设备、压力容器事故，无重大交通事故;不发生环境污染事故和重大环境纠纷。

二、甲方责任1、甲方应组织和督促乙方开展安全达标活动;及时传达和部署上级的有关安全和环保精神和要求，听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

2、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

3、甲方协助乙方加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育;做好上岗前的安全培训，特种作业人员必须做到持证上岗，禁止实习、学习人员单独现场作业。

督促乙方严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

二、乙方责任1、乙方要严格贯彻执行有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

2、乙方要按照安全作业规范，针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制详细的施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。

严格按照施工组织设计和有关安全方案、要求施工。

3、乙方要加强对施工责任区的日常安全检查。

及时制止和处理各类违章、违法行为。

对发现的隐患要及时落实整改措施。

4、乙方应主动接受甲方在安全生产、文明施工和环境保护工作的业务指导，检查和督促，服从管理。

5、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，乙方应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，立即向甲方报告，事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担，事故由乙方负责统计上报。

三、奖罚责任期内乙方实现了安全目标，甲方应根据相关的规定对乙方进行奖励。

总包与分包(甲方合作)单位安全生产协议书

总包与分包(甲方合作)单位安全生产协议书本协议是由总包单位甲方与分包单位乙方就工程项目的安全生产事项达成的共识。

双方均同意并遵守以下约定：一、协作原则1. 甲方和乙方应本着平等、互利、诚信的原则进行合作，共同确保项目的安全生产。

2. 甲方作为总包单位，负责协调和管理工程项目的安全生产工作。

3. 乙方作为分包单位，必须按照甲方的要求，配合安全生产工作的实施。

二、安全责任1. 甲方责任：- 提供必要的安全生产设备和工具；- 制定和实施安全管理制度；- 组织安全生产培训和演练；- 定期检查和评估工程项目的安全状况；- 及时修复和报告存在的安全隐患。

2. 乙方责任：- 按照甲方的要求，制定和执行相关安全工作方案；- 配备专职安全生产管理人员；- 组织员工进行安全生产培训；- 配合甲方的安全检查和评估工作；- 及时汇报工程项目中发现的安全隐患。

三、安全措施1. 甲方和乙方应共同制定详细的安全生产方案，并在项目实施过程中严格执行。

2. 甲方和乙方应按照国家和地方有关安全生产的法律法规和标准要求，采取必要的安全措施，预防事故的发生。

3. 甲方和乙方应定期检查工程现场的安全状况，发现隐患及时处理，并报告对方。

四、事故处理1. 在发生事故时，甲方和乙方应立即启动事故应急预案，并及时采取措施控制、处理事故。

2. 甲方和乙方应配合政府有关部门进行事故调查和处理，积极履行社会责任。

五、违约责任1. 若甲方或乙方违反本协议的约定，导致造成人员伤亡、财产损失或法律责任的，违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 违约方还应根据违约情况，承担相应的行政处罚或法律责任。

六、协议变更与解除1. 对于协议内容的变更，双方应书面商议并达成一致意见。

2. 若因不可抗力等特殊情况，导致无法履行本协议，双方应及时协商解决或解除协议。

七、争议解决本协议的解释和执行应依照中华人民共和国法律法规执行。

如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

总包与分包安全管理协议

总包与分包安全管理协议总包与分包安全管理协议模板一、协议背景为确保施工项目的安全进行，保护劳动者的合法权益，我们制定了本协议，明确总包与分包单位在安全管理方面的责任和义务。

二、协议目的本协议旨在建立总包与分包单位之间安全管理的合作机制，明确双方的责任，并确保施工过程中的安全风险得到有效控制和管理。

三、协议内容1.安全责任划分–总包单位负责整体施工项目的安全管理，包括但不限于：•制定、修订和实施安全管理制度；•确保施工现场的安全环境；•提供必要的安全培训和教育；•监督、检查分包单位的安全管理工作。

–分包单位负责自身分包工程的安全管理，包括但不限于：•遵守总包单位的安全管理制度；•确保分包工程的施工过程安全；•提供必要的安全培训和教育；•配合总包单位的安全监督和检查。

2.安全管理要求–双方应根据国家相关法律法规、标准和规范，制定和执行相应的安全管理制度和操作规程。

–双方应建立安全生产责任制，明确各级安全管理人员的职责和权限，并确保其配备到位。

–双方应建立安全隐患排查和整改制度，及时发现并整改隐患。

–双方应加强职工安全教育和培训，提高职工的安全意识和技能。

3.安全检查和评估–总包单位有权对分包单位进行定期或不定期的安全检查，检查内容包括但不限于：•安全管理制度的执行情况；•施工现场的安全环境；•安全操作规程的遵守情况。

–总包单位可以邀请第三方对分包单位进行安全评估，评估结果将作为安全管理的参考依据。

4.安全事故处理–双方应建立健全的安全事故预防机制，并制定相应的应急预案。

–发生安全事故时，双方应立即组织抢救伤员，采取措施防止事故扩大，并按照国家相关规定报告有关部门。

–双方应及时启动事故调查程序，查明事故原因，并采取有效措施防止类似事故再次发生。

5.协议变更和终止–如有必要修改本协议，双方应协商一致，并进行书面变更。

–出现重大违约或其他严重情况时，双方有权终止本协议。

四、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。

总包与分包(甲方承包)单位安全生产协议书

总包与分包(甲方承包)单位安全生产协议书背景根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，为保障总包单位（以下简称“总包单位”）与分包单位（以下简称“分包单位”）在工程施工过程中的安全生产，特制定本协议。

一、总则1. 总包单位和分包单位均应遵守国家有关安全生产的法律法规，并承担相应的安全生产责任。

2. 总包单位在工程施工中应对分包单位的安全生产工作进行监督指导，分包单位应积极配合。

3. 本协议是总包单位和分包单位之间的安全生产协议，双方应遵守并共同履行。

二、安全生产责任1. 总包单位负责协调、组织和管理工程项目的安全生产工作，确保施工过程中的安全。

2. 分包单位负责按照总包单位的要求进行施工，并保障自身分包工程的安全生产。

3. 总包单位和分包单位应加强安全生产培训，提高员工的安全意识和技能。

三、安全生产措施1. 总包单位和分包单位应共同制定并执行安全生产管理制度、操作规程和应急预案，并确保工作人员全面掌握。

2. 总包单位和分包单位应定期检查和维护施工设备，确保设备安全可靠。

3. 总包单位和分包单位应及时消除施工现场的各种安全隐患，确保安全施工环境。

四、安全检查和记录1. 总包单位应定期对分包单位的安全生产情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 分包单位应配合总包单位进行安全检查，并按要求提供相关安全生产记录。

3. 双方应保存好安全检查和记录，以备安全事故调查和责任追究时使用。

五、安全教育和培训1. 总包单位和分包单位应定期组织安全教育和培训活动，提高员工的安全意识和技能。

2. 安全教育和培训内容应涵盖工作中的安全风险和应对措施，以及突发事件的处置方法等。

六、安全事故处理1. 发生安全事故时，总包单位和分包单位应立即采取紧急措施，确保人员安全，并立即上报相关部门。

2. 安全事故发生后，总包单位和分包单位应积极配合调查工作，并妥善处理事故的善后工作。

七、协议变更和终止1. 对本协议的修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

总包单位与分包单位安全生产协议常用版（六篇）

总包单位与分包单位安全生产协议常用版甲方：乙方：经甲、乙双方协商，为进一步促进安全生产，特签定以下协议：一、甲方义务：1、甲方为乙方提供安全生产设备、设施及条件。

2、甲方按国家有关规定为乙方提供劳动保护。

3、甲方认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并对乙方进行安全培训。

二、乙方义务：1、乙方在甲方工作期间必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，甲方安全生产章制度和“三大规程”，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2、乙方必须积极主动接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3、乙方发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者单位负责人报告，以便有关人员及时采取措施，进行有效的处理，消除事故隐患和其他不安全因素。

4、乙方有权拒绝违章指导、违章作业、违反劳动纪律。

三、甲、乙双方责任：1、甲方不履行以上义务应承担相应的经济责任。

2、乙方不履行以上义务应承担相应的责任。

3、乙方违章作业造成安全事故应承担责任。

四、本协议从签字之日起生效，自劳动合同终止时作废。

五、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：_____ 乙方：_____代表：_____ 代表：_____ ____年____月____日 ____年____月____日总包单位与分包单位安全生产协议常用版（二）责任县区（部门）：为加强安全生产监督管理，杜绝特大事故、遏制重大事故、减少一般事故，保护国家财产和人民生命的安全，促进经济发展，特制定本责任状。

一、切实加强对安全生产工作的领导，坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照《安全生产法》的要求，全面落实国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，依法履行安全生产管理。

建立安全生产长效机制，构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”的安全生产工作新格局。

2023年总包单位与分包单位安全生产协议(四篇)

总包单位与分包单位安全生产协议甲方：_____ 乙方：_____为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。

因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

二、乙方安全责任1、方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

3、施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。

甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。

乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

4、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

8、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

10、尽事宜，双方协商解决。

三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。

分包工程安全管理协议书范文(7篇)

分包工程安全管理协议书范文总包单位：_____（以下简称甲方）分包单位：_____（以下简称乙方）甲方将本工程项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《1市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订本工程项目分包合同的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。

一、工程概况1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.分包范围：鼓风机站区域内的钢结构安装等工程项目（具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围）。

4.分包方式：本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式。

二、工程期限从____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

三、协议内容1.甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。

4.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5.施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。