沿河路建设工程(土建)施工合同标准文本4.8
河道工程合同模板
河道工程合同模板---甲方（委托方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲方需进行河道整治/建设/维护等工程项目，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概述1.1 工程名称：_______________________________1.2 工程地点：_______________________________1.3 工程内容：包括河道疏浚、堤防加固、生态修复、水质净化等。
1.4 工程目标：确保河道畅通无阻、堤岸稳固、生态环境得到改善。
第二条合同期限与工程进度2.1 合同生效日期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 工程开工日期：____年__月__日。
2.3 工程竣工日期：____年__月__日。
2.4 进度安排应符合国家及地方相关规定，并满足环保要求。
第三条工程质量与标准3.1 质量要求：必须符合《水利工程质量管理条例》等相关国家标准及行业规范。
3.2 验收标准：根据《水利水电工程施工质量验收规范》执行。
第四条工程造价与付款方式4.1 工程总造价为人民币（大写）_____________元整。
4.2 付款方式：预付款、进度款、结算款等，具体支付比例和时间由双方协商确定。
第五条双方责任5.1 甲方责任：提供必要的工程资料，按时支付工程款项，配合乙方施工等。
5.2 乙方责任：按约定时间和质量要求完成工程建设，遵守安全生产规定，负责工程保修等。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行或延迟履行合同，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。
第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
河道施工合同范本(3篇)
河道施工合同范本（3篇）河道施工合同范本（3篇）河道施工合同范本篇1 甲方：乙方：为提高的河流旅游开发、综合利用、抗御自然灾害等功能，通过达到河道得到综合治理，利用资源得到合理开发，环境得到美化的目标。
根据国家《物权法》、《中华人民共和国水法》、《农村土地承包法》、《合同法》等相关法律、法规，经村村民小组与同志经过充分考虑协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，对河道达成如下承包协议条款：(下以甲、乙双方为称)一、承包界址及时限1、甲方经村民代表会议研究决定，同意将村的河流承包给乙方，河道界址为：东于界，西于界，含河面、防洪堤、坝、滩涂等，全长约米。
2、双方议定：承包期限定为50年，自____年____月____日至____年____月____日止。
二、双方原则双方本着在优化环境，依法开发资源，进行旅游开发、综合利用、利村利民造福一方的前提下，坚持以下原则：1、在治理、优化环境中合法合理开发资源；2、在各自的权利范围内承担相关责任；3、在地位平等基础上，协商解决未尽事宜。
三、权利及义务(一)甲方的.权利及义务：1、在本协议签订生效之日，乙方付甲方每年河道承包费计人民币元整(大写元)，每十年度付款一次，十年承包费计人民币元整(大写元)，付款日期为年6月2日、年6月2日、年6月2日、年6月2日、年6月2日。
如乙方拖延付款日期30日，甲方有权单方终止协议，责任由乙方自负。
2、帮助乙方做好在河道承包管理期间与本村村民相关利益事务的协调工作。
力尽所能为乙方实施旅游开发、综合利用等项目工程营造一个宽松环境。
3、在河道承包管理期间，乙方认真做好安全防范工作，并积极协助甲方做好防洪抗旱工作。
不以任何借口影响甲方村民正常的生产生活以及用水秩序，确保群众利益不受损害。
(二)乙方的权利及义务：1、依法办理旅游开发、综合利用等项目界内资源开发相关手续和证件，积极做好小河流域治理等项目的申报相关事务，争取项目资金，甲方不得以任何理由阻拦、挪用，乙方以治理河道为基础，积极配合村集体做好村公益事业。
河道土建工程承包合同范本
河道土建工程承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行河道土建工程的建设，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________河道土建工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于河道清淤、河岸加固、堤防建设、桥梁建设等土建工程。
1.4 工程总投资：人民币____元整（大写：_________________________元整）。
第二条工期2.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，总日历天数为____天。
2.2 开工日期：合同签订后____天内。
2.3 竣工日期：合同签订后____天内。
第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
3.2 乙方应按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。
第四条工程价款支付与结算4.1 工程价款支付按工程月度进度形象进行，每月25日前申报进度款报审表。
4.2 发包方收到承包方的工程进度月报后，应在5天内按核实的工程进度支付进度款。
4.3 工程价款支付达到合同总价款的95%时，暂停支付，待工程验收合格后支付剩余的5%。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方应向乙方提供施工场地，确保乙方车辆进入施工现场。
5.2 甲方应提供设计图纸、施工方案及相关技术资料，并对其准确性负责。
5.3 甲方有权对工程质量和施工进度进行监督，并主导工程验收工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方应按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。
6.2 乙方应遵守施工现场的各项管理规章制度，确保施工安全。
6.3 乙方应按合同约定时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1 甲方未按合同约定支付工程价款的，应支付违约金，违约金为应付工程价款的1%。
7.2 乙方未按合同约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
河道建设工程承包合同模板
河道建设工程承包合同模板甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方就_____________（工程名称）河道建设工程项目（以下简称“工程项目”）达成一致，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，订立如下合同：一、工程概况1. 工程地点：_________________________2. 工程内容：包括但不限于河道疏浚、堤岸加固、生态修复、绿化美化等。
3. 工程标准：按照国家及地方相关标准执行，确保工程质量达到设计要求。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）________元整（¥_______）。
2. 价格构成包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3. 价格调整机制：如遇不可抗力或市场显著波动，双方应协商调整合同价格。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇特殊情况需顺延工期，双方应协商一致后作出相应调整。
四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进行质量监督和检查。
3. 如发现质量问题，乙方应及时整改，费用由乙方承担。
五、支付方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行商定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，应按日支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应支付滞纳金。
七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
河道修建工程合同模板
河道修建工程合同模板一、合同编号：【填写合同编号】二、甲方（业主）信息：名称：【填写业主单位全称】地址：【填写业主单位地址】法定代表人：【填写业主单位法定代表人姓名】联系电话：【填写业主单位联系电话】三、乙方（承包商）信息：名称：【填写承包商单位全称】地址：【填写承包商单位地址】法定代表人：【填写承包商单位法定代表人姓名】资质等级：【填写承包商单位的资质等级】联系电话：【填写承包商单位联系电话】四、工程概况：1. 工程名称：【填写工程名称】2. 工程地点：【填写工程具体地点】3. 工程内容：包括但不限于河道疏浚、堤岸加固、生态修复、景观建设等。
4. 工程目标：实现河道水质改善、防洪能力提升、生态环境恢复及美化城市景观等目的。
5. 工期要求：自【开工日期】起至【竣工日期】止。
五、合同金额：1. 合同总价：人民币【大写】【小写】元整。
2. 付款方式：按照合同约定的节点分期支付，具体支付比例和条件双方另行协商确定。
六、工程质量与标准：1. 乙方须按照国家及行业标准施工，确保工程质量满足甲方要求。
2. 工程验收应符合《水利工程建设质量验收规范》等相关标准。
七、违约责任：1. 如乙方未能按照合同约定完成工程任务，需承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应承担滞纳金等违约责任。
八、争议解决方式：合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至【填写仲裁机构名称】进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他条款：1. 本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数/2】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十、附件：1. 工程设计图纸及相关技术文件。
2. 工程进度计划表。
3. 其他双方认为必要的附件。
十一、签字页：甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
河道整治土建施工合同
河道整治土建施工合同合同编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________河道整治土建施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于河道清淤、岸坡整治、堤防加固、排水设施建设等土建施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：本合同工程总价为人名币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同价格构成：包括工程设计、施工、设备材料采购、运输、安装、调试、验收等全部费用。
2.3 合同价格支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方按实际完成工程量支付相应工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。
3.2 质量保证：乙方应按合同约定完成工程，并保证工程质量符合约定标准。
如发生质量问题，乙方应承担相应的修复、加固、返工等费用，并支付甲方因此造成的损失。
第四条工程进度4.1 工程工期：本工程计划工期为________天。
4.2 进度要求：乙方应按照甲方提供的施工组织设计、施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
4.3 工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应支付甲方相应的违约金。
第五条施工材料和设备5.1 乙方应按照设计文件和合同约定采购施工材料和设备，并保证材料和设备的质量。
5.2 乙方应将采购的材料和设备清单提交甲方备案。
5.3 乙方应承担材料和设备的风险责任。
第六条施工安全6.1 乙方应按照国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准组织施工，确保施工安全。
河道施工合同范本
河道施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于河道清淤、护岸加固、生态修复等（具体以施工图纸为准）。
二、工程范围及价款2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求完成本工程的所有施工内容。
2.2 工程价款：本工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整），具体价款详见附件《工程量清单》。
三、工期3.1 本工程总工期为_______天，自甲方通知乙方开工之日起计算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家、行业及甲方规定的相关质量标准，达到优良等级。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。
五、付款方式5.1 甲方应根据乙方实际完成的工程量，按月支付工程进度款，支付比例为已完成工程量的_______%。
5.2 工程完工验收合格后，甲方应在_______日内支付至工程总价的_______%。
5.3 工程保修期满且无质量问题，甲方应在_______日内支付剩余的_______%。
六、工程变更6.1 在施工过程中，如甲方要求变更施工内容，乙方应按照甲方的要求进行变更。
因变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，调整工程价款。
七、违约责任7.1 乙方未能按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，每日违约金为工程总价的_______‰。
7.2 乙方施工质量不符合约定标准的，应无条件返工，直至达到约定标准。
因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向_______人民法院起诉。
河道施工合同范本
河道施工合同范本1. 合同背景2. 项目概述2.1 项目名称本项目名称为河道施工项目。
2.2 项目目的本项目的目的是对河道进行管理与改善，以确保河道的畅通与安全，并保护周边环境。
2.3 项目地点本项目的施工地点位于地区河道。
2.4 项目时间2.5 项目费用本项目的总费用为元，具体费用划分如下：•甲方承担费用：元；•乙方承担费用：元。
3. 合同条款3.1 工程范围•工程内容；•工程内容；•工程内容。
3.1.2 乙方负责向甲方提交详细的工程方案，并经甲方同意后方可开始施工。
3.2 工期与进度3.2.1 乙方应按照工期要求，在约定时间内完成施工，并确保工程质量达标。
3.2.2 若因甲方原因导致工期延迟，甲方将与乙方进行商议，并根据实际情况进行工期调整。
3.3 质量保证3.3.1 乙方保证施工过程符合相关法规和质量标准，并承担施工质量的责任。
3.3.2 若施工过程中出现质量问题，乙方应及时采取纠正措施，修复或更换相关设施。
3.4 施工安全3.4.1 乙方负责施工期间的安全保障工作，确保施工人员的安全。
3.4.2 乙方应采取必要的安全措施，确保施工过程不影响周边居民和交通的安全。
3.5 合同变更3.5.1 若有必要对合同条款进行修改，双方应书面协商并达成一致意见。
3.5.2 对于未经协商一致的合同变更，不具备法律效力。
3.6 合同解除•双方达成协议解除合同；•乙方严重违反合同条款；•甲方无故延迟支付款项。
3.7 违约责任3.7.1 一方违反合同条款，应向对方支付违约金。
3.7.2 违约方应承担由违约行为所导致的一切损失。
4. 保密条款4.1 双方应对涉及到的商业机密和合作信息予以保密，未经对方许可，不得向任何第三方透露。
4.2 本保密条款在合同终止后依然有效，保密责任继续存在。
5. 法律适用与争议解决5.1 本合同的解释、效力、履行和争议解决均适用法律。
5.2 双方因本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可以将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照仲裁规则进行仲裁。
沿河路建设工程(土建)施工合同标准文本
合同编号：建设工程施工合同工程名称：莱芜市钢城区里辛镇沿河路高压管道土建工程建设单位（甲方）：莱芜中石油昆仑燃气有限公司施工单位（乙方）：莱芜汶成土地整理有限公司签订地点：莱芜市钢城区签订时间：年月日建设单位（甲方）莱芜中石油昆仑燃气有限公司施工单位（乙方）莱芜汶成土地整理有限公司1．总则1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
2 词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：2.1项目经理：指乙方在第8条8.1.1.3款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
2.2设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
2.3监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
2.4工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方在第8条8.1.1款中约定。
2.5工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
2.6县级以上建设行政主管部门：指各省建设厅、各地、市、县建委（建设局）。
2.7合同价款：指甲乙双方在第6条6.1款中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
2.8追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
2.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
2.10 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
2.11施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。
2.12书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
河道土方施工合同范本
河道土方施工合同范本
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就河道土方施工事项达成如下协议：
一、工程内容及位置：甲方要求乙方对（具体位置）进行土方施工，包括挖土、填土等工程。
二、工程期限：本合同的工程期限为（具体开始和结束日期），乙方应当按照工程期限完成工程。
三、工程内容：乙方承诺按照甲方要求进行土方施工，保证施工质量符合国家相关标准，不得出现质量问题。
四、工程报酬：本合同工程总造价为人民币（具体金额），甲方应在工程完工后15个工作日内支付给乙方工程款。
五、工程质量保证：乙方承诺对施工过程中出现的质量问题进行负责，并承诺在工程完成后进行必要的保修。
六、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
七、争议解决：本合同发生争议时，双方应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
河道施工合同范本
河道施工合同范本甲方（施工单位）：___________乙方（业主）：___________鉴于甲、乙双方本着平等互利的原则，为保障河道施工的顺利进行，特订立本合同，以资约束。
具体内容如下：一、施工内容：甲方承担本次河道施工，包括清淤、疏浚、加固等相关工程内容。
二、施工时间：本次施工工期为_______（具体日期），甲方承诺在规定时间内完成河道施工任务。
三、施工费用：1. 本次河道施工总费用为______元，由乙方在施工开始前支付____%作为预付款，余款在施工完成后__天内支付。
2. 如因乙方原因导致工程延迟或增加费用的，由乙方承担相应责任及费用。
四、质量保证：1. 甲方承诺按照国家相关标准进行施工，保证施工质量。
2. 甲方不低于____年内对本次施工进行质量保修，期间内出现质量问题，由甲方免费维修。
3. 如因乙方原因导致施工质量问题，由乙方承担相关责任及费用。
五、安全防护：1. 施工期间，甲乙双方应严格执行相关安全规定，确保施工过程中没有安全事故发生。
2. 如因甲方施工过程中出现安全问题导致乙方人身财产损失的，由甲方承担相应责任。
六、违约责任：1. 如因甲方原因导致施工不能如期完成的，甲方将支付违约金___%作为补偿。
2. 如因乙方原因导致施工不能如期完成的，乙方将支付违约金___%作为补偿。
七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（施工单位）：____________乙方（业主）：____________签订日期：____________以上内容经双方协商一致，签订本合同。
河道建设工程承包合同模板
河道建设工程承包合同模板甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方为___________（河道名称）的管理部门，负责该河道的综合整治与管理工作；乙方为具有相应资质的施工单位，愿意承担甲方委托的河道建设工程任务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，订立本合同，以资信守。
一、工程内容与范围本工程主要包括河道清淤、河床整治、堤岸加固、生态修复、景观建设等内容。
具体工程范围、标准和要求详见附件《工程任务书》。
二、工程质量乙方必须按照国家及行业相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求和功能需求。
对于关键工序和重要节点，甲方有权进行质量监督和检查。
三、工程进度乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并提出调整计划。
四、合同价格与支付方式本工程合同总价为人民币____________元。
支付方式按照工程进度分期付款，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、安全生产与环境保护乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的规定，采取有效措施保障施工现场安全。
同时，应严格执行环保法规，保护周边环境，防止污染。
六、违约责任如一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任的承担方式和计算方法按照合同中的相关条款执行。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
附件包括工程任务书、设计图纸、技术规范等。
河道施工合同范本正规范本(通用版)
河道施工合同范本一、合同背景本合同由甲方（简称“业主单位”）和乙方（简称“施工单位”）共同签订，双方均经过友好协商达成一致。
本合同旨在明确河道施工项目的各项工作内容、进度计划、费用支付以及双方的权利和义务，确保施工项目的顺利进行。
二、合同条款1. 合同工程范围施工单位应按照业主单位的要求，对指定的河道进行修建、疏浚、加固或其他相关工程。
具体工程范围、施工内容和工程要求详见附录1。
2. 工期安排施工单位应根据业主单位提供的施工计划，合理安排工期，确保按照计划完成工程。
工程进度计划详见附录2。
3. 付款方式（1）业主单位应按照合同约定的金额和付款比例，及时向施工单位支付货款。
付款方式和比例详见附录3。
（2）若施工单位在工程过程中延误工期或存在质量问题，业主单位有权暂停付款，并要求施工单位解决问题。
4. 质量控制（1）施工单位应严格按照相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。
（2）施工单位应建立健全的质量管理体系，确保各项工作按照质量要求进行检查、验收，以及及时处理施工过程中可能出现的质量问题。
5. 安全管理（1）施工单位应建立健全的安全管理制度，保障施工过程中的工人和设备的安全。
（2）施工单位应指定专人负责安全管理，每天进行安全巡查和记录，并及时处理发现的安全隐患。
（3）施工单位应在工地明显位置设置安全警示标识，提醒工人和来往人员注意安全。
6. 合同变更与索赔（1）任何一方在合同履行过程中发现需要对合同内容进行变更的，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后进行合同变更。
（2）若由于不可抗力或其他无法预见的情况，导致施工工期延误或额外费用支出，受影响的一方有权提出索赔要求，并应提供相关证明材料。
7. 违约责任（1）任何一方未履行合同规定的义务，均视为违约。
违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金或赔偿损失。
（2）若因业主单位原因导致施工无法进行，业主单位应按照约定支付违约金。
河道新建工程施工合同模板
河道新建工程施工合同模板r甲方（业主）：[甲方名称]乙方（承包商）：[乙方名称]鉴于甲方拟进行[具体地点]河道新建工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体描述]4. 工程内容：包括但不限于河道开挖、河堤建设、护岸施工、桥梁架设等。
5. 工期要求：工程自[开工日期]起至[竣工日期]止。
二、工程质量乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意。
三、工程造价1. 工程总造价为[金额]元人民币，包含了所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：[具体付款方式]。
四、施工管理1. 乙方应制定详细的施工计划，并按计划组织施工。
2. 乙方应遵守施工现场的所有安全规定，确保施工安全。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
五、变更与调整如遇设计变更或现场条件变化，需调整工程内容或造价时，双方应及时协商确定。
六、违约责任任何一方未履行合同约定的条款，均构成违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定[其他双方认为需要约定的事项]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
河道施工合同范本推荐
河道施工合同河道施工合同范本推荐随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的河道施工合同范本推荐，希望能够帮助到大家。
河道施工合同范本推荐1甲方：乙方：经双方协商，就分洪河除险加固工程达成以下协议：一、质量标准顶宽4米，坡比为1：2，高程见断面图；河底不留淤泥；10km 桩号前底宽增加3.5米，10km桩号后底宽增加4米。
二、施工要求1、施工前要全面清杂，土方每50厘米压实一次，下游背水坡要压实；2、日上机械不少于10台套；3、施工前甲方一次性排水，施工过程中的排水由乙方负责；4、甲方划定上游3.5米至4米范围内为取土区，乙方不从划定的取土区取土一切由乙方负责，划定的取土区土方不够的由甲方负责，挖方的`发土区由甲方解决。
三、工期为30日有效工作日，在规定时间内不能完成任务的，每超一天罚款1000元。
四、付款方式：工程结束经验收合格付工程款的50%，余下部分____年前无质量问题全部付清。
五、工程总额：六、合同一律不得变更。
如施工线路变更，根据工作量差乘以该标段的平均价互找差价。
七、履约保证金在工程完成一半时返还50%，施工结束后全部还清。
七、施工过程中的一切安全责任有乙方负责。
八、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，望双方共同遵守。
甲方：乙方：____年____月____日河道施工合同范本推荐2甲方：乙方：因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。
为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。
一、工程名称：辉县市石门水库除险加固工程1标段。
二、价格：元/M， (包含电费和税金)三、验收方式：以抽到砂卵层和工程施工所需工作面宽为准。
四、堆放要求：由甲方指定位置。
五、工程数量：以实际工程量计量为主六、付款方式：乙方自签订合同三日内机械设备进场完毕，工程进度达到70%时，甲方付给乙方三十万元，工程完成后30日内付工程款总额的80%，余20%工程款按照建设单位计量拨款支付。
河道工程施工合同范本最新版doc
河道工程施工合同范本一、总则本合同是根据《合同法》等相关法律、法规的规定，为了明确甲方委托乙方进行河道工程施工的各项事宜而订立的合同。
甲乙双方遵循平等互利、公平合理的原则，按照合同的约定履行各自的权利和义务。
二、工程内容和期限1.工程内容（详细描述工程内容）2.工程期限根据工程内容的复杂程度和工期要求，双方协商确定工程的开工日期和完工日期。
工程期限不得超过（工期时间），在未经甲方书面同意的情况下，乙方不得延期交付工程。
三、工程价款和支付方式1.工程价款根据工程内容和乙方提供的报价，甲方向乙方支付工程价款为（具体金额）。
2.支付方式（具体描述支付方式，如分期支付、一次性支付等）四、质保和维修期限1.质保期限自工程竣工验收合格之日起，乙方保修质量为期（质保期限）。
在质保期限内，出现由乙方施工不合格或材料质量问题导致的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
2.维修期限质保期过后的维修期限为（维修期限）。
维修期限内出现任何工程质量问题，乙方应负责免费维修。
五、工程变更和索赔1.工程变更在工程施工过程中，如遇到需要变更的情况，甲乙双方应书面协商并达成一致意见，变更后的工程内容和相关费用由双方共同确定并签订变更合同。
2.索赔如工程施工过程中，因甲方原因或不可抗力因素导致乙方损失或延期交工，乙方有权向甲方提出索赔要求。
甲方应及时回复，并根据具体情况给予合理的处理。
六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程价款或未按时提供相关配合文件等，甲方应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定完成工程施工任务或工程质量出现问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、合同解除1.合同解除条件（解除合同的具体情况）2.解除的后果合同解除后，甲方有权要求返还已支付的款项（如有），并有权追究乙方相应的违约责任。
八、争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
河道施工合同正规范本(通用版)
河道施工合同1. 合同背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“施工方”）就河道施工项目进行签订的。
2. 项目概述2.1 项目名称河道施工项目2.2 项目位置（在这里填写项目所在位置）2.3 项目工期合同签订后，施工方需在指定的工期内完成河道施工工作。
具体工期为（在这里填写具体工期）。
2.4 项目内容河道施工项目包括但不限于内容：•清理河道底泥及杂物•加固河道岸坡•运输外来土石方材料•架设防护栏杆•设计排水系统3. 材料供应及验收3.1 材料供应业主将负责为施工方提供所需的河道施工材料。
具体材料清单及数量将在合同签订后协商确定。
3.2 材料验收施工方在使用业主提供的材料前，应对其进行全面的验收，确保其质量符合要求。
如发现材料存在质量问题，施工方应及时通知业主，并协商解决办法。
4. 施工方义务4.1 施工进度施工方应按照合同约定的工期，合理组织施工进度，保证项目按时完成。
4.2 施工质量施工方应严格按照相关法律法规和施工规范进行河道施工，并确保施工质量符合合同约定的要求。
4.3 安全生产施工方应制定详细的安全生产方案，并严格执行。
在施工过程中，应加强安全教育培训，确保施工现场的安全。
4.4 环境保护施工方应遵守环境保护相关法律法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染，并对施工现场进行及时清理。
5. 业主义务5.1 材料供应业主应按时提供施工方所需的河道施工材料，并确保材料质量符合要求。
5.2 工程款支付业主应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付施工款项。
5.3 合理变更在施工过程中，如需对合同进行变更，业主应提前与施工方协商，并在双方达成一致意见后签订变更协议。
6. 合同变更与解除6.1 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应提前与对方协商，并在双方达成一致意见后签订变更协议。
6.2 合同解除如双方经协商一致，认为无法继续履行合同，则可协商解除合同。
解除合同时，双方应依法履行解除合同的相关手续，并承担相应责任。
河道建设工程施工合同
河道建设工程施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包人）：_______乙方（承包人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方河道建设工程施工事项达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______河道建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程立项批准文号：_______1.6 资金来源：_______第二条工程承包范围乙方承包范围包括：_______第三条合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同工期总日历天数：_______天第四条质量标准4.1 工程质量标准：_______第五条合同价款5.1 合同总价（大写）：_______元（人民币）5.2 项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
第六条组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1) 合同协议书；2) 中标通知书；3) 投标书及其附件；4) 本合同专用条款；5) 本合同通用条款；6) 标准、规范及有关技术文件；7) 图纸；8) 工程量清单；9) 工程报价单或预算书；10) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
第七条词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
第八条承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
第九条发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定支付合同价款，履行本合同所约定的其他义务。
第十条违约责任双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任按照本合同第二部分《通用条款》第10条约定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：建设工程施工合同工程名称：莱芜市钢城区里辛镇沿河路高压管道土建工程建设单位（甲方）：莱芜中石油昆仑燃气有限公司施工单位（乙方）：莱芜汶成土地整理有限公司签订地点：莱芜市钢城区签订时间：年月日建设单位（甲方）莱芜中石油昆仑燃气有限公司施工单位（乙方）莱芜汶成土地整理有限公司1．总则1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
2 词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：2.1项目经理：指乙方在第8条8.1.1.3款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
2.2设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
2.3监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
2.4工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方在第8条8.1.1款中约定。
2.5工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
2.6县级以上建设行政主管部门：指各省建设厅、各地、市、县建委（建设局）。
2.7合同价款：指甲乙双方在第6条6.1款中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
2.8追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
2.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
2.10 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
2.11施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。
2.12书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.13小时或日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。
时限的最后一日是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。
时限的最后一日的截止时间为当日24时。
2.14不可抗力:战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
3．工程概况3.1工程名称：莱芜市钢城区里辛镇沿河路高压管道工程3.2工程地点：莱芜市钢城区里辛镇沿河路3.3工程内容：莱芜市钢城区里辛镇沿河路鑫源路至信发钢铁LNG站段DN300高压管道土建工程3.4批准文号：3.5资金来源：自筹建设工程施工合同（标准文本）中石油昆仑燃气有限公司4．承包方式及承包范围4.1承包方式：包工包料（甲供材料除外）4.2承包范围：见本合同3.3条5．合同工期开工日期： 2011 年 12 月 18日。
竣工日期： 2012 年 2 月 17 日。
合同工期总日历天数： 60 天。
5.1开工及延期开工5.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。
甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
5.2工期延误在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：5.2.1 因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。
不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；5.2.2 因甲方提出变更计划、设计或未能按约定提供图纸；5.2.3 甲方未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；5.2.4 甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证需要或因交验时发现有缺陷需要修、配、代、换而影响施工进度的；5.2.5 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；5.2.6 按施工准备规定，甲方未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；5.2.7 甲方未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
6.合同价款与结算6.1本工程价款按 6.1.3款(选择6.1.1款、6.1.2款或6.1.3款)确定:6.1.1本工程为施工图预算招标工程，合同价款为人民币 / 万元，含税金合同价款为人民币 / 元。
此价作为拨付材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。
6.1.2本工程为结算下浮招标工程，合同价款为暂定价，计人民币 / 万元，含税金合同价款为人民币 / 万元，结算价款执行中石油昆仑燃气有限公司有关结算规定。
6.1.3本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，暂定含税金合同价款为人民币壹拾叁万元整（￥130000.00元）。
此价做为拨付材料、设备、工程备料款的依据，但不作为结算的依据。
结算价款执行中石油昆仑燃气有限公司有关结算规定。
6.2价格调整的因素6.2.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；6.2.2国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；6.2.3一周内非乙方原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；6.2.4招标工程甲方同意工程量增减或设计变更。
6.3价格调整的依据6.3.1 法律、行政法规及国家政策文件；6.3.2 国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整文件；6.3.3本工程为天然气管道土建工程，适用下列 6.3.3.2款定额及取费标准。
6.3.3.1 安装工程（包括与土建工程配套的安装工程），适用山东省《市政工程预算定额》，不足部分可参照《石油建设安装工程预算定额》、《石油建设安装工程费用定额》、《石油建设安装工程其它费用定额》；6.3.3.2土建工程（包括与安装工程配套的土建工程）适用适用山东省《市政工程预算定额》与费用标准；6.3.3.3 公路工程适用《中华人民共和国工程预算定额》（交工发[1992]65号）、《1996调整配套计价表》、《机械台班费用定额》（[1996]610号）；6.3.3.4上述定额不足部分可参照套用/6.3.3.5工程师工作量签认单。
6.4工程拨款与结算6.4.1在经监理工程师确认工作量后,待工程竣工验收合格后 30 日内办理结算手续，结算审核完成拨付最终结算金额的90%，保留最终结算金额的10%作为质保金，待两年保修期（自通气运行合格之日起）满，无乙方责任后，甲方14日内支付。
6.4.2经甲方书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。
6.5其它约定6.5.1甲方委托乙方施工的“三通一平”工程，在经甲方同意后，依照有关规定单独编制费用预算。
6.5.2特殊工程的技措费应当按甲方的规定履行审批程序。
6.5.3特殊情况需要外委的砼构件的价格及加工地点事先应取得甲方的同意。
6.5.4甲方有权利对现场签证进行复核、审查，定额包含的不应再编入预算。
6.5.5工程施工中因甲方原因造成的停、窝工，乙方 12 小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费，机械费按停滞台班费处理；乙方没有及时通知的，甲方不负责。
7.材料设备供应7.1甲方供应材料设备7.1.1甲方供应的材料设备使用前，由乙方负责检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
7.2 乙方采购材料设备7.2.1乙方采购材料设备，应按图纸要求和标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
7.2.2 乙方采购的材料设备由乙方自行保管。
7.2.3乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
7.2.4乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
7.2.5甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。
7.2.6乙方需要使用代用材料时，须经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
8.双方权利义务除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：8.1工程师8.1.1本工程的工程师按下列 8.1.1.1款（选择8.1.1.1或8.1.1.2款）确定。
8.1.1.1本工程实行工程监理。
甲方在开工前 7 日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方。
监理方委派的总监理工程师为本工程工程师，按照监理内容和监理权限行使权利。
监理工程师行使以下职权需甲方批准：1、发出停工指令前；2、增加工程量前；监理单位更换总监理工程师，甲方在 7 日前以书面形式通知乙方。
8.1.1.2甲方派狄晨为驻工地代表。
甲方在更换驻工地代表前 7 日前以书面形式通知乙方。
8.1.1.3乙方派雷明奎为本项目经理，负责施工管理和合同的履行。
乙方在更换项目经理前 7 日内以书面形式通知甲方。
8.2甲方工作8.2.1在 / 年 / 月 / 日前办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、房屋拆迁、障碍物清理以及青苗赔偿等工作，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
8.2.2确定建筑物（构筑物）、道路、线路的定位标准、水准点和坐标控制点，在 / 年 / 月 / 日前以书面形式交给乙方，进行现场交验。
8.2.3负责建设场地的土石方平整，接通施工现场水源、电源和公路运输道路，在 / 年 / 月日前达到进场开工条件。
如委托乙方施工时应及时提出书面委托，由甲方承担费用。
8.2.4在 / 年 / 月 / 日组织乙方和设计单位进行图纸会审及技术交底。
8.2.5开工前 7 日内组织设计单位、施工单位共同审定施工组织设计。
8.2.6在收到乙方竣工验收报告后 14 日内组织有关单位验收。
并在 14 日内给予认可或提出修改意见；8.2.7认可工程竣工验收报告后 28 日内，甲方核实乙方提供的竣工结算报告及相关的结算资料，在确认后 28 日内办理结算。
8.2.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等保护工作，并承担相应费用。
8.3乙方工作8.3.1在开工前 7 日内搞好乙方驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用。
8.3.2于 / 年 / 月 / 日前，编制施工图预算及施工组织设计（施工方案）报甲方审批，做好各项施工准备工作。