水电承包合同书(标准范本)新整理版
家装水电工承包合同6篇
家装水电工承包合同6篇篇1家装水电工承包合同甲方：（委托方）_____________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________乙方：（承包方）______________身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：_________________________鉴于甲方有意对其家庭进行水电改造装修工程，甲方与乙方根据平等自愿、公平守信的原则，经友好协商，达成如下协议，以便确保双方权益，共同遵守：一、工程范围：1. 水电改造装修的施工项目包括但不限于：水管、电线、开关、插座、灯具、暖气等相关设施的改造及安装。
2. 工程施工地点：甲方家庭住宅（详细地址：___________________）。
3. 工程施工时间：自____年____月____日起，至____年____月____日止。
4. 工程变更：如在工程实施过程中需要对工程范围进行调整或增减项目，需双方共同商议决定并签订书面变更合同。
二、工程造价：1. 工程总造价为人民币（￥）____________________元整。
2. 付款方式：双方约定分期付款，首付款为总造价的____%（￥_____________），施工过程中按照工程进度支付相应款项。
3. 工程款支付方式：甲方应在每次工程款到期日期前向乙方支付相应款项，逾期支付的，甲方应承担逾期支付款项的利息。
三、工程质量：1. 乙方承诺依据甲方要求进行水电改造装修工程，保证工程质量符合国家相关标准。
2. 工程验收：甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应按照约定时间进行整改。
3. 整改责任：如因乙方工程质量问题导致工程整体质量不合格，乙方应承担返工、补偿等相应责任。
四、安全保障：1. 施工环境保障：乙方应保证工程施工现场的安全，确保施工过程中不影响甲方及周边居民的正常生活。
水电工班组承包合同5篇
水电工班组承包合同5篇篇1水电工班组承包合同甲方（承包方）：______________乙方（承包方）：______________为了规范水电工程承包业务，明确双方权责，共同维护合法权益，特订立本合同。
甲方与乙方本着合作共赢的原则，依法自愿达成如下合同：一、项目名称及地点：1.1 本合同签订的项目为_________水电工程项目，位于_________(具体地点)。
二、工程内容及标准：2.1 乙方应按照合同约定，负责完成水电工程的设计、施工、验收等全过程工作。
2.2 完工标准应符合国家相关标准及安全规范，确保工程质量。
三、工程价款与付款方式：3.1 工程总价款为__________元，工期为______天。
3.2 工程总价款的付款方式：_____%款项作为预付款，在签订合同后____个工作日内支付；_____%款项在工程完成50%时支付；_____%尾款在验收合格后支付。
3.3 如遇到工程延期或增项，双方应重新协商工程价款及付款方式。
四、工期保障：4.1 工程开始后，双方应严格按照合同约定的工期完成工程。
4.2 如有不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方并协商解决方案。
五、保修及维护：5.1 乙方应对工程实施免费保修期为____个月，期满后提供维护服务。
5.2 如因乙方施工过程中存在质量问题，造成工程质量问题，乙方应负责免费维修及赔偿相关损失。
六、违约责任：6.1 一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金标准为合同总价款的____%。
6.2 如因一方严重违约，导致合同无法履行，它方有权解除合同，并要求违约方承担全部损失。
七、其他事项：7.1 本合同所规定的其他事项，双方可根据实际情况协商补充。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
合同签订日期：________年____月____日甲方（承包方）：__________ 乙方（承包方）：__________文本结束【温馨提示】：此文本仅为参考范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
简单水电承包合同标准范文(5篇)
简单水电承包合同标准范文甲方：（发包方）乙方：（承包方）为确保建房质量，按时完成建房进度，确保工程的顺利开展，经甲乙双方协商达成协议如下：一、甲方将土桥镇集中居住朝阳新型社区室内水电安装、防雷接地转包给乙方承建。
乙方负责从基础开始的所有防雷接地、水电安装，包括临时用电至三级箱，本工种内常用机械由乙方负责，其余一切材料由甲方提供，乙方需配合提供材料计划。
二、乙方必须保质保量的完成全部安装内容，按建筑面积实行包干价元每平方米，另外扣除五角每平方米甲方用作购买保险。
以产权面积为依据进行结算。
三、乙方在施工过程中必须佩戴安全帽，以及施工必须的安全设施，如被甲方发现乙方有违规操作和违反安全管理的情况，将对乙方处以1000_____元的罚款。
若在施工过程中造成安全事故，五万元内由乙方负全责，超出五万元部分甲乙双方各承担50%。
四、乙方必须服从甲方的安排和管理，需全力配合土建施工，若乙方不听从甲方安排，造成的一切损失由乙方负责，按设计施工图纸无论增加或减少均不另外计费。
五、工程进度：从本协议签订后从挖基础乙方进入作业面后开始250天内，乙方必须完成此承包面积的全部施工内容，并经甲方、监理、建设、质检等部门验收合格后交付使用，每延误一天，均按____元/天向甲方支付违约金。
若因主材供不上五天后，甲方负责乙方生活费，工期顺延。
六、进度付款方式（1）乙方必须按甲方所排的工期执行，并在每月____日前提供已完工程量报表给甲方审批。
（2）工程进度款支付：三楼砌体完工后付一楼主体工程量的70%进度款，四楼砌体完工后付二楼主体工程量的70%，以此类推。
主体完工后20天内付至主体的70%，工程竣工验收合格后两个月内付至承包总金额的97%，余款3%作为质保金。
（3）工完场清：乙方在每道工序完工后，必须做到工完场清，否则按100_300元处以罚款。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日简单水电承包合同标准范文（二）甲方（发包人）：乙方（承包人）：因工程建设需要，甲方将南城国际水电施工任务承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设水电工程承包事项协商一致，签订本施工合同，以资共同遵守。
简单水电承包合同范本(8篇)
简单水电承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。
一.本工程名称：利辛天悦大酒工程二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：（1）现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
（2）包现场临时用电和施工用电。
（3）包各分项工程质量符合要求及国家标准（4）包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：（1）工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。
（该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等），由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。
（2）侍款方式：根据建设单位与甲方（中城建第六局集团第一工程有限公司）签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任：1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2.对乙方填报的工程进度及时审核。
3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任：1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。
2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。
3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。
水电安装承包合同15篇
水电安装承包合同15篇水电安装承包合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
第一条委托事项甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二条乙方工作内容1、包材料损耗（损耗按定额执行）。
2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。
）3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接，弱电预埋。
（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。
）4，所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。
（不包括消防。
）第三条施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因超过4个小时以上（包括但不限于）停水、停电等情况；（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
第四条工程总造价给水工程，电工程。
按每㎡建筑面积元作为结算依据；总价：工程总量㎡，合计工程总造价为人民币大写【】元，小写【】元。
第五条付款办法依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：1、出正负零，付总造价的元；2、正负零以上每完成两层，付总造价的元；3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元；4、积水排水做完，付总造价的元；5、穿线安装完毕，付总造价的元；6、完工验收，支付总造价的元；7、剩余3%，元，为维修质保金，保修期满结清。
2024年电工承包合同协议范本（三篇）
2024年电工承包合同协议范本合同甲方：_____(以下称“第一方”)合同乙方：_____(以下称“第二方”)双方经充分协商，就建设工程项目达成一致，特此签订本合同，共同遵守。
1. 工程名称：_____2. 工程位置：_____3. 工程规模：总面积为____平方米，包括土建、水暖及电器工程。
4. 承包范围：_____5. 建筑安装工程总成本：人民币____元。
6. 工程款及费用结算原则与支付方式：_____7. 开工日期：____年____月____日8. 竣工日期：____年____月____日9. 工程质量标准：以施工图及国家相关验收规范和质量标准为依据。
10. 第一方主要责任：_____11. 第二方主要责任：_____12. 违约责任：(1) 若第一方延迟支付工程款，每逾期一天，应支付应付款额____‰的违约金。
(2) 第二方未按期竣工，每逾期一天，按未完成工程造价____‰支付违约金。
(3) 第一方未按约定提供材料、设备、场地和技术资料，第二方有权要求延长工期，并可要求赔偿损失。
(4) 工程保修期为一年，保修期内因施工原因造成的质量问题，由第二方免费维修。
因第一方或设计原因造成的，由第一方负责。
(5) 如因第二方原因导致工程质量不合格，造成人身和财产损害，第二方应承担赔偿责任。
13. 本合同共____份。
14. 合同生效与终止：自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工、交工验收及款项结清时终止，保修条款除外。
15. 本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，第二方持有7份，第一方持有7份，另1份由第一方送交建设银行。
第一方(盖章)：_____第二方(盖章)：_____法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____ 签订地点：_____2024年电工承包合同协议范本（二）甲方：_____乙方：_____鉴于甲方拟委托乙方承担其水电维修业务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，为明确双方在水电维修工程中的权利与义务，基于相互信任之原则，经双方友好协商，达成如下协议条款，以资共同遵守：一、维修内容、范围及时限本协议涵盖甲方单位内所有水电设施的维修与安装工作，时间跨度为____年____月____日至____年____月____日。
水电承包协议书最新5篇
水电承包协议书最新5篇水电承包协议书最新5篇水电工程承包指的是由一个团队或者一个企业独自包揽水电安装的行为。
以下小编在这给大家整理了一些水电承包协议书最新，希望对大家有帮助！水电承包协议书最新（篇1）甲方：联系电话：身份证号：家庭住址：乙方：联系电话：身份证号：家庭住址：甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。
一、工程名称：二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。
三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。
如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。
2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。
3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价：每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务：（一）权利甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。
乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。
（二）义务甲方：1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方：1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。
2、自备施工工具、用具。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
水电站承包经营合同标准范本(5篇)
水电站承包经营合同标准范本甲方：乙方：姓名：身份证：为了更加规范管理_____电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目：____的运行管理。
二、承包方式：甲方把电站运行管理权承包给乙方，承包时间暂定壹年，从____年____月____日至____年____月____日止，乙方拥有电站的运行管理权但无权转让运行管理权给第三方。
乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。
甲方____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方贰仟元人民币，____月、____月、____月、____月、____月、____月六个月每月底预付给乙方叁仟元人民币，全年合计叁万元作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责。
如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。
如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。
五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。
乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：乙方（发包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。
2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。
二、承包费用及支付方式1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。
2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。
3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。
三、工期安排1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。
2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。
3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。
四、质量标准1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。
2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。
五、保证事项1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。
2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。
七、争议解决双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。
若协商不成，可依法诉诸法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程验收合格结束。
2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（发包方）签字盖章：日期：附件：水电工程项目详细内容及需求以上为水电承包合同范本，甲、乙双方均应遵守合同规定，履行各自义务，共同完成水电工程项目。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电工程承包合同
水电工程承包合同水电工程承包合同（通用12篇）随着人们法律意识的建立，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是店铺为大家收集的水电工程承包合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
水电工程承包合同篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，就程项目水电分部承包达成如下协议:一、承包形式1、甲方在与(以下简称：业主方)签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。
2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：A、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。
B、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。
C、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。
3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。
4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。
如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。
二、乙方承包内容乙方承包内容：的水电安装工程。
三、双方责任甲方责任1、对乙方履行《施工合同》进行监督。
2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。
3、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
水电承包合同范本(实用10篇)
水电承包合同范本（实用10篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.水电承包合同范本（实用10篇）水电承包合同范本第1篇发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。
水电工程承包合同范本最新6篇
水电工程承包合同范本最新6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：包括给水、排水、电气等系统的安装、调试及维修。
二、承包方式本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并安排施工人员进行施工。
甲方提供必要的工作条件及施工环境。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。
该总价包括材料费、人工费、运输费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付合同总价的65%；剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工期要求1. 乙方应根据甲方要求及工程实际情况制定合理的工作计划，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织人员进行自检，并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改直至达到验收标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，应支付乙方逾期付款违约金。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。
二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。
3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
水电施工承包合同范本(八篇)
水电施工承包合同范本甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2.施工地点：_____3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）5、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）6、总价款：￥元，大写（人民币）其中：材料费：_____，人工费：管理费：_____，设计费：垃圾清运费：_____，税金（3.41%）其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：____年____月____日至____年____月____日1.甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
（2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。
乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。
（3）乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身安全。
单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。
水电维修承包合同10篇
水电维修承包合同水电维修承包合同10篇随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的水电维修承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
水电维修承包合同篇1甲方：乙方：双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。
一、维护范围及内容：1 电脑硬件故障维护(电脑主机、显示器)。
2 电脑软件故障维护(包括系统安装，系统还原，常用软件安装)3 局域网络故障维护(对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常)。
以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。
二、维护方式：⑴ 故障上门维护：在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必须在3小时内到达合同约定的地点进行维护，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。
⑵ 1次月定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。
三、收费方式：甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护，甲方按台年计费,共台，服务期限个____月，合计维护费用为人民币：。
四、双方权利和义务：1 甲方的工作时间为每天的工作时间从上午8：45至下午19：00。
甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容，乙方要求服务的联系方式为电话联系，乙方发出维护请求后，甲方一般在3个小时内到达合同约定的地点进行维护。
如有特殊意外，双方调解处理。
2 甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，征得乙方同意更换或维修损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或维修费(当次结算)。
如乙方被维修的'配件为甲方所提供的，则根据产品正规保修细则履行。
3 甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由乙方支付(当次结算)。
4 甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时，需先征得客户同意，如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任，出于特殊维修的需要，甲方将电脑带回店面维修或更换，特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包.如因甲方不慎，损坏或遗失客户维修件，由甲方按损坏物品时价赔偿(不包括由此带来的其他联带责任)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电承包合同书新整理版
In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.
甲方：__________________
乙方：__________________
签订日期：__________________
本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-539696水电承包合同书新整理版
说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。
文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
水电承包合同书范文1
发包方：电话：(以下简称甲方)身份证号：
承包方：电话：(以下简称乙方)身份证号：
乙方向甲方承包《荥阳市贾槐林社区、楼李小区》的工程水、电，暖安装施工。
为在施工中双方无发生异议。
依照《建筑工程承包合同条例》等有关规定。
遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方对本工程的有关事项协商一致，特定立以下合同条例，以资共同信守履行。
一、工程概况：
①工程名称：楼李小区
②工程地点：荥阳市贾槐林社区、楼李小区
⑧结构质式：砖混或半框架结构
二、承包方式：水电暖《包工包料》
甲方将_1#_2#_3#_4#_楼，水、电,暖安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。
三、承包内容与范围
①承包范围：
_1#_2#_3#_4#_楼按设计图纸及投标清单要求的所有水电项目配套设施。
②承包内容：按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的项目均归乙方的承包内容。
四、工程质量要求：
①按水、电安装工程施工验收规范、规程操作标准进行施工。
经甲方监理验收达到合格标准。
②乙方必须严格按施工设计图纸和更改文件要求施工，若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料、型号规格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料费损失由乙方承担。
且所用材料必须有合格产品证书及检验报告。
③乙方施工前后要做到完工场清，及时配合甲方做好预埋安装。
甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方承担，甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。
且乙方无偿修复，清理公共卫生。
五、施工工期：
本工程总施工工期为____日历天，乙方必须按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成
六、承包价格：《》平方米
以甲方提供的水、电，暖，安装设计施工图纸为依据，参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。
七、付款办法：
本工程按进度付款：每两层付款，乙方在完成的工程量
1天后送施工员审核，经甲方确认后在3日内支付进度款80%，工程竣工验收合格后，将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。
八、安全责任：乙方必须严格按水、电安装施工规范及安全操作规程进行施工。
遵守各项安全规章制度。
安全操作费用包括在本项目的承包单价之内，乙方在施工中的工人所造成的不安全事故责任及经济损失费用乙方自己承担。
乙方并且承担因其它的原因在施工中给他人造成不安全事故责任及任何经济损失。
九、双方职责：
甲方：
①提供工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件：
②提供现场施工技术管理及指导。
乙方：
①工人食宿乙方自己负责。
②负责一切施工配备所有机具。
③自带安全防护用品。
④因工期需要夜间加班的任何费用。
⑤负责办理水、电安装工程的竣工验收手续，费用由乙方承担。
手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。
⑥若不能按期完成，除罚款外，甲方有权将部份项目另派他人施工，施工的工料费用由乙方承担。
十、违约责任：
①乙方的施工质量达不到合格要求时，应无条件返工到合格，由此造成的工料费用由乙方承担。
②若乙方施工人员不足，造成工期的延误，每天罚款____人民币，必要时甲方有权终止合同，造成损失由乙方承
担。
③若甲方不时付款，工程延期乙方不负责任。
十一、本合同未尽事项，甲、乙双方共同协商解决。
十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
款项结清后自行失效。
十三、签约地点：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电承包合同书范文2
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共
同遵守。
一.本工程名称：利辛天悦*酒工程
二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处
三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：
(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
(2)包现场临时用电和施工用电。
(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准
(4)包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：
(1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。
(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税 3.5%和所得税1.5%。
(2)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有*公司)签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：。