2016二级建造师建设工程法规及相关知识考试模拟题推荐

合集下载

2016年二级建造师《二级建造师建设工程法规及相关知识2016》考试模拟卷

2016年二级建造师《二级建造师建设工程法规及相关知识2016》考试模拟卷

2016年二级制作师《二级制作师制作工程法规及相关常识2016》考试模仿卷•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只需一个最契合题意)1.施工合同实行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商.将根底部分分包给了乙分包商,可是甲分包商工期延误,现场又有监理单位.乙分包商为此应向提出要求承当违约职责。

A:发包方B:总包方C:甲分包商D:监理单位E:进程操控的要求高参阅答案:B【解析】首要清晰承当违约职责的条件是要有有用的合同,和乙分包商有合同联系的只需总包单位,其次清晰《合同法》第121条规则“当事人一方因第三人原因形成违约的,应当向对方承当违约职责”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现因为甲分包商违约,承当违约职责的天然就应该是总包单位,选B。

2.甲乙两边的施工合同约好工程应于2010年5月10日竣工,可是乙方因为处理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该区域产生水灾,形成工期再三延迟,终究竣工时刻为2010年5月31日。

甲方在付出乙方工程费用时,拟依照合同约好扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该核算天的拖期违约丢失。

A:15B:16C:17D:21E:进程操控的要求高参阅答案:D【解析】本题尽管产生了不行抗力,可是乙方因处理不善而导致工期延迟的违约职责是不能革除的。

因为不行抗力产生的时刻不是在合同约好的施工期内,而是乙方违约后产生的,因而因不行抗力导致工期延迟的时刻仍然是归于乙方工期的延误。

因而拖期违约丢失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。

3.甲与乙缔结了一份材料购销合同,约好甲向乙交给相应的材料,货款为80万元,乙向甲付出定金4万元;一起约好任何一方不实行合同应付出违约金6万元。

合同到期后,甲无法向乙交给材料,乙为了最大极限保护自己的利益,应该恳求。

A:甲双倍返还定金8万元B:甲双倍返还定金8万元,一起恳求甲付出违约金6万元C:甲付出违约金6万元,一起恳求返还付出的定金4万元D:甲付出违约金6万元E:进程操控的要求高参阅答案:C【解析】《合同法》中规则当两边既约好违约金又约好了定金时,假如一方当事人违约,则对方能够挑选运用违约金或定金的条款。

二级建造师建设工程法规及相关知识

二级建造师建设工程法规及相关知识

《二级建造师建设工程法规及相关知识》模拟试题(2小时)一、单项选择题(共计60题,每题1分)1、国家鼓励和提倡注册建造师(),从事国家规定的其他业务。

A.一师多岗B.多师多岗C.一师一岗D.多师一岗2、从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员取得()证书后,方可以建造师名义执业。

A. 建造师执业资格B. 建造师注册C. 建造师执业培训合格D. 项目经理资质3、法律关系的产生,是指法律关系的主体之间形成了一定的()关系。

A.权利和义务B.合同C.契约D.协议4、何某有一栋可以眺望海景的别墅,当他得知有一栋大楼将要建设,从此别墅不能再眺望海景时,就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。

何某的行为违背了民法的()。

A.自愿原则B.等价有偿原则C.保护公民、法人的合法民事权益原则D.诚实信用原则5、在债的发生依据中,()是指没有法律或合同依据,有损于他人而取得的利益。

A. 合同B. 侵权行为C. 不当得利D. 无因管理6、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。

甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。

则该笔租金的诉讼时效至()期满。

A. 2003年3月2日B. 2002年5月16日C. 2002年3月2日D. 2001年5月16日7、无论企业法人还是非企业法人,因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时,法人()。

A. 主体资格消灭,不能进行民事活动B. 主体资格不消灭,仍然可以进行各种民事活动C. 主体资格不消灭,但不能进行民事活动D. 主体资格不消灭,但不能进行清算范围以外的活动8、某代理人超越了授权范围进行了代理行为,事后才获得被代理人的同意,则此代理行为应认定为()。

A. 不具有法律效力B. 有效代理行为C. 无权代理行为D. 无效代理行为9、根据《建筑工程施工许可管理办法》,()不是领取施工许可证必须具备的条件A.已办理了建筑工程用地批准手续B.建设资金已经落实C.已经确定施工企业D.法律法规和规章规定的其他条件10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。

2016年二级建造师二建建设工程法规及相关知识真题及解析

2016年二级建造师二建建设工程法规及相关知识真题及解析

2016年二级建造师二建建设工程法规及相关知识真题及解析一、单项选择题1.关于定金的说法,正确的是()。

A.债务人履行债务后,定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%,则定金无效D.定金的法律性质是担保『正确答案』D『答案解析』本题考查的是定金。

选项A,正确的表述应为“债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回”;选项B,正确的表述应为“定金是具有法律效力,订金不具有法律效力”;选项C,正确的表述应为“定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分抵作价款”。

参见教材P32。

2.根据《建筑法》,施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,情节尚不严重的,应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书B.责令改正,处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。

《建筑法》规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

参见教材P266。

3.关于工伤保险,下列说法正确的是()。

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。

选项A,正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定,中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险,为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”,是应当,而不是可以;选项C,正确的表述应为“职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费”;选项D,正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。

2016二级建造师建设工程法规及相关知识考试模拟题+答案

2016二级建造师建设工程法规及相关知识考试模拟题+答案

2016二级建造师建设工程法规及相关知识考试模拟题+答案二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:/29Bkqkd(选中链接后点击“打开链接”)1.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是( )。

A. 施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章B. 施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D. 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【答案】B【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2~3段。

本题设置陷阱较多。

A值得重视,施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章,而不是二者有其一,这可能成为今后一二年命题的热点;B表述正确;C,小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任;D,大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是( )。

A. 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B. 不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示D. 由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示【答案】C【解析】P4“掌握信用档案管理”。

注册建造师信用档案信息不属于个人隐私,主管部门应当主动按规定向社会公示。

3.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于( )。

A.法律B. 行政法规C.部门规章D. 司法解释【答案】B4. 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。

从民事法律行为角度看,该行为无效的原因是( )。

A.行为人不具有相应的行为能力B. 行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D. 行为形式不合法【答案】C【解析】P13“三、民事法律行为的成立要件”。

5.下列民事行为中,属于民事法律行为的是( )。

A.投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D. 承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】B【解析】P13“一、民事法律行为的概念”。

2016年二级建造师考试模拟卷(5)《建设工程法规及相关知识》-

2016年二级建造师考试模拟卷(5)《建设工程法规及相关知识》-

2016年二级建造师考试模仿卷(5)《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为1大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共50题,每题2分。

每题的备选项中,只要一个最契合题意)1.对运用未经检验或许检验不合格的施工起重机械和全体提高脚手架、模板等自升式架起设备的行为,能够处以__的罚款。

A.10万元以上30万元以下B.20%以上50%以下C.5%以上10%以下D.5万元以上10万元以下参考答案:A2.确保人体健康、人身产业安全的规范和法令、行政性法规规则强制执行的国家和行业规范是__。

A.行业规范B.强制性规范C.处理规范D.作业规范参考答案:B3.施工单位的法定代表人要对本企业的安全出产负有首要的安全职责,这是建造工程安全出产处理根本准则中__的表现。

A.群防群治准则B.安全职责追查准则C.安全出产职责准则D.安全出产查看准则参考答案:C4.托付监理合同中,监理人的职责不包含__。

A.按合同约好派驻人员B.运用托付人供给的设备完结作业后应偿还C.将监理组织首要成员功能分工和权限书面告诉第三人D.担任工程施工中有关各方的和谐处理参考答案:C5.关于因联合体承包导致的施工合同主体胶葛,相应的防范办法是__。

A.加强对授权托付书的处理,防止无权署理的发生B.加强对修建商场承包资质的监管C.联合体承包应当规范、自愿D.防止“挂靠”等现象参考答案:C6.受要约人对要约的内容做出实质性改变的,为__。

A.新要约B.许诺C.对原要约得分否定D.新许诺参考答案:A7.监理单位的投标书不包含__。

A.技能建议书B.接受监理使命意向书C.投标说明书D.财政建议书参考答案:B8.违背《建造工程质量处理条例》的规则,建造单位有除了下列__行为之外的其他三种行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。

A.迫使承包方以低于本钱的价格竟标的B.明示或许暗示规划单位或许施工单位违背工程建造强制性规范,下降工程质量的C.恣意紧缩合理工期的D.建造项目未施行监理的参考答案:D9.在我国境内进行的大型根底施工工程建造项目能够不进行投标的环节是__。

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建设工程法规及相关知识》

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建设工程法规及相关知识》

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只要一个最契合题意)1.关于指定署理,说法不正确的是__。

A.指定署理实质上届于托付署理B.其与法定署理的差异在于前者的署理勿需指定,而后者则需求有指定的进程C.在诉讼中,假如无民事行为才能人和束缚民事行为才能人事前没有承认监护人,有监护资历的人又洽谈不成的,由人民法院在他们之间指定的人担任诉讼之中的署理人.D.指定署理是依据人民法院或有关机关的指定而产生的署理参考答案:A2.安全出产答应证有用期满未处理延期手续,继续进行出产的,责令中止出产,期限补办延期手续,没收违法所得,并处__的罚款。

A.10万元以上50万元以下B.5万元以上10万元以下C.5万元以上50万元以下D.20万元以上50万元以下参考答案:B3.勘测单位、规划单位未按法令法规和工程建造强制性标准进行勘测、规划的,责令期限改正,并处__的罚款。

A.10万元~30万元B.10万元~20万元C.20万元~30万元D.5万元~20万元参考答案:A4.投标人对已宣布的投标文件进行必要的弄清或修正的,应当在投标文件要求提交投标文件截止时刻至少__前,以书面方法告诉一切投标文件收受人。

A.5日B.7日C.15日D.30参考答案:C5.出产经营单位首要担任人在本单位产生严重出产安全事端时,不当即安排抢救或在事端查询处理期间擅离职守或逃匿的,给予降职、免职的处置,对逃匿处__以下拘留。

A.3日B.10日C.15日D.30日参考答案:C6.开庭审理的程序不包含__。

A.合议庭评议B.开庭裁定C.开庭查询D.当事人争辩参考答案:B7.民法首要由《中华人民共和国民法通则》和单行民事法令组成,单行法令不包含__。

A.专利法B.合同法C.担保法D.国家机关安排法参考答案:D8.在民事诉讼中,需求运用依据加以证明的方针不包含__。

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建设工程法规及相关知识》

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建设工程法规及相关知识》

2016年二级建造师考试考前冲刺卷《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只需一个最契合题意)1.行为人没有署理权、逾越署理权或许署理权中止后以被署理人名义缔结合同,相对人有理由信任行为人有署理权的,该署理行为有用。

这是__在合同范畴的具体规矩。

A.托付署理B.表见署理C.指定署理D.法定署理参阅答案:B2.依据我国的《担保法》规矩,下列单位可以作确保人的是__。

A.校园B.幼儿园C.企业法人的分支安排D.具有代为清偿债款才能的法人参阅答案:D本题查核的常识点是确保人的资历条件。

我国《担保法》规矩:“具有代为清偿债款才能的法人、其他安排或许公民,可以作确保人。

”一起,《担保法》也规矩了下列单位不可以作确保人:(1)国家机关不得为确保人,但经国务院同意为运用外国政府或许世界经济安排告贷进行转贷的在外。

(2)校园、幼儿园、医院等以公益为意图的事业单位、社会团体不得为确保人。

(3)企业法人的分支安排、职能部分不得为确保人。

企业法人的分支安排有法人书面授权的,可以在授权规模内供给确保。

3.事端产生单位首要担任人遭到刑事处置或许撤职处置的,自惩罚实施结束或许受处置之日起,__年内不得担任任何出产运营单位的首要担任人。

A.1B.3C.5D.7参阅答案:C4.下列选项中,__应当树立质量职责制,承认工程项意图项目经理、技能担任人和施工办理担任人。

A.建造单一B.施工单位C.勘测规划单位D.监理单位参阅答案:B5.定金一般是在合同缔结时交给,这一现实足以证明当事人之间合同的建立,这所体现的是定金具有__。

A.证约性质B.预先给付的性质C.担保性质D.公正合理的性质参阅答案:A6.建造单位应当自建造工程竣工检验合格之日起__日内,将建造工程竣工检验陈述和规划、公安消防、环保等部分出具的认可文件或许允许运用文件报建造行政主管部分或许其他有关部分存案。

2016年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及参考答案

2016年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及参考答案

2016年二级建造师考试真题及参考答案《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共60题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)。

1 .建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于()。

A.法定代理C.委托代理【参考答案】C【解析】本题考查代理的分类。

代理分为委托代理和法定代理。

委托代理是按照被代理人的 委托行使代理权。

法定代理是指根据法律的规定而发生的代理,它是为无民事行为能力人和 限制民事行为能力人设立的代理方式。

2 .下列权利中,属于用益物权的是( )oA.船舶抵押权B.房屋租赁权C. 土地所有权D.建设用地使用权 【参考答案】D【解析】用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权 利。

用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

3 .使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的(),, A.期限性B.地域性C.专有性D.财务权和人身权的双重性 【参考答案】C【解析】知识产权的专有性:知识产权同其他财产所有权一样,具有绝对的排他性。

权利人 对智力成果享有专有权,其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意,否则构成侵权。

4 .关于抵押的说法,正确的是( )。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【参考答案】A【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用,当 事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围,A 正确。

抵押人有义务妥善保管抵押物并保 证其价值,B 错误。

转让抵押物的价款不得明显低于其价值,C 错误。

抵押权不得与债权分 离而单独转让或者作为其他债权的担保,D 错误。

5 .两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工 企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。

2016年山西二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试模拟

2016年山西二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试模拟

2016年山西二级建造师《建造工程法规及相关常识》考试模仿卷•本卷共分为1大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共50题,每题2分。

每题的备选项中,只要一个最契合题意)1.行政处罚案子中,安排听证的费用由()承当。

A:当事人B:受益人C:行业协会D:行政机关参考答案:D【考点】考察行政处罚决议程序中的听证程序【解析】按照《行政处罚法》第42条规则:行政机关在做出责令停产歇业、撤消答应讧或许执照、较大数额罚款等行政处罚决议之前,应当奉告当事人有要求听证的权力;当事人要求听证的,行政机关应当安排听证。

当事人不承当行政机关安排听证的费用。

考生在温习此常识点时应明晰,关于一些较严峻的行政处罚决议,当事人有要求安排听证的权力,并不承当听证费用;行政机关接到当事人要求听证的恳求后,有必要安排听证并自行承当听证费用。

D项正确。

2.张某原是甲修建公司的采购员,辞去职务后与王某合办一家乙修建造备租借公司。

张某现以甲公司的名义与其长时刻担任的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对张某辞去职务并不知情。

则对该合同承当付款责任的应是()A:甲修建公司B:乙修建造备租借公司C:张某D:张某、王某与乙修建造备租借公司参考答案:A此题应选A,理由是:张某的行为构成了表见署理,因而应由甲修建公司承当责任。

3.甲公司收到乙公司发来的订购要约后,随即又收到了乙公司吊销订购的告诉,甲公司对此未予答理,仍奉告三天后向乙公司发货。

乙公司回绝收货,因而两边产生争议。

乙公司回绝收货的合法理由应当是()。

A:要约已撤回B:要约已吊销C:合同已失效D:甲方未许诺参考答案:B【考点】考察要约的撤回与吊销【解析】本题以事例办法考察要约的撤回与吊销。

依据《合同法》第17条规则:要约能够撤回。

撤回要约的告诉应当在要约抵达受要约人之前或许与要约一起抵达受要约人。

第18条规则:要约能够吊销。

吊销要约的告诉应当在受要约人宣布许诺告诉之前抵达受要约人。

2016年江西二级建造师《二级建造师建设工程法规及相关知识2016》考试模拟卷

2016年江西二级建造师《二级建造师建设工程法规及相关知识2016》考试模拟卷

2016年江西二级建造师《二级建造师建造工程法规及相关常识2016》考试模仿卷•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只要一个最契合题意)1.依据我国投标投标法的有关规则,下列有关开标的表述中过错的是。

A:开标应当在投标文件承认的提交投标文件截止时刻的同一时刻揭露进行B:开标地址应当为投标文件中预先承认的地址C:投标人少于3个的,不得开标D:投标人对开标有贰言应书面向评标委员会提出E:进程操控的要求高参考答案:D【解析】我国《投标投标法》规则,开标应当在投标文件承认的提交投标文件截止时刻的同一时刻揭露进行;开标地址应当为投标文件中预先承认的地址;投标人少于3个不得开标,应从头投标;投标人有贰言应当场提出。

因而只要D契合题意。

2.某高速公路项目路面工程投标文件中记载如下内容:购买投标文件时刻为2007年8月23日上午9时至2007年8月25日下午4时,标前会议时刻为2007年8月28日上午9时,投标书递送截止时刻为2007年9月15日下午4时。

依据我国《投标投标法》有关规则,开标时刻应为。

A:2007年8月25日下午4时B:2007年8月28日上午9时C:2007年9月15日下午4时D:2007年9月16日上午9时E:进程操控的要求高参考答案:C3.我国投标投标法规则,评标应由依法组成的评标委员会担任。

A:地方政府相关行政主管部分B:投标署理人C:投标监管安排D:投标人E:进程操控的要求高参考答案:D4.下列关于评标委员会的组成和作业的说法中,正确的是。

A:评标委员会人数为5人以上的奇数,其间技能经济等方面的专家不少于三分之二B:评标人员名单在评标陈述完结前保密C:评标委员会不能要求投标人弄清问题D:评标委员会不能否决悉数的投标E:进程操控的要求高参考答案:A【解析】《投标投标法》第37条规则规则,依法有必要进行投标的项目.其评标委员会由投标人的代表和有关技能、经济等方面的专家组成.成员人数为5人以上奇数.其间技能、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6二级法规模拟题与考试答案

6二级法规模拟题与考试答案

2016年全国二级建造师职业资格考试《建设工程法规及相关知识》模拟试卷(二)一、单项选择题(共60题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列规范性法律文件中,属于社会法部门范畴的是()。

A.《合同法》B.《环境影响评价法》C.《劳动合同法》D.《仲裁法》2.根据《民法通则》的规定,关于代理的说法,正确的是()。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理人可以超越代理实施代理行为3.法人有()是法人进行民事活动的物质基础。

A.自己的名称B.必要的财产或者经费C.工作场所D.组织机构4.财产所有权的权能中,()是指对财产的实际利用和运用的权能。

A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权5.甲与乙签订房屋买卖合同,将自有的一幢房屋卖给乙,并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。

但在交房前,甲又与丙签订合同,将该房屋卖给丙,并与丙办理了过户登记手续。

则下列说法中错误的是()。

A.若乙要求甲支付约定的违约金,甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋,但可以要求甲承担违约责任6.在《民法通则》对民事权利的分类中,只有知识产权具有()的双重属性。

A.财产权和专有性B.人身权和地域性C.经济性和专有性D.财产权和人身权7.某银行与某投资商签订了担保合同,双方当事人没有约定保证方式,此时应按照()承担责任。

A.由双方认定的受让人保证B.一般保证C.连带责任保证D.部分连带责任保证8.监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告9.关于法律责任特征的表述,不正确的是()。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第9次)

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第9次)

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.某建设单位领取了施工许可证,因故不能在3个月内开工,但又未申请延期。

该施工许可证()。

A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期2.建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的,责令( )。

A.工程停工B.限期改正,给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚3.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定,建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知,建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。

A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日4.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院,后本案经调解达成协议,并制作了协调书。

关于本案中调解的说法,正确的是()。

A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力5.无证经营的包工头王某的农民工建筑队,挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程,因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失,此经济损失应由()承担赔偿责任。

A.王某B.建筑公司C.建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定6.下列证据不能单独作为认定案件事实的依据的是( )。

A.未成年人所作的证言B.视听资料C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言7.按照《建设工程质量管理条例》规定,下列关于工程监理责任、权限的说法中,正确的是( )。

A.监理单位对施工质量承担监理责任,包括违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字,不进行竣工验收C.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款D.施工监理必须采用旁站监理方法8.某建设单位2016年9月1日领取了施工许可证,由于特殊原因不能按期开工,故向发证机关申请延期。

2016年上海二级建造师考试模拟卷《建设工程法规及相关知识》

2016年上海二级建造师考试模拟卷《建设工程法规及相关知识》

2016年上海二级建造师考试模仿卷《建造工程法规及相关常识》•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项选择题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只需一个最契合题意)1.甲公司与施工企业签定修建材料买卖合同后,当即与出产厂家乙公司签定了购买合同。

由于乙公司的资金短缺,无法确保向甲公司的供货,致使施工企业未能及时收到修建材料而罢工,则__。

A.施工企业的丢失应当由甲公司承当B.施工企业的丢失应当由乙公司承当C.施工企业的丢失应当由施工企业承当D.施工企业的丢失应当由甲公司和乙公司连带承当参考答案:A2.当事人恳求裁定无须两边到达一起协议,只需一方恳求,裁定委员会即可受理,表现了劳作争议裁定的__准则。

A.一次判定B.合议C.强制D.自愿参考答案:C3.依据我国《劳作法》的规则,对怀孕__个月以上的女职工,不得安排其延伸作业时刻和夜班劳作。

A.5B.6C.7D.8参考答案:C4.当事人在自愿互谅的基础上,就现已发生的争议进行洽谈并到达协议,自行解决争议的一种办法是__。

A.宽和B.调停C.裁定D.诉讼参考答案:A5.合同转让只能是__发生变化。

A.合同主体B.合同内容C.合同权力D.合同职责参考答案:A6.建造项目对环境__,应当编制环境影响陈述书,对发生的环境影响进行全面点评。

A.或许形成严重环境影响的B.或许形成较大影响的C.或许形成轻度影响的D.或许形成较小影响的参考答案:A7.裁定庭判定劳作争议案子,应当自劳作争议裁定委员会受理裁定恳求之日起__日内完毕。

A.30B.45C.60D.90参考答案:B8.某修建公司的实验人员现已就出场的钢筋进行了查验,则下列说法中,正确的是__。

A.监理单位就不需求查验了B.监理单位要进行平行查验C.监理单位是否需求进行查验,要依据合同中对此是否有约好D.监理单位是否需求进行查验,要依据建造单位是否有此要求参考答案:B9.甲、乙两边在合同巾约好甲公司在收到乙公司的30%的预付款后即行发货,由于乙公司资金紧张,要求甲公司先发一批货应急,遭到甲公司的回绝则__。

2016年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试模拟卷

2016年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试模拟卷

2016年二级建造师《建造工程法规及相关常识》考试模仿卷(8)•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共25题,每题2分。

每题的备选项中,只需一个最契合题意)1.在施工过程中,有必要经总监理工程师签字的事项是()。

A:修建资料出场B:修建造备装置C:荫蔽工程检验D:工程竣工检验参阅答案:D【考点】调查总监理工程师的权限【解析】《建造工程质量处理法令》规则,工程监理单位应当遴派具有相应资历的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

未经监理工程师签字,修建资料、修建构配件和设备不得在工程上运用或许装置,施工单位不得进行下一道工序的施工。

未经总监理工程师签字,建造单位不拨付工程款,不进行竣工检验。

D项正确。

2.某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商,将根底工程分包给了乙分包商。

在施工合同实施中,甲分包商延误了工期。

对此,乙分包商提出要求承当违约职责的对象是()。

A:发包方B:总承包商C:甲分包商D:监理单位参阅答案:B【解析】因为承当违约职责的条件是要有有用的合同,与乙分包商有合同联系的只需总承包商,而且《合同法》第121条规则“当事人一方因第三人原因形成违约的,应当向对方承当违约职责”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总承包商,现因为甲分包商违约,承当违约职责的天然就应该是总承包商,故选项B正确。

拜见考试用书2Z204016。

3.建造单位应当在(),依照国家有关规则处理工程质量监督手续。

A:收取施工答应证或开工陈述前B:收取施工答应证或开工陈述后C:恳求收取施工答应证之前D:处理报建登记手续后参阅答案:A此题应选A,理由是:《建造工程质量处理法令》第十三条:建造单位在收取施工答应证或许开工陈述前,应当依照国家有关规则处理工程质量监督手续。

4.施工合同诉讼当事人对工程款付款时刻没有约好或约好不清晰,建造工程没有交给,已提交竣工结算文件,则敷衍工程款时刻为()。

2016年二级建造师考试真题预测题《工程法规》7

2016年二级建造师考试真题预测题《工程法规》7

2016年二级建造师考试真题预测题《工程法规》7二、多项选择题(共20题,每题2分。

每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。

错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)61 用人单位有下列情形()之一的,可能被依法追究刑事责任。

A.违法解除或终止劳动合同的aB.以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的C.强令冒险作业危及劳动者人身安全的D.非法搜查或者拘禁劳动者的E.劳动条件恶劣,给劳动者身心健康造成严重损害的参考答案:B,C,E62 下列权利中,属于用益物权的包括( )。

A.地役权B.宅基地使用权C.建设用地使用权D.宅基地所有权E.土地承包经营权参考答案:A,B,C,E根据《物权法》的规定,用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利。

用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权,而宅基地只有使用权,没有所有权。

所以,选项A、B、C、E正确,故正确答案为A、B、C、E。

63 对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求,可以制定工程建设地方标准的前提条件有( )。

A.没有相应的国家标准或行业标准B.没有相应的国家标准和行业标准C.有国家标准无行业标准D.有行业标准无国家标准E.国家标准和行业标准规定不具体参考答案:B,E《工程建设地方标准化工作管理规定》第七条规定:”对没有国家标准、行业标准或国家标准、行业标准规定不具体,且需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求,可制定相应的工程建设地方标准。

”对照此条规定可知,正确答案为B、E。

64 关于代理的法律责任的说法,下列选项中正确的是( )。

A.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不负法律责任B.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任C.代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人和第三人负连带责任D.第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任E.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人和第三人负连带责任参考答案:B,C,D65 在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,禁止建设()。

2016二级建造师考试预测题《工程法规》7

2016二级建造师考试预测题《工程法规》7

2016二级建造师考试预测题《工程法规》7二、多项选择题(共20题,每题2分。

每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。

错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)61 建设工程施工合同承包人的主要义务有()。

A.交付竣工验收合格的建设工程B.接受发包人有关检查C.不得转包和违法分包工程D.自行完成建设工程主体结构施工E.及时检查隐蔽工程参考答案:A,B,C,D62某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员B.单位主要负责人C.从业人员D.专职安全生产管理人员E.特种作业人员参考答案:B,D63 《建设工程安全生产管理条例》规定,专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向()报告。

A.项目负责人B.安全生产领导小组C.技术负责人D.安全生产管理机构E.负责项目管理的技术人员参考答案:A,D64致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。

A.发包人严重拖欠工程价款B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C.发包人坚决要求工程设计变更D.项目经理与总监理工程师积怨太深E.要求承担保修责任期限过长参考答案:A,B参考解析:发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予以支持:①未按约定支付工程价款的;②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;③不履行合同约定的协助义务的。

65 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。

A.有防水要求的卫生问为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年参考答案:C,D,E66 社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导。

以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2016二级建造师建设工程法规及相关知识考试模拟题推荐二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:/29Bkqkd(选中链接后点击“打开链接”)11.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),招投标时不能作为竞争性费用的是()A.夜间施工费B.冬雨季施工费C.安全文明施工费D.已完工程及设备保护费【答案】C【解析】本题考查的是工程量清单计价。

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。

12. 编制人工定额时,应计入定额时间的是()。

A.工人在工作时间内聊天时间B.工人午饭后迟到时间C.材料供应中断造成的停工时间D.工作结束后的整理工作时间【答案】D【解析】本题考查的是人工定额。

时间定额包括准备与结束时间、基本工作时间、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必要的休息时间。

13. 编制标准砖砌体材料消耗定额时,砖的消耗量应按()确定。

A.净用量B.净用量加损耗量C.一次损耗量D.损耗量加补损量【答案】B【解析】本题考查的是材料消耗定额。

编制标准砖砌体材料消耗定额时,砖的消耗量应按净用量+损耗量确定。

14. 砂浆搅拌机工作时,由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的()。

A.有效工作时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.低负荷下工作时间【答案】C【解析】本题考查的是施工机械台班使用定额。

机械的多余工作时间,是机械进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间,如工人没有及时供料而使机械空转的时间。

15. 为了取得成本管理的理想效果,项目经理可采取的组织措施是()。

A.加强施工调度,避免窝工损失B.进行技术经济分析,确定最佳施工方案C.对各种变更及时落实业主签证D.研究合同条款,寻找索赔机会【答案】A【解析】本题考查的是施工成本管理的任务与措施。

B 属于技术措施,C 属于经济措施,D 属于合同措施。

16. 某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到了不利的软弱土层。

需要进行地基处理,使施工进度延迟,施工费用增加,该风险属于()。

A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【答案】C【解析】本题考查的是风险和风险量。

工程环境风险包括:自然灾害;岩土地质条件和水文地质条件;气象条件;引起火灾和爆炸的因素等。

17. 在施工风险管理过程中,属于风险识别工作的是()。

A.分析风险发生概率B.确定风险管理目标C.确定风险因素D.预测风险成本【答案】C【解析】本题考查的是建设工程施工风险管理的任务和方法。

风险识别的任务是识别工程施工全过程存在哪些风险,其工作程序包括:收集与施工风险有关的信息;确定风险因素;编制施工风险识别报告。

18. 工程建设监理的“公正性”,要求监理方在业主和承包商之间发生矛盾或者利益冲突时应()。

A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益B.在维护承包商利益的同时,损害业主的利益C.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益D.在维护业主利益的同时,不损害承包商的利益【答案】D【解析】本题考查的是建设工程监理的工作任务。

工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动,当业主方和承包方发生利益冲突或矛盾时,工程监理机构应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护业主的合法权益时,不损害承包商的合法权益,这体现了建设工程监理的公正性。

24. 某施工项目的商品混凝土目标成本是 420000 元(目标产量 500 平方米,目标单价 800 元/平米,预计损耗率为 5%),实际成本是 511680 元(实际产量 600 平方米,实际单价 820元/平米,实际损耗率为 4%)。

若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是:产量、单价、耗费率),则由于产量提高增加的成本是()元。

A.4920B.12600C.84000D.91680【答案】C【解析】因素分析法在进行分析时,首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。

依题中,产量提高,则单价和损耗率不变,600×800×1.05=504000 元,与目标成本比较,差额为 84000 元。

25. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,合同中有适用于变更工程的价格,则变更合同价款的确定方法是()。

A.直接按合同已有的的价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.参照已有价格并结合变更工程量D.由承包人提出并经当地工程造价管理机构审查确定【答案】A【解析】本题考查的是工程变更价款的确定。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》,合同中有适用于变更工程的价格,则变更合同价款的确定方法是直接按合同已有的的价格确定。

26.施工现场主导机械一台,台班单价 1000 元/台班,折旧费 500 元/台班,人工日工资单价100 元/工日,窝工补贴 50 元/工日,由于电网停电,导致停工 2 天,人工窝工 10 工日,则施工企业可索赔()元。

A.0B.500C.1000D.1500【答案】D【解析】本题考查的是索赔费用的组成。

500×2+50×10=1500 元。

27. 下列建设工程项目进度控制工作中,属于施工方进度控制任务的是()A.部署项目动用准备工作进度B.协商设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【答案】C【解析】本题考查的是施工方进度控制的任务。

施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。

在进度计划编制方面,施工方应视项目的特点和施工进度控制的要求,编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划。

28. 某网络计划中,工作 A 的紧后工作是 B 和 C,工作 B 的最迟开始时间为 14,最早开始时间为 10;工作 C 的最迟完成时间为 16,最早完成时间为 14,工作 A 与工作 B、C 的间隔时间均为 5 天,则工作 A 的总时差为()天。

A.3B.7C.8D.10【答案】B【解析】本题考查的是工程项目网络进度计划。

A 工作的总时差=12-5=7。

33. 工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样,可以将其拆卸或解体检查内在的质量,所以工程项目施工质量控制应强调()。

A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制【答案】C【解析】本题考查的是施工质量管理和质量控制的概念和特点。

工程项目在施工过程中,由于工序衔接多、中间交接多、隐蔽工序多,施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。

在施工过程中必须加强对施工过程的质量检查。

34. 影响施工质量的环境因素中,施工作业环境因素包括()。

A.地下障碍物的影响B.施工现场交通运输条件C.质量管理制度D.施工工艺与工法【答案】B【解析】本题考查的是施工质量的影响因素。

施工作业环境因素主要指施工现场的给排水条件,各种能源介质供应,施工照明、通风、安全防护设施,施工场地空间条件和通道,以及交通运输和道路条件等因素。

35. 工程项目施工质量保证体系的质量目标要以()为基本依据。

A.质量记录B.质量计划C.招投标文件D.工程承包合同【答案】D【解析】本题考查的是施工质量保证体系的建立和运行。

工程项目施工质量保证体系的质量目标要以工程承包合同为基本依据。

36. 工程项目质量管理中,应当在数据和信息分析的基础上作出决策,这是质量管理原则中()的要求。

A.持续改进B.过程方法C.基于事实的决策方法D.管理的系统方法【答案】C【解析】本题考查的是施工企业质量管理体系的建立和运行。

基于事实的决策方法是指有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上。

37.下列施工质量控制措施中,属于事前控制的是()。

A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收【答案】A【解析】本题考查的是施工质量控制的基本内容和方法。

事前控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制,通过编制施工质量计划,明确施工质量目标,编制施工方案,设置质量管理点,落实质量责任。

设计交底属于事前控制。

38. 施工过程中,工程质量验收的最小单位是()。

A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.检验批【答案】D【解析】本题考查的是工程施工质量验收的规定与方法。

施工过程中,工程质量验收的最小单位是检验批。

39. 关于工程质量现场质量检测的说法,错误的是()。

A.检测和判断桩身完整性采用低应变法B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测C.按非统计方法评定混凝土强度时,混凝土试块留置数量不应少于 3 组D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的 1%且不少于 5 个构件进行检测【答案】D【解析】本题考查的是施工过程的质量控制。

选项 D 的正确说法是钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件进行检验。

40. 某工程在竣工质量验收时,参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议,无法形成一致的意见,该情况下,正确的做法是()。

A.由建设单位做出验收结论B.由质量监督站调解并做出验收结论C.协商一致后重新组织验收并做出验收结论D.请建设行政主管部门调解并做出验收结论【答案】C【解析】本题考查的是施工质量验收的规定与方法。

工程在竣工质量验收时,参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议,无法形成一致的意见,应协商一致后重新组织验收并做出验收结论。

相关文档
最新文档