大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试2
工程招投标和合同管理试题
工程招投标和合同管理试题一、选择题1. 以下哪项不是公开招标的特点？A. 公开透明. 广泛参与C. 竞争公平D. 直接指定承包商2. 在评标过程中，通常不作为评分标准的是：A. 报价合理性. 企业信誉C. 施工方案D. 投标单位负责人的亲属关系3. 合同变更应当遵循的原则是：A. 双方自愿原则. 书面形式原则C. 成本最低原则D. 时间优先原则4. 在合同履行过程中，若发现设计图纸与实际不符，应首先采取的措施是：A. 立即停工. 自行修改设计C. 通知设计单位D. 与甲方协商解决二、判断题1. 在招投标过程中，所有投标人的报价必须是密封的。
（对/错）2. 合同一旦签订，任何一方都无权更改合同内容。
（对/错）3. 在合同执行过程中，如果遇到不可抗力因素，可以免除违约责任。
（对/错）4. 工程量的增减必须经过双方协商一致后才能实施。
（对/错）三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
2. 如何理解合同管理中的“变更管理”？3. 描述在合同履行过程中处理索赔的一般程序。
4. 为什么说风险管理在合同管理中占有重要地位？四、案例分析题1. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件复杂导致原设计方案无法实施。
甲方提出变更设计，乙方认为这将导致成本大幅增加。
请问在这种情况下，乙方应该如何应对？2. 工程项目在实施过程中遇到了不可预见的恶劣天气，导致工期延误。
甲方要求赔偿违约金，乙方则认为属于不可抗力。
请问乙方应该如何处理这一情况？五、论述题1. 论述工程招投标过程中公平竞争的重要性及其对社会经济发展的影响。
2. 分析合同管理在工程建设中的作用及其对项目成功的贡献。
工程招投标和合同管理试卷
工程招投标和合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标过程中的必要步骤？A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 确定中标候选人D. 签订施工合同2. 在评标过程中，以下哪个标准通常不被用作评标依据？A. 报价合理性. 工期安排C. 投标企业规模D. 技术方案3. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 承包商. 监理工程师C. 业主代表D. 设计单位4. 在工程施工合同中，索赔通常不包括以下哪项内容？A. 额外工程费用. 延期交工的损失C. 因设计变更导致的成本增加D. 日常管理费用二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是指对所有潜在投标人开放的招标方式。
（）2. 邀请招标只能向特定的几个潜在投标人发出投标邀请。
（）3. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（）4. 索赔必须基于合同约定或法律法规的规定。
（）5. 违约责任的承担应当与实际造成的损失相符。
（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程招投标的基本流程。
2. 描述合同管理中变更控制的重要性及其基本程序。
3. 解释什么是工程索赔，并说明其对项目管理的影响。
4. 讨论在合同履行过程中，如何处理违约情况。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目在招标过程中，由于投标文件的技术要求描述不清晰，导致多家投标单位提出了不同的解读。
作为评标委员会的一员，你将如何处理这种情况？2. 假设你是项目的合同管理工程师，项目执行期间出现了设计变更，这导致了工期延长和成本增加。
请分析你应采取哪些措施来处理这一变更请求。
3. 在一个大型基础设施项目中，由于原材料价格上涨，承包商提出了额外的费用索赔。
作为业主方的代表，你如何评估和处理这一索赔请求？。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
《工程招投标与合同管理》选择题库带答案
《工程招投标与合同管理》习题作业一、单选题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列有关无效合同的说法中，错误的是( B )。
A．一方当事人无权确认合同无效B. 建设主管部门有权确认合同无效C．无效合同从订立时起就没有法律效力D．合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行解析2.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( D )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.承诺通知到达要约人之前B．受要约人发出承诺通知之后C．要约到达受要约人之前D．受要约人发出承诺通知之前3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(B)。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为4.投标保证的有效期限从(C)之日起计算。
A．招标文件出售B．投标文件递交C．投标截止D．中标通知书发出5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(A)。
A．发包人B．承包人C．监理人D．分包人6.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立时间为( B )。
A．要约生效B．承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D．附生效期限的合同期限届至7.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( C )。
A．无须征得对方同意，但应提供担保B．无须征得对方同意，也无须通知对方C．无须征得对方同意，但要通知对方D．必须征得对方同意8.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( B )。
A．发布招标公告、开标、审查投标人资格B．发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C．发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D．审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件9.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( A )。
A．由招标人组织，费用由投标人承担B．由招标人组织，费用也由招标人承担C．由投标人组织，费用由招标人承担D．由投标人组织，费用也由投标人承担10.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( A )。
工程招投标与合同管理考试
工程招投标与合同管理考试一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在投标过程中，下列哪项行为是不被允许的？A. 提交密封的投标文件. 在截止时间前修改投标报价C. 与其他投标人串通D. 按照招标文件要求准备资料3. 合同管理中，变更订单通常由谁发起？A. 业主. 承包商C. 监理工程师D. 设计单位二、判断题（每题2分，共20分）4. 所有工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
（错）5. 合同条款中应明确工程的质量标准和验收标准。
（对）6. 合同争议解决的方式只能通过法院诉讼。
（错）三、简答题（每题10分，共20分）7. 请简述工程招投标的基本流程。
8. 描述合同管理中风险分配的一般原则。
四、案例分析题（每题20分，共40分）9. 某工程项目在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程延期。
请分析在此情况下，承包商应该如何处理，并说明理由。
10. 某建筑公司在中标后发现原投标报价低于成本价，现请求调整合同价格。
作为业主方的你，会如何处理这一情况？请结合相关法律法规给出建议。
五、论述题（每题10分，共20分）11. 论述在工程招投标过程中，如何保证公平竞争和公正评标。
12. 分析合同管理在工程项目中的重要性，并提出提高合同管理效率的策略。
答案参考：一、选择题1. C2. C3. A二、判断题4. ×5. √6. ×三、简答题7. 工程招投标的基本流程包括：发布招标公告、编制并发放招标文件、投标预备会、投标、开标、评标、定标、签订合同等步骤。
8. 合同管理中风险分配的一般原则是：风险应由能够最好地预测和控制该风险的一方承担；风险的分配应公平合理，确保双方权益平衡；特殊风险应由能够获得相应收益的一方承担。
四、案例分析题9. 承包商首先应该及时通知业主，并提供相应的证明材料。
根据合同条款中关于不可抗力的规定，申请工期顺延和可能的成本补偿。
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试123
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试123甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________1.下列关于合同权利转让的设法中，诸误的是＜）。
A伟役人始让枳利的，安让人BI得与停役有关的从权利，但该从枚利专居于傍仪人自身的除外B傍松人转让权利的，应当通知信务人，但即使未经通知・该转11对倍务人也发生效力C佳旁人接到债权墉让通知时，修务人对让与入享有住权，并且修秀人的倭权生于转让的佳机到期或者同肘到期的，佳为人可以宙D傍务人接到佛权博让通知后，债务人对让与入的抗神，可以向受让人主张蒲分：3分得分：32下列关于祗抑的相关说法中，悟误的是（）。
A以出让方式取徂的国有土地使用枳抵押的，抵押时该国有土地上的房屋不能同时抵押B以依法荻准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建诚物抵押的・当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效C. 以肖未办理权国证书的财产抵押的，在第一审法庭福论终结前能够提供权利注书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效D依法被查封、扣押、监官的财产不循抵押蒲分：3分得分：33. （），建设工程合同管理可以分为合同签订管理和合同贝行管理。
A管理内容B施工阶段«• C存在迫程D. 盾里旻求蒲分：3分得分：34. 下列关于腐邦的浜法，诸误的是（）。
A盾押是指信务人或第三入将其幼产或权利移交傍权入占有用以扭保偌权的曜行B倍务人或者第三入为出贿人•傍枚人为质权入，粉交的幼产为物物C依法可以墙让的股份、般素等可以贿押D.幼产质权的效力不及于境物的从物满分：3分得分：35. 下列关于合同欠亵的补故措施的说法中，惜误的是（）。
A用里要求不明谪的•按照国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准&],技窟通常标准成吝符合合回目的的特定标准履行B履行地点不明踊，给付炎币的，在支付笑而一方所在地质行；交付不幼产的，表不幼产所在地犀行C. 履行方式不明诵的，按照有利于实现合同目的的方衣履行D暖行奏用的负招不明硕的・由履行义务一方负相寰分：3分得分：36伟号人悬于行使到期僖权，对伟役人造成损要的，信权人BI以向人民注院清求以自己段名义代为行使倍务人信权，这冲权利称为（）。
工程招投标及合同管理试卷
工程招投标及合同管理试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪项不是招标的基本方式？A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中，投标保证金的主要作用是什么？A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下关于招标文件的说法正确的是：A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中，变更指令通常由谁发出？A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中，如果出现争议，通常首选的解决方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题（每题2分，共20分）1. 公开招标是最常见的招标方式，适用于大部分工程项目。
（）2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。
（）3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。
（）4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，但不作为合同文件的一部分。
（）5. 在合同执行过程中，任何一方都有权单方面变更合同内容。
（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。
3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款？它在合同履行中的作用是什么？4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。
四、案例分析题（每题20分，共60分）1. 某工程项目采用公开招标方式进行，但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。
作为招标方的项目负责人，你将如何处理这一情况？请结合相关法规进行分析。
2. 某施工合同在执行过程中，由于设计变更导致工程量大幅增加。
承包商要求增加合同价款，而业主认为应按原合同执行。
请问作为监理工程师，你将如何协调双方的立场？3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏，根据合同中的不可抗力条款，承包商请求延期并补偿损失。
工程招标与合同管理的试卷
工程招标与合同管理的试卷一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标的基本方式包括：A. 公开招标 . 邀请招标 C. 竞争性谈判 D. 单一来源采购答案：ACD2. 以下哪一项不是编制招标文件时需要考虑的内容？A. 工程概况 . 投标保证金 C. 中标通知书 D. 施工方案答案：C3. 在评标过程中，下列哪项通常不作为评审标准？A. 报价合理性 . 技术方案 C. 企业资质 D. 项目经理个人喜好答案：D...（此处省略其他选择题）...二、判断题（每题1分，共10分）1. 合同管理的主要目的是保障项目按合同约定的质量、成本和时间完成。
（）答案：正确2. 任何情况下，招标方都有权单方面终止合同。
（）答案：错误...（此处省略其他判断题）...三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程招标的基本流程及其重要性。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答）2. 描述在合同管理中变更控制的重要性及基本步骤。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答）3. 如何理解违约责任在合同管理中的作用？答案：（此处考生需根据自己的理解作答）四、案例分析题（共20分）某建筑公司参与了一项公共设施建设项目的招标，并最终获得了该项目的施工权。
但在施工过程中，由于原材料价格上涨导致原定成本不足。
该公司向业主提出增加合同金额的要求。
业主认为此举违反了合同条款，双方因此产生争议。
请问：1. 建筑公司在此情况下应如何合理提出成本调整请求？（5分）答案：（此处考生需根据自己的理解作答）2. 作为业主方，应如何处理此类合同争议？（5分）答案：（此处考生需根据自己的理解作答）3. 结合案例，谈谈如何在合同中设置风险分担机制以预防此类问题的发生。
（10分）答案：（此处考生需根据自己的理解作答）。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案2
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.索赔事件的发生一定在合同文件中有约定，违约责任不一定是合同文件约定。
()A.错误B.正确2.对委托人和监理人之间具有法律效力的监理合同除“合同”外还应包括()等。
A.监理投标书或中标通知书B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件3.下列评审方法中，属于定性评审方法的是()。
A.综合评分法B.低标价法C.专家评议法D.合理最低投标价法4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前()以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.至少15天B.至少20天C.30日内D.45日内5.法定担保是依照当事人的意思表示而成立并发生效力的担保方式。
()A.错误B.正确6.丙级监理单位中，取得监理工程师资格证书的人员应()。
A.不少于25人B.不少于15人C.不少于5人D.不少于3人7.在合同执行期间，经过工程师批准的工程延期，所延长的时间不属于合同工期的一部分。
()A.错误B.正确8.索赔报告应强调干扰事件的不可预见性和突然性，在干扰事件发生后承包商已经立即将情况通知了工程师，由于干扰事件的影响，使承包商的施工过程受到了严重干扰。
()A.正确B.错误9.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为()。
A.地区性招标B.邀请性招标C.排他性招标D.保留性招标10.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。
()A.错误B.正确11.招标投标的特点有()。
A.应遵循诚实信用原则B.通过竞争机制，实现交易公开C.鼓励竞争、防止垄断、优胜劣汰，较好的实现投资效益D.杜绝不正之风、保证交易的公平和公正12.工程款支付应遵循下列()等原则。
A.支付必须以合同为唯一标准B.支付必须以工程计量为基础C.支付必须以技术规格书和报价单为依据D.支付必须坚持合同条款和现场记录(签证)相结合13.合同的附随义务一般包括()等。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案(DOC)1
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选施工企业的项目经理指挥失误, 给建设单位造成损失的, 建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员下列财产中, （ A ）不得抵押。
1. A.土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具2.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
3. A.2. B.3 C.5 D.74.合同争议的解决顺序为（ A ）A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁根据专用条款约定的内容和时间, 不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A.办理土地征用, 拆迁补偿、平整施工场地等工作, 使施工场地具备施工条件, 并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料, 保证数据真实, 位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表5.D、确定水准点与坐标控制点, 以书面形式交给承包人, 并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A.停工责任在发包人, 由发包人承担所发生的追加合同价款, 赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B.停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 相应顺延工期7. C.停工责任在承包人, 因为工程师不及时做出答复, 导致承包人无法复工, 由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人, 由承包人承担发生的费用, 工期不予顺延FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”, 是指（ A ）。
A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限8. D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工, 为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（ C ）A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理, 先行支付后再向业主索要9. C.不予支付, 以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付, 以分包商的名义向工程师提交索赔报告施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误, 承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试3共13页word资料
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试3一、单选题（共 10 道试题，共 30 分。
）1. 下列选项中，（）属于发包人可以提出索赔的事件。
A. 发包人未按合同约定完成基本工作B. 承包人不正当地放弃工程C. 发包人未按合同规定支付预付款及工程款等D. 工程师要求工程加速是否正确：正确2. 下列关于采用DRB解决争议的优点的说法中，错误的是（）。
A. DRB成员可以从项目开始就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题B. DRB可以从中立方的角度，在充分考虑双方利益的基础上，而不仅仅从法律的角度，提出自己的看法C. DRB提出的意见一般比较容易被双方接受D. DRB的费用比仲裁和诉讼要多是否正确：正确3. 下列工程计量方法中，（）适用于土石方工程等根据地形、地质状况进行计量的情况。
A. 均摊法B. 断面法C. 估价法D. 图纸法是否正确：正确4. （）是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失，向对方提出赔偿的要求。
A. 工程索赔B. 工程变更C. 工程承包D. 民事诉讼是否正确：正确5. AIA出版的系列合同中，（）是用于业主与承包商的标准合同文件，不仅包括合同条件，还包括承包商资格申报表、保证标准格式等。
A. A系列B. B系列C. D系列D. E系列是否正确：正确6. 根据（）的不同，国际工程承包合同可分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
A. 承包内容B. 发包人的身份C. 承包人的身份D. 计价和支付方式是否正确：正确7. 工期延误按（）可划分为可索赔延误、不可索赔延误。
A. 延误事件之间的时间关联性B. 延误发生的时间分布C. 工程延误的可能结果D. 延误原因是否正确：正确8. 按FIDIC合同条件规定，进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程施工或提供任何货物、材料、设备或服务的所有专业人员、商人及其他人员等被称为（）。
A. 指定分包人B. 发包人C. 一般分包人D. 总承包人是否正确：正确9. 工程款按（）可分为工程量清单内支付和清单外支付。
工程招标与合同管理考试
工程招标与合同管理考试第一部分：选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目招标的基本流程包括哪些步骤？A. 发布招标公告、资格预审、发放招标文件. 编制招标计划、组织投标、签订合同C. 确定中标候选人、公示中标结果、签订合同D. 所有以上步骤答案：D2. 在工程招标过程中，下列哪项不是评标委员会的职责？A. 评审投标文件的合法性和合规性. 确定中标候选人C. 参与投标价格的谈判D. 监督招标过程的公平公正答案：C3. 合同管理中，变更指令通常由哪个主体发出？A. 设计单位. 监理单位C. 业主代表D. 施工单位答案：C第二部分：判断题（每题1分，共10分）1. 工程量清单是招标文件的重要组成部分，它详细列出了工程的所有工作量。
（）答案：√2. 在合同执行过程中，任何一方未经另一方同意，不得擅自修改合同内容。
（）答案：√第三部分：简答题（每题10分，共20分）1. 请简述工程招标中“公开、公平、公正”原则的含义及其重要性。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答，以下为参考答案）"公开"原则指的是招标信息对所有潜在投标人公开，确保信息的透明度；"公平"原则要求招标方给予所有投标者平等的机会，不歧视任何一方；"公正"原则则是指在评标过程中，评标委员会应客观、公正地对待每一份投标文件。
这三个原则是确保招标过程合法、合规的基础，有助于提高项目的效率和质量，防止腐败和不正当竞争行为的发生。
2. 描述在合同管理中如何处理索赔事件。
答案：（此处考生需根据自己的理解作答，以下为参考答案）处理索赔事件时，首先应审查合同条款，明确双方的权利和义务。
应及时收集和记录与索赔相关的所有证据，如现场日志、照片、通信记录等。
评估索赔的合理性和必要性，计算可能产生的成本和时间延误。
与对方协商解决或按照合同约定的争议解决机制进行处理。
在整个过程中，保持沟通透明，确保所有决策都有充分的依据是非常重要的。
工程招投标及合同管理试题库.doc
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（ C ）。
A施工单项合同估算价在100（200）万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 （100）万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括（ D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是（ A ）A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
(连带责任)4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年）C变更较少的工程D工程结构复杂的工程。
5 .编制投标文件的基本依据，就是 ( B ) A.招标说明书 B.招标文件C.施工合同D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。
( )A.投标邀请书不特定B.投标邀请书特定C.招标公告不特定D.招标公告特定7.合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报__________些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________些。
南开大学智慧树知到“工业工程”《工程招投标与合同管理》网课测试题答案2
南开大学智慧树知到“工业工程”《工程招投标与合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.在确定某一索赔事件的索赔金额时要考虑()。
A.项目概预算的执行情况及可能的调整情况B.索赔证据掌握的程度C.业主的资金状况D.公共关系情况2.合同是一种民事法律行为。
()A.错误B.正确3.资格预审是在招标前对潜在投标人进行的资格审查，资格后审是在投标后对投标人进行的资格审查。
()A.错误B.正确4.根据评标报告和推荐的中标候选人，()一般向有关行政主管部门提出书面的招标工作报告后，就可确定中标候选人。
A.招标人B.招标工作小组C.评标委员会D.招标代理机构5.发包的工作范围一般从项目立项到交付使用的全过程，这种方式为()。
A.CM模式B.建设全过程承包C.联合承包模式D.专项承包模式6.投标文件明显不符合技术规格、技术标准的要求，这类偏差属于()。
A.一般偏差B.严重偏差C.细微偏差D.重大偏差7.评标报告必须经()以上评标委员会委员同意并签字后，方能上报招标人。
A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三8.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，这类偏差属于()A.一般偏差B.严重偏差C.细微偏差D.重大偏差9.投标预备会是招标人给所有投标人提供一次答疑的会议。
()A.错误B.正确10.在投标过程中，当企业出现部分窝工，又没有优势可言的情况下，企业应该投()A.亏本标B.保险标C.盈利标D.保本标11.保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用。
()A.错误B.正确12.合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用13.邀请招标是所需费用较高、花费时间较长的招标方式。
()A.错误B.正确14.工程变更是索赔的主要起因。
招标师工程招标投标与合同管理考试练习题[2].doc
![招标师工程招标投标与合同管理考试练习题[2].doc](https://img.taocdn.com/s3/m/2573a4d7c0c708a1284ac850ad02de80d4d80647.png)
招标师工程招标投标与合同管理考试练习题4
ﻩﻩﻩ二、分析或简答题
1、什么叫不平衡报价通常采用的不平衡报价有哪些情况
２、简述投标决策的内容和影响投标决策的主客观因素及情况
3、公开招标与邀请招标的异比较.
4、业主于3月1日发布某项目施工招标,要求施工企业资格必须是本市一、二级企业或外地一级企业。
４月1日向通过资审的单位发售招标文件，投标人领取文件时被要求在一张表上登记签收。
招标文件规定4月1８日16时为投标截止时间。
4月２日业主在书面答复投标人提问以后，组织进行现场踏勘。
４月12日,业主又将招标补遗部分投标人.4月１8日16时30分开标，由投标人代表检查投标文件的密封情况、确认、拆封及宣读，招标人公布评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人，主管部门代人及其它5人），并授权评标委员会直接确定中标人.
【问题】（1）逐一说明该招标中哪些方面不符合《招投标法》的规定（2)某投标人在截标前2天已将标书送达.开标前2小时，该投标人又递出函：申明将原报价降低1%,请问招标人如何处理此事件。
（3）写出该招标方式的全部工作流程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
A. 根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见
B. 按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作
C. 按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责
D. 勘察人员进入现场作业时，委托方应负责提供必要的工作和生活的条件
A. 建设工程勘察合同
B. 建设工程监理合同
C. 建设工程设计合同
D. 建设工程施工合同
正确答案： C 满分：3 分 得分：3
3. 施工中，发包人需对原工程设计进行变更，应（）。
A. 提前7天以书面形式向承包人发出变更通知
B. 提前14天以书面形式向承包人发出变更通知
B. 标书副本与正本不一致的，以正本为准
C. 计算错误的修改一般由投标人负责，评标委员会审核即可
D. 报价计算错误，若单价与数量的乘积之和与总价不一致的，应以总价计算为准
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
5. 中标人与招标人签订合同时，应按照规定提交履约保证金的，若采用银行履约保函，一般为合同价的（）。
6. 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
A. 错误
B. 正确
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
7. 投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式或者口头提出质疑，一般需要招标人现场给出答复，不能留待标前会议上解决。
A. 错误
B. 承包商必须具有完成与签约项目等级相应的资质，即相应的勘察设计资质
C. 可研报告或项目建议书等已经上级主管部门批准
D. 建设用地规划许可证等手续、设计任务书等已经上级主管部门批准
ABCD
5. 在编制标底时需考虑的因素包括（）等。
A. 适应目标的工期要求，按提前天数给出必要的赶工费和奖励，列入标底
A. 1%至2%
B. 3%至5%
C. 10%至20%
D. 5%至10%
正确答案： D 满分：3 分
6. 设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
A. 20%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
A. 在合同履行过程中，由于实际情况发生变化而使监理人被迫停止监理业务时间超过半年
B. 委托人发出通知指示监理人暂停执行监理业务超过三个月，而还不能恢复监理业务
C. 委托人发出通知指示监理人暂停执行监理业务超过半年，而还不能恢复监理业务
D. 委托人严重拖欠监理酬金
ACD
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试2
C. 提前7天以口头形式向承Байду номын сангаас人发出变更通知
D. 提前14天以口头形式向承包人发出变更通知
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
4. 评标时，在对投标文件进行符合性审查，发现了下列情况，其中说法正确的是（）。
A. 报价计算错误，若阿拉伯数字表示的金额与文字大写金额不一致，应以阿拉伯数字表示的金额为准
A. 错误
B. 正确
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
5. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
A. 错误
B. 正确
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
A. 至少15天
B. 至少20天
C. 30日内
D. 45日内
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
10. 下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A. 综合评分法
B. 低标价法
C. 专家评议法
D. 合理最低投标价法
正确答案： C 满分：3 分 得分：3
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试2
1. （）是招标文件事先规定的一个投标报价不能突破的最高限额。
A. 最高限价
B. 标底
C. 综合单价
D. 工料单价
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
2. （）是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。
9. 因监理人过失造成经济损失时，应向委托人进行赔偿，累计赔偿应以实际损失为准，没有限制。
A. 错误
B. 正确
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
10. 设计文件批准后，不可随意修改和变更。如需修改，必须经过有关部门批准，其批准权限视修改的内容所涉及的范围而定。
A. 错误
1. 建筑物的供热与供冷系统，其质量保修期限为2个采暖期和供冷期。
A. 错误
B. 正确
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
2. 工程设计招标时，建设用地应已通过划拨或市场竞拍等方式取得了批准文件，已获得规划管理部门批准的规划控制条件和用地红线图。
A. 错误
B. 正确
B. 适应质量要求，优质优价，建筑产品质量从合格到优良，成本相应增加3%—5%左右
C. 考虑材料价差因素，列入标底
D. 考虑自然地理条件和招标工程范围等因素，将由于自然条件导致施工不利因素计入标底
ABCD
6. 下列关于甲级监理单位资质的说法正确的有（）。
A. 企业负责人及技术负责人应有10年以上从事工程建设经历，企业技术负责人应取得监理工程师注册证书
B. 正确
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
A. 施工内容
B. 施工现场条件
C. 对工程造价的影响
D. 资金问题等其他因素
ABCD
2. 施工招标一般包括（）等。
A. 全部工程招标
B. 特殊专业工程招标
C. 单项工程招标
D. 单位工程招标
ABD
3. 招标人组织现场勘查时，应向投标人介绍的有关施工现场的情况包括（）等。
B. 对日后工程量可能增加的项目，报价提高些，否则降低
C. 没有工程量只有单价的项目，单价可报高，既不影响投标报价，又可多获利
D. 暂定项目，其实施可能性大，单价可定高，否则可以低价
ABCD
10. 标准条件规定，监理方可以在发生如下（）等情况时，单方面提出终止与委托人的合同关系。
B. 注册资金不少于50万
C. 取得监理工程师资格证书的人员不少于25人
D. 近三年应当监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或3个以上二等专业项目
CD
7. 国际工程招标方式基本上可以归纳为（）等几种类型。
A. 公开招标
B. 限制性招标
C. 两阶段招标
D. 议标
ABCD
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
3. 工程项目中建筑材料，设备的加工订货，委托方需要承包方设计人员配合时，所需费用由承包方承担。
A. 错误
B. 正确
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
4. 投标文件中的监理大纲是实现监理目标、完成监理任务制定的技术方案和保障措施以及人员配备等的说明。
A. 施工现场是否达到招标文件规定的条件
B. 施工的地理位置、地形、地貌
C. 施工现场的地址、土质、地下水位、水文等情况
D. 气候条件、气温、风力等
ABCD
4. 建设工程勘察、设计合同订立前，必须具备的条件有（）等。
A. 建设工程勘察、设计合同的当事人双方都应是法人或者其他组织
大工13秋《工程招投标及合同管理》在线测试2
试卷总分：100 测试时间：-- 试卷得分：72
单选题 多选题 判断题
二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。） 得分：18V 1. 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，考虑的主要因素包括（）等。
正确答案： D 满分：3 分
8. 在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A. 规费
B. 措施费
C. 直接工程费
D. 企业管理费
正确答案： B 满分：3 分 得分：3
9. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
B. 正确
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
8. 工程师的检查检验应不影响施工正常进行。如影响施工正常进行，则检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担。除此之外，由承包人承担，相应顺延工期。
A. 错误
B. 正确
正确答案： A 满分：3 分 得分：3
8. 施工合同的作用有（）。
A. 建设工程设计、监理等阶段实行监理的依据
B. 明确建设工程在施工阶段发包人和承包人的权利和义务
C. 建设工程施工阶段实行监理的依据
D. 保护建设工程施工阶段发包人和承包人权益的依据
BCD
9. 通常采用的不平衡报价有下列（）等情况。
A. 对早期能回收的工程款项目可以提高价格，后期项目单价可以降低