总包代发和三方协议(合肥版本参考)
发包、总包、分包三方协议模版
三方合作协议本协议由以下三方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就___项目（以下简称“项目”）的发包、总承包及分包事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条协议主体1.1发包方（甲方）：___法定代表人/负责人：___地址：___1.2总承包方（乙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___1.3分包方（丙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___第二条项目概况2.1项目名称：___2.2项目地点：___2.3工程内容：___（详细描述工程范围、规模、技术要求等）2.4工期要求：自___年___月___日起至___年___月___日止，共计___天（具体工期可根据实际情况调整，并需明确关键节点时间）。
第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：本合同项下工程总价为人民币___元（大写：___），包括但不限于人工费、材料费、机械费、税费、管理费等所有费用。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后___个工作日内，甲方支付合同总价的___%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按月/阶段支付，乙方提交已完成工程量报告，经甲方及监理审核确认后___个工作日内支付至已完成工程量的___%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后___个工作日内，支付至合同总价的___%；剩余___%作为质保金，质保期满且无质量问题后___个工作日内一次性付清。
（4）分包款支付：乙方收到甲方支付的相应款项后，应在___个工作日内按本协议约定支付给丙方。
第四条工程质量与验收4.1工程质量标准：符合国家现行的建筑工程质量验收规范及本合同约定的标准。
4.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前___小时通知甲方及监理进行验收，未经验收合格不得擅自隐蔽。
4.3中间验收：按施工进度计划进行，包括但不限于基础验收、主体结构验收、装修验收等。
代发工资三方协议书范本
甲方（代发工资机构）：________________________乙方（用人单位）：_________________________丙方（劳动者）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方代为乙方发放丙方工资事宜，达成如下协议：一、代发工资的基本原则1. 甲方应按照乙方的委托，按时、足额、安全地向丙方发放工资。
2. 甲方应遵守国家有关工资支付的法律、法规和政策，确保工资发放的合法性和规范性。
3. 甲方应尊重丙方的合法权益，不得擅自泄露丙方的个人信息。
二、代发工资的具体事项1. 工资支付时间：甲方应在每月的____日前，将丙方的工资发放至丙方的银行账户。
2. 工资支付方式：甲方将通过银行转账的方式将工资发放至丙方指定的银行账户，账户信息如下：- 银行名称：_________________________- 账户名称：_________________________- 账号：_________________________- 开户行：_________________________3. 工资构成：丙方的工资构成包括基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、津贴补贴等，具体金额以乙方的规定为准。
4. 工资支付依据：甲方根据乙方提供的工资发放名单和工资发放标准，进行工资的核算和发放。
三、甲乙丙三方的权利和义务1. 甲方权利和义务：- 甲方有权要求乙方提供准确的工资发放名单和工资发放标准。
- 甲方应妥善保管丙方的个人信息，不得泄露给任何第三方。
- 甲方应按时、足额、安全地向丙方发放工资。
2. 乙方权利和义务：- 乙方应按时向甲方提供准确的工资发放名单和工资发放标准。
- 乙方应确保工资发放的合法性和规范性。
- 乙方应承担因工资发放问题导致的法律责任。
总承包管理三方协议书
协议编号：____________________甲方（业主）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（总承包商）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________丙方（监理单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟进行某工程项目，乙方具备承担该工程项目的总承包能力，丙方具备对工程项目进行监理的能力，经三方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程工期：____________________5. 工程总投资：____________________二、总承包管理范围1. 乙方负责该工程项目的施工组织设计、施工图纸会审、施工方案编制、施工进度计划、施工质量控制、施工安全、施工合同管理、施工资料管理等工作。
2. 乙方负责协调施工过程中与其他单位的关系，确保工程顺利进行。
3. 乙方负责对施工过程中的设计变更、材料代用、工程索赔等进行处理。
4. 乙方负责对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查。
三、监理单位职责1. 丙方负责对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 丙方负责对施工过程中的设计变更、材料代用、工程索赔等进行审核，提出意见和建议。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方拟进行某工程项目（以下简称“本项目”），需要乙方作为总包方进行项目管理与施工，同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方，为确保项目顺利进行，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目总投资：________________________1.6 项目工期：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利：（1）对项目进行监督和管理；（2）对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查；（3）在项目实施过程中，有权要求乙方和丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料；（2）确保提供施工场地及施工所需的场地设施；（3）按照合同约定支付工程款；（4）协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利：（1）根据甲方提供的设计图纸和施工要求，组织施工；（2）对丙方的施工进行监督管理；（3）在项目实施过程中，有权要求丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目；（2）对项目进行全过程管理，确保施工质量、进度、安全；（3）按照合同约定支付分包款；（4）在项目实施过程中，负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利：（1）按照乙方的安排进行施工；（2）在施工过程中，有权要求乙方提供相关资料；（3）在项目完成后，有权要求乙方验收并支付分包款。
业主、总承包方和承包方之三方协议
一、概述在建筑工程项目中，业主、总承包方和承包方之间的合作协议是至关重要的。
三方协议的签订和执行对于确保工程项目的顺利进行和最终成功至关重要。
本文将围绕三方协议展开讨论，探讨在三方合作中各方应当承担的责任和义务，以及如何规避可能出现的风险。
二、业主的权利和责任作为工程项目的业主，其在三方协议中应明确其权利和责任，包括但不限于：1. 签订和履行合同：业主应与总承包方和承包方签订合同，并履行合同义务，包括支付工程款项等。
2. 提供必要的设计和施工条件：业主应向总承包方和承包方提供必要的设计图纸、资料和施工条件，确保工程能够顺利进行。
3. 审查和验收工程质量：业主有权对工程质量进行审查和验收，确保工程符合合同要求和相关标准。
4. 维护工程安全和环境保护：业主应确保工程安全和环境保护，配合总承包方和承包方做好相关工作。
三、总承包方的权利和责任作为工程项目的总承包方，其在三方协议中应明确其权利和责任，包括但不限于：1. 组织和管理施工：总承包方应根据合同要求组织和管理施工，确保工程进度和质量。
2. 控制工程造价：总承包方应控制工程造价，合理使用材料和设备，提高投资效益。
3. 安全生产和保障工程质量：总承包方应组织安全生产，保障工程质量，确保工程安全和稳定进行。
4. 协调业主和承包方的关系：总承包方应协调好业主和承包方之间的关系，保证项目顺利进行。
四、承包方的权利和责任作为工程项目的承包方，其在三方协议中应明确其权利和责任，包括但不限于：1. 执行施工任务：承包方应按照合同要求执行施工任务，确保工程质量和进度。
2. 配合总承包方的管理：承包方应配合总承包方的管理和组织，确保工程安全有序进行。
3. 做好工程监理和质量管理：承包方应做好工程监理和质量管理，确保工程符合相关标准和要求。
4. 维护工程安全和环境保护：承包方应配合业主和总承包方做好工程安全和环境保护工作，确保工程施工过程中不发生安全事故和环境污染。
五、三方协议的风险与规避在工程项目的执行过程中，三方协议可能面临一些风险，包括但不限于合同纠纷、工程质量事故等。
代发工资三方协议书
代发工资三方协议书
一、协议各方
1. 甲方：即企业，负责向丙方提供员工工资明细，并将工资款项预先存入在丙方开设的指定账户。
2. 乙方：即员工，同意由丙方根据甲方提供的工资明细进行工资发放。
3. 丙方：即银行，负责按照甲方提供的工资明细，准确无误地将工资款项划入乙方指定的个人银行账户。
二、协议内容
1. 甲方承诺按时将足额的工资款项打入丙方指定账户，并提前向丙方提交详细的工资发放清单。
2. 乙方确认其在丙方的银行账户信息真实有效，同意并授权丙方依据甲方提供的工资明细进行工资代发。
3. 丙方承诺按照约定的时间和金额准确完成工资代发服务，同时对涉及的个人隐私及财务信息进行严格保密。
三、权利与义务
1. 甲方有权监督丙方工资代发执行情况，乙方有权查询本人工资发放记录。
2. 丙方有义务确保工资发放过程的安全性与准确性，如有问题应及时反馈甲方并协助解决。
四、其他条款
包括但不限于争议解决方式、协议变更与解除、违约责任等。
甲方总承包分包方三方协议
甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方：__________________（简称甲方）乙方：__________________（简称乙方）丙方：__________________（简称丙方）三方根据平等、公正、诚信原则，经过友好协商，达成如下协议：协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的，包括：•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时，甲方授权乙方向丙方技术分包，为甲方完成建筑工程部分工程，并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为：___________________（详细列举受合同约束的具体项目）。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成，同时保证工程质量符合国家有关标准，并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工，同时保证施工过程中的安全和环保工作，并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款：___________________元（大写：___________________元）。
2.技术分包价款：___________________元（大写：___________________元）。
总承包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行，甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
总承包管理服务与分包配合协议(三方协议样板)
康鑫花园项目总承包工程与分包工程总承包管理服务与分包配合协议工程地点：河南省、郑州市惠济区、金杯路东少林路南总承包单位：河南兴盛建筑工程有限公司分包单位：建设方：河南康鑫置业有限公司年月日工程总承包管理服务与分包配合协议总包方：河南兴盛建筑工程有限公司（下称甲方）分包方：有限公司（下称乙方）建设方：河南康鑫置业有限公司（下称丙方）为了执行建设方对在建项目实行施工总承包管理的办法，进一步明确总包方与分包方的责任，规范总包方对分包方的管理，经总甲、乙、丙三方协商一致，特制定本总、分包管理服务配合协议。
项目工程的分项工程由业主分包给乙方施工（附合同复印件），为明确各方权利义务特制定本协议，协议如下：一、双方责任：1、甲方责任：（1）甲方委派联系电话负责施工现场与乙方的协调配合工作。
（2）制订现场管理制度，对施工现场实行封闭管理，严禁住宿，协调各方材料堆放场地。
管理施工场所环境卫生和不得带入场内饮食的现场纪律。
协调工地安全、防盗及门卫管理工作，组织维护管理非施工人员严禁入内制度。
（3）允许各方使用甲方已搭设好且正在使用的脚手架和垂直运输设施，允许乙方从甲方指定的接驳点接驳施工电源和施工水源(乙方应自备配电箱与开关箱，接驳到自已的配电箱后再接开关箱)。
牵头组织各家安全员参加的安全用电、安全施工、文明施工、节约用水、节约用电大检查。
（4）制订安排总进度施工计划，并经业主监理批准后，实施甲方应做的工作。
（5）甲方对分包工程的竣工资料的汇总（分包专业的竣工资料由分包方按政府建设工程资料整理归档的要求编制整理）。
2、乙方责任：（1）乙方委派联系电话：负责施工现场与甲方协调配合工作。
（2）自愿遵守现场各项管理制度及工作安排，发生违反技术安全操作规程规定的现象和隐患在保证金中扣除。
设置专职人员协助甲方维护施工现场环境卫生、现场保卫和安全检查工作。
（3）根据施工面积和造价，乙方需设置名专职安全员，共同管理施工现场和办公、生活区域的安全文明工作，分别为、、，其中为总负责人，联系电话为：；乙方使用甲方施工场地的脚手架、运输设备、电源、水源等设备设施时，要提前书面通知甲方做好计划安排。
代发工资三方协议书范本最新
代发工资三方协议书范本最新代发工资三方协议书范本最新甲方（雇主）：（以下简称甲方）地址：________________________联系电话：_____________________法定代表人：___________________营业执照号码：__________________乙方（雇员）：（以下简称乙方）身份证号码：__________________联系电话：_____________________地址：________________________丙方（代发工资机构）：（以下简称丙方）地址：________________________联系电话：_____________________法定代表人：___________________营业执照号码：__________________根据相关法律法规，甲、乙、丙方拟订本《代发工资三方协议书》（以下简称协议），具体条款如下：第一条协议范围1.1 甲方委托丙方代为发放乙方工资。
1.2 本协议是法律文书，具有合同效力，双方应当严格按照本协议履行义务。
第二条基本条款2.1 代发基本工资：乙方的基本工资为每月（或每日、时）人民币（以下简称“元”）__________元。
2.2 发放日期：根据甲方要求，丙方每月（或每日、时）在指定的日期将工资代发给乙方。
2.3 代发方式：丙方通过银行转账、现金支付等方式将工资代发给乙方。
2.4 代发手续费：甲方或乙方支付代发工资的手续费用，具体数额双方另行协商。
第三条权利及义务3.1 甲方的权利及义务：（1）按照协议约定向丙方支付代发工资手续费。
（2）按照协议约定上缴工资税金。
（3）依法向乙方支付工资和奖金。
（4）保证向丙方提供准确的乙方工资信息。
（5）对乙方的个人信息和薪资水平严格保密。
3.2 乙方的权利及义务：（1）准确地向甲方提供个人信息和就业情况。
（2）配合甲方和丙方工作，积极开展工作。
（3）按照协议约定支付代发工资手续费。
总包代发劳务工资协议范本
《总包代发劳务工资协议范本》甲方（用人单位）：名称：____________________法定代表人：____________________位置区域：____________________通联通联方式：____________________乙方（劳务分包方）：名称：____________________法定代表人：____________________位置区域：____________________通联通联方式：____________________鉴于甲方与乙方就劳务分包事宜达成合作意向，为确保劳务人员的工资按时、足额发放，维护劳务人员的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本总包代发劳务工资协议（以下简称“本协议”），以共同遵守。
一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在劳务分包过程中关于劳务工资代发的相关权利和义务，确保劳务人员的工资得到妥善管理和支付，保障劳务人员的劳动报酬权益，促进劳务分包工作的顺利进行。
二、劳务分包范围1. 乙方根据甲方的要求，承担[具体劳务分包工程名称]的劳务施工任务。
2. 劳务分包工程的内容、范围、工作要求等详见双方签订的劳务分包合同。
三、劳务人员的确定与管理1. 乙方负责组织符合劳务分包工程要求的劳务人员，并对劳务人员的资格、技能、工作经验等进行审核和筛选。
2. 乙方应建立劳务人员的档案，包括但不限于劳务人员的唯一识别信息明、劳动合同、工资发放记录等相关资料，并及时向甲方报备。
3. 乙方负责对劳务人员进行日常管理，包括但不限于工作安排、考勤记录、安全培训等，确保劳务人员遵守甲方的规章制度和工作要求。
4. 乙方应承担劳务人员的劳动保护和安全生产责任，为劳务人员提供必要的劳动保护用品和安全保障措施。
四、劳务工资的计算与支付1. 劳务工资的计算标准（1）双方应根据劳务分包合同约定的劳务单价和劳务人员的实际工作量，计算劳务工资。
业主、总承包方和承包方之三方协议
业主、总承包方和承包方之三方协议甲方：业主姓名（以下简称“业主”）乙方：总承包方姓名（以下简称“总承包方”）丙方：承包方姓名（以下简称“承包方”）鉴于：1.业主对某个工程项目有实际需求；2.总承包方有能力和资源进行该工程项目的总承包；3.承包方有能力和资源进行该工程项目的部分承包；4.业主、总承包方和承包方希望通过签订本协议明确各方责任和权益。
经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条合同项目1.1业主委托总承包方按照约定的工期、质量、造价等要求承包某个工程项目（以下简称“合同项目”）。
1.2总承包方同意接受业主的委托并签署本协议，承担合同项目的总承包责任。
1.3总承包方有权将部分或全部合同项目的工作委托给承包方进行承包，但总承包方应对合同项目的整体质量和进度负责。
第二条业主的权利和义务2.1业主应按照合同约定的付款方式和时间向总承包方支付相关费用。
2.2业主有权监督和检查合同项目的进展情况，并及时提供必要的配合和协助。
2.3业主有权要求总承包方和承包方保证合同项目的质量符合法律法规和标准要求。
第三条总承包方的权利和义务3.1总承包方应按照合同约定的工期、质量、造价等要求完成合同项目。
3.2总承包方应组织并协调承包方和其他相关参与方的工作，确保合同项目的顺利进行。
3.3总承包方负责监督承包方的工作，并对承包方的施工质量和安全负责。
第四条承包方的权利和义务4.1承包方应按照合同约定的工作内容和质量要求履行承包责任。
4.2承包方应按照合同约定的时间和方式向总承包方提供相应的施工计划和进度安排。
4.3承包方有权要求总承包方及时提供必要的施工材料和设备，并对不合格的材料和设备提出异议。
第五条保密条款5.1三方应对合同项目的商业机密和技术信息予以保密。
5.2未经三方协商一致，任何一方不得将合同项目的商业机密和技术信息转让或披露给第三方。
第六条争议解决6.1本协议履行过程中发生的争议应通过友好协商解决，若协商不能解决的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
总包代发现场管理协议书
总包代发现场管理协议书甲方（总包方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________乙方（代发方）：_____________________地址：_________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方作为项目总承包方，负责整个项目的施工管理；乙方作为甲方指定的现场管理代发方，负责协助甲方进行现场管理。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条合作范围1.1 乙方负责协助甲方对施工现场的安全管理、质量控制、进度监督、环境保护、成本控制等进行管理。
1.2 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告施工现场的实际情况，并提出建议和改进措施。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和指导，并有权要求乙方按照甲方的要求进行工作。
2.2 甲方应向乙方提供必要的工作条件和信息，以便于乙方顺利开展工作。
2.3 甲方应按照本协议约定向乙方支付相应的管理服务费用。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权根据甲方的要求，对施工现场进行管理，并有权向甲方提出建议。
3.2 乙方应遵守甲方的管理制度，按照甲方的要求开展工作。
3.3 乙方应保证其工作人员具备相应的资质和能力，以满足甲方的管理要求。
第四条管理服务费用4.1 甲方应按照本协议约定，向乙方支付管理服务费用。
具体费用标准及支付方式由双方另行商定。
4.2 乙方应向甲方提供合法有效的发票。
第五条保密条款5.1 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致任何一方不能履行或完全履行本协议的，该方不承担违约责任。
总包三方协议书范本
甲方（总包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（分包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]丙方（业主方）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人姓名]联系电话：[丙方联系电话]鉴于：1. 甲方为[工程名称]项目的总包方，负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程；2. 乙方愿意成为[工程名称]项目的分包方，承担甲方指定的部分施工任务；3. 丙方为[工程名称]项目的业主方，负责项目的投资和最终验收；为了明确各方的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]5. 工程工期：[工程工期]二、总包方责任1. 甲方负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工方案等；3. 甲方应按照国家相关法律法规和行业规范，对乙方施工过程中的安全生产进行监督和指导；4. 甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料、施工方案等，按照合同约定的时间、质量和标准完成分包任务；2. 乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工过程中的安全生产；3. 乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题负责整改；4. 乙方应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等责任。
四、业主方责任1. 丙方负责项目的投资，按照合同约定的时间和方式支付工程款项；2. 丙方负责对项目的最终验收，并对验收合格的项目进行使用；3. 丙方应按照合同约定，配合甲方和乙方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题提出整改要求；4. 丙方应承担因自身原因导致的项目延误、验收不合格等责任。
总承包工资代发协议书范本
总承包工资代发协议书范本甲方（代发方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方为具备合法资质的代发工资机构，乙方为合法注册的承包商，双方本着平等互利的原则，就甲方代乙方发放工资事宜达成如下协议：第一条代发工资的定义本协议所称代发工资，是指甲方根据乙方提供的员工名单及工资明细，按照本协议约定的时间和方式，将工资直接发放至乙方员工的指定账户。
第二条代发工资的范围甲方代发的工资范围包括但不限于乙方员工的固定工资、奖金、加班费、津贴等。
第三条代发工资的条件1. 乙方应向甲方提供完整的员工名单及工资明细。
2. 乙方应确保所提供信息的真实性和准确性。
3. 乙方应按照甲方要求的时间和方式提供工资发放所需的所有资料。
第四条代发工资的程序1. 乙方应在每月___日前向甲方提交工资明细表。
2. 甲方在收到工资明细表后，应于___个工作日内完成工资的代发。
3. 甲方代发工资后，应向乙方提供工资发放的凭证。
第五条代发工资的费用1. 乙方应按照代发工资总额的___%向甲方支付代发服务费。
2. 乙方应在每月___日前向甲方支付代发服务费。
第六条保密条款1. 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、提供或允许第三方使用上述秘密。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定时间代发工资，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未按时代发工资金额的___%。
2. 如乙方未按约定时间提供工资明细或支付代发服务费，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期金额的___%。
第八条争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条协议的变更和解除1. 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确定。
2. 任何一方均可在提前___天书面通知对方的情况下解除本协议。
总承包工资代发协议书模板
总承包工资代发协议书模板甲方（总承包商）：_____________________乙方（代发工资方）：_____________________鉴于甲方作为总承包商，负责某项目（以下简称“项目”）的施工管理，乙方作为具有合法资质的代发工资方，愿意为甲方提供工资代发服务。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方代发甲方项目员工工资事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方提供的员工名单及工资金额，按时、足额代发甲方项目员工的工资。
1.2 乙方应确保代发工资的准确性和及时性，不得无故延迟或克扣员工工资。
第二条代发工资流程2.1 甲方应于每月工资发放日前____日，向乙方提供员工工资发放清单，包括但不限于员工姓名、身份证号码、工资金额等信息。
2.2 乙方在收到甲方提供的工资发放清单后，应于____个工作日内完成工资代发工作。
2.3 乙方代发工资后，应向甲方提供工资发放凭证，包括但不限于银行转账记录、员工签字确认的工资发放表等。
第三条费用及支付3.1 甲方应按照乙方代发工资总额的____%支付乙方服务费。
3.2 甲方应在乙方完成工资代发工作后____个工作日内，将服务费支付至乙方指定账户。
第四条保密条款4.1 甲乙双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、员工个人信息等保密信息予以保密。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、提供或允许第三方使用上述保密信息。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时、足额代发工资，或因乙方原因导致工资发放错误，乙方应负责纠正，并赔偿由此给甲方造成的损失。
5.2 如甲方未能按时支付服务费，应按逾期金额的每日____%向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期至项目完工且工资代发服务完成之日止。
委托总包代发协议书
委托总包代发协议书
甲方：（委托方）
乙方：（总包方）
鉴于甲方拥有特定的建筑工程项目，现委托乙方作为总包方，代发工程款。
一、甲方应在签订本协议书后3个工作日内，向乙方提供建筑工程项目的详细资料，包括但不限于工程项目名称、施工地点、工程面积、合同总价等信息。
二、乙方收到甲方提供的资料后，应在2个工作日内对工程项目进行初步评估，并向甲方提出代发工程款的具体方案和费用报价。
三、甲、乙双方就代发工程款的具体事宜达成一致后，应共同签订代发协议，并确定代发工程款的方式、时间和金额；并签署《工程款代发申请书》，并提供相应的保证金。
四、乙方在代发工程款的过程中，应严格按照甲方的要求，及时、准确地进行代发，并依据约定的支付周期向甲方提供相关结算报告。
五、甲方应在收到代发工程款后，及时结算各供应商、分包商和工程工人，保证工程的正常进行。
六、甲、乙双方应本着合作共赢的原则，解决在代发过程中可能存在的问题，并保持及时的沟通和信息共享。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日开始生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
签署日期：_____________ 签署日期：_____________
1。
委托总包代发协议书
委托总包代发协议书甲方（委托方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（总包方）：单位名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方存在工程合作关系，为确保劳务人员工资等款项的及时准确发放，甲方委托乙方代发相关款项，双方经友好协商，达成以下协议：一、委托事项甲方委托乙方代为发放甲方应付的[具体款项名称，如劳务人员工资等]。
二、代发范围及金额1. 代发范围包括但不限于[具体人员或事项]。
2. 代发总金额为__________元。
三、代发流程1. 甲方应按照约定时间向乙方提供准确的代发明细及相关资料。
2. 乙方按照甲方提供的明细进行款项发放。
3. 发放完成后，乙方应向甲方提供代发凭证及相关报告。
四、权利与义务1. 甲方应保证提供的代发资料真实、准确、完整。
2. 乙方应严格按照甲方要求进行代发，确保资金安全、准确发放。
3. 双方应及时沟通、协调，解决代发过程中出现的问题。
五、费用及支付1. 乙方因代发产生的费用由[具体承担方]承担。
2. 费用支付方式为[具体支付方式]。
六、保密条款双方应对在代发过程中知悉的对方商业秘密、人员信息等严格保密。
七、违约责任1. 若甲方未按时提供资料或资料有误，导致代发延误或错误，甲方承担相应责任。
2. 若乙方未按照要求代发，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日请注意，以上范本仅供参考，你可根据实际情况进行具体内容的调整和完善。
代发合作协议书范本模板
合作协议书甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代发业务的相关事宜，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1.1 甲方同意将其所有或部分代发业务委托给乙方进行处理。
1.2 乙方同意接受甲方的委托，为甲方提供代发业务处理服务。
二、业务处理2.1 甲方应按照约定时间向乙方提供需代发的文件、资料、物品等。
2.2 乙方应在收到甲方提供的文件、资料、物品等后的规定时间内，完成代发业务处理，并将处理结果反馈给甲方。
2.3 乙方应确保代发业务处理的及时性、准确性和完整性，并严格按照甲方的要求进行操作。
三、保密条款3.1 双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
3.2 保密期限自双方签署本协议之日起算，至合作期限届满后五年止。
四、费用结算4.1 甲方应按照双方约定的费用标准和结算方式，向乙方支付代发业务处理费用。
4.2 乙方应按照约定时间向甲方提供费用结算清单，甲方应在收到清单后七个工作日内完成支付。
五、合作期限5.1 本协议自双方签署之日起生效，合作期限为____年。
5.2 除非一方提前终止本协议，否则双方应在合作期限届满前六个月，协商续签事宜。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日以上合作协议书范本仅供参考，具体合作协议请根据实际情况和双方需求进行调整，并可征求法律人士的意见。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程农民工工资委托支付协议
（参考文本）
甲方：（总承包人）
乙方：（劳务分包企业或专业分包企业）
项目农民工工资。
根据《中华人民共和国
劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户
管理的意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委
托支付事宜协议如下：
一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及
农民工工资。
不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农
民工工资。
二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班
组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作
为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。
四、农民工工资发放及考勤
1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳
务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注
明工种、所在班组、工资标准等。
3、甲方委派劳资专管员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权、
为施工现场负责人代表其签字。
出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。
四、违约责任
施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：
1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。
2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。
由甲方先行支付所欠工人工资。
经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。
3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。
本协议一式二份，双方签字盖章后生效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表：（签字）
年月日法定代表：（签字）年月日
建设工程农民工工资专用账户资金
托管协议
（参考文本）
甲方（发包人）：
乙方（总承包人）：
丙方（银行）：
工程项目。
根据全市建设工程农民工
工资专户管理的要求，为保证项目专户资金专款专用及农民工工
资按时足额发放，甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露
等服务。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章农民工工资专户开立及管理
第一条农民工工资专户的开立
乙方须在丙方处开立农民工工资专户，用于项目农民工工资的发放。
第二条农民工工资专户的管理
项目建设期间，丙方负责对农民工工资专户进行管理。
丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付，不得擅自动用专户资金。
第二章托管职责、期限
第三条丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立农民工工资专用账户，保管托管资金，确保资金
安全；
（二）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月 12 日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。
第四条协议期限
丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监
管账户之日起至收到项目部农民工维权工作组开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”为止。
第三章资金托管应提供的资料
第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。
第四章托管资金收付
第六条受托资金存入
根据施工合同约定，甲方（或乙方）每月将工资性工程款划
入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条受托资金拨付
乙方委托丙方代发农民工工资，被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。
每月 10 日前，乙方负责将项目部农民工维权工作组确认后的农民工工资清单报
丙方，由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。
工资清单的真实性及准确性由乙方负责。
第八条农民工工资监管
农民工工资专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民
工工资的情况，经工程所在地建设领域农民工维权机构核实后，出具相关证明，丙方直接从“农民工工资专用账户”余额中划拨
款项，用于支付所欠农民工工资。
同时乙方不超过 10 个工作日内补足该部分工资款。
第五章协议生效与终止
第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签
字并加盖公章之日起生效。
丙方全额解付该托管资金后，则该协议终止。
第六章违约责任和免责条件
第十条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形
成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十一条在项目建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方挪用、套用资金的，按《合肥市建设领域农民工工资专
用账户管理意见》相关规定追究相关责任。
第十二条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。
任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第七章其他
第十三条除法律、法规规定，以及因本项目专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及三方商业秘密的资料。
第十四条协议的变更。
本协议生效后，甲、乙、丙三方中
任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份，
每份具有同等法律效力。
甲方（签章）：法定代表人：（签字）协议签订日期：年月日
乙方（签章）：法定代表人：（签字）协议签订日期：年月日
丙方（签章）：法定代表人：（签字）协议签订日期：年月日
（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议三方可根据项
目的具体要求进行补充。
）。