2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案
2008年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案
2008年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题(共60题。
每题l分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。
A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。
A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。
A.建设单位有权要求丙降低报价。
B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同,下列观点正确的是()。
A.吴某未得到其他股东授权,其还钱表态无效B.吴某酒后失言,不是/考试大二级建造师网/真实意思表示,行为无效C.吴某的行为后果,其他股东不负责任D.吴某还钱可以,但需先行退还其他股东出资9.从设计任务委托法律关系的角度看,乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于()。
08年二级建造师考试法规相关知识习题五
08年二级建造师考试法规相关知识习题五各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢一、单选题: 1、债是(),在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
A.依照合同约定B.依照法律规定C.依照合同约定和法律规定D.依照合同约定或法律规定标准答案:D解析:债是按照合同约定或依照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
2、债权的权利主体是()。
A.相对的B.绝对的C.特定的D.不特定的标准答案:C解析:债权的权利主体和义务主体都是特定的,是对人权;3、债与物权的内容不同。
债权及其实现符合以下()的描述。
A.是相对权,需要义务主体协助B.是绝对权,不需要义务主体协助C.是绝对权,需要义务主体协助D.是相对权,不需要义务主体协助标准答案:A 解析:债权的实现需要义务主体的积极行为的协助,是相对权;4、在债的发生根据中,引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。
A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理标准答案:A解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。
5、在债的发生根据中,()是指既未受人之托,也不负有法律规定的义务,而是自觉为他人管理事务的行为。
.A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理标准答案:D解析:无因管理是指既未受人之托,也不负有法律规定的义务,而是自觉为他人管理事务的行为。
6、在债的发生根据中,()是指没有法律或合同根据,有损于他人而取得的利益。
A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理标准答案:C解析:不当得利是指没有法律或合同根据,有损于他人而取得的利益。
7、无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。
A.合理费用及直接损失B.一切费用及直接损失C.合理费用及间接损失D.一切费用及间接损失标准答案:A 解析:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。
二级建造师法规及相关知识考题及答案
二级建造IM法规及相关知识考题及答案前言二级建造师是国家建设工程技术人员职业资格呼之欲出的申请者,是国家建筑施工现场的重要角色。
本文将会介绍二级建造师考试中的法规及相关知识,并提供一些考题及答案供大家参考。
法规1.建筑法《建筑法》是中华人民共和国的一部法律,于1998年10月29日第八届全国人大常委会第二十次会议通过,于1999年6月1日起施行,共计99条。
该法律规定了建筑行业必须遵守的法律条文及标准,以保证建筑工程的质量和安全。
在二级建造师考试中,该法律是考试重点。
2.安全生产法《中华人民共和国安全生产法》是中华人民共和国的一部法律,于2002年12月29日第十届全国人大常委会第二十次会议通过,于2003年7月1日起施行,共计65条。
该法律是为保障公民、单位的人身安全和财产安全而制定的,对建筑行业的安全生产管理工作也提出了重要的要求。
3. 城镇与乡村规划法《中华人民共和国城镇与乡村规划法》是中华人民共和国的一部法律,于1984年7月1日制定颁布,20多年来得到了广泛的认可和实践,对城市与乡村的建设与管理提出了规范性要求。
相关知识考题及答案以下提供几道二级建造师考试相关知识的考题及答案,供大家参考。
考题一问:在施工现场,出现严重事故后,我国有关法律给予的主要惩罚是什么?答:撤消施工总承包单位资质等级及一年以上不得重新申请,处以罚款,并追究施工总承包单位、现场负责人的刑事责任。
考题二问:根据《建筑法》的规定,建筑施工现场的安全防护设施应当达到哪些要求?答:建筑施工现场的安全防护设施应当达到以下要求:•建筑施工现场的周界应当按照规定设置围挡,并加以标识;•施工现场进出口均应设置明显的警示标志;•在施工现场应当按照规定设置防护栏杆、网、临边防护设施等;•应当按照规定设置安全通道、安全疏散路线等。
考题三问:在施工现场,对于安全施工应当采取哪些措施?答:在施工现场,应当采取以下措施:•做好施工现场的安全检查和安全隐患排查;•务必使用符合标准要求的施工材料和施工设备;•进行质量监管,保证施工质量;•建立健全安全生产责任制;•加强安全宣传,培训工人安全教育;•正确认识风险,制定科学合理的安全管理制度。
2008年考试真题及答案
2008年建设工程法规及相关知识考试真题一、单项选择题(共60题。
每题1分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲乙丙丁戊五家施工企业进行了资格审查,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》下列说法中错误的是( ) A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括( )。
A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定.下列说法中正确的是( )。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是( )。
A.建设单位有权要求丙降低报价。
B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景(二)吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。
丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。
2008二级建造师《法规及相关知识》试卷解析-secret
2008二级建造师《法规及相关知识》试卷解析一、考试说明二级建造师考试各科目考试时间、题型、题量、分值如下:序号科目名称考试时间题型题量满分1建设工程法规及相关知识2小时单选题60多选题201002建设工程施工管理3小时单选题70多选题251203专业工程管理与实务3小时单选题40多选题10案例题3120(其中案例题60)□案例背景题有单选也有多选□综合性-要求理解深刻,难度加大□针对性-考点更加集中三、考前冲刺□抓重点-由理清思路转向把握考点□大量地、高质量地作题□不要过早进入冲刺阶段□记忆性的课程放到后面复习四、习题精讲1.工程师李某经考试合格取得建造师资格证书后工作单位变动,通过新聘用单位进行的注册属于()。
A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】A【解析】考点:注册的种类。
P22.注册建造师王某2006年3月1日因违规被吊销注册证书,正常情况下他再申请注册最早只能是()A.2007年3月1日B.2008年3月1日C.2009年3月1日D.2011年3月1日【答案】B【解析】被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日不满2年不予注册。
P33.下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()A.未达到注册建筑师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】BCDE【解析】考点:注册证书和执业印章失效的情形。
P34.下列选项中,属于注册建造师权利的有()A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申诉E.介入与自己有利害的商务活动【答案】ABD【解析】考点:建造师的权利。
P4五、案例背景题案例背景题(一)按照合同的约定,2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。
2004年7月1日至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包商不能行使请求权。
2008二级建造师《法规及相关知识》试卷解析--案例背景题
2008二级建造师《法规及相关知识》试卷解析--案例背景题案例背景题(一)按照合同的约定,2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。
2004年7月1日至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包商不能行使请求权。
2004年12月1日,承包商向法院提起诉讼,请求业主支付拖欠的工程款。
则:1.下面的说法正确的是()。
A.2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2004年12月1日起诉讼时效中断D.2004年12月31日起诉讼时效中断【答案】C【解析】考点:诉止讼时效的中止与中断。
P21中止: 在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止,从原因消除之日起,时效继续计算。
本案未发生在最后六个月中,所以不是中止起诉是引起诉讼时效中断的条件之一。
2.由于承包商提起诉讼,诉讼时效将可至()A.2005年1月1日B.2006年2月1日C.2006年8月1日D.2006年12月1日【答案】D【解析】考点:诉讼时效的中断。
从中断之日起重新计算时效2年。
P213.如果承包商一直没有提出索要工程款的要求,建设单位也没有主动提出同意支付工程未,则()A.截止于2006年1月1日,承包商更新丧失诉权B.2006年1月1日以后,即使建设单位同意支付工程款,承包商也无权收取C.截止于2006年1月1日,承包商丧失胜诉权D.承包商获得工程款的权利最长保护2年【答案】C【解析】考点:诉讼时效-普通诉讼时效-2年。
丧失胜诉权而不丧失实体权力。
P214.如果2004年4月8日,建设单位由于经营不善倒闭,则()A.承包商将不能获得工程款,因为“债因当事人死亡而解除”B.承包商依然可以向法院起诉,要求取得工程款C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款D.承包商可以将在建工程提存,如果建设单位不能支付工程款,则在建工程归国家所有【答案】B【解析】考点:债的消灭。
2008-2011年二级建造师历年试题及答案
目录试题部分一.法规及相关知识2008年试题 (2)2009年试题 (11)2010年试题 (19)二.建设工程施工管理2008年试题 (25)2009年试题 (36)2010年试题 (44)三.建筑工程管理与实务2008年试题 (52)2009年试题 (59)2010年试题 (65)答案部分一.法规及相关知识2008年试题 (70)2009年试题 (70)2010年试题 (70)二.建设工程施工管理2008年试题 (76)2009年试题 (76)2010年试题 (76)三.建筑工程管理与实务2008年试题 (85)2009年试题 (85)2010年试题 (85)试题部分法规及相关知识2008年试题一、单项选择题(共60题。
每题1分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。
A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。
A.资格条件 B.最低标准要求 C.审查方法 D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标 D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。
08年二级建造师考试法规相关知识习题一
08年二级建造师考试法规相关知识习题一各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢一、单选题:1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中,( )属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准标准答案:B解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》,二级建造师可担任( )。
A.二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理B.二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理C.建设工程项目的项目经理提供D.建设工程项目施工的项目经理标准答案:A解析:人事部和建设部2002年12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》(人发111号)第29条规定:按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》,二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
3、取得建造师执业资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是( )。
A.按规定注册B.按规定备案C.受聘单位验证D.主管部门审批标准答案:A解析:建造师执业前提取得建造师执业资格证书的人员,必须经过注册登记,方可以建造师名义执业。
取得建造师执业资格,未经注册的,不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
4、二级建造师注册证在( )内有效。
A.所在企业的市场分布范围B.发证机构辖区C.备案机构辖D.全国范围标准答案:B解析:二级建造师执业资格的注册办法,由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定,颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》,并报建设部或其授权的注册管理机构备案。
5、建造师执业资格注册有效期一般为( )年。
期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A.2B.3C.5D.6标准答案:B解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年6、二级建造师在注册有效期内变更执业单位时,应当及时办理( )手续。
2008二建《 法规及相关知识 》真题
安全-无危则安,无损则全。
• (四)交通标志
• 道路交通标志,指的是用图案、符号、文字、特定的颜色和几 何形状向人们传达道路信息,表达交通管理指令的静态交通安 全设施。 我国现代的道路交通标志分为主标志和辅助标志两大类,一共 255种。下面我们来学习一下主标志的内容:
警告标志:是指用在特定的路段和地点, 用以警告驾驶员和行人注意危险地点的 标志。警告标志的形状是顶角朝上的等 边三角形。其颜色是黄色、黑边、黑图 案。
乘客携带“三品”上车如何处理? 1 2 3 4
告知其有关规定,说明理由。
如乘客不听劝阻,停车并提出警告,告知其后果。(行政拘留) 如劝阻无效,立即拨打110。同时疏散车上其他乘客。 立即通知车队。车队逐级汇报。
一、道路交通安全培训
㈠、安全行车:
安全-无危则安,无损则全。
严格遵守《道路交通安全法》有关规定,出车前做好车 辆的各项检查工作,重点检查车辆的安全设施是否齐全有效, 车厢内是否有可疑物品等。运行中安全、文明驾驶,注意观
安全-无危则安,无损则全。
发生交通事故以后怎么办?
1 2 3
保护现场,及时报警,通知车队管理人员; 积极救治伤员; 利用现有手段保存证据,搜集证人证言(车内乘客、 路人、受害人、交警);
4 调解; 5
配合交警部门作出事故认定,在可以协商的条件下参与事故
视双方协商情况做好应诉的准备。
安-无危则安,无损则全。
安全-无危则安,无损则全。
⒋遇有乘客突发急病:运行中遇有乘客突发急病,应立即安全 停车,第一时间拨打“120”急救电话进行呼救,同时了解车厢内 是否有专业人员,进行先期抢救。在拨打“120”报警的同时,联 系车厢内乘客对情况进行取证,(可留对方电话、姓名等)并及 时将情况报告单位负责人。 ⒌遇有乘客丢失物品:运行中遇有乘客丢失物品,向驾驶员求 助,驾驶员安全停车后,先不要打开车门,可采取一定措施,动 员盗窃者将所盗物品交出,如无效可向乘客讲明情况,拨打“110” 报警,由公安民警进行处臵,同时将情况报告单位负责人。
08-12二级建造师法规真题及答案详解
2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案一、单项选择题(共60题。
每题1分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。
A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。
A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。
A.建设单位有权要求丙降低报价。
B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景(二)吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。
丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。
二建08年考题及答案
2008年度全国二级建造师执业资格考试试卷一、单项选择题(共70题,每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意)背景(一)某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。
根据项目管理目标责任书中规定的各项职责,该工程的施工方项且经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。
在第二层施工时,旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作,存在质量隐患。
根据背景(一),回答下列问题。
1.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是( )。
A.项目合同文件B.项目管理实施规划C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标2.施工方项目经理在本工程实施中具有的权限是( )。
A.组建项目经理部B.制订内部计酬方法C.签订合同D.选择分包方3.项目组织结构模式反映了一个组织系统中( )。
A.各工作部门的管理职能分工B.各组成部门之间的指令关系C. 各项工作之间的逻辑关系D.各子系统的工作任务4.编制施工组织设计时,下列各项内容中应首先确定的是( )。
A施工平面图B施工进度计划C.施工方案D.施工准备工作计划5.旁站监理员发现所述问题时,应向( )报告。
A.监理工程师B.质检员C.业主现场代表D.项目技术负责人背景(二)为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理,某市地铁一号线项目划分为建、车辆段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统,甲公司承接了其中的土建施工任务。
在项目结构分析阶段,甲公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图等文件。
根据项目的施工风险识别报告,甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做法。
项目实施中出现进度滞后,经技术人员论证、项目经理决策,选用了一种新型施工机械替换原有施工机械。
根据背景(二),回答下列问题。
6.下列影响该地铁项目目标实现的因素中,决定性的因素是( )。
A.奖金B.方法C.组织D.工具7.对地铁项目各子系统的划分,是施工管理组织设计工作中的( )。
二建《法规及相关知识》模拟试题及答案
单选题:1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中,()属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准标准答案:B解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》,二级建造师可担任()。
A.二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理B.二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理C.建设工程项目的项目经理D.建设工程项目施工的项目经理标准答案:A解析:人事部和建设部2002年12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号)第29条规定:按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》,二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
3、取得建造师执业资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是()。
A.按规定注册B.按规定备案C.受聘单位验证D.主管部门审批标准答案:A解析:建造师执业前提取得建造师执业资格证书的人员,必须经过注册登记,方可以建造师名义执业。
取得建造师执业资格,未经注册的,不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
4、二级建造师注册证在()内有效。
A.所在企业的市场分布范围B.发证机构辖区C.备案机构辖D.全国范围标准答案:B解析:二级建造师执业资格的注册办法,由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定,颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》,并报建设部或其授权的注册管理机构备案。
5、建造师执业资格注册有效期一般为()年。
期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A.2B.3C.5D.6标准答案:B解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年6、二级建造师在注册有效期内变更执业单位时,应当及时办理()手续。
A.备案B.变更C.重新注册D.认证标准答案:B解析:在注册有效期内,变更执业单位者,应当及时办理变更手续。
08年二级建造师考试法规相关知识习题二
08年二级建造师考试法规相关知识习题二各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢一、单选题: 1、工程建设法律关系的构成要素不包括()。
A.主体B.客体C.内容D.时间标准答案:D解析:法律关系是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成,缺少其中一个要素就不能构成法律关系。
2、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任标准答案:C解析:法人与自然人相对,它是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事责任。
3、下列不属于企业法人的是()。
A.股份有限公司B.基金会提供C.有限责任公司D.集体企业法人标准答案:B解析:企业法人是指以从事生产、流通、科技等活动为内容,以获取利润和增加积累、创造社会财富为目的的营利性的社会经济组织。
非企业法人是为了实现国家对社会的管理及其他公益目的而设立的国家机关、事业单位或者社会团体。
包括:机关法人,事业单位法人,社会团体法人等,基金会属非企业法人中的社会团体法人。
4、法律意义上的物是指()的生产资料和消费资料。
A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值标准答案:A解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。
5、下列概念中,()不属于法律意义上的物。
A.钢材B.水泥C.资金D.建筑机械设备标准答案:C 解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。
财一般指资金及各种有价证券。
6、法律意义上的行为是指能够引起法律关系产生、变更、消灭的行为,这种行为指的是()。
A.人的活动提供B.人的有意识的活动C.人的潜意识的活动D.人的无意识的活动标准答案:B解析:法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
打印四份法规及管理真题及答案.doc
2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案一、单项选择题(共60题。
每题1分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。
A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。
A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。
A.建设单位有权要求丙降低报价。
B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景(二)吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。
丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。
2008年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
二级建造师考前辅导班《建设工程法规及相关知识》资料2007年全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题2007年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)01根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于()A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例02某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( )A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理03甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属.乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归( )享有.A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同04某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款.2005年9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予制服工程款.若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是().A.2006年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产B.2007年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产C.2007年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院D.2007年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉05监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中,发现该工程设计存在瑕疵,则李某().A.以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设计06某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实.依照《建筑法》的规定,对此,正确的处理方式是().A.责令改正,并处以罚款B.令改正,可以处以罚款C.责令停止施工,并处以罚款D.责令停止施工,可以处以罚款07使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标.A.50 B.100 C.200 D.300008某施工项目招标,招标文件开始出售的时间为3月20日,停止出售的时间为3月30日,提交招标文件的截止时间为4月25日,评标结束的时间为4月30日,则投标有效期开始的时间为()A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日09甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求.甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()A.一级B.二级C.三级D.暂定级10在项目评标委员会的成员中,无须回避的是()A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表11某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否重新发包,下列说法中,正确的是()A、评标委员会可以否决全部投标,招标人员应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标,招认人可以直接发包12某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为()A.1020万元B.1010万元C.1000万元D.990万元13.某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人数上限是()A.100人B.200人C.300人D.500人14.安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时,提出了以下要求,其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是()A、应建立应急救援资金专款专用制度B、应建立应急久远组织,但应指定兼职应急救援人员C、应对应急救援器材进行经常性维护保养D、各级负责人应兼任应急救援人员15劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向()报告.A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站16下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是()A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定,属于施工单位安全责任的是()A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用18下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法,正确的是()A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的,应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后,应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的,不能颁发安全生产许可证19.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法所禁止的是()2007年全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B、明示施工单位在施工中应优化工期C、暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同(示范文本)〉〉签定合同D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20依照〈〈建设工程施工合同(示范文本)〉〉通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由()A、建设单位负责试验,并承担试验费用B、建设单位负责试验,双方分担试验费用C、施工单位负责试验,建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验,双方分担试验费用21依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( ) A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应于基础工程D.大型非标构件进行吊装22某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修,设计单位承担维修费用D、施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用23.在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工程项目设计的总体协调.关于该项目的设计责任,下列说法中,正确的是()A、丙设计单位直接对甲建设单位负责B、丙设计单位仅对乙设计单位负责C、乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任24某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,关于该项目的立项和开工,下列说法中,正确的是()A可以先批准立项,但建设单位不得开工B不得批准立项,建设单位不得开工C不得批准立项,但建设单位可以先开工D可以先批准立项,建设单位可以先开工25施工单位的下列行为中,违反〈〈消防法〉〉规定的是()A.为节约资金,未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便,将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业26下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是()A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材27.拍卖公司接受委托,组织拍卖出让某宗国有土地使用权,建设单位竞买成功后应当与()签定国有土地使用权出让和同A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司28某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括()A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件29王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行.7月18日,王某拟解除劳动合同,则()A必须取得用人单位同意B口头通知用人单位即可C应提前30日以书面形式通知用人单位D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位30某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故.为减少损失,被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.A.6 B.14 C.20 D.2631工程总承包单位将部分工程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税有()A.建设单位代扣代缴B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴D.王某自行申报32某工程总承包合同工程总价款4000万元.经建设单位同意,总承包单位将部分专业工程分包,经结算,总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元.根据〈〈营业税暂行条例〉〉规定,总承包单位应纳税营业额是()万元.A.4000 B.3000C.2500 D.150033甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司.为扩大经营,甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司.戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务,对该债务负有清偿义务的的法律主体是()A.甲公司B.乙公司C.戊公司D.庚公司34某施工单位向一建筑机械厂发出要约,欲购买一台挖掘机,则下列情形中,会导致要约失效的是().A建筑机械厂及时回涵,对要约提出非实质性变更B承诺期限届满,建筑机械厂未作出承诺C建筑机械厂发出承诺后,受到撤消该要约的通知D建筑机械厂发出承诺前,收到撤回该要约的通知35某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投.则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是()A.要约内容不明确B.要约人不特定2007年全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示36某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是()A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B、对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C、对格式条款有两种以上解释的,该条款无效D、格式条款与非格式条款不一致时,以非格式条款为准37某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约,该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱,并且没有特别指定,则此要约的生效时间是()A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间38甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章.则该合同成立的时间为()A、甲、乙达成合意时B、甲签字、盖章时C、乙收到合同书时D、乙签字、盖章时39甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款,遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐.后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是()A、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤消40下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是()A、必须征得债券人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人应向债权人承担违约责任41甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件,合同约定乙收到支票之日三日内发货,后甲顾虑乙经营状况严重恶化,遂要求其先行发货,乙表示拒绝.则乙的行为()A、违约行为B、行使同时履行抗辩权C、行使先履行抗辩权D、行使不安抗辩权42甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料,两份供货合同对材料质量标准均未约定.乙主张参照其他企业标准,丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准,甲提出以降低价格为条件,要求执行行业标准,乙、丙表示同意,则该材料质量标准应达到()A、国家标准B、行业标准C、总承包单位确定的标准D、其他企业标准43某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些,到时不会少了你们的”.于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担A、发包人B、承包人C、监理工程师D、承包人和发包人共同44甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵销的说法,正确的是()A、双方的债务法定抵销B、双方债务基于一方主张而抵销C、双方债务性质不同不得抵销D、双方债务只有约定方可抵销45某施工单位与采石场签定了石料供应合同,在合同中约定了违约责任.为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金.由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元.则本案中采石场最多应支付给施工单位()A、10万元B、7万元C、6万元D、4万元46甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,后乙为能按约定支付保管费用,则甲可以()A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥47甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证.现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是()A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿48某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为,下列说法中,正确的是()A、虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请B、投标人购买招标文件,属要约行为C、投标人参加现场考察,属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为49某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人为按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付50某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为()A、11月15日B、11月20日C、11月30日D、12月3日51某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”.2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款.2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息.则利息起算日应为()A、2005年10月10日B、2005年10月20日C、2005年12月1日D、2006年5月1日52发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应()A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据53某工程需租用钢管,双方约定租凭期限为8个月,则下列关于该租凭合同的说法,错误的是()2007年全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A、应以书面方式订立B、若以口头方式订立,则租凭期视为6个月C、若以口头方式订立,出租人可随时解除合同D、若以口头方式订立,承租人可随时解除合同54施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是()A、双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议.该和解协议即具有法律强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D、如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行55建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院.向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是()A、工程质量检测机构出具的鉴定报告B、建设单位职工的书面证明材料C、建设单位与施工单位签订的施工合同D、建设单位提交的答辩状56人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是()A、没收B、扣押C、查封D、勘验57某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款.建设单位未履行判决.依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于()A、2006年9月1日B、2006年12月1日C、2007年3月1日D、2007年6月1日58某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院.在一审人民反员开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是()A、人民法院可直接裁定先予执行B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行C、因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行D、若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失59某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以()A.撤消案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决60某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权()A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉61某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的.此案中,应当裁决赔偿()万元.A.15 B.16 C.17 D.2062.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院.在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构63.下列关于仲裁开庭的说法,正确的是()A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开64.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决.后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意.下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是()A分包合同无效,则仲裁协议无效B分包合同有效,则仲裁协议有效C分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性65建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解,施工单位不服,施工单位可以采取的行为是()A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼66某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到.如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为()A.6月4日B.6月9日C.7月19日D.7月24日67施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是().A对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B撤销施工单位资质证书的决定C因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D关于资质证书颁发的条件不符合法律规定68甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工.施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼.跟据有关法律规定,李某的损失应由()承担.A.甲B.乙C甲和刘某D.甲和乙69某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为()A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪70某施工单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失,则该施工单位不可能承接的法律责任是()A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑二、多项选择71注册建造师享有的权利有()A、使用注册建造师名称B、遵守法律、法规和有关规定C、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D、保管和使用本人注册证书、执业印章E、接受继续教育72甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备并交付给乙,乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中。
08年二级建造师考试法规知识习题二
08年二级建造师考试法规知识习题二各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢11、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
A.200B.100 C.150D.250标准答案:A解析:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的上述各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
12、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
A.200B.100 C.150D.50标准答案:B解析:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的上述各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
13、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
A.20B.100 C.150D.50标准答案:D解析:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的上述各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
08二级建造师考试真题
二级建造师《法规及相关知识》部分真题解析汇总一、单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.建造师执业资格注册的有效期一般为( )年。
A.5B.4C.3D.22.一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了( )项?A.2B.3C.4D.53.建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期,延期以( )次为限,每次不超过( )个月。
A.1,2B.1,3C.2,2D.2,34.下列各项中不正确的一项是( )。
A.诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其胜诉权的制度B.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年,法律另有规定的除外C.诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算,但是超过20年的,人民法院不予保护D.在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中断5.下列不属于委托代理关系终止原因的是( )。
A.代理期限届满或代理事务完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D.被代理人取得或恢复民事行为能力6.某在建的建筑工程,因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工,该建设单位应在( )之前向发证机关报告。
A.2003年3月30 日B.2003年4月15日C.2003年5月15 日D.2003年6月15 日7.下列关于招标方式的说明,不正确的是( )。
A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.发布招标公告是公开招标的第一个环节C.邀请招标的邀请对象不得少于3家D.邀请招标的邀请对象不得少于5家8.两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时,国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体的资质应符合( )。
A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可B.有一方具备规定的相应资质条件即可C.各方均应具备规定的资质条件D.主要一方具备相应的资质条件即可9.生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案一、单项选择题(共60题。
每题1分。
每题的备选项中,只有1个符合题意)场景(一)建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。
建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。
评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。
评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。
建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景(一)。
回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。
A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。
A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。
A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格B.丁施工企业可以参加投标C.丙的行贿行为不影响中标D.戊应当成为中标人4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。
A.建设单位有权要求丙降低报价。
B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景(二)吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。
丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。
甲公司未依约结清设计费,设计院指令张某全权负责催讨。
2008年1月1日在一次酒会上,吴某当众对设计院办公室主任王某说:“欠你们院的设计费春节前一定还上”,事后王某向单位做了汇报,设计院决定改由王某全权处理该项事宜。
后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实,遂冻结甲公司的账户,故拖欠的设计费仍未清偿。
2008年4月1日,王某催讨,吴某以超过诉讼时效为由拒付,设计院遂提起诉讼。
根据场景(二),回答下列问题。
5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于()。
A.法律B.行政法规C.地方性法规D.行政规定6.该工程设计合同法律关系中,法律关系主体是()。
A.吴某与张某B.吴某与设计院C.甲公司与张某D.甲公司与乙设计院7.建造师李某申请延续注册,下列情况中不影响延续注册的是()。
A.工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其始终从事技术工作,故无需且未参加继续教育C.执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年D.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同,下列观点正确的是()。
A.吴某未得到其他股东授权,其还钱表态无效B.吴某酒后失言,不是真实意思表示,行为无效C.吴某的行为后果,其他股东不负责任D.吴某还钱可以,但需先行退还其他股东出资9.从设计任务委托法律关系的角度看,乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于()。
A.主体变更B.客体变更C.内容变更D.未变更10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于()。
A.委托代B.法定代C.指定代理D.表见代理11.下列关于诉讼时效的表述,正确的是()。
A.距工程竣工已满两年,诉讼时效届满,乙设计院丧失胜诉权B.王某不是乙设计院的全权代表,吴某向王某表示还钱无效C.设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜,故吴某向王某的表态,使诉讼时效中断D.因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中,故诉讼时效中止12.甲公司的下列行为中,正确的是()。
A.为其他关系单位代开增值税发票B.为单位职工代扣代缴个人所得税C.设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查D.将税务登记证借给关系单位场景(三)甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目,由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包,由丁监理公司监理。
乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位,丙在夜间挖掘作业中操作失误,挖断居民用水管造成大面积积水,需抢修。
后续又发生两起安全事故:(1)乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火,造成一名工人受伤;(2)焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火,王某撤离现场。
根据场景(三),回答下列问题。
13.乙施工单位的()依法对本单位的安全生产全面负责。
A.企业法人代表B.主要负责人C.项目负责人D.安全生产员14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场,是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的()。
A.知情权B.拒绝权C.紧急避难权D.请求赔偿权15.该施工现场发生的两起安全事故,应由()负责上报当地安全生产监管部门。
A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.丁监理公司16.该施工现场的安全生产责任应由()负总责。
A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.丁监理公司17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当()支付。
A.由甲建设单位B.由乙施工单位C.由丙施工单位D.按合同约定18.以下对丁监理公司的安全责任说法中,不正确的是()。
A.按工程建设强制性标准实施监理B.依据法律、法规实施监理C.审查专项施工方案D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告19.在该焊接作业现场的下列说法中,不符合《消防法》规定的是()。
A.氧气瓶应单独存放并做好安全标识B.经项目负责人批准,可以携带火种进入焊接场所C.焊接作业人员必须持证上岗D.焊接作业人员应采取相应的消防安全措施20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,()不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。
A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构D.依法参加工伤保险21.根据环境保护相关法律法规,对于项目夜间抢修的说法正确的是()。
A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C.向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修D.不可以夜内抢修22.因宿舍失火,要临时安置施工人员,则下列有关说法中正确的是()。
A.可以直接安排到仓库中,并远离危险品B.不可以安排到仓库中C.可以暂时安排到仓库中,并报公安消防机构批准D.经公安消防机构批准,可以长期居住在仓库中场景(四)具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓,该工程地下一层,地上九层,预制钢筋混凝土桩基础,钢筋混凝土框架结构。
由甲设计院设计,施工图经乙审图中心审查通过。
经公开招标,由某施工单位承建,包工包料,某监理公司负责工程的监理。
施工过程中,建设单位要求更换外墙保温材料。
根据场景(四),回答下列问题。
23.根据《建设工程质量管理条例》规定,以下不是建设单位质量责任的是()。
A.组织工程竣工验收B.确保外墙保温材料符合要求C.不得擅自改变主体结构进行装修D.不得迫使承包方以低于成本价格竞标24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保,则建设单位应按工程价款()左右的比例预留保留金。
A.结算总额5%B.预算总额5%C.预算总额10%D.结算总额10%25.根据《建设工程质量管理条例》,()应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。
A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位26.根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列选项中不属于工程验收必备条件的是()。
A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.设计单位签署的质量合格文件D.监理单位签署的工程质量保修书27.建设单位更换保温材料,应当由()后方可施工。
A.原设计院出设计变更,报当地审图机构审查B.当地具有相应资质的设计单位出设计变更,报当地审图机构审查C.原设计院出设计变更,报原审图机构审查D.建设单位设计院出设计变更,报原审图机构审查28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时,首先应按照()履行。
A.通常标准B.符合合同目的特定标准C.国冢标准D.地方标准29.施工过程中的质量控制文件应由()收集和整理后进行立卷归档。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位30.该项目关于节约能源的专题论证,应当包括在()中。
A.可行性研究报告B.招标文件C.投标文件D.竣工验收报告31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定,()无需取样送检,即可用于工程。
A.保温材料B.供水管主控阀C.钢筋原材料D.钢筋垫块32.以下关于工程质量保修问题的论述中,不符合《建设工程质量管理条例》的是()。
A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C.保修范围属于法律强制性规定的,承发包双方必须遵守D.保修期限法律已有强制性规定的,承发包双方不得协商约定场景(五)某市区一固定资产项目的施工现场图示如下,请根据图示回答以下问题:根据场景(五),回答下列问题。
33.因生活区尚未建成,可以将施工人员暂时安排在()居住。
A.作业区①B.作业区②C.仓库③D.办公区④34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在()区域。
A.作业区①B.作业区②C.办公区④D.在建生活区⑤35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理,正确的是()。
A.可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置B.可以和施工原材料统一存放到仓库中C.可以直接回填在基坑内D.应该单独存放并做好标识36.施工过程中会产生噪声污染,施工单位应在开工l5日以前向()申报环境噪声污染防治情况。
A.环境保护行政主管部门B.所在地居民委员会或街道办C.建设行政主管部门D.安全生产行政主管部门37.应在施工现场的()处设置明显的安全警示标志。
A.生活区人口B.生活用水源C.在建工程出入通道D.办公区人口38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是()。
A.办公、生活区与作业区应分开设置B.应当对施工现场设置封闭围挡C.施工现场应设置消防安全设施D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性场景(六)施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同,水泥厂因生产能力所限无法按时供货,便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求,但施工单位未予答复。
为此,水泥厂将该合同全部转让给建材供应商,约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货,并就合同转让一事书面通知了施工单位。