2023年投资项目管理师之投资建设项目实施模考模拟试题(全优)

2023年投资项目管理师之投资建设项目实施模考模
拟试题(全优)
单选题（共40题）
1、下列关于生产准备的目的表述正确的是( )。

A.为了使项目建成后能够顺利及时地转正常生产
B.使建成的项目取得更大收益
C.使建设项目及早竣工
D.为了项目尽快按预期目标建成投产，使投资者获得收益
【答案】 A
2、有负荷试车调试以( )为主，相关单位配合。

A.施工单位
B.设备安装单位
C.建设项目业主
D.工程设计单位
【答案】 C
3、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。

A.实施性
B.竞争性
C.概念性
D.指导性
【答案】 C
4、施工招标，自确定中标人之日起( )日内，招标人向监督部门提交招投标情况书面报告。

A.10
B.15
C.20
D.28
【答案】 B
5、实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价应根据《建设工程监理与相关服务收费标准》计算，浮动幅度为上下( )。

A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
【答案】 C
6、在需要实施旁站监理的质量控制点进行施工前( )h，施工单位应当书面通知项目监理机构。

A.12
B.24
C.36
D.48
【答案】 B
7、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供应义务的标志是( )。

A.投资建设项目生产准备工作是否完善
B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程
C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收
D.建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益
【答案】 C
8、试生产考核的目的是( )。

A.在满负荷运行状况下，考核生产工艺流程、指标参数是否能够保持稳定、连续、长周期运行
B.打通生产工艺流程、稳定生产运行状态
C.完善自控仪表控制系统
D.达到设计生产指标的最终目标
【答案】 A
9、里程碑计划规定了建设项目可实现的( )。

A.初始目标
B.中间结果
C.最终结果
D.最终目标
【答案】 B
10、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的( )计算。

A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%～5%
【答案】 A
11、( )是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。

A.内部损失
B.外部损失
C.质量管理
D.质量成本
【答案】 D
12、行政监督是建设项目质量监督的一种方式，下列选项中不属于行政监督的是( )。

A.对某些产品的质量认证制度
B.对企业进入某些领域的许可证制度
C.对人员进入某些工种的持证上岗制度
D.对产品是否符合标准的检验制度
【答案】 D
13、下列费用中，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量导致的费用是( )。

A.基本预备费
B.涨价预备费
C.生产准备费
D.工程质量监督费
【答案】 A
14、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间( )d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

A.7
B.10
C.15
D.20
【答案】 C
15、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。

A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
【答案】 B
16、项目财务内部控制的重点是( )。

A.工程价款支付控制
B.竣工财务决算控制
C.业务程序控制
D.财产保护控制
【答案】 A
17、设备监理单位是指具有( )资格并取得"设备监理单位资格证书"的从事重要设备监理业务的组织。

A.监理
B.企业法人
C.造价
D.监督
【答案】 B
18、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向工程所在地( )申请领取施工许可证。

A.社区级人民政府建设行政主管部门
B.县级以上人民政府建设行政主管部门
C.市级以上人民政府建设行政主管部门
D.省级以上人民政府建设行政主管部门
【答案】 B
19、( )应依据国家有关主管部门颁发的《基本建设项目档案资料管理暂行规定《建设项目竣工文件编制及档案整理规范》以及《建设工程文件归档整理规范》的定进行编制。

A.人员档案
B.竣工档案
C.财务档案
D.材料档案
【答案】 B
20、考核安全控制和管理工作的依据是( )。

A.安全应急预案
B.安全计划
C.安全检查记录
D.安全检查报告
【答案】 B
21、承包单位按约定接受了( )后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

A.竣工付款证书
B.最终结清证书
C.竣工验收合格证
D.缺陷责任期终止证书
【答案】 A
22、经批准单独设置管理机构的建设单位，为建设项目筹建、建设、验收等工作所发生的费用是( )。

A.建设管理费
B.合同条款费
C.前期工作费
D.专项用款
【答案】 C
23、里程碑进度计价支付方式，一般在( )合同中使用，其关键是合同双方确定工程进度款支付的里程碑进度和每个里程碑进度的支付金额和比例。

A.纯单价
B.可调单价
C.固定总价
D.成本加酬金
【答案】 C
24、我国建设项目最主要的采购方式是( )。

A.招标采购
B.竞争性谈判采购
C.单一来源采购
D.询价采购
【答案】 A
25、现场环境保护的意义不包括( )。

.
A.保护和改善项目环境是保护公众身体健康的需要
B.保护和改善项目环境是项目各参与方的责任和义务
C.保护和改善项目环境是提高经济效益的必要前提
D.保护和改善项目环境是保证员工安全高效生产、顺利实现项目目标的必要条件
【答案】 C
26、下列不属于融资租赁程序的是( )。

A.挑选租赁公司，办理租赁委托
B.签订贷款合同
C.办理验货、付款与保险
D.支付租金
【答案】 B
27、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当( )。

A.要求施工单位整改
B.要求施工单位暂时停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.建议撤换承包单位
【答案】 B
28、在调整工作时间安排的时候，( )首先应该被利用。

A.自由时差
B.总时差
C.持续时间
D.关键工作
【答案】 A
29、国家股、法人股、个人股和外资股是按( )划分的。

A.股票所代表的股东的权利和义务
B.股票票面上有无记名
C.股票投资主体
D.股票发行价格
【答案】 C
30、职能健康安全与环境管理的持续性是由( )决定的。

A.多样性
B.产品生产的阶段性
C.单件性
D.产品社会性
【答案】 B
31、环境效益评价对象主要是( )，项目环保设施及制度的建设和执行情况，环境影响和生态保护。

A.受益群体
B.工程目标
C.环保达标情况
D.分析项目评价
【答案】 C
32、监理机构应按程序商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )d内，将索赔处理结果答复承包单位。

A.14
B.28
C.42
D.56
【答案】 C
33、投标分析的重点是在投标文件( )检查的基础上，对商务报价进行逐项检查与分析。

A.完整性
B.合理性
C.符合性
D.真实性
【答案】 C
34、下列关于建设项目竣工验收组织形式的表述，错误的是( )。

A.对于规模和工程复杂程度大的项目，组成建设项目验收组进行验收
B.对于规模和工程复杂程度大的项目，组建建设项目验收委员会进行验收
C.对于规模小而且工程简易的项目，组成建设项目验收组进行验收
D.特别复杂和重要的特大型项目，在验收委员会外，应另外组织专家咨询机构，为竣工验收做细致的准备和复核工作
【答案】 A
35、下列费用中，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量导致的费用是( )。

A.基本预备费
B.涨价预备费
C.生产准备费
D.工程质量监督费
36、建设项目总结评价是项目建设完工投产后，由( )对建设情况进行的全面系统总结和自我评价，并以《建设项目总结评价报告》(简称"自评报告")形式提出。

A.建设项目经理
B.建设项目工人
C.建设项目投资人
D.建设项目业主
【答案】 D
37、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800万元，则此时的进度偏差( )万元。

A.-300
B.-500
C.300
D.500
【答案】 D
38、建设单位依据政府部门对( )的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。

A.建设项目申请报告
B.项目建议书
C.规划选址和环境影响评价报告
D.建设项目可行性研究报告
39、建设项目内部审计是( )的融合。

A.财务审计和管理审计
B.国家审计和社会审计
C.专项审计和社会审计
D.国家审计和管理审计
【答案】 A
40、一般来说，工程设计管理方式要与( )保持一致。

A.采用的工程建设承包方式
B.建设项目管理模式
C.建设单位的工程技术力量
D.建设单位的设计管理水平
【答案】 B
多选题（共20题）
1、水文测验的工作内容包括( )。

A.水位、流速、泥沙、水下地形冲淤变化、蒸发、水温、冰情、地下水位等工作项目的观测
B.为水利水电建设项目的水资料评价、利用与保护开发规划设计和运行调度与管理提供水文分析资料
C.水文地质测绘
D.评价地下水资源，确定地下水文特征参数，提出合理的开采方案或防治处理措施方案
E.为建设期间防洪、抗险等提供情报
【答案】 AB
2、建设项目管理团队的主要职责包括( )。

A.项目建设系统性管理
B.项目建设全过程管理
C.项目建设专项管理
D.项目建设合法性管理
E.项目生产准备与运营管理
【答案】 BCD
3、间接损失是由于直接损失发生所引起的破坏事实，它包括( )。

A.额外费用损失
B.收入损失
C.人身损失
D.责任损失
E.物质损失
【答案】 ABD
4、根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件有( )。

A.对区域经济和社会发展的带动作用
B.生产准备工作能适应投产的需要
C.生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用
D.必需的生活设施已按设计要求建成
E.建设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅
【答案】 BCD
5、内部控制的责任分为：各级管理层的责任;( )。

A.投资者的责任
B.财务部门的责任
C.内部审计机构的责任
D.外部审计机构的责任
E.员工的责任
【答案】 BCD
6、估计工作持续时间的主要方法有( )。

A.网络计划法
B.经验估算法
C.单一时间估计法
D.三时估算法
E.移动平均法
【答案】 BCD
7、借用世界银行、亚洲开发银行的贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管理，贷款主要( )。

A.用于非公益性的工程建设项目
B.用于公益性和公共基础设施建设
C.保护和改善生态环境
D.促进欠发达地区经济和社会发展
E.促进发达地区经济和社会发展
【答案】 BCD
8、建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段是( )。

A.制度约束
B.策划活动
C.技术管理
D.改善环境
E.预防活动
【答案】 ACD
9、按照贷款使用年限的长短，分为( )。

A.短期贷款
B.中期贷款
C.长期贷款
D.一年期贷款
E.十年期贷款
【答案】 ABC
10、环境管理的意义是( )。

A.环境管理主要是预防和控制组织的活动或产品给环境造成的不良影响
B.环境管理涉及社会经济的可持续发展问题
C.加强环境管理是为了社会生产力的持续增长和人们生存质量的不断提高
D.环境管理主要预防和控制工作场所内不可接受的损害风险
E.牢固树立了以人为本的观念
【答案】 ABC
11、出库安装时，不能计入设备投资支出的附属设备的有( )。

A.暖气
B.卫生
C.通风
D.照明
E.防空支出
【答案】 ABCD
12、全面竣工验收的阶段划分为( )。

A.交工验收
B.验收准备
C.预验收
D.正式验收
E.移用验收
【答案】 BCD
13、工程保险的特殊性，主要表现在( )。

A.保险金额的变动性
B.投保人的广泛性
C.保障的综合性
D.保险期限的不确定性
E.保障对象的广泛性
【答案】 ABCD
14、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。

A.可操作性
B.有效性
C.合理性
D.经济性
E.针对性
【答案】 ABCD
15、为达到工程文档管理的目的与要求，确保工程文档的收集、整理、归档工作与项目的立项、准备、建设实施以及竣工验收同步进行，项目业主应当( )。

A.明确档案管理分工
B.审议竣工验收报告
C.建立档案管理体系
D.统一档案整理标准
E.设立档案管理机构
【答案】 ACD
16、编制资金筹措计划时应当( )。

A.使资金筹措计划与资金投入计划平衡、衔接
B.在资金使用安排上，先安排使用债务资金，然后再安排使用项目资本金
C.尽量减轻建设项目生产运营期的财务风险和运营风险，降低建设项目的还款压力
D.在事前做好债务融资信用保证的安排和准备
E.对不同的债务资金的利率水平和资金成本进行分析和测算
【答案】 ACD
17、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了( )的标志。

A.设备采购
B.设计
C.施工
D.设备改造
E.供应义务
【答案】 BCD
18、建设项目竣工决算编制的基本原则是( )。

A.建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务预算
B.建设项目分级管理、分级负责原则
C.建设项目专款专用原则
D.建设周期长、建设内容多的项目，单位工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算
E.尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算
【答案】 AD
19、开始/结束百分率法适用于( )的工作。

A.计划
B.模型构筑
C.设计
D.施工辅助设施小型
E.研究
【答案】 ABC
20、建设项目工程风险按其产生的原因可分为( )。

A.财产风险
B.责任风险
C.自然风险
D.社会风险
E.政治风险
【答案】 CD
大题（共10题）
一、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。

在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。

经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。

事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格。

施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题;建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。

经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。

事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。

经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。

事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。

经检查，是由于设备安装单位
使用的密封材料存在质量缺陷所致。

问题1.写出项目监理机构对事件1的处理程序。

2.针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任?说明理由。

3.事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。

4.写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。

【答案】
二、某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。

在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。

索赔报告的基本要求如下：1.遭暴风雨袭击是因非施工二单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

2.给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。

3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。

4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。

工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。

5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

6.由于工程破坏，清理现场需费用
2.4万元，业主应予支付。

【问题】
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)
【答案】
三、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。

该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。

技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。

技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。

表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。

表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。

以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。

以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。

表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】
四、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H 延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。

问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。

2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。

3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。

4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?
【答案】
五、某住宅工程项目，建筑面积31000m
【问题】
1.该工程采用固定价格合同是否合适?
2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?
【答案】
六、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。

基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已
批准的施工技术方案施工。

项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。

施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。

于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。

施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。

施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。

建设单位也认为项目监理机构"小题大做"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。

该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。

建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。

建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。

问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?
3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?
4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?
【答案】
七、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。

通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。

合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。

施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。

事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。

总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。

但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。

作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。

事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。

总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。

事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。

总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。

3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。

4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

【答案】
工程施工合同。

合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。

工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。

事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。

事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。

事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。

期间造成人工窝工300工日。

事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。

事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。

问题1.事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

【答案】
九、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。

该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。

技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。

技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。

表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。

表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。

以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。

以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。

表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】。