合同质量、进度、价格等要素和目标(内附习题)
2023年陕西省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
![2023年陕西省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/a99be845ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe83.png)
2023年陕西省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约2.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书3.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所4.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求,发包人要求勘察人更换勘察设备,勘察人及时进行了更换,由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,只能由()发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人8.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表9.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源10.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方11..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。
《跨境电子商务》课后习题答案
![《跨境电子商务》课后习题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/2b0205793a3567ec102de2bd960590c69ec3d83f.png)
《跨境电子商务》课后习题答案第一章跨境电子商务概述【习题及答案】1.跨境电子商务与传统的国际贸易模式有哪些不同?答:(1)交易主体的交流方式不同,传统国际贸易通常离不开直接接触,跨境电商通常通过电商平台实现和客户的交流和互动;(2)运作模式不同,传统国际贸易依赖于传统的国际贸易合同来运作,跨境电商依赖于电子化的订单和合同;(3)订单类型表现的特征不同,传统国际贸易通常订单较大、周期较长等特点;(4)传统国际贸易的商品价格高、利润率低,跨境电商终端产品价格下降、企业的利润率提升;(5)产品的品类差异,跨境电商的品类更丰富;(6)从目前来看,传统国际贸易规模更大,但跨境电商的发展速度更快;(7)跨境电商的交易环节更加简单、参与人更少;(8)传统国际贸易通常采用信用证等传统支付方式,跨境电商通常借助第三方支付平台方式;(9)传统国际贸易多采用传统的集装箱海运、空运等方式,跨境电商更追求运输效率;(10)传统国际贸易的通关和结汇发展的比较成熟,跨境电商还需要相关制度的完善;(11)传统国际贸易通常具有成熟的争端处理机制,跨境电商的争端问题解决机制还在发展中。
2.请结合一种具体商品或者服务,思考跨境电商对于行业价值链的改造是怎样的?答:通常来说,比如,对于像致欧科技所经营的家居产品,传统国际贸易方式通常会有进口商、批发商、零售商等价值链上的参与人去完成销售活动;但是,采用跨境电商的方式会将批发商等从事的销售活动内部化,致欧科技这类企业会承接更多价值链上的销售等活动,从价值链角度讲进行了价值链的重塑,同时又会引入承接跨境电商运作的跨境电商平台企业,可以说是进行了去中介化和再中介化的过程,同时又会进一步衍生出电子商务营销、仓储物流服务等价值链中的支持活动。
3.请登录几个跨境电商平台,并考查这些平台的商业模式、运作流程等内容。
答:可以参考登录阿里全球速卖通sell.aliexpress .com的官网。
可以发现,全球速卖通主要采取B2C的商业模式,为全球的终端消费者提供全球好物;同时,可以进一步了解注册申请开店、商品管理、物流选择、流量与营销、售后服务、结汇等业务流程的内容;也可以学习联盟营销、付费引流等广告盈利模式的运作流程与特征。
成人教育 《合同法》期末考试复习题及参考答案
![成人教育 《合同法》期末考试复习题及参考答案](https://img.taocdn.com/s3/m/30391ae83169a4517623a32c.png)
合同法新组练习题A一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1、下列合同中,属于单务合同的是( )。
A.赠与合同 B.买卖合同 C.租赁合同 D.承揽合同2.公序良俗原则中的公序是指社会的( )。
A.司法秩序 B.公共秩序 C.通行秩序 D.重要秩序3.采取格式条款订立合同的,若格式条款和非格式条款不一致的,应当采用()。
A.格式条款 B.诚信原则 C.非格式条款 D.法律规定4.下列各项中不.属于合同法基本原则的是( )。
A.自愿原则 B.诚实信用原则C.效率优先原则 D.合法原则5.医生手术时把纱布遗留病人体内,该医生违反了( )。
A.主给付义务B.从主给付义务C.次给付义务D.附随义务6.租赁期满,承租人继续使用租赁物,出租人未表异议的,则()A. 承租人因未及时返还租赁物而应负违约责任B. 承租人因占有他人财物而应负侵权责任C. 租凭合同自然终止D. 租赁合同继续有效,租凭期限为不定期7.在融资租赁合同中,承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人人身财产损害的,则()A. 出租人不承担责任B. 出租人承担责任C. 承租人与出租人分担责任D. 承租人不负责任8.买卖合同中的权利瑕疵担保责任是指()A. 出卖人交付的标的应符合其提供的质量说明B. 买受人可自收到标的物之日起的两年内通知出卖人标的数量差额C. 买受人可在质量保证期内通知出卖人标的质量问题D. 出卖人交付标的负有第三人不向买受人追索的义务9.下列关于债权让与的说法,正确的是()A. 甲将博物馆门票送给朋友,必须通知博物馆B. 乙将A公司的无记名公司债券出售给丙,需要经过A公司同意C. 丁将其对戊的精神损害赔偿请求权让与己D. 戊银行可以将其对庚公司收回贷款的权利转让给资产管理公司10.下列关于保留解除权的说法,正确的是()A. 保留解除权只能保留给一方当事人B. 保留解除权保留给一方当事人,或保留给双方当事人,必须在当事人订立合同时约定C. 保留解除权只能保留给双方当事人D. 保留解除权保留给一方当事人,或保留给双方当事人,可以在当事人订立合同时约定,也可以在以后另订立合同约定11.下列有关提存关系的表述,正确的是( )A.提存仅具有私法关系的因素B.提存仅具有公法关系的因素C.提存既具有私法关系的因素,也具有公法上的法律关系的因素D.提存人与债权人的关系是公法关系12.当事人在合同中,既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,守约方的正确适用方式是( )A.选择适用违约金或者定金条款B.适用违约金条款C.适用定金条款D.违约金和定金条款一并适用13.在无权代理的合同中,相对人可以催告被代理人进行追认,行使追认的时间为( )A.一年B.六个月C.三个月D.一个月14.可撤销合同中,如果具有撤销权的当事人以自己的行为放弃撤销权,该可撤销合同则转变为( )A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.部分有效、部分无效合同l5.采取合同保全措施应当在( )A.合同生效后至合同履行完毕前进行B.合同被解除后进行C.合同被撤销后进行D.合同被宣告无效后进行l6.下列债务人的债权可以由债权人行使代位权的是( )A.基于劳动合同而产生的报酬请求权B.基于人身伤害而产生的赔偿请求权C.基于买卖合同而产生的货款请求权D.基于人寿保险而享有的保险金请求权l7.债权人的撤销权行使的形式( )A.只能向债务人提出B.只能向人民法院起诉C.既可以向债务人提出,也可以向人民法院起诉D.可以向仲裁机构提出申请18.债权人向次债务人提起代位权诉讼,经人民法院审理后认定代位权成立的,清偿义务( )A.由次债务人向债权人履行B.由次债务人向债务人履行、再由债务人向债权人履行C.由人民法院确定D.既可以向债务人履行,也可以向债权人履行19.甲银行与乙公司签订贷款合同,发放贷款1000万元,还款日期为2007年10月31日,经协商可展期2个月。
工程项目管理复习题及参考答案
![工程项目管理复习题及参考答案](https://img.taocdn.com/s3/m/2926c7a564ce0508763231126edb6f1aff007123.png)
⼯程项⽬管理复习题及参考答案⼯程项⽬管理(专科)⼀、填空题:1.BOT是建造-运营-移交模式。
它适⽤于⼤型基础设施.需要⼤量资⾦进⾏建设的⼯程项⽬。
2.政府对项⽬实施的监督主要体现在⼯程项⽬和建设市场两个⽅⾯。
3.⼤中型和限额以上项⽬的可⾏性报告,按照项⽬⾪属关系由⾏业主管部门或省、市、⾃治区和计划单列市审查同意后,报国家发改委。
4.凡投资在2亿元⼈民币以上的项⽬由国家发改委审核后报国务院审批。
5.2004年7⽉颁布的《国务院关于投资改⾰的决定》,明确规定:对企业不使⽤政府投资建设的项⽬,⼀律不再实⾏审批制。
6.⼯程项⽬合同的类型按⼯程建设阶段分:⼯程勘察合同、⼯程设计合同、⼯程施⼯合同。
7.⼯程项⽬合同的类型按承发包⽅式分:勘察、设计或施⼯总承包合同、单位⼯程施⼯承包合同、⼯程项⽬总承包合同.⼯程项⽬总承包管理合同.BOT承包合同。
8.⼯程项⽬合同的类型按承包⼯程计价⽅式分:固定价格合同、可调价格合同、⼯程成本加酬⾦合同。
9.我国规定,⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后于28天内给予答复,或要求承包⼈进⼀步补充索赔理由和证据。
10.⼯程项⽬⽣命周期是指⼀个项⽬从开始到结束所经历的全部时间或过程,可以建设项⽬的⽣命周期为代表。
11.⼯程项⽬的特点1)明确的建设⽬标2)多⽅⾯的限制3)⼀次性和不可逆性4)影响的长期性5)投资的风险性6)管理的复杂性12.⼯程项⽬按性质分类为:基本建设项⽬和更新改造项⽬。
按专业可以分为:建筑⼯程项⽬、⼟⽊⼯程项⽬、线路管道安装⼯程项⽬、装修装饰⼯程项⽬。
按设计⽣产能⼒或投资规模可以分为:⼤、中、⼩型项⽬。
13.项⽬组织是由项⽬的⾏为主体构成的系统。
⼯程项⽬管理的职能有:策划、决策、计划、组织、控制、协调、指挥、监督等职能。
14.按⼯程项⽬交易⽅式分类,按获得承包任务的途径分:直接委托⽅式、招标⽅式、指令⽅式。
15.⼀般的⼯程项⽬⽣命周期可分为四个阶段:启动阶段(概念阶段)、计划阶段(开发阶段)、实施阶段(执⾏阶段)、收尾阶段(结束阶段)。
2024版建设工程合同管理题库
![2024版建设工程合同管理题库](https://img.taocdn.com/s3/m/503abe56854769eae009581b6bd97f192379bf15.png)
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章:合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章:合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章:合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章:工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章:工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章:合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章:违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章:争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章:合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章:不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章:合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章:签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章:合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。
第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织,对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质,并承担工程实施、质量保证等责任。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
![工程项目招投标与合同管理课后习题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/c29e980c551810a6f4248672.png)
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案(总18页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别?答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润)建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理内容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修)建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或其咨询单位)4、简述施工项目管理的主要工作内容?答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些?答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答:主要工作包括:选择适当的经营方式,寻找市场,承揽任务,投标,合同管理3、建筑市场市场运行机制构成答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则第二章建设项目招标一、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答:(1)推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况(3)有利于促使承包商不断提供企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善(5)有利于促进我国建筑企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标?答:大型基础设施公共事业,全部或部分施工国有资金或融资,国际组织或外国贷款援助资金。
工程项目管理(第二版)课后习题及答案
![工程项目管理(第二版)课后习题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/0def7aba04a1b0717fd5dd4d.png)
工程项目管理第二版复习思考题目录第一章概论 (1)第二章项目组织理论 (4)第三章项目策划 (8)第四章工程项目目标控制基本原理 (10)第五章工程项目采购管理 (13)第六章工程项目投资控制 (16)第七章网络计划技术与工程项目进度管理 (18)第八章工程项目质量和安全管理 (25)第一章概论1、为什么没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象?P1答:只有明确目标(投资、进度、质量)的项目才称为项目管理意义上的“项目”;没有明确目标的项目不是“项目”,因而不需要控制,也无法控制。
2、请分析工程管理包括的范畴及其核心任务。
P5-6答:(1)工程管理的范畴是:项目前期的开发管理+项目管理+设施管理=DM+PM+FM。
涉及建设工程项目的全过程的管理,也涉及参与建设工程项目的各个单位对工程的管理(投资方、开发方、设计方、施工方、供货方及项目使用期的管理方)。
(2)工程管理的核心任务是:(1)工程建设增值:确保工程建设安全、提高工程质量、投资成本控制、进度控制;(2)为工程使用(运行)增值:确保工程使用安全、有利于环保、有利于节能、满足最终用户的使用功能、有利于降低运营成本、有利于工程维护。
3、请阐述工程项目管理的含义。
P8答:《建设工程项目管理规范》定义:运用系统的理论和方法,对工程项目进行计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。
工程项目管理的含义有多种表述,英国皇家特许建造学会(CIOB)对其作了如下的表述:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
此解释得到许多国家建造师组织的认可,在工程管理业界有相当的权威性。
在上述表述中:☑“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;☑“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作;☑“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。
项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施期项目管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析3
![建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析3](https://img.taocdn.com/s3/m/55efe17a31126edb6e1a102a.png)
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(3)四、工程索赔类合同价款调整事项(一)不可抗力不可抗力是指在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
比如:暴动、爆炸、罢工、地震等。
1.工期延误的处理工期相应顺延。
发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
2.费用损失的承担原则(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
【2018年·单选】因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是()。
A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间,发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
【2014年·单选】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中,应由承包人承担的是()。
A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
(二)提前竣工(赶工补偿)与误期赔偿误期赔偿按比例扣减:如果在工程竣工之前,合同工程内的某单项(或单位)工程已通过了竣工验收,且该部分工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项(或单位)工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
监理工程师《合同管理》单选题练习
![监理工程师《合同管理》单选题练习](https://img.taocdn.com/s3/m/dd150cb985868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7cf.png)
监理工程师《合同管理》单选题练习监理工程师《合同管理》单选题练习监理工程师《合同管理》单选题练习(一)1.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指(C)。
A.完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务2.按照市场行情约定价值的合同,合同履行时市场行情发生波动,则(D)。
A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行3.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的(D)条款仍对双方具有约束力。
A.质量B.工期C.解决争议D.结算4.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充,这体现了(C)的原则。
A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评,以确定候选中标人的是(B)。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审6.在施工过程中,如果发包人需要撤换监理工程师,应至少于换人前(A)天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.307.合同被变更、撤销的`前提是(C)。
A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同8.FIDIC《施工合同条件》中,选择指定分包商的基本原则是(B)。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费9.FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后,承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指(C)。
A.完成扫尾,清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务10.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是(A)。
东南大学 工程项目管理 陆惠民 第三章 工程项目管理体制(课后习题答案)
![东南大学 工程项目管理 陆惠民 第三章 工程项目管理体制(课后习题答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/338944541711cc7931b716c9.png)
3、工程项目管理体制1、简述我国工程项目管理的发展历史。
1986年国务院提出要把建筑业管理体制改革和学习推广鲁布革工程管理经验放在一起思考的要求,引进和借鉴国外项目管理的先进做法,经历了探索研究、试点推广、深化完善和提升规范四个阶段,使我国建筑业企业管理体制发生了三个明显变化:1)建筑业企业的任务揽取方式发生了变化:由过去按企业固有规模、专业类别和企业组织结构状况分配任务,转变为企业通过工程招投标和市场竞争揽取任务,并按建设工程项目的大小、类别调整组织结构和管理方式,以适应工程项目管理的需要;2)建筑业企业的责任关系发生了明显变化:由过去企业注重与上级行政主管部门的竖向领导关系,转变为更加注重对业主和投资者负责的责任关系;3)建筑业企业的经营环境发生了变化:由过去的部门分割、行业垄断、地区保护,转变为跨地区、跨部门、跨行业、远离基地揽取并完成施工任务。
这三个深刻变化标志着中国建筑市场已初步形成,建设工程项目管理方法已被逐渐全面采用,并开始取得了成果。
1)鲁布革工程的项目管理经验①最核心的是把竞争机制引入工程建设领域,实行工程招标投标制;②工程建设项目实行全过程总承包方式和项目管理;③施工现场的管理机构和作业队伍精干高效④科学组织施工,采取先进的施工技术和施工方法,讲求综合经济效益2)项目法施工与工程项目管理:1987年,建设部提出了在全国推行“项目法施工”,包括经营机制的转换和加强工程项目管理;3)从项目经理资质认证到建造师职业资格4)大力推进工程项目管理规范化5)具有中国特色的建设工程项目管理基本框架①工程项目管理的主要特征是:动态管理、优化配置、目标控制、节点考核②工程项目管理的运行机制是“总部宏观调控,项目委托管理,专业施工保障,社会力量协调”③工程项目管理的组织结构要处理好“两层分离、三层关系”,即管理层与作业层分离;项目层次和企业层次的关系,项目经理与企业法人代表的关系,项目经理部与劳务作业层的关系;④工程项目管理要推行主体“二制建设”,即项目经理责任制和项目成本核算制;⑤工程项目管理的基本内容是“四控制、三管理、一协调”,即进度、成本。
建筑工程施工合同管理答案二建
![建筑工程施工合同管理答案二建](https://img.taocdn.com/s3/m/1eca88f1970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed462.png)
建筑工程施工合同管理答案二建一、引言建筑工程施工合同管理是建筑工程实施过程中的重要环节,对于确保施工质量、保障参建各方权益至关重要。
本文将从合同签订、履约管理、变更管理和索赔管理等方面对建筑工程施工合同管理进行探讨,以期为相关从业人员提供一些有益的参考和指导。
二、合同签订1. 合同的构成要素建筑工程施工合同通常应包含以下构成要素:合同名称、合同双方的名称和住所、合同工程的名称、工程地址、工程概况、施工范围、工期、价款及支付方式、质量要求、合同变更和解除等。
在签订合同时,应确保各构成要素的准确、全面和明确。
2. 合同文件的编制在编制合同文件时,应合理运用工程合同的常见格式,并根据实际情况进行细化和补充。
合同文件应当简明扼要地表达各方的权利义务,避免使用术语过于专业或模糊不清的表述。
三、履约管理1. 施工进度管理施工进度是合同履约的核心内容之一,应通过制定详细的施工计划和进度,合理安排施工活动,确保施工工期的合理执行。
同时,应建立相应的进度管理机制,及时跟踪和控制施工进度的执行情况,以便及时调整和协调施工计划。
2. 质量管理施工质量是保障建筑工程安全稳定运行的关键因素,应建立完善的质量管理体系。
在合同履约过程中,应加大质量控制力度,通过建立质量检查和验收制度,及时发现和纠正施工中存在的质量问题,并确保按照合同约定的质量标准进行施工。
四、变更管理在建筑工程施工过程中,由于各种原因,可能会导致合同发生变更。
变更管理的核心是确保变更的合法性和合规性,并明确变更的范围和约定。
对于合同变更,应及时与合同相关各方进行协商和沟通,确保变更事项得到明确的约定和落实。
五、索赔管理在建筑工程施工过程中,可能会发生不可预见的情况,导致工程合同无法按照原定计划进行履约。
此时,相关各方有权提出索赔要求,要求获得相应的赔偿或补偿。
索赔管理的核心是明确索赔事由和索赔金额,并按照合同约定的程序和方式进行申请和处理。
六、合同履约监督建筑工程施工合同的履约过程应受到有效的监督和管理。
合同管理教材课后试题答案
![合同管理教材课后试题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/82b092b6aff8941ea76e58fafab069dc51224754.png)
合同管理教材课后试题答案一、选择题1. 合同管理的主要目标是()。
A. 确保合同的合法性B. 保障合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 所有以上选项答案:D2. 在合同管理过程中,风险评估的主要目的是为了()。
A. 预防潜在的法律纠纷B. 减少合同执行中的不确定性C. 保护企业的利益不受损失D. 所有以上选项答案:D3. 合同的变更通常需要()。
A. 双方当事人的同意B. 法院的裁决C. 第三方机构的调解D. 合同管理部门的批准答案:A4. 合同履行过程中,对于违约行为的处理应当遵循()。
A. 合同约定的违约责任条款B. 国家相关法律法规C. 双方当事人的协商结果D. 所有以上选项答案:D5. 合同档案管理的目的是为了()。
A. 方便合同查询和使用B. 保证合同信息的安全和保密C. 为合同审计提供依据D. 所有以上选项答案:D二、填空题1. 合同的生命周期包括合同的准备、签订、执行、变更、终止以及________六个阶段。
答案:归档2. 在合同管理中,________是指合同当事人之间就合同内容达成一致意见的书面证明。
答案:合同文本3. 合同的变更和解除必须符合________和合同约定的条件。
答案:法律规定4. 合同管理中的风险控制主要包括风险识别、风险评估、风险应对和________。
答案:风险监控5. 合同的审计是指对合同的签订、执行、变更和终止等活动进行的________和评价。
答案:检查三、简答题1. 简述合同管理的重要性。
答:合同管理对于企业来说至关重要,它涉及到企业的日常运营和长期发展。
良好的合同管理可以确保合同的合法性和有效性,预防和减少法律风险,保护企业的合法权益。
同时,通过有效的合同执行和监控,可以提高企业的运营效率,确保资源的合理配置和使用。
此外,合同管理还有助于提升企业的信誉和形象,为企业赢得市场和合作伙伴的信任。
2. 合同签订前需要进行哪些准备工作?答:合同签订前的准备工作主要包括:(1) 对合作方进行尽职调查,了解对方的资信状况和履约能力;(2) 明确合同的目的和双方的权利义务;(3) 草拟合同文本,确保条款清晰、具体、合法;(4) 进行风险评估,识别可能存在的法律风险和商业风险;(5) 准备必要的合同附件和支持文件,如技术规格说明书、价格表等。
参考答案 国际贸易实务 08年1月第1版 (冷柏军 著) 中国人民大学出版社 课后思考题及习题答案
![参考答案 国际贸易实务 08年1月第1版 (冷柏军 著) 中国人民大学出版社 课后思考题及习题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/335ef1274b35eefdc8d33394.png)
国际贸易实务导论1、国际贸易业务有哪些特点?了解这些特点对我国企业从事国际商务活动有何实际意义?国际贸易的主要特点:1、国际贸易属于跨国交易,情况错综复杂;2、国际贸易线长面广,中间环节多;3、国际贸易风险大,不稳定性高;4、国际市场商战不断,竞争激烈。
2、进出口贸易业务的基本流程包括哪些环节?在各环节应注意哪些事项?出口贸易的基本流程:(1)出口交易前的准备工作阶段(2)交易磋商和签订合同阶段(3)出口合同履行阶段进口贸易的基本流程:(1)进口交易前的准备工作阶段(2)交易磋商和签订进口合同阶段(3)进口合同的履行阶段3、了解国际贸易交易过程中所适用的法律和国际贸易惯例对从事国际贸易有何作用?了解所适用的法律可以保证国际贸易的顺利进行,使国际贸易顺利进行,使国际贸易得到法律的承认和保护;而国际惯例的运用,有利于国际贸易中的各个环节相互衔接,从而促进国际贸易正常有序的进行和确保其可持续发展。
4、在我国现行的法律中所涉及的有关国际贸易的国内法较多,请简要作一介绍。
目前我国的国内法所涉及的有关国际贸易的主要法律有:课后答案网 w w w .k h d a w .c o m(1)关于使用国际货物买卖的国内立法:《中华人民共和国合同法》(2)关于适用于国际货物运输与保险的国内立法:《中华人民共和国海商法》(3)关于适用于国际货款收付的国内立法:《中华人民共和国票据法》(4)关于适用于对外贸易管理的国内立法:《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验检疫法》(5)关于适用于国际商事仲裁的国内立法:《中华人民共和国仲裁法》5、如何正确理解国际贸易惯例?它与国际贸易条约有何异同点?国际贸易惯例一般是指国际贸易业务中,经过反复实践形成的,并经过国际组织加以解释和编撰的一些行为规范和习惯做法。
国际贸易惯例和国际贸易条约是两个不同的概论,其不同点主要的有以下几条:一、前者属各国在国际贸易中普遍采取的做法,且这种做法具有时间上的连续性和次数上的反复性,已被各国接受和承认。
二级建造师继续教育考习题库(法规与项目管理)03
![二级建造师继续教育考习题库(法规与项目管理)03](https://img.taocdn.com/s3/m/2d37f0583968011ca3009174.png)
二级建造师继续教育考试题库建设工程法规与项目管理南京工业大学二О一四年七月一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定,我国建筑业企业的三个资质序列是( C)。
C.施工总承包、专业承包、劳务分包2、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定,节能分项工程验收的主持人应是(C)。
C.监理工程师3、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的,承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前(C)小时。
C.484、按照有关产业划分的规定,建筑业属于(B)。
B.第二产业5、从清单计价角度进,下列费用中不属于其他项目费的是( D)。
D.办公费6、从定额计价角度,按费用构成要素组成划分我国建筑工程安装工程费由(B)组成。
B.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金7、成本计划编制的依据不包括下列哪项(D)。
D.项目质量计划8、单位工程绿色施工评价应由(B)书面申请,在工程竣工验收前进行评价。
B.施工单位9、当前我国建筑能耗的特点是(A)。
A.建筑能耗总量大10、对于工程出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失应由(D)承担。
D.责任方11、非代理型CM模式和总包模式相比具有很多不同的地方,下列关于非代理型CM模式说法错误的是(D)。
D.CM单位则与施工单位和材料设备不存在合同关系12、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响步骤不包括下列哪项(D)。
D.分析总时差是否大于自由时差13、根据建设主管部门的现行有关规定,不符合工程设计单位的资质等级规定的是(B)。
B.工程设计综合乙级14、根据《城乡规划法》规定,建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后(C)个月内。
C.615、根据《安全生产许可证条例》,不属于实行安全生产许可制度的企业是( C)。
C.军用爆破器材生产企业16、根据《建筑法》的要求,实行施工总承包的,如果分包单位不服从管理导致生产安全事故,则(B)。
2021年二级建造师施工管理基础考点题:施工合同与物资采购合同含答案
![2021年二级建造师施工管理基础考点题:施工合同与物资采购合同含答案](https://img.taocdn.com/s3/m/7bbc8dd7eefdc8d377ee3279.png)
2021年二级建造师施工管理基础考点题:施工合同与物资采购合同含答案本章练习高分考点分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。
价格形式:固定价格、变动价格。
调价情形:以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过一定百分比时,按变化前后价格的差额予以调整……更多考点精讲1.下列合同履约情形中,属于发包人违约的情形是()。
A.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的B.因地震造成工程停工的C.发包人支付合同进度款后,承包人未及时发放给民工的D.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的『正确答案』A『答案解析』本题考查的是发包人的责任与义务。
选项B属于不可抗力原因,并不是发包人原因。
选项C属于承包人的原因。
选项D 属于发包人的责任,发包人义务中并没有包含选项D。
相比较的话,选项A更符合题意。
2.某工程因施工需要,需取得出入施工场地的临时道路的通行权,根据《标准施工招标文件》,该通行权应当由()。
A.承包人负责办理,并承担有关费用B.承包人负责办理,发包人承担有关费用C.发包人负责办理,并承担有关费用D.发包人负责办理,承包人承担有关费用『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的责任与义务。
发包人的责任,第一条:除专用合同条款另有约定外,发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工现场的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。
承包人应协助发包人办理上述手续。
3.不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时,承包人可以在专用合同条款约定的期限内提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报()审批。
A.设计单位B.监理人C.业主D.设备制造单位『正确答案』B『答案解析』本题考查的是进度控制的主要条款内容。
根据《标准施工招标文件》,承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,报监理人审批。
工程合同管理题库
![工程合同管理题库](https://img.taocdn.com/s3/m/b68d0850876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf11.png)
工程合同管理题库一、合同法基础知识1. 什么是合同法?合同法是指规范和约束合同行为的法律规则的总称。
它包括了合同的订立、履行、变更、解除等各个环节的法律规定。
2. 合同的基本要素有哪些?合同的基本要素包括以下几个方面: - 合同当事人:合同中必须明确双方当事人的身份和主体资格; - 合同内容:明确合同的具体约定事项,如货物或服务的描述、数量、价格等; - 合同形式:一些特定类型的合同需要采用特定的形式,如书面、口头等; - 合同目的和约束力:明确合同的目的和法律约束力。
3. 合同的有效性条件有哪些?为了使合同有效,必须满足以下条件: - 自愿性:合同双方的意愿必须是自愿的,不能受到欺诈、胁迫等非法手段的影响; - 完全性:合同必须具备完整的约定,明确规定双方权利和义务; - 合法性:合同的内容和目的必须合法,不能违反相关法律法规的规定; - 可行性:合同的内容和目的必须是可行的,不能达到不可能完成的目标。
二、工程合同管理流程1. 工程合同管理的流程包括哪些环节?工程合同管理的流程一般包括以下几个环节: - 合同订立:指承包工程的双方达成一致,签署正式的工程合同; - 合同履行:即按照合同约定,进行工程的施工和相关工作; - 合同变更:在工程进行过程中,由于各种原因需要对合同进行修改;- 合同索赔:当工程方无法按照合同约定的时间和质量完成工程时,承包方可以提出索赔; - 合同结算:工程完工后,进行最终结算,确定承包款项的支付金额。
2. 工程合同管理的重要性是什么?工程合同管理的重要性体现在以下几个方面: - 规范工程合同行为:合同作为约束双方行为的法律文件,能够规范和明确双方的权利和义务,保护双方的合法权益; - 防范合同纠纷:合同管理的完善可以有效防范工程合同纠纷的发生,减少纠纷对双方利益的损害; - 保证工程质量和进度:合同管理的严格执行能够促进工程按时按质完成; - 维护项目利益最大化:工程合同管理能够保障合同双方的利益最大化,达到共赢的目标。
2021年监理工程师《建设工程合同管理》(真题+答案+解析)第九章
![2021年监理工程师《建设工程合同管理》(真题+答案+解析)第九章](https://img.taocdn.com/s3/m/ab6ae11edf80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d07.png)
2021年监理工程师《建设工程合同管理》(真题+答案+解析)第九章第九章第一节FIDIC施工合同条件一、单项选择题1、FIDIC标准合同条件中,被称为“白皮书”的是()。
A、《施工合同条件》?B、《生产设备和设计—施工合同条件》?C、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》?D、《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》?2、根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。
A、提供履约担保证书?B、及时提供设计图纸?C、给予承包商现场进入权?D、接收并处理索赔报告?3、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和(或)导致了费用,则承包商应通知工程师并有权向其提出()索赔。
A、工期、费用和利润?B、工期、费用?C、工期、利润?D、费用和利润?4、采用FIDIC《施工合同条件》,关于计量方法,说法正确的是()。
A、永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法,若无规定,则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定?B、永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法,若无规定,则通过工程师和承包商协商确定?C、对永久工程每项工程应以合同清单量计算,不考虑膨胀、收缩或浪费?D、对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算,考虑膨胀、收缩或浪费?5、工程师在收到承包商申请接收证书通知后()天内,应向承包商颁发接收证书。
A、7?B、14?C、15?D、28?6、如果因业主接收或使用该部分工程而使承包商招致了费用,承包商应通知工程师并有权提出()索赔。
A、工期+费用+利润?B、工期+费用?C、工期+利润?D、费用+利润?7、下列关于误期赔偿费的说法,错误的是()。
A、误期赔偿费应按照合同中规定的每天应付金额,乘以接收证书上注明的日期超过规定的竣工时间的天数计算?B、承包商违约时间超期严重,计算的赔偿总额可以超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额?C、除在工程竣工前根据由业主终止的规定终止的情况外,误期赔偿费应是承包商为此类违约应付的唯一赔偿费?D、支付赔偿费并不能解除承包商完成工程的义务或合同规定的其他责任和义务?8、承包商进行索赔程序中,工程师在收到索赔报告或证明资料后()天内,或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内,做出回应。
工程施工投标合同管理概念及习题
![工程施工投标合同管理概念及习题](https://img.taocdn.com/s3/m/54855a30a88271fe910ef12d2af90242a895abb9.png)
工程施工投标合同管理概念及习题施工合同管理(2)预付款①预付款及其支付。
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施及组织施工队伍进场等。
预付款必须专用于合同工程。
《计价规范》明确规定,包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)30%。
发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书,并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。
《计价规范》规定,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付,发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可催告;发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担连带责任。
承包人对安全文明施工费应专款专用,在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用。
②预付款保函。
除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。
发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。
(3)工程进度付款。
工程进度付款周期与工程计量周期相同。
监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人。
监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
工程进度款的支付应按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%。
发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。
发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,向承包人支付合理利润,并承担违约责任。
政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款80%;除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外,进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。
建设工程合同管理习题答案
![建设工程合同管理习题答案](https://img.taocdn.com/s3/m/310df3a14793daef5ef7ba0d4a7302768e996fa8.png)
建设工程合同管理习题答案问题一:建设工程合同的主要类型有哪些?请列举并简要描述。
答案:建设工程合同主要分为以下几种类型:1. 施工合同:这是最常见的一种类型,指承包人根据发包人的委托,承担建设项目的施工任务,并按照合同约定完成工程内容。
2. 设计合同:设计单位根据业主的要求,提供工程设计服务,包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
3. 监理合同:监理单位受业主委托,对建设项目的施工过程进行监督、管理和控制,确保工程质量、进度和成本符合合同要求。
4. 采购合同:涉及建设材料、设备的购买,供应商需按照合同约定的时间、质量、数量和价格提供相应的物资。
5. 咨询合同:专业咨询机构为业主提供项目管理、技术咨询、市场研究等服务。
问题二:如何理解合同的变更管理?答案:合同的变更管理是指在合同执行过程中,由于各种原因需要对原合同内容进行调整的过程。
这通常包括设计变更、工程量变更、工期变更等。
变更管理要求双方协商一致,通过签订书面的变更协议来确认变更的内容和条件。
有效的变更管理能够确保项目的顺利实施,避免因变更引发的争议。
问题三:当出现合同争议时,应采取哪些步骤来解决?答案:解决合同争议通常遵循以下步骤:1. 双方协商:首先通过友好协商的方式尝试解决问题。
2. 调解:如果协商不成,可以请求第三方进行调解。
3. 仲裁或诉讼:如果调解无效,可以根据合同条款选择向仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。
4. 执行裁决或判决:最终依据仲裁裁决或法院判决来执行解决方案。
问题四:合同履行中的风险如何预防和管理?答案:合同履行中的风险可以通过以下方式进行预防和管理:1. 风险识别:在合同签订前,充分识别可能的风险因素。
2. 风险分配:在合同中明确各方的责任和义务,合理分配风险。
3. 风险控制:制定有效的风险管理计划,包括风险监控和应对措施。
4. 风险转移:通过保险等方式将部分风险转移给第三方。
5. 法律途径:在发生风险时,及时采取法律手段保护自身权益。
2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案
![2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案](https://img.taocdn.com/s3/m/94e42cadf71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a272a.png)
2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案单选题(共20题)1. 根据《标准材料采购招标文件》,合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。
A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】 A2. 《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】 A3. 下列选项中,属于非法人组织的是()A.合伙企业B.社会团体C.事业单位D.社会服务机构【答案】 A4. 单位工程验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。
单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件,移交后的单位工程由()负责照管。
A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】 B5. 根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,编制()。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】 A6. 关于分包的说法错误的是()。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】 D7. 建设工程材料设备采购合同管理中,()适用于同城市或同地区内的结算。
A.现金结算B.转账结算C.托收承付D.支票结算【答案】 B8. 代理合同履行中,被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C9. 9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括()。
A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】 C10. (2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有:①发包人要求;②价格清单;③通用合同条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同质量、进度、价格等要素和目标全面、正确地分析把握招标项目的功能、特点和条件,依据有关法律法规、标准规范、项目审批和设计文件以及实施计划等总体要求,科学合理设定工程施工合同的质量、进度、价格、安全等要素和目标。
这些也是设置和选择工程施工招标的投标资格条件、评标方法、评标因素和标准、合同条款等相关内容的主要依据。
其中工程建设项目的质量、进度、价格三大控制目标之间具有相互依赖和相互制约的关系:工程进度加快,工程投资就会增加,但项目的提前投产可提前实现投资效益;同时工程进度加快,也可能影响工程质量;提高工程质量标准并采取严格控制措施,又可能影响工程进度,增加工程投资。
因此,应根据工程特点和条件,合理处理好三大需求目标之间的关系,提高工程建设的综合效益。
1)工程质量需求目标。
招标工程建设项目质量必须依据使用功能用途要求,满足工程使用的适用性、安全性、经济性、可靠性、环境的协调性等要求设定工程质量等级目标和保证体系的要求;工程施工质量必须符合国家有关法规和设计、施工质量验收标准规范。
2)工程进度需求目标。
应根据工程建设项目的总体进度计划要求、工程发包范围、工程设计的进度安排和相关条件及可能的变化因
素,明确提出招标工程施工进度的目标要求,包括总工期、开工日期、阶段目标工期、竣工日期以及各阶段工作计划。
3)工程价格控制目标。
招标工程施工造价通常以工程建设项目投资限额为基础,编制确定工程施工项目的参考标底价格或招标控制价(最高投标限价),并通过招标充分竞争,降低工程造价,实现投资控制目标。
设定项目合同质量、进度、价格、安全等要素和目标时,应当结合一个招标项目的特点需要和市场竞争结构状况,同时调整、补充和细化属于招标采购合同规划中的合同要素、合同条件、合同风险控制的设置和责任分配等招标方案的内容。
学习了合同质量、进度、价格等要素和目标,让我们来做一道关于专业实务的考试相关习题深化记忆。
根据工程的特点和条件,工程的三大需求目标是()
A.工程质量需求目标
B.工程进度需求目标
C.工程工艺需求目标
D.工程价格控制目标
E.工程设计需求目标答案:ABD。