房地产-工程设计合同
房地产项目设计合同范本8篇
房地产项目设计合同范本8篇篇1甲方(委托方):__________________乙方(设计方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行房地产项目设计事宜,达成如下协议:一、设计项目概述1. 项目名称:__________________。
2. 项目地点:__________________。
3. 设计范围:包括但不限于项目规划、建筑设计、景观设计、室内设计等。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方的需求及国家相关技术规范,完成本项目的所有设计工作。
2. 乙方应根据项目所在地的实际情况,结合市场需求及甲方要求,提供具有创意性和实用性的设计方案。
3. 乙方需在规定时间内提交设计方案、施工图纸等相关设计文件。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用:人民币________元整(大写:__________________元整)。
具体金额根据项目的具体情况和双方协商确定。
2. 支付方式:甲方应按照以下节点支付设计费用:(1)合同签订后______日内支付总设计费用的______%;(2)设计成果经甲方确认后______日内支付剩余款项。
四、设计周期与进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内完成初步设计方案,并提交给甲方进行审查。
2. 双方根据初步设计方案的反馈意见,协商确定修改方案的时间节点。
3. 乙方应在规定时间内完成全部设计工作,并提交相应的设计文件。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计作品享有著作权,但一旦设计作品被甲方采用,该设计作品的著作权即归甲方所有。
2. 双方应严格保密本合同所涉及的设计内容及相关信息,未经对方许可,任何一方不得擅自泄露或擅自使用。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因未能按时完成设计工作,乙方应承担违约责任,并支付因此给甲方造成的损失。
2. 若甲方未能按照合同约定支付设计费用,甲方应承担违约责任。
房地产开发各阶段涉及的合同
三通一平是房地产专用语,指的是通水、通电、通路,平整土地。
房地产开发各阶段涉及的合同1、前期考察报告委托协议包括对市场、工程建设营利性等分析的考察报告2、土地使用权的取得《国有土地使用权出让合同》※《房屋拆迁补偿协议》※根据取得方式不同可能会涉及股权转让、土地转让、联合开发等协议。
3、房地产工程的设计《营销策划合同》《建设工程勘查合同》※《建设工程设计合同》※《建设工程环境评价委托合同》4、房地产工程施工阶段《建设工程招标合同》及相关文件《建设工程施工合同》※(可能分别包括桩基工程、土建、水电安装、热电系统、网络、消防等施工合同)及补充协议(如承诺函)《建设工程监理合同》※《建设工程装饰合同》※《建设工程采购协议》《绿化工程施工合同》《建设工程保险合同》《建设工程融资合同》以及在工程施工过程中可能会涉及工程场所临时建筑的《广告位使用协议》、《摊位租赁协议》等等。
5、房屋交易阶段《认购书》※或《房屋预订合同》《商品房买卖合同》※《销售代理协议》※6、物业管理《前期物业管理协议》※*****************************************房地产开发各阶段及涉及的合同、法律(转)第一部分:房地产开发一、房地产开发项目的立项和可行性研究(一)两种类型:(1)、房地产开发公司的设立(新设公司)。
办理工商登记(取得资质)、省外房地产企业在本省从事房地产开发的,应事先将其资质证书和企业法人营业执照送交房地产开发项目所在地建设部门和工商行政管理部门备案。
(2)、合作意向书及合作开发协议(合作开发)(二)具体合同:1、合作意向书及合作开发协议2、项目建议书(说明以下内容:开发者、开发内容与规模、期限、方式、投资总额与注册资本),交主管部门申请立项审批,经批准允许建设的,下发给批准文件。
3、建设项目可行性研究合同、项目可行性研究报告、(签委托合同、组建工作小组、制定工作计划)二、房地产开发项目的规划设计和市政配套(一)、房地产开发项目的规划设计规划设计委托协议环境影响评价委托合同建设工程勘察招、投标建设工程勘察合同建设工程设计合同(二)、房地产开发项目的市政配套报审市政配套方案上述一、二的申报程序:申报规划要点以获取规划要点通知书获取选址规划意见通知书可行性研究报告的编制及申请审批申报建设用地规划许可证办理建设用地批准书申请建设用地规划设计条件及建设项目规划、设计方案申报初步设计获取初步设计批复申报建设工程规划许可证申请办理建设工程规划许可证领取房地产开发项目手册办理拆迁许可证三、土地使用权的取得(一)、协议或招投标、拍卖方式取得:1、国有土地使用权的出让(1)招投标程序:A由土地管理部门会同建设部门共同编制招标文书,由土地管理部门发布招标公告;B投标者按招标文书规定交付投标保证金,提供投标文书,参加投标;C由土地管理部门会同建设部门共同主持开标、评标、决标,并在决标之日起七日内向中标者发出中标通知书,向未中标者退还其投标保证金(不计利息);D中标者在中标通知书规定的期限内,与土地管理部门签订土地使用权出让合同,并按规定交付定金;E中标者在中标通知书规定的期限内,与建设部门签订房地产开发项目合同。
外立面设计合同
外立面设计合同10.建设工程设计合同(外立面方案设计)顾问咨询类合同范本010建设工程设计合同 (外立面方案设计)工程名称 : 工程地点 : 合同编号 : 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期 :年月日发包人:设计人:发包人委托设计人承担 (项目名称)(以下简称“本项目”) 外立面方案设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法律法规。
1.3 建设工程批准文件。
第二条立面设计范围及风格要求2.1 设计人承担本项目的外立面设计服务,设计任务为: 。
2.2 项目总体风格定位为。
2.3 产品定位为。
第三条合同文件的组成3.1 本合同由以下文件组成: (1) 建设工程设计合同;(2) 中标通知书及其附件《设计任务书》; (3) 标准、规范及有关技术文件;(4) 经设计人报出并为发包人所接受的设计人投标文件;(5) 其它已纳入或将纳入本合同的具有合同约束力的信函、纪要、书面往来等文件。
(6) 合同附件: 附件一:设计人员名单3.2 上述文件应被认为是互为补充和解释的,但如有歧义或互相矛盾时,除非另有明确约定,按以上排列顺序,排列在前的文件效力高于排列在后的文件;上一条中没有列明的文件,签署时间在后的效力高于签署时间在前的效力。
第四条设计原则及依据4.1规划意见书、设计任务书等。
4.2 根据现有户型设计外立面,在不影响主体结构及大轮廓的情况下可根据外立面局部修改户型。
4.3 满足发包人项目整体定位及产品定位要求,满足政府有关批文及相关设计规范的要求。
4.4 设计条件:(1)用地红线坐标图、地形地貌图,周边道路高程图; (2) 经发包人确认的基本户型图及组合设计方案; (3)《设计任务指导书》。
4.5 国家现行各项有关规程规范。
第五条设计成果资料及进度要求 5.1 交付的设计成果资料: (1) 项目外立面效果图; (2)建筑SketchUp全模;(3)建筑外墙平面、外立面、剖面达到建筑扩初深度;、外立面主要墙身节点大样CAD图;(4)区内主要道路,主要沿街和景观轴线立面图,总体外立面设计原则,色彩和材料;(5) 配合销售制作沙盘模型;(6)根据发包人报规划复函及报规证时间,制作规划局要求的多角度效果图;(7)在完成上述方案设计后,还需对扩初图纸及施工图纸进行审核、校对,以控制外立面整体的实施效果。
工程设计合同范本
工程设计合同范本工程设计合同是指工程设计单位与委托方签订的合同,用于规范双方在工程设计过程中的权利和义务。
以下是一份工程设计合同范本,供参考:一、合同签订方。
委托方,(甲方)。
工程设计单位,(乙方)。
二、合同内容。
1. 项目名称,(填写项目名称)。
2. 项目地址,(填写项目地址)。
3. 委托内容,(填写委托方要求的具体工程设计内容)。
4. 设计范围,(填写设计单位承担的具体设计范围)。
5. 设计标准,(填写设计单位需遵循的相关设计标准)。
6. 设计费用,(填写设计费用及支付方式)。
7. 设计周期,(填写设计单位完成设计任务的时间节点)。
8. 设计成果,(填写设计单位交付的设计成果及格式要求)。
9. 合同变更,(填写双方变更合同内容的程序及条件)。
10. 合同解除,(填写双方解除合同的条件及程序)。
11. 其他约定,(填写双方在工程设计过程中的其他约定事项)。
三、合同履行。
1. 委托方应按照合同约定支付设计费用,并提供相关资料和信息。
2. 设计单位应按照合同约定完成设计任务,并交付符合要求的设计成果。
3. 双方应遵守合同约定,如有违约行为,应承担相应的法律责任。
四、合同变更与解除。
1. 如需变更合同内容,双方应经协商一致,并签订书面变更协议。
2. 如需解除合同,双方应经协商一致,并签订书面解除协议。
五、其他条款。
1. 合同一式两份,委托方和设计单位各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
以上为工程设计合同范本,希望委托方和设计单位在签订合同时能够充分考虑双方的利益,明确合同内容,确保合同的履行顺利进行。
同时,在合同履行过程中,双方应遵守合同约定,如有任何问题,应及时沟通解决,以保证工程设计任务的顺利完成。
房地产项目设计合同范本3篇
房地产项目设计合同范本3篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行房地产项目设计事宜,达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目内容:包括但不限于规划设计、建筑设计、景观设计等。
二、设计范围1. 乙方应按照甲方的要求,负责项目的规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等工作。
2. 设计内容包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等专业的设计。
三、设计周期1. 乙方应在签订本合同后XX个工作日内开始设计,并在XX个月内完成全部设计工作。
2. 如因甲方原因导致设计周期延误,乙方不承担任何责任。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总计:人民币XX元(大写:XX元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后XX个工作日内,甲方支付乙方设计费用总额的XX%作为启动资金;(2)乙方提交初步设计方案后XX个工作日内,甲方支付设计费用总额的XX%;(3)乙方提交全部设计成果并经甲方确认后XX个工作日内,甲方支付剩余的设计费用。
五、设计成果要求及验收标准1. 乙方应按照甲方提出的设计要求进行设计,并满足国家相关规范及标准。
2. 乙方提交的设计成果应包括但不限于规划方案、建筑方案、施工图纸等。
3. 甲方在收到设计成果后XX个工作日内进行验收,并出具验收报告。
如设计成果不符合设计要求或存在质量问题,甲方有权要求乙方进行修改或重新设计。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业机密、技术资料等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同项下的合作需要,任何一方不得将保密信息用于其他用途。
建筑工程设计合同的编号
建筑工程设计合同的编号一、合同编号:JZ-2023-001二、甲方(业主):XX房地产开发有限公司三、乙方(设计单位):YY建筑设计有限公司四、工程名称:XX商业综合体项目五、工程地点:XX市XX区XX路XX号六、工程规模:总建筑面积约10万平方米,包括商业、办公和住宅等功能区域。
七、设计内容:本项目的设计工作包括但不限于方案设计、初步设计和施工图设计等阶段。
具体设计内容如下:1. 方案设计:根据甲方的需求和相关法规,提供合理的建筑布局和外观造型方案。
2. 初步设计:在方案设计的基础上,进一步细化各个功能区域的布局和结构设计。
3. 施工图设计:绘制详细的施工图纸,包括建筑、结构、给排水、电气等各专业图纸。
八、设计周期及交付时间:1. 方案设计:自合同签订之日起45天内完成。
2. 初步设计:自方案设计确认之日起60天内完成。
3. 施工图设计:自初步设计确认之日起90天内完成。
九、设计费用及支付方式:1. 设计费用:根据工程规模和设计难度,双方协商确定总设计费用为人民币XXX万元整。
2. 支付方式:分阶段支付,具体如下:- 方案设计完成并经甲方确认后支付30%的设计费用;- 初步设计完成并经甲方确认后支付40%的设计费用;- 施工图设计完成并经甲方确认后支付剩余的30%设计费用。
十、违约责任:1. 甲方违约:如甲方未按照约定时间支付设计费用,应向乙方支付违约金,违约金的计算标准为逾期未付款项的千分之五/日。
2. 乙方违约:如乙方未能按照约定时间或质量要求完成设计任务,应向甲方支付违约金,违约金的计算标准为未完成部分设计费用的千分之五/日。
十一、争议解决:如双方在履行合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十二、其他条款:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
---。
房地产工程建设的合同8篇
房地产工程建设的合同8篇篇1甲方(建设单位):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(施工单位):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________鉴于甲方拟进行房地产工程建设,乙方具备相关施工资质和能力,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平的原则,就本次工程建设事宜达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:建筑面积____________平方米,具体施工范围包括____________。
4. 工程标准:按照国家标准、行业标准及地方规范要求进行设计施工。
二、工程期限1. 工程开工日期:______年______月______日。
2. 工程竣工日期:______年______月______日。
3. 如有特殊情况,经双方协商一致,可相应调整工程期限。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价:人民币______元(大写:______元整)。
具体价格根据工程实际量及约定进行调整。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付工程款,具体支付节点及比例为:(1)基础工程完成______%后,支付工程造价的______%;(2)主体结构完成______%后,支付工程造价的______%;(3)工程竣工并经验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照国家标准、行业标准及地方规范要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应负责工程的保修工作,保修期限为______年。
天津市建设工程设计合同范本
天津市建设工程设计合同范本合同编号:TJGCSJSGHT-2021甲方(委托方):天津市房地产开发有限公司乙方(设计方):天津市建筑设计研究院根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程设计任务的相关事宜,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:天津市住宅小区建设项目1.2工程地点:天津市区路1.3工程规模:总建筑面积约平方米1.4工程性质:住宅建筑1.5工程设计阶段:方案设计、初步设计、施工图设计二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告等相关资料,按照国家有关规范、标准和规定,完成本工程的设计工作。
2.2设计内容包括但不限于:总平面设计、建筑方案设计、结构工程设计、给排水工程设计、电气工程设计、暖通工程设计、室外工程设计等。
2.3乙方应按照甲方的要求和工程进度,及时提供设计文件和设计图纸,并确保设计质量符合国家规定的标准和要求。
三、设计费用3.1本工程设计费用为人民币万元(大写:圆整)。
3.2甲方应在合同签订后7个工作日内支付乙方设计费用的50%作为预付款,剩余50%的设计费用应在乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后支付。
3.3设计费用的支付方式为电汇或银行转账,乙方开户行和账号如下:开户行:中国建设银行天津市支行账号:四、设计周期4.1乙方应在合同签订后30个工作日内完成方案设计,并提交甲方审核。
4.2甲方应在收到方案设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。
4.3乙方根据甲方审核意见进行修改完善,并在收到审核意见后15个工作日内完成初步设计,并提交甲方审核。
4.4甲方应在收到初步设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。
4.5乙方根据甲方审核意见进行修改完善,并在收到审核意见后30个工作日内完成施工图设计,并提交甲方审核。
4.6甲方应在收到施工图设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。
最新简单的设计合同 简单设计合同免费模板(5篇)
最新简单的设计合同简单设计合同免费模板(5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!最新简单的设计合同简单设计合同免费模板(5篇)随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
房地产精装修合作协议
房地产精装修合作协议一、协议背景本《房地产精装修合作协议》(以下简称“协议”)由甲方和乙方达成,双方经平等协商,就甲方拟开发的房地产项目进行精装修合作事宜达成一致。
为确保双方权益,特订立本协议。
二、合作内容1.甲方负责提供房地产项目的开发、销售和推广。
2.乙方负责对甲方提供的房地产项目进行精装修施工及相关服务。
3.精装修内容包括但不限于:墙体装修、地面装修、天花板装修、门窗装修、厨房和卫生间装修等。
三、合作方式1.乙方按照甲方提供的房屋户型及设计风格要求,提供精装修设计方案,并经甲方确认后进行施工。
2.乙方负责提供所需的材料、设备,并按照相关规定进行施工。
3.甲方负责监督、检查精装修施工进展,并对施工质量进行评估。
四、合作期限1.本协议自甲乙双方签署之日起生效,有效期为3年。
2.如需续签协议,应在协议到期前双方达成一致并签署续签合同。
五、费用及结算方式1.乙方根据甲方提供的房屋户型及精装修设计方案,提供详细的报价清单。
2.甲方根据清单内容与乙方进行协商,最终确定双方共同认可的价格。
3.乙方在确认合作后,甲方应按照合同约定的付款比例及时间节点向乙方支付工程款。
六、违约责任1.任何一方发生违约行为,应向对方支付相当于违约方在本协议项下应得到的全部赔偿金额的100%。
2.如协议生效后甲方恶意拖延支付乙方工程款,乙方有权要求甲方支付相当于已工程款的违约金。
七、争议解决1.因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2.本协议的签署地为甲方所在地。
八、其他条款1.本协议未尽事宜,双方可根据实际情况进行补充协商,并在补充协议中明确约定。
2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至协议到期或终止之日为止。
以上内容经双方充分阅读、理解,并在自愿的前提下签署本协议,作为双方合作的实质依据。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签字日期:__________ 签字日期:__________。
房地产装修合同6篇
房地产装修合同6篇篇1甲方(业主):____________________乙方(装修公司):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行房地产装修事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程地址:____________________。
2. 房屋结构:____________________。
3. 装修面积:____________________。
4. 工程内容:室内设计、施工、材料选购等。
二、工程期限1. 工程开工日期:自本协议签订之日起______天内开始。
2. 工程竣工日期:自工程开工日期起______天内完成。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:分期支付。
工程开工前支付工程总造价的______%,施工过程中支付______%,工程竣工后支付剩余款项。
四、工程内容及要求1. 乙方应按照甲方要求进行室内设计,并提供设计方案供甲方确认。
2. 乙方应按照设计方案进行施工,确保施工质量。
3. 甲方有权利对施工进度、质量进行检查和监督。
4. 乙方应使用符合国家标准的材料,并提供材料合格证明。
5. 其他具体工程内容和要求详见附件《装修工程内容及要求表》。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料,并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在接到验收通知后的______天内进行验收,并签署验收意见。
4. 如甲方对工程质量有异议,可以委托有资质的检测机构进行检测,费用由责任方承担。
六、工程保修及售后1. 工程竣工后,乙方提供______年的保修期。
2. 保修期内,如因乙方施工质量导致的问题,乙方应负责免费维修。
3. 保修期外,乙方提供有偿维修服务。
具体事宜双方另行协商。
房地产项目规划设计顾问咨询服务合同协议书范本
甲方(委托人):法定代表人:地址:联系方式:乙方(受托人):法定代表人:地址:联系方式:甲方委托乙方承担“地块项目”(暂定名称)规划设计顾问咨询服务工作,经协商一致,签订该项目规划设计和项目、企业品牌建立发展战略的顾问咨询服务合同(以下简称“本合同”)。
甲、乙双方同意进行密切配合,并按照合同规定,履行各自的责任。
第1条项目规模本项目总占地面积:约亩。
第2条服务边界在合同有效期内,乙方应对甲方本项目的规划设计给予专业顾问咨询的支持,具体工作内容如下:2.1 对本项目项目用地概念性规划暨总图设计全程顾问咨询:(1)对项目规划设计的定位提出专业意见;(2)对项目规划设计的总体布局提出专业意见;(3)对项目规划设计的功能分布及空间布置提出专业意见;(4)对项目规划设计的各项经济指标及户型配比提出专业意见;(5)对项目规划设计的配套设施规划的合理、完整性提出专业意见;(6)对项目规划设计的建筑风格提出专业意见;(7)对项目规划设计的住宅及商业规划提出专业意见;(8)对项目规划设计的园林规划提出专业意见;(9)对项目规划设计的路网布局提出专业意见;(10)对项目规划设计的目前及未来市场风险规避、后续项目发展提出专业意见;2.2 项目用地的建筑方案设计全程顾问咨询服务:(1)对项目规划设计的各项经济指标提出专业意见;(2)对每期项目建筑方案的建筑形式、建筑单体外立面的造型、色彩组合、使用材质等提出专业意见;(3)对每期项目建筑方案的户型配比及户型设计提出专业意见;(4)对每期项目建筑方案的商业规划细化提出专业意见;(5)对每期项目建筑方案的环境景观设计提出专业意见;(6)对每期项目规划设计的路网布置提出专业意见;(7)对每期项目规划设计的安防消防布置设计提出专业意见;(8)对每期项目规划设计的交通消防分布设计提出专业意见;2.3 项目成本控制根据本项目用地概念性规划暨总图设计和建筑方案设计的内容,从该项目区域发展和项目营销策略角度,结合品质要求,提出对项目成本控制的专业意见。
房地产项目合同范本6篇
房地产项目合同范本6篇房地产项目合同范本 (1) 甲方:住所地:乙方:住所地:丙方:住所地:甲、乙、丙双三方就甲方取得土地使用权,位于#################的项目合作开发事宜,经充分、友好的协商,本着互利互惠、诚实信用的原则,订立如下协议,以资三方共同遵守执行:一、合作内容合作项目位于二、合作方式1、甲方提供依法取得的国有土地使用权。
乙方筹集项目建设所需的土地出让金、开发、报建、建筑、管理、营销等全部资金,预计投资资金为人民币@@亿元。
在乙方投资款项全部到位的情况下,乙方负责该项目的开发经营权。
丙方负责该项目的前期策划和运作。
项目所获的利润按投资比例分配:甲方占@@%,乙方@@%,丙方@@%。
2、甲乙丙三方确认,三方均以中小企业融资进行投资,中小企业融资财务费用均按月息@@%的标准进入项目成本核算。
3、甲乙丙三方出资比例:甲方按总投入的@@%,乙方按总投资的@@%,丙方按总投资的@@%出资。
由乙方统一筹集,并以三方的名义投入该项目。
4、甲乙丙三方确认,乙方可以用甲方的产权、土地进行中小企业融资,但所融到的资金必须用在本合作项目,但不影响项目开发的前提下,必须优先偿还按投资比例多出资本金的乙方本金。
5、本合作项目不发生土地权属的变更,即在房屋销售完成之前,土地的使用权名义上仍然归甲方所有,但乙方和丙方有权依照本合同的约定对项目所涉的土地使用权及其地上建筑物享有收益权。
6、本合作项目所有的对外合同,报建、竣工验收等手续的办理均以甲方名义进行。
三、合作管理机构及职责1本协议签订后,由丙方负责前期的项目落实工作,由甲方赋予丙方在办理该项目前期工作中的权利,并由甲方出具相关的委托书,提供公司的营业执照副本及公章等。
2、甲乙丙三方共同派员组成“合作开发项目部”,负责建设项目的具体组织和实施。
项目部设总经理一名,由乙方委派,副总经理一名,由甲方委派。
其他工作人员由乙方根据需要委派。
3、项目部下设工程部、销售部、财务部。
设计工程合同【8篇】
设计工程合同【实用8篇】工程设计合同篇一申请人:_________设计有限公司住所:法定代表人:被申请人:_________房地产开发有限公司住所:法定代表人:请求事项1、裁决被申请人立即向申请人支付设计费?万元,工程设计合同_____申请书范本。
2、裁决被申请人按每日发生的违约金为欠款总额的千分之二向申请人支付逾期付款违约金,暂计至?为?元,违约金总额从逾期付款之日计至实际付款日。
3、裁决被申请人承担全部_____费用。
事实和理由申请人与被申请人于年月?日签订了《建设工程设计合同(一)》(下称“原合同”,见证据2),约定:被申请人委托申请人承担?安置用房项目的工程设计。
原合同对设计内容、_____标准、双方权利义务做出了规定,并规定了违约责任及违约金的计算方法(即原合同第7。
2款:“每逾期一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
”)。
原合同第8。
7款还约定:本合同发生争议,双方当事人同意由______________委员会_____。
原合同签订后,申请人依约履行了设计义务并将工程方案及工程施工图交付予被申请人,工程方案及工程施工图经相关主管部门及审查所审查合格,合同范本《工程设计合同_____申请书范本》。
(见证据3)___年__月___日,申请人与被申请人签订了《工程设计补充协议书》(下称“补充协议”,见证据7)。
补充协议表明:由于规划调整,主管机关将?项目地块东面的用地划拨给被申请人,根据主管机关有关文件的要求及被申请人的意见,对新增用地设计的同时,需对原项目设计进行修改。
补充协议规定:1、设计取费:新增用地建筑面积?平方米套用原合同_____标准,需增补设计费万元;本次设计需对原一期设计作重大调整,调整的工作量占原设计工作量的?%,需增补设计费?万元;补充协议修改及新增部分的总设计费合计万元;原合同仍按原约定履行。
(见补充协议第一条)2、付款进度:补充协议签订后7日内,支付该协议总设计费的10%即万元作为定金;本次修改及新增部分(部分)的方案批复后7日内,支付总设计费的20%即?万元;本次修改及新增部分的施工图提交后7日内,支付总设计费的65%即?万元;本次修改及新增部分的工程竣工验收后7日内,支付总设计费的5%即?万元。
建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本建设工程设计合同范本「篇一」甲方:乙方:为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任,在平等互利的基础上,经双方友好协商定立本合同。
第一条工程项目一、工程名称:冷干机安装工程二、承包内容和范围:空压机及冷干机的.连接、安装。
三、工程地点:甲方公司内空压机房(甲方指定的地点)第二条施工准备一、甲方责任:指派工程负责人,对施工进行协调,监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项,施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。
二、乙方责任:1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工,无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工,辅助材料均由乙方负责提供;2. 确保安全施工及文明施工,安全责任自负,遵守甲方及政府的各项规章制度,否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内,如出现因乙方造成的质量问题,由乙方负责维修或更换。
第三条工程期限1. 20__年5月1日施工,并于当天完成。
2. 如遇下列情况,经甲方现场负责人签证后,工期顺延:由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而延误工期的。
第四条工程价款的支付与结算。
1. 工程造价:2. 工程款支付:验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。
第五条违约责任1、乙方在施工过程中损害甲方利益。
乙方负80%责任即承担甲方80%损失费用。
2、乙方正常情况下,不能按时完工,甲方将以每逾期一天,从工程总款中扣除2%工程总款,并以递加方式计算。
3、乙方在施工过程中,甲方不进行必要的协助,视为甲方违约。
每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款,并以递加方式计算。
第六条合同争议各方应严格执行本合同,认真履行各自权利和义务。
如有争议,双方协商解决。
协商不成可向人民法院起诉。
第七条附则本合同一式二份,每方各执一份。
双方签字盖章后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程设计合同范本「篇二」发包人(全称):____________________________________________设计人(全称):____________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________________工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:______________________________________________。
工程设计配合(三方)协议
****工程设计配合协议甲方:广州xx房地产开发有限公司乙方:建筑初步设计单位丙方:施工图设计单位甲方委托乙、丙方分别承担****项目的建筑和其他专业、结构专业设计(包括但不限于主体、园建及大门、围墙等构筑物设计、设计变更、设计配合、施工配合、概算等,设计内容详见建筑初步设计及施工图设计合同),设计深度应符合建设部和广州市有关规定。
本着加快****设计进度,严格控制造价成本,乙方和丙方更好向甲方提供优质的服务,甲、乙、丙三方就相互配合问题,达成一致意见,特订立本协议。
一、甲方的责任和义务1、甲方应在乙方相关工作开始之前向乙方和丙方提供必须的设计基础资料,包括设计任务书、勘察单位完成的相关成果等。
2、甲方应对乙方和丙方提出的疑问在48小时内予以解答,以配合设计进度。
3、若甲方需要对乙方和丙方的中间成果进行检查,检查完后应提供明确的同意或反对的意见。
4、在设计期间,无论乙方或丙方提出要求对方配合时,甲方作为中间联络人,接到通知后第一时间反馈到需要配合方处。
二、乙方的责任和义务1、乙方应在规定的时间内(详见建筑初步设计合同)向甲方提供方案文本、整体鸟瞰图、典型楼栋立面效果及建筑平立剖、建筑大样图,提供的文件(含文本和电子文件)应可以满足丙方进行施工图设计的需要。
甲方经审核认可并征询丙方意见后,提供该套文件(含文本和电子文件)给丙方进行各专业施工图设计。
2、在方案阶段,乙方和丙方应就整体方案、局部布置进行协商,以确保设计方案的经济性。
若有分歧时,可向甲方咨询。
3、乙方应成立设计项目专组,由设计经验丰富的高级建筑师任组长,设计人员由有实际经验有富有责任心的工程设计人员组成。
4、乙方应将该设计项目作为重点项目作为重点项目和创优工程进行运作。
5.丙方提出要求配合时,乙方在接到甲方通知后立即派专人跟踪配合解决,若影响到各专业设计进度,甲方有权按违约条款处理,6.乙方负责对丙方提交的设计图纸审核,并加盖出图章(指报建图),至于审核及盖章等费用已包含在乙方设计费内(详见建筑初步设计合同)。
房地产工程合同如何编号
房地产工程合同如何编号了解合同编号的重要性。
合同编号是合同管理的基础,它能够帮助企业快速定位和检索合同文件,同时对于审计跟踪、风险控制以及合规性检查都至关重要。
一个良好的编号系统应该能够反映合同的种类、签订日期、涉及的部门或项目等信息。
设计合同编号的结构。
一般来说,合同编号由字母和数字组成,每个部分都有其特定的含义。
例如,可以采用以下结构:公司代码-合同类型-年份-序号。
其中,公司代码代表签订合同的公司,合同类型表明合同的性质(如工程、采购、销售等),年份指的是合同签订的年份,序号则是该年度该类型合同的流水号。
具体到房地产工程合同,我们可以进一步细化合同类型,比如分为设计合同、施工合同、监理合同等。
例如,设计合同可以用“SJ”表示,施工合同用“SC”表示,监理合同用“JL”表示。
在实际操作中,还需要考虑合同的版本问题。
如果合同经过多次修订,可以在编号后添加版本号或版本日期,以区分不同的版本。
例如,“SC2023-001/V1”表示这是2023年第一份施工合同的第一个版本。
为了确保合同编号的一致性和准确性,企业应建立一套详细的编号规则,并对相关人员进行培训。
这套规则应包括编号的格式、分配方法、记录方式以及在何种情况下需要重新编号等。
利用信息技术手段来管理合同编号。
随着信息技术的发展,许多企业已经使用专门的合同管理系统来自动生成和管理合同编号。
这些系统可以根据预设的规则自动生成编号,并确保每份合同都有一个独一无二的编号。
房地产工程合同编号范本的制定是一个系统化的过程,它需要结合企业的实际情况和管理需求。
通过合理的编号结构和管理方法,可以大大提高合同管理的效率和准确性,为房地产项目的顺利进行提供坚实的基础。
工程设计合同不付款
工程设计合同不付款某建筑设计公司(以下简称“乙方”)与房地产开发商(以下简称“甲方”)签订了一份工程设计合同,约定由乙方负责甲方开发的某住宅小区的工程设计工作。
合同明确规定了设计费用、付款方式和时间等内容。
根据合同,甲方应在设计工作完成50%时支付一定比例的费用,剩余款项在设计工作全部完成后支付。
乙方按时完成了合同约定的设计工作,并按时提交了相应的设计文件。
甲方却迟迟未按合同约定支付任何费用。
乙方多次催促无果,最终决定采取法律手段解决此事。
在此案例中,乙方首先尝试通过友好协商的方式解决问题,但甲方并未给出满意的答复。
随后,乙方依据合同中的违约条款,向甲方发出了违约通知书,明确指出甲方未按约支付款项的行为构成违约,并要求甲方在规定时间内支付欠款及违约金。
甲方在收到违约通知书后,仍未采取行动。
因此,乙方不得不向法院提起诉讼,要求甲方支付拖欠的设计费用及因违约产生的损失。
在诉讼过程中,乙方提供了充分的证据,包括合同文本、设计工作完成情况的证明、以及多次催款的记录等。
法院审理后认为,甲方未按合同约定支付设计费用,违反了合同条款,应当承担违约责任。
最终,法院判决甲方支付拖欠的设计费用,并根据合同约定支付违约金。
同时,考虑到乙方因甲方违约而产生的损失,法院还判决甲方赔偿乙方相应的损失。
此案例表明,工程设计合同中,甲方应按时支付设计费用,否则将承担违约责任。
同时,乙方在面对甲方不付款的情况下,应当积极采取措施维护自身权益,包括发出违约通知、协商解决、甚至通过法律途径追讨欠款和损失。
在实际工作中,设计合同的签订双方应当严格遵守合同约定,确保合同的顺利执行。
一旦发生违约行为,应当及时采取措施,通过法律途径解决问题,以维护合同秩序和市场公平。
工程设计合同违约赔偿案例
工程设计合同违约赔偿案例某建筑设计公司(以下简称甲方)与一家房地产开发商(以下简称乙方)签订了一份工程设计合同。
根据合同约定,甲方需在规定时间内完成乙方项目的设计方案,并保证设计的质量和进度。
合同中还明确了违约责任,包括迟延交付设计文件的违约金、设计质量不符合要求的赔偿等。
在合同执行过程中,甲方由于内部管理不善,导致设计进度严重滞后。
尽管甲方后来加班加点赶工,但最终交付的设计文件仍比合同约定的期限晚了一个月。
乙方因此错过了最佳的施工季节,不得不推迟项目开工时间,造成了一定的经济损失。
乙方在收到设计文件后,发现部分设计内容存在明显错误,需要进行修改。
这不仅增加了乙方的成本,还影响了项目的进度。
乙方据此向甲方提出了赔偿要求。
在这种情况下,甲方应当承担违约责任。
对于迟延交付设计文件的问题,甲方应根据合同中的违约金条款支付违约金。
由于设计质量问题导致的修改费用和由此造成的项目延期损失,甲方也应当承担相应的赔偿责任。
在实际操作中,双方可以协商确定赔偿的具体数额。
如果协商不成,可以通过仲裁或诉讼的方式解决。
在本案中,甲方和乙方经过协商,最终达成了如下赔偿协议:1. 甲方支付给乙方迟延交付设计文件的违约金,金额按照合同中的约定计算。
2. 对于设计质量问题,甲方负责免费修改,直至满足合同要求。
同时,甲方还需赔偿乙方因设计修改增加的成本,以及由此导致的项目延期损失。
3. 双方同意,以上赔偿应在一个月内完成支付。
此案例表明,工程设计合同的违约赔偿应当基于合同条款和实际损失来确定。
在实践中,双方应当本着公平、公正的原则,通过协商解决问题。
如果无法协商一致,可以依法采取仲裁或诉讼的方式解决争议。
工程设计合同不付款
工程设计合同不付款某建筑设计公司(以下简称“设计公司”)与一家房地产开发商(以下简称“开发商”)签订了一份工程设计合同,合同约定由设计公司负责开发商某住宅项目的设计工作,设计费用按照工程进度分阶段支付。
合同还明确了逾期支付的违约金条款。
项目启动后,设计公司依约完成了初步设计和部分施工图设计工作,然而在申请首笔设计费用时,却发现开发商迟迟不予支付。
经过多次沟通,开发商以资金链紧张为由推迟付款,这一行为严重影响了设计公司的正常运营和项目进度。
面对这种情况,设计公司首先回顾了合同条款,确认自身权益未受损害,并有据可依。
在此基础上,设计公司采取了以下措施:1. 沟通协商:设计公司主动与开发商进行沟通,了解具体的资金状况,并提出解决方案,如分期付款或调整后续付款计划,以求达成共识。
2. 法律途径:当协商无果时,设计公司依法向有关部门提出仲裁申请,要求开发商按合同约定支付设计费用及逾期支付的违约金。
3. 媒体曝光:在确保不泄露商业机密的前提下,设计公司适当利用媒体力量,对外公布违约情况,以此对开发商形成舆论压力。
4. 行业支持:设计公司寻求行业协会的帮助,通过行业内的力量对开发商进行必要的制约。
5. 合同完善:针对此次事件,设计公司对现有合同模板进行了修订,增加了更为严格的付款保障措施和违约责任条款,以防类似情况再次发生。
通过上述措施,设计公司最终促使开发商履行了合同义务,成功收回了应得的设计费用。
此案例反映出在经济环境复杂多变的背景下,企业必须加强合同管理,确保自身的权益不受侵害。
同时,也提醒了设计公司在签订合同时,要充分考虑到可能出现的风险,并通过合理的条款设置来规避这些风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)工程名称:润宇·欧洲城工程地点:安溪建安格口片区25A 25B 25C地块合同编号:2012--SJF--011设计证书等级:甲级甲方:泉州润宇房地产开发有限公司乙方:北京中联环建文建筑设计有限公司厦门分公司签订日期:2012 年04 月27日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局甲方:泉州润宇房地产开发有限公司_(以下简称甲方)乙方:北京中联环建文建筑设计有限公司厦门分公司(以下简称乙方)甲方委托乙方承担_润宇.欧洲城及实验小学工程方案、施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条本合同包含的内容、名称、规模、阶段及设计费如下:本合同设计内容为泉州润宇房地产开发有限公司在福建省安溪建安格口片区开发建设的建筑工程方案、施工图设计。
该项目商住建设用地约_202306.25_平方米,建筑规模为700661.26 平方米。
其中包含计容建筑面积606918.5_平方米,不计容建筑为93742.76_平方米;小学建设用地约_2667.04_平方米,建筑规模为34400 平方米,其中包含计容建筑面积21400平方米,不计容建筑为13000_平方米1.设计费:经甲乙双方商定,设计费分为15元/平方米;1)方案部分:按单价3元/平方米;2)施工图部分:按单价12元/平方米;3)园林景观部分:按单价20元/平方米;经甲乙双方商定,设计费按单价15元/平方米乘总建筑面积计。
方案总体设计,施工图设计分期进行,分项名称、规模、阶段及设计费等详见下表(工期时间由甲方定,如有变动以实际为准):注:1)该工程设计费均按以上单价计取并结算,最终面积如有增减,则按实际增减面积增减设计费(先以双方确认方案面积为准,最终以施工图面积结算)。
2)建筑施工图设计若分多期进行,则相应施工图设计费按每期完成施工图建筑面积乘以施工图设计费单价支付当期施工图设计费3)园林景观设计按完成场地园林景观面积乘以设计费单价单价20元/平方米。
4)以上设计内容包含建筑方案(含效果图)、建筑、结构、给排水、强弱电、暖通、室外管网、消防、节能专项设计、及总图设计(含总平面、竖向设计、管线综合设计、小区道路设计);5)以上设计费不包含:(1)室内装饰设计;(2)竣工图制作;(3)基坑支护设计及场地挡土墙设计;第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件第四条设计成果及提交数量乙方应向甲方分别提供以下成果:1.方案设计成果:(1)提交A3本册8本;(2)PPT或PDF电子文件1套;2.施工图设计成果:(1)人防施工图报批图纸和人防结构计算书,各2套(2)消防施工图报批图,2套(3)全套施工图施工图给甲方,8套(4)设计热工计算书,1套(5)建筑节能计算表,1套(6)结构计算书,1套(7)PDF电子文件,1套注:1. 乙方仅对盖有乙方正式印签的设计文件负责。
2. 如因甲方原因而终止了与乙方的合作,甲方对采用的乙方所有设计成果应按合同支付已采用部分的设计费。
第五条设计周期方案设计:合同签订、支付定金后25个工作日汇报第一轮方案设计,后期工作视修改工作量另行协商。
施工图设计:方案通过后45天。
注:如在乙方开始设计后甲方变更设计任务书内容,则设计周期需由双方另行商定。
第六条设计取费1.本合同暂估总价为:壹仟壹佰零贰万伍仟玖佰元整(即人民币:1102.59 万元),其中方案设计为贰佰贰拾万伍仟贰佰元整(即人民币:220.52 万元),施工图设计费为捌佰捌拾贰万零柒佰元整(即人民币:882.07 万元)。
2.设计费付款进度如下:注:1.本合同履行后,定金抵作设计费;2.乙方提交各阶段设计文件的同时甲方应支付相应阶段设计费,若甲方未在约定时间内向乙方支付设计费,则乙方有权暂停下一阶段的设计工作,此后设计成果的提交时间则根据付款时间相应顺延。
3.该项目的报建方案设计经审批通过后,甲乙双方应在5个工作日内按审批通过的面积相应增减各阶段设计费,且双方应在此后的5日内结清之前各阶段的设计费差额;4.若根据甲方的开发建设计划,所有建筑不能同时推进,则施工图设计费的支付可根据完成施工图工作量设计进展依照上表的比例分别支付。
第七条双方责任1.甲方责任:(1)甲方应按本合同第三条约定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
如因甲方未能及时提供相关设计资料,则设计周期相应顺延。
甲方不得要求乙方违反国家有关规范和标准进行设计。
(2)甲方变更委托设计项目内容、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作重大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量与乙方协商增加设计费用。
甲方关于本项目的所有设计指令必须由指定的项目负责人签字后以正式传真形式下达给乙方,并及时向乙方提供相应的政府批件及附图;乙方据此开展各阶段设计工作并以此作为相应阶段设计工作开始时间。
甲方在接收乙方提交的设计成果时,须由指定的项目负责人签署图纸签收单。
甲方指定的本项目负责人为(手签)。
如甲方中途更换本项目负责人,需提前1周书面通知乙方,并征得乙方书面同意。
(3)甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。
(4)甲方应为派赴现场处理有关设计问题的乙方工作人员,提供必须的工作条件。
(5)甲方应保护乙方的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负相关法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。
2.乙方责任:(1)乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果,并对其负责。
(2)乙方采用的主要技术标准是:严格按照国家强制性标准、法律法规执行。
(3)设计合理使用年限为50 年。
(4)乙方按本合同第二条、第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果。
(5)在开工后,乙方负责派各相关专业人到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题,并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题,随时接受甲方代表在设计上的咨询。
(6)乙方交付设计成果和文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论,对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
乙方按合同规定时限交付设计成果及文件,一年内项目开始施工的,乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
如在一年内项目尚未开始施工的,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定(以施工图报审通过日期作为起始时间)。
(7)乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料,如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。
(8)乙方应与甲方指定的项目负责人及时联络,积极合作。
(9)乙方对甲方提出的修改变更指令应尽快做出回应(最多不超过3日)。
具体修改或变更的工作时间由甲乙双方协商确定。
第八条违约责任1.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方支付的定金;已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
2.甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该阶段应支付金额千分之二的逾期违约金。
甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建超过3个月,甲方应按乙方的实际工作量支付相应设计费。
3.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方人员错误造成的工程质量事故损失,乙方负责立即采取补救措施,并免收直接受损失部分的设计费。
4.由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条、第五条规定的设计成果的交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二。
5.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还已收定金。
第九条其他1.甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,乙方应尽力协助。
2.本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同约定的份数时,甲方自付费用。
3.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,需另行支付费用。
4.由于不可抗力因素(如洪水、地震、水灾等自然灾害及战争等人力无法抗拒、不可预料又不可避免的事件;无支付能力、破产等不视为不可抗力)而一方不能履行合同的,在取得有关部门的不可抗力的认定后不视为违约。
5.本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向甲方所在地人民法院起诉。
6.本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。
7.本合同经双方签章并支付首付款后生效。
8.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;本协议签订后,在设计过程中任何对本协议内容的变更或修改以及甲方对设计的修改意见均应以书面形式做出,并经双方项目负责人签字且加盖双方公司公章确认。
甲方名称:乙方名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)地址:地址:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:建行厦门文园支行银行帐号:银行帐号:35101588001059989898。