建设部工程施工合同(标准版)范本
2023建设工程施工合同(住房和城乡建设部)正规范本(通用版)
建设工程施工合同(住房和城乡建设部)1. 合同的背景和目的本合同由住房和城乡建设部主管,用于规范建设工程的施工过程,明确双方权利义务,保障合同的履行。
2. 双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务甲方有权:•提供具体的建设工程设计、要求和资料•对施工过程进行监督和检查,并要求及时改正施工中的不合格行为•合理支付工程款项甲方有义务:•向乙方提供合理的施工条件和施工所需的材料•配合乙方完成施工过程中的必要联络和手续•按约定支付工程款项2.2 乙方的权利和义务乙方有权:•在设计要求和合同约定范围内进行施工•合理要求甲方提供施工所需的材料和条件•获得工程款的支付乙方有义务:•按照甲方提供的设计要求和资料进行施工•保证施工的质量和进度•配合甲方进行工程的监督和检查3. 工程的规模和范围3.1 工程的规模本工程的规模为(详细描述工程规模)。
3.2 工程的范围本工程的范围包括但不限于(详细描述工程的范围)。
4. 合同价款及支付方式4.1 合同价款本工程的合同价款为(详细描述合同价款)。
4.2 支付方式支付方式按照约定进行:•甲方按约定时间和进度向乙方支付工程款项•工程款项可分为多个阶段支付,每个阶段的支付金额和时间由双方协商决定•甲方支付工程款项时,应提供相应的付款凭证和发票5. 合同履行的期限和工期管理5.1 合同履行期限本合同自甲方与乙方双方签字之日起生效,合同有效期为(详细描述合同的有效期)。
5.2 工期管理•工程的总工期为(详细描述工程的总工期)•乙方应根据工期计划,按时完成各项施工任务•若因甲方原因导致工期延误,延误期限应由甲方补偿•若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任6. 合同变更和解除6.1 合同变更合同生效后,若出现情况之一,双方应协商变更合同:•工程设计发生变化•工程规模发生变化•工程价格发生变化6.2 合同解除合同生效后,若出现情况之一,双方可协商解除合同:•甲方未按合同约定支付工程款项•乙方未按合同约定按时完成工程任务7. 合同的争议解决双方因合同执行发生争议时,应通过友好协商解决,协商不成的,可向住房和城乡建设部申请调解或提起诉讼。
建设工程施工合同标准版
建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方(以下简称“业主”):
地址:
法定代表人:
联系方式:
乙方(以下简称“承包商”):
地址:
法定代表人:
联系方式:
二、工程项目
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程规模与内容:
4. 工期:
5. 工程价款:
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额:
2. 工程价款支付方式:
1)首付款(百分比):
2)中期进度款(百分比): 3)竣工验收款(百分比): 4)质保金(百分比):
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求:
2. 相关验收标准:
3. 验收程序:
五、施工责任和义务
1. 承包商责任:
2. 业主责任:
3. 变更和延期:
六、保险责任
1. 工程保险:
2. 第三方责任险:
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任:
2. 争议解决:
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件:
2. 合同解除条件:
九、其他条款
1. 不可抗力:
2. 知识产权:
3. 通知方式:
4. 附件:(可附加图纸、工程方案、技术规范等)
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容,双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。
如有争议,应通过友好协商解决,协商不成的,依法向所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字:乙方签字:
日期:日期:。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
住建部建筑工程施工合同范本
中华人民共和国住房和城乡建设部建筑工程施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________建筑工程1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:____________1.5 工程质量标准:____________二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
2.2 合同金额包括:____________三、合同工期3.1 工程计划开工日期:____________3.2 工程计划竣工日期:____________3.3 工期延误及提前竣工的违约责任:____________四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 工程质量保修期限:____________五、付款方式及进度5.1 工程预付款:合同签订后,甲方支付合同总金额的____________%作为预付款。
5.2 工程进度款:按照工程进度,甲方按照实际完成工程量的____________%进行支付。
5.3 工程竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的____________%作为尾款。
六、违约责任6.1 甲方逾期支付工程款,应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。
6.2 乙方未按约定工期完成工程,应按照合同总金额的____________%支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 乙方应按照甲方要求,提供与工程相关的各类证书、资料。
8.2 乙方应遵守施工现场的安全生产规定,确保工程安全。
建设部 建设施工合同6篇
建设部建设施工合同6篇篇1建设工程施工合同合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就本建设工程施工事项达成一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以取得施工许可证之日起算)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形:因不可抗力、设计变更、甲方原因造成延误等情形可顺延工期。
工期顺延的确认方式及程序应在本合同专用条款中约定。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
2. 乙方应按国家规范及本合同约定承担保修责任。
保修内容、范围、期限及保修金的支付等按本合同约定执行。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式:固定总价合同/可调价格合同。
(可选择适用)。
具体计价方式、支付方式及调整原则在本合同专用条款中约定。
甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[甲方法人或代表手写签名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[乙方法人或代表手写签名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日----------------------------------------------------------------------------"由于具体的建设施工合同需要涉及诸多专业的法律条款和技术性细节,上述提供的合同协议仅为框架性的内容,具体的条款还需根据实际情况和法律要求进行详细约定和补充。
2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部(简称住建部)制定的相关法律法规和管理办法,用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。
新版合同的出台旨在提高工程施工质量,促进建设工程市场的规范发展。
二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。
1. 甲方:甲方是建设工程的业主,一般为政府机构、企事业单位或个人,负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。
2. 乙方:乙方是施工队伍或承建单位,负责具体的建设工作,包括施工组织、施工计划的制定和执行,材料和设备的采购,施工工序的安排等。
3. 监理方:监理方是由甲方聘请的独立第三方机构,负责对施工过程进行监督和管理,确保工程质量符合规定要求,保障甲方的利益。
三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面:1. 工程基本信息:合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息,以便甲乙双方明确工程的范围和目标。
2. 工程设计文件:合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计,并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。
3. 工程施工行为:合同明确乙方的施工责任和义务,包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。
甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。
4. 工程质量:合同规定工程质量的要求和验收标准,乙方需要按照标准和规范进行施工,保证工程质量符合要求。
5. 工程期限和报酬:合同中明确工程的开工和竣工日期,并约定工程款的支付方式和时间节点。
6. 变更和索赔:合同规定工程变更和索赔的程序和方式,确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。
7. 罚款和违约责任:合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担,以维护合同的稳定性和约束力。
四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商,在双方达成一致意见后进行签署。
建设工程施工合同范本(国家建设部国家工商行政管理局监制)
1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照 合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人 确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日) 计算的承包天数。 1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相 对的日期。 1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的 绝对或相对的日期。 1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工 需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料) 。 1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具 体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.19 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数 据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承
依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工项协商一致订立本合同
( GF-1999-0201)
建设工程施工合同
国家建设部
国家工商行政管理局监制
第一部分 协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协 商一致,订立本合同。
建设部建筑工程施工合同范本4篇
建设部建筑工程施工合同范本4篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一章总则第一条为了规范建筑工程施工活动,维护当事人合法权益,根据《建设工程法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,制定本合同范本。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建筑工程施工活动,包括新建、扩建、改建、装修等各类建筑工程施工。
第三条合同各方应当遵守诚实信用原则,履行合同义务,促进合同目的的实现。
第四条项目地址、合同金额、工程内容、开工日期、竣工日期等具体事项应当在合同正文中明确规定。
第五条本合同由甲、乙双方签订,具有法律效力。
第二章合同签订第六条合同各方应当向对方提供营业执照、法人代表授权书、身份证明等有效证件,确保签订合同的真实性。
第七条本合同经双方协商一致后签订,应当在正式合同文本上签字盖章,视为合同正式成立。
第八条本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
第九条本合同经双方签订后,不得擅自修改、变更,如有需要应当经双方书面确认。
第十条本合同自双方签订之日起生效。
第三章工程质量第十一条甲方应当按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量合格。
第十二条乙方应当配合并监督施工过程,及时发现并解决工程质量问题。
第十三条工程施工过程中如遇不可抗力等特殊情况,应当及时通知对方,并据实提出解决方案。
第十四条工程竣工后,双方应当共同验收工程质量,如发现问题应当及时协商解决。
第四章工程进度第十五条工程竣工日期应当按照合同规定执行,如遇特殊情况,应当提前向对方履行解释义务。
第十六条工程施工过程中如遇进度延误问题,应当及时协商解决,如因甲方原因造成延误,应当承担赔偿责任。
第十七条工程进度管理应当根据实际情况进行调整,如需延长施工期限,应当经过双方协商一致。
第十八条工程竣工后如发现进度问题,应当及时协商解决并确定赔偿办法。
第五章工程变更第十九条工程施工过程中如遇设计变更等问题,应当及时通知对方,经双方协商一致后方可变更。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
住房城乡建设部施工合同范本
住房城乡建设部施工合同范本
《住房城乡建设部施工合同范本》
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程立项批准文号:
4. 资金来源:
5. 工程内容:本项目施工图及工程量清单所示的全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项
目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:施工图、招投标文件、招标答疑等所示的全部工程内容。
7. 计划开工日期:年月日。
8. 计划竣工日期:年月日。
9. 工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
10. 工程质量符合:《工程施工质量验收规范》标准。
11. 施工安全标准化:达到国家现行安全施工标准。
12. 签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1)安全施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:(2)投标函及其附录;1.1.2.3承包人:1.1.2.9总监理工程师:已标价工程量清单中的各项工程量对
合同双方不具合同约束力。
发包人指定的。
2023住建部制-建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
住建部制-建设工程施工合同一、引言住建部制-建设工程施工合同是指由住房和城乡建设部制定的用于建设工程施工方与发包方之间签订的合同。
该合同主要用于规范工程施工过程中各方的权利和义务,确保施工过程的顺利进行。
本文档将详细介绍住建部制-建设工程施工合同的内容和要求。
二、合同范围该合同适用于境内的各类建设工程,包括但不限于房屋建筑工程、道路与桥梁工程、水利工程等。
无论是国有企事业单位、个人还是外国组织,在进行建设工程施工时,都应按照住建部制-建设工程施工合同进行签订。
三、合同主要内容住建部制-建设工程施工合同的主要内容包括但不限于几个方面:1. 合同的基本信息合同的基本信息包括合同编号、合同双方的名称、地质、联系方式等。
双方应确保这些信息的准确性,以便有效履行合同。
2. 工程范围和规模在合同中应详细列出建设工程的范围和规模,包括工程的用途、建筑面积、结构形式等。
这些信息有助于明确工程的具体要求和施工方案。
3. 工期和进度要求合同应明确工程的计划工期,以及各个施工阶段的进度要求。
同时,应考虑到可能出现的延期情况,约定相关的赔偿责任和违约责任。
4. 价款支付方式和时间合同中应规定工程价款的支付方式和时间。
一般情况下,工程价款会分期支付,需明确各个阶段的支付比例和时间节点。
5. 质量标准和验收要求合同应明确工程的质量标准和验收要求。
双方应共同制定相应的验收标准和程序,在工程完工后进行验收,并达成一致意见。
6. 变更和解除合同合同中应规定变更和解除合同的程序和条件。
当工程发生变更或需要解除合同时,双方应按照合同约定进行协商和处理。
7. 权利和义务合同应明确各方在施工过程中的权利和义务。
施工方应保证工程的按时完工和质量符合要求,发包方应向施工方提供必要的支持和协助。
四、合同履行和争议解决住建部制-建设工程施工合同强调合同双方必须严格履行各自的责任和义务。
合同约定的履行方式、时间和程序是合同履行的基础,任何一方违约都需要承担相应的责任。
建设部工程施工合同模板
建设部工程施工合同模板一、甲方(甲方名称):法定代表人(负责人),(甲方负责人姓名)。
地址,(甲方地址)。
联系电话,(甲方联系电话)。
二、乙方(乙方名称):法定代表人(负责人),(乙方负责人姓名)。
地址,(乙方地址)。
联系电话,(乙方联系电话)。
鉴于甲方拟委托乙方承担(工程名称),乙方愿意承担该工程的施工任务,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就有关事项达成如下合同:第一条工程名称、地点和内容。
甲方委托乙方承担的工程名称为(工程名称),地点为(工程地点),工程内容包括(工程内容)。
第二条工程工期。
乙方应在(工程工期)内完成工程施工任务。
若因不可抗力或甲方原因导致工期延误,双方协商确定新的工期。
第三条工程质量和安全。
乙方应按照国家有关规定和甲方要求,保证工程质量符合国家标准,并采取必要措施确保工程施工安全。
第四条施工组织设计和施工图纸。
乙方应根据甲方要求,提出施工组织设计,并按照设计图纸进行施工。
若有变更,应经甲方同意。
第五条施工进度和验收。
乙方应按照合同约定的工期,保证工程按时完成,并按照国家有关规定和甲方要求进行工程验收。
第六条材料和设备。
乙方应按照合同约定的要求选用符合国家标准的材料和设备,并保证其质量符合要求。
第七条价款和支付方式。
甲方应按照合同约定的工程进度和质量,及时支付工程款项。
工程款项支付方式为(支付方式)。
第八条违约责任。
若乙方未按照合同约定的工期完成工程,或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
第九条保险。
乙方应按照国家有关规定,为工程施工期间的人身伤害和财产损失购买相应的保险。
第十条合同变更和解决争议。
若因工程施工需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
若发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。
第十一条合同解除。
若因不可抗力或其他原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,解除合同后应按照已完成工程部分支付相应款项。
第十二条其他事项。
建设部建筑工程施工合同范本8篇
建设部建筑工程施工合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方承接甲方建筑工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以甲方发出开工报告为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如需变更,双方需签订书面变更协议。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价:[大写及小写金额](人民币)。
该总价已包含但不限于材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及其他相关费用等完成本合同所有工程项目的全部费用。
如有变更导致增加造价部分应另行计算并计算造价后予以支付。
付款方式按照甲方实际工程付款制度进行支付。
本合同价款经双方确认后不得变更。
如因设计变更等因素导致工程造价变化,经双方书面确认后调整合同价款。
2. 支付方式:[具体支付方式描述]。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方承诺工程质量和验收标准应满足国家和地方相关法律法规和标准的规定。
施工工程质量和施工保修标准均执行相关标准和承诺,满足甲方使用要求。
2. 保修责任:工程交付使用后,乙方应按国家规定对工程实行保修,保修期按国家相关规定执行。
在保修期内,因施工原因造成的质量问题由乙方承担修复责任并承担相关费用。
保修期结束后乙方仍有义务对本工程进行维护。
五、施工安全与文明施工篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容摘要]4. 工程造价:[工程造价金额及大写金额]二、工期要求篇3甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
建设部建筑施工合同范本6篇
建设部建筑施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上,就乙方承揽甲方建设工程施工事宜,经友好协商达成如下合同条款,供双方共同遵守:一、工程概况与承包范围(详细列举工程名称、地点、规模、承包范围及内容等)二、合同工期开工日期:_______年______月______日竣工日期:_______年______月______日合同工期总日历天数:_______天。
具体开工日期以甲方开工令为准。
三、质量标准与保修责任工程质量标准:符合国家现行规范验收标准,质量等级为优良。
如达不到约定标准则乙方承担违约责任并承担由此造成的经济损失。
保修责任按国家相关规定执行。
四、合同价款及支付方式合同总价款暂定为人民币大写:_________________________元整(¥_________元)。
具体金额以实际结算为准。
支付方式按工程进度节点支付。
具体支付节点和金额在专用条款中约定。
五、材料供应与设备管理材料供应由乙方自行采购,但必须符合国家和地方相关规定标准。
机械设备由乙方自备,确保满足施工需要。
甲方有权对乙方提供的材料和设备进行检验和确认。
具体在专用条款中约定相关细则。
六、工程质量保证及竣工验收与结算方式乙方应确保工程质量,严格按照施工图纸和国家规范施工。
竣工验收按照国家相关规定执行。
结算方式按照合同约定的计价方式进行结算。
具体内容在专用条款中明确约定。
七、工程变更及调整价款办法约定由于设计变更造成的工程量增减按照合同约定进行调整合同价款。
变更价款确定方式按照相关法规及合同约定执行。
具体约定在专用条款中明确。
八、甲乙双方权利与义务约定(一)甲方权利与义务甲方负责提供建设施工许可等相关证件和文件资料等。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一节总则第1条为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,按照国家建设工程领域的政策和规定,甲方与乙方签订本合同。
第2条甲方为建设单位,乙方为承包商。
双方共同遵守国家建筑管理部门所颁布的有关建筑工程施工的规范及技术标准。
合同签订后,甲方委托乙方承担下列工程:(1)工程名称:____________________(以下称本工程)。
(2)工程地点:____________________(经批准的标示上述工程的详细地址)(3)工程内容:______________________________________。
第3条乙方应严格遵守国家有关建筑工程质量、安全和文明施工方面的法规和政策,确保工程质量和工程安全,保证按合同期限、质量及规定完成工程。
乙方应配备专业技术人员,并在工地设立质量、安全管理人员,定期检查施工现场,发现质量问题及时处理。
第4条甲方应向乙方提供合同约定之工程范围和工程目标,并应在本合同生效后,在工地施工期间,及时配合乙方进行工程实施。
第5条乙方应严格履行相关安全、卫生保护标准,保证施工现场安全,遵守劳动法规,提供施工作业现场之安全设备,确保工人健康。
第6条本合同签订后,工程监理由______(拟指定的监理单位)进行监督,双方必须接受监理单位的管理和指导。
监理单位具有维护工程质量,保障工程安全的职责。
第7条工程发生变更,需双方书面协议变更内容,并保证不影响工程的质量。
第二节工程付款第8条工程总价款为_________________________,按照工程进度,合同金额一次性支付,具体见附表。
第9条工程由乙方分期施工,工程进度大于____%时,合同金额的____%作为首期支付。
工程进度大于_____%时,合同金额的____%作为第二期支付。
工程竣工验收合格后,剩余金额一次性支付。
第10条工程付款形式:银行转账。
住建部建筑工程合同书范本
住房和城乡建设部建筑工程合同书范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:一、工程内容1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:乙方按照甲方提供的工程图纸、施工规范及甲方提出的要求,完成工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。
二、工程期限2.1 本合同总工期为____年__月__日开工,至____年__月__日结束。
2.2 如遇下列情况,工期作相应顺延:(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。
甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。
三、工程价款3.1 工程总价:人民币____元整(大写:____________________元)。
3.2 付款方式:(1)合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币____元整(大写:____________________元);(2)工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币____元整(大写:____________________元);(3)工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币____元整(大写:____________________元)。
四、工程验收4.1 当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在7天内安排验收。
4.2 工程验收合格后,甲方应向乙方支付工程尾款。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
住房和城乡建设部合同范本
住房和城乡建设部建筑工程施工合同范本合同编号:【编号】发包人(甲方):名称:________________________法定代表人:________________________地址:________________________电话:________________________承包人(乙方):名称:________________________法定代表人:________________________地址:________________________电话:________________________鉴于:1. 甲方为本建筑工程项目的业主,乙方为具有相应资质的建筑施工企业。
2. 甲方同意将位于________________________的工程项目(以下简称“本工程”)发包给乙方进行施工。
第一条工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程规模:建筑面积____平方米,层数____层,结构形式为____。
第二条工程承包范围2.1 乙方承包范围包括但不限于:土建、水电安装、装饰装修等(具体范围以施工图和工程量清单为准)。
第三条合同工期3.1 开工日期:____年____月____日3.2 竣工日期:____年____月____日3.3 合同总日历天数:____天。
第四条合同价款与支付4.1 合同总价款为人民币(大写):______________________元(¥____元)。
4.2 支付方式与时间:甲方按照工程进度按期支付工程进度款,具体支付方式及时间详见专用条款。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应按照国家有关标准、规范和设计图纸进行施工,确保工程质量达到国家验收合格标准。
5.2 工程竣工后,乙方应及时提交竣工验收报告,甲方应在接到报告后按照约定组织验收。
第六条违约责任任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
建设工程施工合同(住房和城乡建设部)(范本文)
建设工程施工合同(住房和城乡建设部)1. 合同的目的和背景本合同是根据建设工程法及相关法律法规的规定,由甲方与乙方在平等自愿的基础上,就建设工程施工事项达成一致意见,明确双方的权利和义务,保证工程施工的顺利进行和质量的达标。
2. 合同的主要内容2.1 项目名称和地质本工程的项目名称为项目,位于地区。
2.2 工程规模和内容•建筑结构施工•配套设备安装•室内装修工程•管道铺设及接口2.3 合同价格和支付方式本合同金额为元。
支付方式如下:•甲方按工程进度完成情况进行分期支付,每一阶段的工作完成后,乙方可向甲方提出支付申请;•甲方收到支付申请后应在七个工作日内支付相应款项。
2.4 工程施工期限本工程的施工期限为个月,自合同生效之日起计算。
如因特殊情况需要延长工期,乙方应提前向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可进行延期工作。
2.5 施工质量和验收标准乙方应严格按照相关国家标准和规范进行施工,确保工程质量达到验收标准。
乙方完成施工后,甲方有权组织验收。
如发现工程质量不符合要求,乙方应承担相应责任,并在规定时间内重新进行整改。
3. 合同的履行和违约责任3.1 甲方的义务甲方应按时支付工程款项,并提供工程所需的相关设计图纸和技术要求等资料。
甲方有权对工程施工进行监督,并提出合理的质量要求。
3.2 乙方的义务乙方应按照施工计划和要求进行施工,并保证工程质量符合相关标准。
乙方还应保证施工过程中的安全,采取必要的防护措施,并负责工程材料的采购。
3.3 违约责任如一方违反本合同约定,导致对方产生经济损失或其他不利后果,违约方应承担相应的赔偿责任。
4. 合同解除和争议解决4.1 合同解除•双方协商一致解除;•甲方或乙方严重违反合同约定,经对方书面通知后,在一定期限内未能履行义务的。
4.2 争议解决合同履行过程中,因合同解释、履行或争议产生时,双方应通过友好协商解决。
若协商未果,则提交至X进行仲裁。
5. 合同的其他事项5.1 法律适用和管辖本合同适用相关法律法规,并受法院的管辖。
建设部施工合同范本
建设部施工合同范本第一部分:合同概况1. 合同编号:【编号】2. 合同双方:甲方(建设部)、乙方(承包商)3. 合同签订日期:【日期】4. 工程名称:【名称】5. 工程地点:【地点】6. 工程范围:【范围描述】第二部分:工程内容1. 工程内容及标准:详细描述工程的具体内容、标准和要求2. 工程进度计划:明确工程的开始时间、完成时间和各阶段工期3. 工程变更:变更管理机制和程序第三部分:合同价款1. 总价款:【金额】2. 付款方式:分期付款方式和付款比例3. 预付款:如有预付款,预付款比例和支付时间4. 结算方式:工程结算的具体方式和程序第四部分:质量保证1. 工程质量标准:明确工程的质量标准和验收标准2. 质量保证期:工程的质量保证期限3. 质量责任:双方对工程质量的责任和义务第五部分:安全保障1. 安全责任:甲乙双方对工程安全的责任和义务2. 安全措施:工程安全管理措施和要求3. 安全监督:安全监督机制和程序第六部分:违约责任1. 违约责任条款:甲乙双方的违约责任和违约处理方式2. 解除合同:合同解除的条件和程序第七部分:争议解决1. 争议解决方式:约定争议解决的方式和程序2. 适用法律:约定适用的法律和法律管辖地第八部分:其他条款1. 合同变更:合同变更的程序和要求2. 合同解释:合同解释权和解释方式3. 附则:其他需要特别约定的事项第九部分:合同附件1. 工程图纸、设计文件等相关附件2. 其他需要附属的文件和资料以上所列内容仅为合同范本的基本框架,具体内容还需根据实际情况进行调整和完善。
希望以上内容能够为您提供一些参考,如有需要,欢迎随时咨询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设部工程施工合同(标准版)The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.甲方:___________________乙方:___________________时间:___________________编号:FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版)发包人:____(简称甲方)承包人:____(简称乙方)(必须有施工资质)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目,经双方协商一致,订立本合同。
特别条款:该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同,自本合同签署生效时起,宣布作废。
第一条工程概况工程名称:____道路工程工程地点:____工程内容:____道路工程资金来源:自筹;第二条承包范围承包范围:小区内的砼道路工程,排污管道,雨水管道及相配套的检查井等小型工程。
(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外)第三条合同工期开工日期:待定;竣工日期:待定或见工期补充协议;第四条质量标准工程质量标准:按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工,执行有关验收规范,规定及标准,经质检管理部门验收合格。
第五条合同价款金额(大写):暂定____/____元人民币,以审计机关审计结果为准。
第六条词语定义下列词语除另有约定外一,应具有本条所赋予的定义:1、甲方:指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2、乙方:指在合同中约定,被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
3、项目经理:指乙方负责施工管理和合同履行的代表。
4、工程:指甲方、乙方在合同中约定的承包范围内的工程。
5、合同价款:指甲方、乙方在合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
6、费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
7、工期:指甲方、乙方在合同中约定,按总日历天数(含法定节假日)计算的承包天数。
8、开工日期:指甲方、乙方在协议书中约定,乙方收到甲方进场通知书次日。
9、预算造价:指本合同规定的工程的预算造价。
10、签证:指签字证明。
11、结算:指每个月完成的工程量计算应付工程形象进度款。
12、决算:指单位工程竣工后,计算该单位工程总造价及应付工程尾款。
13、直接承建:指乙方自行组织的施工队伍。
14、间接承建:指乙方在施工过程中,由乙方或甲方将某些工程分包给其他施工单位。
第七条承包方式1、甲方以包工包料的形式发包给乙方,接受甲方按建筑施工质量检验评定标准来监督管理。
2、乙方所承包的工程项目无论甲方是否同意,乙方都不得转包、分包。
第八条工程造价及计算标准本工程执行04版《江苏省建设工程计价表》及《连云港市地方建筑补充定额》,人工执行连云港市定额站现行人工标准。
材料价格,参考连云港市建筑工程造价信息,灌云县当月挂牌价。
竣工结算按照审定后总价下浮18%为最终结算价。
第九条工期待定第十条工程质量乙方所施工的工程项目的工程质量必须达到施工验收规范。
第十一条甲方责任和义务1、在开工前做好开工前准备工作,满足乙方正常施工和工地现场人员正常生活的用电,用水需要。
2、提供施工场地,办理临时用地和占用道路手续,并承担费用。
3、开工前办理好一切应该属于甲方办理的手续。
4、开工前提供已完建筑物等技术资料给乙方。
5、按合同规定拨付工程款、保修金给乙方。
6、明确工地代表和监理负责人及其应该履行的职责。
7、负责组织竣工验收工作并承担所发生的费用,因乙方原因造成验收不合格、复验所发送的一切费用由乙方承担。
8,负责协调与各部门的配合工作并承担所发生的费用,因乙方不积极配合,造成的费用增加的费用由乙方承担。
第十二条乙方责任和义务1、本工程施工过程中,遇到图纸错误,或设计不合理的地方应及时向甲方反应,经甲乙双方共同研究合理方案,甲方出变更、签证。
2、对甲方提供的原建筑物的技术资料进行保护工作,并承担由此发生的费用。
3、文明施工,保质保量如期完成施工内容。
无故造成工期延期的,承担给甲方造成的经济损失,其质量不合格造成的验收不合格必须及时返工,并承担造成的经济损失。
4、工程竣工后负责编制竣工资料和竣工结算。
5、组织安全生产,搞好施工场区内的治安工作,发生安全事故由乙方承担。
6、工程交付甲方后,由乙方施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
第十三条工程价款结算与支付1、本合同签订后。
乙方在收到甲方开工通知书,即准备材料,机械进场,材料经甲方指定的检测单位检测合格后方可使用。
2、付款方式:本工程乙方承包的工程项目竣工验收合格后,乙方编制决算交甲方审定后1个月内付工程总价的95%。
余款的5%为质量保证金,一年退还。
3,工程定金:乙方于合同签订时交付甲方30万元工程定金,甲方在乙方进场施工后15个工作日内返还该保证金。
4,工程经验收合格交付后,如果甲方不支付工程款,经双方协商一致可以以当时房屋所有成本价抵兑工程款。
第十四条暂停施工1、因甲方未尽到责任和义务造成乙方停、窝工或不能正常施工时,甲方给予施工现场的机械设备按有关规定并经甲方代表现场签证认可后执行赔偿,同时顺延工期。
2、如停工责任在乙方,乙方的停工损失由乙方承担,工期顺延应征得甲方同意。
3、停电、停水连续八小时以上的工期顺延。
第十五条甲、乙双方驻工地代表1、甲方委派先生为驻工地代表负责人(简称甲方代表),由其作为甲方法人代表的全权委托人。
2、乙方委派先生为驻工地代表负责人(简称乙方代表),由其作为乙方法人代表的全权委托人。
第十六条隐蔽工程验收与中间验收凡隐蔽工程及双方约定的中间验收部位施工后,必须先由乙方进行自检,并达到合格,与24小时前通知甲方代表参加验收。
经甲方代表验收合格并签证后,方可隐蔽和施工。
如验收不合格,乙方在限定时间内修改后再重新按上述方法组织验收。
第十七条竣工验收1、工程进入后期,乙方应编制竣工验收计划。
当工程完工后,乙方以书面形式通知甲方进行验收。
由甲方按计划组织竣工验收,并承担经济支出,因乙方工程质量问题造成一次性竣工验收不通过,整改的费用及复验的费用由乙方承担,并承担由此造成的一切责任。
2、竣工日期为竣工验收达到本合同规定的质量要求,经甲方组织验收合格之日并取得有关管理部门出具的合格证明之日为竣工之日。
第十八条竣工决算1、工程决算书:工程竣工验收7日内,乙方向甲方提供工程决算书。
2、甲方收到决标书后在40 日审核完毕,核准后7日内按本合同第十三条的第二项规定付款。
第十九条争议甲、乙双方因定额文件、合同履行等发生争议,应谋求有关部门进行调解,若调解不成,可以申请人民法院讼诉第二十条违约该工程开工后,甲、乙双方违背本合同条款中的任何一条或一款,均视为违约,可以起诉。
第二十一条安全文明施工乙方负责本工程的安全施工,接受甲方的监督,以确保施工现场人员及机械设备安全,做到:1、做好本工程有关的所有保险,努力杜绝施工中的安全事故,如发生一切损失和责任由责任方承担。
2、在工地进出口及现场内安排警卫看守,负责材料、设备、人员的安全。
3、按文明施工组织生产,负责本施工现场的整洁,合理布置施工现场,及时清除施工和生活垃圾,争创安全文明工地。
4、乙方负责做好本工程的施工过程中的消防工作。
第二十二条不可抗力1、工程地点出现以下情况为不可抗力发生:(1)、周围250公里以内发生的六级以上的地震。
(2)、持续一天以上的特大暴风暴雨。
(3)、动乱、战争。
2、不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施尽量减少损失,并在一小时内向甲方代表报受损情况。
在事后三天内以书面报告形式呈送甲方和保险公司,甲方配合乙方向保险公司报告并处理。
第二十三条工程停建或缓建由于意外原因,导致本工程停建或缓建,使合同无法履行时,甲、乙双方应通力合作,协商处理,以减少甲、乙双方损失,有关处理事宜形成文件,甲、乙双方签字存档。
第二十四条总包和分包1、乙方负责本工程的各分包单位之间的协调工作,如在施工中各工种之间发生矛盾,由乙方会同甲方负责处理。
2、乙方负责本工程必需的水、电、住宿设施。
3、本工程范围的用电,用水费用由乙方承担。
第二十五条其他1、本合同一式两份,双方各执一份。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议,并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效,工程竣工验收达到合同规定的要求,结清余款后自行失效。
甲方:____ 乙方:____法人代表:____ 法人代表:________年____月____日Foonshion创意设计有限公司Fengshun Creative Design Co., Ltd。