2015年建设法规与合同管理作业(在线)
15秋川大《建设法规与合同管理2442》15秋在线作业1
《建设法规与合同管理2442》15秋在线作业1一、单选题（共 15 道试题，共 60 分。
）1. 由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：. IFI合同、、款. IFI合同条件. IFI合同条. FII合同. FII合同条件F. FII合同条款正确答案：2. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。
那么，返还财产和恢复原状应属于（）。
. 民事责任. 行政责任. 刑事责任. 违宪责任正确答案：3. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。
. 3年以上5年以下. 5年以上8年以下. 5年以上10年以下. 10年以上15年以下正确答案：4. 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。
. 安全生产，人人有责. 安全为了生产，生产必须安全. 安全第一，预防为主. 百年大计，安全第一正确答案：5. 可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
. 建设行政主管部门. 工商行政管理部门. 合同管理部门. 人民法院正确答案：6. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，外墙面的防渗漏的最低保修期限为：（）. 2年. 4年. 1年. 5年正确答案：7. 《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。
”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。
. 违约责任. 行政责任. 侵权责任. 侵权责任正确答案：8. 工程项目施工合同签订应当采用下列形式. 口头形式. 书面形式. 强制公证. 必须签证正确答案：9. 合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
2015年一建《建设工程法规》真题及答案解析（单选题）【2】
2015年一建《建设工程法规》真题及答案解析（单选题）【2】11.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。
A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20曰D.2015年10月20日【标准答案】C【答案解析】本题考查的是工程价款的支付。
建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计箄。
2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。
参见教材P126。
12.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向( )报告。
A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【标准答案】D【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
参见教材P252。
13.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。
A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定【标准答案】C【答案解析】本题考查的是无效合同。
惡意串通，损害国家、集体或者第三人利益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。
参见教材 P129。
14.关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【标准答案】A【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。
南开大学2015年春学期《工程合同管理》在线作业满分答案
15春学期《工程合同管理》在线作业一、单选题：1.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是( ) (满分:2)A. 因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容正确答案:A2.选择施工分包单位时，监理单位有( ) (满分:2)A. 建议权B. 认可权C. 主持权D. 协调权正确答案:B3.某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为( ) (满分:2)A. 费用和工期损失由业主承担B. 费用和工期损失由承包商承担C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延D. 费用由业主承担，工期不予顺延正确答案:B4.建设监理的最大特点是( ) (满分:2)A. 非常注重监理单位的报价B. 邀请招标人较多C. 很注重监理单位能力的选择D. 很注重监理单位的资金状况正确答案:C5.不能成为解除合同的理由的是( ) (满分:2)A. 施工合同当事人协商一致B. 因为不可抗力或者非合同当事人的原因，造成工程停建或晚建，致使合同无法履行C. 承包将其承包的全部工程转包给他人D. 承包人将其工程分包给他人正确答案:C6.FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，( )属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因(满分:2)A. 因法规、政策变化的补偿款B. 超过预计工程量部分的付款C. 业主拖延支付工程款的利息补偿D. 汇率变化的调整费正确答案:B7.分包商履行合同时的协调管理工作应由( ) (满分:2)A. 业主负责B. 总包商负责C. 监理工程师负责D. 分包商自行负责正确答案:B8.属于履行经济合同的担保形式有( ) (满分:2)A. 定金B. 投标保函C. 违约金D. 赔偿金正确答案:A9.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是( ) (满分:2)A. 承包商承担保护费用，工期不予顺延B. 承包商承担保护费用，工期予以顺延C. 业主承担保护措施费用，工期不予顺延D. 业主承担保护措施费用，工期予以顺延正确答案:D10.施工合同文本规定，承包方有权( ) (满分:2)A. 分包所承包的部分工程B. 分包和转让所承包的工程C. 经业主同意分包和转包所承包的工程D. 经业主同意分包所承包的部分工程正确答案:D11.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( ) (满分:2)A. 正常工作B. 附加工作C. 额外工作D. 意外工作正确答案:B12.按照施工合同文本的规定，( )是承包人应当完成的工作(满分:2)A. 使施工场地具备施工条件B. 提供施工场地的地下管线资料C. 做好施工现场地下管线的保护工作D. 组织设计交底正确答案:C13.对试车的双方责任，( ) (满分:2)A. 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任B. 由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延C. 所有试车费用均由发包人承担D. 工程师未能及时出席，应提前24小时通知承包人，延迟试车正确答案:D14.设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由( )负责。
建设法规与合同管理作业
建设法规与合同管理作业(在线）您的本次作业分数为：96分单选题1.国内外常见的一种工程款结算方式是（）。
A 按季结算B 按形象进度分段结算C 按月结算D 竣工后一次性结算正确答案:C单选题2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（）组织试车。
A 设备生产商B 工程师C 承包人D 发包人正确答案:C单选题3.发包人在所供材料设备到货前（）小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
A 12B 14C 24D 48正确答案:C单选题4.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）小时内提出书面处理意见。
A 24B 48C 8D 14正确答案:B单选题5.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。
A 7B 10C 14D 28正确答案:A单选题6.（）不是拆迁补偿的方式。
A 产权调换与作价补偿结合B 作价补偿C 异地安置D 产权调换正确答案:C单选题7.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。
A 违约责任B 侵权责任C 违约责任和侵权责任中的任意一项D 违约责任和侵权责任共同正确答案:C单选题8.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。
合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。
A ①-②-③-④-⑤-⑥B ⑥-③-⑤-④-②-①C ⑥-⑤-④-③-②-①D ⑥-③-②-④-⑤-①正确答案:B单选题9.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
建设法规与合同管理练习题-答案
《建设法规与合同管理》练习题答案一、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度。
2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。
3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想或其他非行为的东西。
4.法的内容只能是国家利益。
5.法的作用是由国家确立、维护和发展社会秩序的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱等为后盾的。
6.从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。
7.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
8.法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。
9.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10.建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑，及其配套的线路、管道、设备的安装活动。
11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与建设单位、设计单位、施工单位及有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。
12.许可是国家通过建设法律规范允许特别的主体在法律允许范围内有某种作为权利。
13.建设法规的经济性既包括财产性，也包括其与生产、分配、交换、消费的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所确认的在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
15.法律事实是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实。
16.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁布的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
17.行政法规的名称可谓条例、办法、行政措施、决定、命令、指示、规章等。
第二章建设立法与实施二、填空题1.建设法律的内容包括党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策和需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题。
2.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员。
建设法规与合同管理作业题(第三次)(1)
注: 红色标示内容为必做内容, 其它为选做内容。
如果大题为红标题, 表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第三次。
第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同, 是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前, 由承包人负责检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前, 承包人应按工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认, 是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额, 其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师, 发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人, 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。
A. 10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的C 。
A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求承包人暂停施工, 并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A. 24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 由 C 组织试车。
A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件, 由 D 组织试车。
建设法规与合同管理作业答案
1.简述建设法规的概念和调整对象。
答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。
调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建设法规的特征及作用。
答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。
建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。
具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。
3.建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。
4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。
法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。
5.建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。
联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。
”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。
经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。
建设法规与合同管理离线作业(选)
浙江大学远程教育学院《建设法规与合同管理》课程作业（选做）姓名：学号：年级：学习中心：—————————————————————————————第一章建设法规概论一、基本概念1.法律及法律体系：法是一种规范,它确定了人的行为的自由程度,即在法律界限之内,人可以自由地活动；超越了界限,必然要被矫正。
法律强调的是具体的、明确的规范,是具体的、应用性的。
在一个国家中,不同法律部门纵横交错,组成了这个国家的法律整体,它们是相互联系,相互补充,相互协调,多层次的完整统一的有机体,称之为法律体系。
2.法人成立条件：法人的成立条件主要是依法成立,有必要的经费、名称和经营场所,并能独立承担民事责任。
3.建设法规行政隶属性:是建设法规的主要特征,也是区别于其他法律的主要特征。
4.技术法规：是国家制定或认可的,由国家强制力保证其实施的工程建设勘察、规划、建设、施工、安装、检测、验收等技术规程、规则、规范、条例、办法、定额、指标等规范性文件。
5.建设行政法律：是指国家制定或认可,体现人民意志,由国家强制力保证实施的并由国家建设管理机关从宏观上、全局上管理建设业的法律规范。
它在建设法规中居主要地位。
6.法律事实：是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实。
7.事件：是指不以当事人意志为转移而产生的自然现象。
8.行为：是指人的有意识的活动。
二、简答题1.简述法律体系？答：在一个国家中,不同法律部门纵横交错,组成了这个国家的法律整体,它们是相互联系,相互补充,相互协调,多层次的完整统一的有机体,称之为法律体系。
从横向看,法律体系是由不同的法律部门组成的。
从纵向看,法律体系又是由级别不同、效力不同的法律组成。
2.简述建设技术法规的基本特征？答：（1）科学性；（2）标准性；（3）系统性；（4）稳定性。
3.建设法规的法律地位？答：（1）建设法规的法律性质：建设法规就其主要的法律规范的性质来说,属行政法的范围,是行政法律部门的分支部门,具体可称作建设行政法律部门。
《建设法规(Ⅰ)》第二次作业答案
5.(D ) A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门D.人民法院首页-我的作业列表-《建设法规（I ）》第二次作业答案你的得分：92.0 完成日期：2015年01月15日15点18分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案, 2015年03月12日）后显示在题目旁边。
标准答案将在本次作业结束（即 一、单项选择题。
本大题共 项中， 15个小题，每小题 2.0分，共30.0分。
在每小题给出的选 只有一项是符合题目要求的。
1. 在依法必须进行招标的工程范围内， 施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的, 必须进行招标。
(D )A.30 万元人民币B. 100 万元人民币C. 50 万元人民币D.200 万元人民币2.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 应当（(A ) A. 与承包单位承担连带赔偿责任 B. 独立承担赔偿责任C. 不承担赔偿责任D.其责任由承包商承担）。
3.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
4. 建设单位、设计单位、 造成重大安全事故的， 果特别严重的，处（（C ） A. B. 施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，对直接责任人员处 5年以下有期徒刑或者拘役， 并处罚金；后）有期徒刑，并处罚金。
年以上 年以上年以下 年以下C. D. 对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（（D ）10年以下年以上10年以上15年以下）。
A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责10.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
(C )A. 共同承担责任B. 按照承揽工程的比例分别承担责任C. 承担连带责任D. 各自承担责任(C )A. 工程咨询合同B. 建设工程合同C. 委托监理合同D. 技术服务合冋由国际咨询工程师联合会所编制的（土木工程施工合同）简称:(E )A. DIFIC 合同B. DIFIC 合同条件C. DIFIC 合同条款D. FIDIC 合同E. FIDIC 合同条件F. FIDIC 合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单选题
30•按照《城市房地产管理法》的规定，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地，超过出让合同约 定的动工开发日期满一年未动工开发的，可以（）。
“A征收相当于出让金20%的土地闲置费
B无偿收回土地使用权
C退回50%的出让金并收回土地使用权
D征收相当于出让金两倍的土地闲置费
正确答案:C
单选题
15•以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是（）。
厂A变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。厂B合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
C合同的变更不产生追溯力。
D合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
正确答案:D
单选题
业主审查索赔处理⑤工程师对索赔事件的审查⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是（
A①-②-③④-⑤-⑥迩
B②-①-③-⑤-④-®-⑦
厂C①-②-③-⑤-@-④-⑦
"D②-①◎-⑤-⑥迩
正确答案:D
A自有流动资金3000万元以上
注册资金不低于5000万元 具有4年以上从事房地产开发的经历
连续4年建筑工程质量优良率达20%
正确答案:B
单选题
11. FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的（ 式函件通知工程师。
B14
C28
r
D56
正确答案:C
单选题
12.（）不是拆迁补偿的方式。
B10
C14
D20
正确答案:D
单选题
20•适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是（「A最低价法
® B经评审的最低投标价法
厂C综合评估法
厂D评议法
正确答案:B
单选题
21.在确认计量结果后（）天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
A7
B14
C21
D 28
厂A产权调换与作价补偿结合
「B作价补偿
* C异地安置
“D产权调换
正确答案:C
单选题
13.城市总体规划的规划期限一般为（）。
r
A10年
B20年
r+
C30年
r一
D50年
正确答案:B
单选题
14.城乡规划报审前，组织编制机关应依法公布城乡规划草案，公告时间不得少于（）。
A 10天
B 20天
C 30天
D 35天
的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
厂A对合同条款起草人不利
厂B主张合同有效的解释优先
® C排他
「D同类相容
正确答案:C
单选题
33.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是（）。
A要约
B要约邀请
* C承诺
厂D出盘
厂C城市人民政府
厂D乡、镇人民政府
正确答案:B
单选题
29.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是（）。
厂A可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
「B可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
厂C对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
“D当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
单选题
8•进行商品房预售时，必须取得（）。
"A商品房预售许可证
「B县级以上人民政府的同意
「C土地出让方的认可
厂D房地产估价师的同意
正确答案:A
单选题
9.（）以下不属于建设产品的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ殊性的是。
“A总体性
厂B单件性
C固定性
D流动性
正确答案:D
单选题
10.根据《房地产开发企业资质管理规定》，房地产资质一级企业必须具备的条件是（）。
您的本次作业分数为：99分 单选题
1•投料试车应在工程竣工验收后由（）负责。
A设备生产商
B工程师
C承包人
D发包人
正确答案:D
单选题
2•设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（
A设备生产商
B工程师
C承包人
D发包人
正确答案:C
单选题
3•国内外常见的一种工程款结算方式是（）。
厂A按季结算
厂B按形象进度分段结算
正确答案:A
单选题
31.（）属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。"A国家发改委
厂B国务院
C建设部
D行业归口主管部门
正确答案:A
单选题
32•某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没
有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程
厂D修建性详细规划
正确答案:C
单选题
6•房地产交易市场的交易对象可以是（）：（1）占有权（2）使用权（3）收益权（4）处分权
A（1）（2）
r
B（1）（2）（3）
r
C（3）（4）
（F
D（1） （2） （3） （4）
正确答案:D
单选题
7•在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：①索赔资料的准备②索赔意向通知③
正确答案:B
单选题
22•以下选项中不属于仲裁原则的是（）。
厂A独立原则
B公正原则
C自愿原则
「D一裁终局原则 正确答案:B
单选题
23. 施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前（
B债权人
C债务人
D债权人与提存机关共同
正确答案:B
单选题
28.确定乡规划、村庄规划区域的机构是（）。
厂A国务院
“B县级以上地方人民政府
16.处分抵押房地产时，可以依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋与抵押财产一同处分，对处分新增房屋所得， 抵押权人（）。
厂A有权优先受偿
“B无权优先受偿
厂C可以作为处分财产受偿
厂D无权受偿
正确答案:B
单选题
17.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为（）人以上单数。其中专家不得少于总数
冷C按月结算
厂D竣工后一次性结算
正确答案:C
单选题
4•合同实施情况偏差处理的措施中，（）是承包商的首选措施。
厂A组织措施
厂B技术措施
“C经济措施
"D合同措施
正确答案:D
单选题
5•下列材料不属于申请办理建设工程规划许可证应提交的必要材料的是（））
A使用土地的有关证明材料
B建设工程设计方案'C勘察、测绘、气象等材料
的2/3。
r
A3
正确答案:B
单选题
18.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的（
A总进度计划
B季进度计划
C月度进度计划
D周进度计划
正确答案:C
单选题
19.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编 制所需的合理时间，不得少于（）天。