2019建设工程施工合同示范文本_合同范本
施工合同范本20193篇
![施工合同范本20193篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2b13b6bfb9f67c1cfad6195f312b3169a551ea01.png)
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程规模:[工程规模]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程的总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[小写金额]元)。
(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方按[进度款支付比例]%支付进度款;(3)竣工款:工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收报告,甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工,直至达到合格标准,返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款,每逾期一天,应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/d496d1b3ed3a87c24028915f804d2b160b4e8683.png)
建设工程施工合同甲方(建设单位):地址:法定代表人:电话:乙方(承建单位):地址:法定代表人:电话:鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________,双方经过协商达成以下建设工程施工合同:一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称:_____________。
1.2 工程规模:_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置:_____________。
二、施工期限2.1 开工日期:_____________年/月/日。
2.2 竣工日期:_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求,具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成,各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于:_____________,具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括:_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算,并按照工程进度和质量完成各项工程,建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式:_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容,承担相关工程质量和进度等的责任,如未按照合同要求完成相应工程,应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久,向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工,应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程,应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密,不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施,确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019建筑施工合同范本5篇
![2019建筑施工合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/df18c03902020740be1e9b76.png)
2019建筑施工合同范本5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的2019建筑施工合同范本5篇,欢迎阅读参考!2019建筑施工合同范本(1)合同编号:_____________工程名称:________________发包方:(甲方)__________承包方:(乙方)__________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:第一条工程概况1、1工程名称:________________________________工程地点:________________________________工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围:________________________________承包方式:________________________________1、2工程性质(指基建、技改、合资等):________批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________1、3定额工期总天数:________天。
1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。
1、5质量等级:__________________________________。
1、6合同价款:本合同工程承包造价为________元。
金额大写:__________________________________。
2019建设工程施工合同示范文本_合同范本
![2019建设工程施工合同示范文本_合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/6486229b551810a6f52486fc.png)
2019建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。
建设工程施工合同示范文本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________________工程地点:______________________________工程内容:______________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)1/ 4工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________________二、工程承包范围承包范围:___________________________三、合同工期开工日期:____________________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数______________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币) ¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸2/ 48.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/09ea16c7900ef12d2af90242a8956bec0975a5f3.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方:[填写甲方名称]法定代表人/负责人:[填写甲方法定代表人/负责人]联系地址:[填写甲方地址]:[填写甲方联系]传真:[填写甲方传真][填写甲方电子邮箱]乙方:[填写乙方名称]法定代表人/负责人:[填写乙方法定代表人/负责人]联系地址:[填写乙方地址]:[填写乙方联系]传真:[填写乙方传真][填写乙方电子邮箱]鉴于甲方拟进行[填写工程的具体描述]的施工任务,乙方具有施工能力,双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商达成以下合同:一、工程范围1.1 工程的具体描述[填写工程的具体描述]1.2 工程地点[填写工程地点]1.3 工程工期[填写工程工期]二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款合同总价款为人民币[填写合同总价款]元。
2.2 价款支付方式根据工程进度,乙方可向甲方提出合理的付款要求。
甲方应在收到乙方付款申请后 [填写付款期限] 内支付相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量要求[填写工程质量要求]3.2 工程验收标准[填写工程验收标准]四、工程保修4.1 保修期限工程完工后,甲方享有保修期为[填写保修期限]的服务。
4.2 保修内容甲方在保修期内发现工程存在质量问题时,有权要求乙方进行免费修理、更换、退货等。
五、违约责任5.1 甲方违约责任甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
5.2 乙方违约责任乙方违约时,应向甲方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
六、争议解决6.1 本合同的解释及争议解决适用法律本合同的解释及争议解决应适用[填写适用的法律法规]。
6.2 争议的解决方式本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并按仲裁裁决履行。
七、其他约定事项[填写其他约定事项]八、附件本合同所涉及的附件如下:1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. ...九、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及其注释如下:1. [填写法律名词]:[填写注释]2. [填写法律名词]:[填写注释]3. ...十、可能遇到的困难及解决办法1. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]2. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]3. ...本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/0a0a18c3fbb069dc5022aaea998fcc22bcd143cc.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质,甲方拟委托乙方进行建设工程施工,并经双方协商一致,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工,乙方应按照甲方的要求和合同约定,按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称: (填写工程名称)2. 工程地点: (填写工程地点)3. 工程时间: (填写工程起止时间)4. 工程规模: (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为: (填写合同价款总额,按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式: (填写支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式: (填写具体的支付周期和方式,如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求,严格执行施工工艺和操作规程,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照国家相关规定进行工程验收,合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题,乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求,制定并严格执行施工安全方案,确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失,乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息,乙方应承诺保守秘密,不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后,乙方对获知的商业秘密或保密信息,都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况,应遵循国家相关法律法规的规定进行解决,并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失,并赔偿相应的违约金。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
![建设工程施工合同范本(示范文本)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/410563680a4c2e3f5727a5e9856a561252d32128.png)
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/a2100c831b37f111f18583d049649b6648d709e7.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:____________(委托人)乙方:____________(承包人)以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力,甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方,双方经协商一致,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行,并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容:1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后,除非经过双方协商一致,并以书面形式作出补充协议,否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称:____________(填写工程名称)。
2. 工程地点:____________(填写工程地点)。
第五条工程规模和性质1. 工程规模:____________(填写工程规模)。
2. 工程性质:____________(填写工程性质)。
第六条工期1. 工期:本工程计划工期为_______天,具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资:本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式:按照工程进度计划和质量要求,分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分:详细列出工程的各个部分,包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明:对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/1253ffb185868762caaedd3383c4bb4cf7ecb735.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(填写甲方名称)联系地址:(填写甲方联系地址)联系人:(填写甲方联系人及联系方式)乙方:(填写乙方名称)联系地址:(填写乙方联系地址)联系人:(填写乙方联系人及联系方式)鉴于甲乙双方为了开展建设工程,并借此制定本合同。
经双方友好协商,一致同意签订以下合同:第一条工程名称本合同所涉及的工程名称为:(填写工程名称)。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于以下内容:(工程所涉及的具体范围)2.2 本工程具体的施工图纸、设计方案、技术要求、质量标准等详细规定,由甲方在合同签订后的5个工作日内提供给乙方。
乙方应当按照这些规定进行施工。
第三条工程工期3.1 本工程的工期为:自(日期)起至(日期)止。
3.2 若因甲方原因造成施工期间的延误,甲方应按日向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为:(填写总价款金额)。
4.2 工程价款支付方式如下:(工程价款按阶段支付的具体方式)第五条工程质量保证5.1 乙方应保证本工程所使用的材料及施工过程符合国家相关标准。
5.2 乙方应按照约定的质量标准进行施工,如乙方施工质量不符合约定的标准,乙方应承担相应的返工及修复费用。
第六条违约责任6.1 若乙方未按本合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
6.2 若甲方未按合同约定的方式及时间支付工程价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金金额为欠款金额的万分之(填写滞纳金利率)。
第七条纠纷解决方式7.1 本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
7.2 若协商不能解决争议,可依法向当地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
(后续为文档结尾处)1、所涉及附件如下:(具体附件名称及内容)2、如下所涉及的法律名词及注释:(具体法律名词及注释)3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(可能遇到的困难及解决办法)。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/7fa2c624a31614791711cc7931b765ce05087a83.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(委托人):______________________________________________________________乙方(承包人):______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、施工项目乙方承接甲方委托,承担下列施工项目:(注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容)二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内(具体的时间与日期)完成工程的建设,超过此期限,则按照双方约定的违约金进行赔偿。
三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定,达到合同规定的技术要求,达到最终的验收标准。
2. 进行规范的工程管理,保证施工期间的安全生产。
四、工程报酬双方共同商定:1. 工程总价为_______________元整。
2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。
乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收,并发出结算及发票,进而申请付款。
甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。
五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行,并不含有独立发生的法律效力。
2. 本合同在任何方面修改或补充,须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。
3. 本合同未尽事宜,由双方面议解决。
六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时,按合同约定的罚款比例支付违约金。
2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定,则应按照合同规定支付违约金。
七、争议解决本合同如发生争议,由双方友好协商解决,如协商无法达成一致,双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。
附件:1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过,自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/b59c982c6ad97f192279168884868762caaebb9c.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(建设单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________乙方(施工单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就______工程(以下简称本工程)的施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程性质:新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位(如有):_________5. 工程规模和内容:_________6. 工程进度计划:_________7. 工程合同价款:_________元(大写:_________)。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务:1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等,并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理,并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查,及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更,由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前,原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为,能在损害自己合法权益的前提下,有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金:若乙方未按合同规定的时间节点完成工程,甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务:1. 按照工程设计文件和合同约定,确保工程施工符合相关法律法规的要求,保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可,遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报,协助甲方做出解决方案。
2019建设工程施工合同示范文本
![2019建设工程施工合同示范文本](https://img.taocdn.com/s3/m/3e875d3f591b6bd97f192279168884868762b8f5.png)
2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)合同名称:(施工合同名称)合同金额:(合同总金额)合同期限:(合同履行期限)二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。
2. 工程所需材料及质量标准。
3. 工程进度及验收标准。
4. 工程支付方式、款项及支付时间。
5. 工程保修期、保修范围及保修标准。
6. 违约责任、索赔及争议解决方式。
7. 合同解除及逾期未履行的后果。
四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利:1. 监督工程进度,按照合同规定支付工程款项。
2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准,并按照合同验收标准进行验收。
3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。
甲方的义务:1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。
3. 对乙方提供的材料进行验收,确保其符合质量标准。
乙方的权利:1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。
2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。
3. 合理要求甲方进行验收,并对验收结果提出异议。
乙方的义务:1. 按照合同约定完成工程。
2. 保证工程质量符合国家标准,确保安全生产。
3. 按照合同约定的时间及质量要求,保证工程进度顺利完成。
五、合同的变更任何一方有权提出合同变更,但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。
六、争议解决如发生争议应首先协商解决,如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁,并承担仲裁费用。
七、合同的解除如一方未履行合同约定,对于重大违约情况,另一方有权解除合同。
总结:1、本文档所述“甲方”指委托人,“乙方”指承包人。
2、本文档所涉及法律名词及注释:建筑法指中华人民共和国建筑法;建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例;建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例;建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。
2019建筑施工合同范本
![2019建筑施工合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/5716d85a960590c69fc37627.png)
2019 建筑施工合同范本【篇一】甲方:乙方:甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写:元() ,建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料即时进场,每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求乙方理应按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。
文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
![建设工程施工合同范本(示范文本)8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/969f817aa4e9856a561252d380eb6294dd8822af.png)
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/4fa36ae948649b6648d7c1c708a1284ac8500531.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本(详细版)是2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在提供详细的内容,以供参考使用。
第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规,双方同意签订本合同。
2. 本合同所涉及的主要术语定义如下:(1) 建设单位:指向承包人提供设计文件和资金的单位。
(2) 承包人:指被建设单位委托承担施工任务的单位。
(3) 监理人:指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。
(4) 设计单位:指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。
(5) 工程变更:指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。
(6) 工程质量:指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。
(7) 竣工验收:指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益,并验收合格的程序。
(8) 违约责任:指在合同履行过程中,一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。
(9) 暂扣款项:指在合同履行过程中,一方因违约行为而被扣留的合同款项。
第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签署。
2. 合同内容应包括但不限于以下事项:(1) 工程名称、地点、规模和内容。
(2) 工程投资及付款方式。
(3) 工期和履约担保。
(4) 工程质量标准和验收标准。
(5) 双方的权利和义务。
(6) 变更和索赔的规定。
(7) 违约责任和违约金的约定。
(8) 合同变更和解除的程序。
第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求,组织施工人员、材料、设备等,保证工程的顺利实施。
2. 承包人应设立专门的施工组织机构,并报建设单位备案。
3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。
第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/6af18e77842458fb770bf78a6529647d2728340f.png)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档模板范本】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系人:联系:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保合同履行的合法性和规范性,双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成如下合同:第一条合同目的和范围1. 本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 本合同范围包括但不限于工程设计、施工、监理、质量保证等方面的内容。
第二条合同价格和支付方式1. 本次工程的总价为(金额),乙方应按以下方式支付工程款项:(1)预付款:(金额)应于(日期)前支付给乙方。
(2)进度款:根据工程进度和乙方提交的工程进度报告,甲方应按照双方约定的比例支付相应的进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应于(日期)前支付竣工结算款。
2. 工程款项支付方式:乙方提供的开票信息为(开票单位、税号、地址、、银行账户等),甲方应按照约定的支付期限进行支付,逾期支付产生的费用由甲方承担。
第三条工程期限1. 工程期限为(天数/日期),自本合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法按时完成,双方应友好协商后确定延期时间和具体处理方式。
第四条保修期1. 工程竣工验收合格后,乙方提供的保修期为(天数/日期)。
2. 保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行维修和处理。
第五条违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和方式支付工程款项,应支付乙方(金额)的违约金。
2. 如乙方未按照约定的时间和方式完成工程,应支付甲方(金额)的违约金。
3. 当一方发生违约行为时,对方有权要求违约方承担违约责任,并保留追究法律责任的权利。
第六条争议解决1. 本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律,双方协商不能解决的争议提交甲方所在地的人民法院解决。
2019年最新施工合同范本5篇
![2019年最新施工合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/072265b7f705cc175427093e.png)
2019年最新施工合同范本5篇施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。
以下是我整理的2019年最新施工合同范本5篇,欢迎阅读参考!2019年最新施工合同范本委托方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:工程地址:____________________________________工程内容:详见合同附件一。
委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。
工程工期:1、开工日期:年月日,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:年月日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价:万仟百拾元。
六、甲方的权利和义务:甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。
由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。
提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。
施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。
施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。
若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、基层检查:乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。
整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。
若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
![建设工程施工合同(示范文本)(2019版)](https://img.taocdn.com/s3/m/8af3606e905f804d2b160b4e767f5acfa1c78326.png)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定,为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。
二、合同主体甲方信息姓名/公司名称:地址:乙方信息姓名/公司名称:地址:三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程范围:1.4 工程造价:2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。
签订备案手续完成后,本合同自动生效。
2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。
如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应协商解决,并办理变更手续。
2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准,严格控制施工质量,并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。
2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________(大写),由甲方支付给乙方。
2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项:预付款:进度款:2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时,应及时与另一方协商并办理相关变更手续。
双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。
2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议,并办理相关手续。
2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并支付违约金。
3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项,并提供相应的施工条件和图纸等。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求,完成工程建设,并保证工程达到国家和地方相关标准。
4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。
如协商不成,则提交当地人民法院解决。
四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分,双方当事人应共同遵守并按照执行。
如有争议,以本合同为准。
(完整版)2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
![(完整版)2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)](https://img.taocdn.com/s3/m/f2b435a54b73f242326c5f53.png)
2019年建设工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人(全称):__________________承包人(全称):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写__________________) (¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________) (¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);2.合同价格形式:__________________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
![建设工程施工合同范本(示范文本)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6e09b8bf9a89680203d8ce2f0066f5335a8167b8.png)
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2019建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。
建设工程施工合同示范文本
发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________
工程地点:______________________________
工程内容:______________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
1/ 4
工程立项批准文号:_____________________
资金来源:_____________________________
二、工程承包范围
承包范围:___________________________
三、合同工期
开工日期:____________________________
竣工日期:____________________________
合同工期总日历天数______________________天。
四、质量标准
工程质量标准:________________________
五、合同价款
金额(大写):______________________元(人民币) ¥:______________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
2/ 4
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____________年________月________日
合同订立地点:_____________________________
本合同双方约定______________________后生效。
发包人:(公章)____________承包人:(公章):__________ 住所:___________________住所:______________________ 法定代表人:_____________法定代表人:________________ 委托代理人:_____________委托代理人:________________ 电话:___________________电话:______________________ 传真:___________________传真:______________________ 开户银行:_______________开户银行:__________________
帐号:___________________帐号:______________________ 3/ 4
邮政编码:_______________邮政编码:__________________ 4/ 4。