钻孔灌注桩分包合同(终)
钻孔灌注桩劳务分包合同
钻孔灌注桩劳务分包合同一、合同编号：[合同编号]二、工程名称：[工程名称]三、工程地点：[工程地点]四、分包范围：1. 钻孔灌注桩的钻孔作业；2. 钢筋笼的制作与安装；3. 混凝土的灌注工作；4. 现场安全文明施工。
五、工程量及计价方式：1. 工程量以实际完成的桩基数量为准；2. 计价方式按照[具体计价方式]进行结算。
六、质量要求：1. 严格按照国家及地方相关规范进行施工；2. 确保桩基的垂直度、直径、深度等符合设计要求；3. 钢筋笼的制作与安装应符合设计图纸及规范要求。
七、安全文明施工：1. 分包方应遵守总包方的安全管理制度；2. 施工现场应保持整洁，不得随意堆放材料；3. 施工过程中应采取有效措施，防止环境污染。
八、合同价款及支付方式：1. 合同价款为[合同总价]；2. 支付方式按照[具体支付方式]执行。
九、违约责任：1. 如分包方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任；2. 如总包方未按约定支付工程款，应承担违约责任。
十、合同的变更与解除：1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除；2. 双方协商一致，可以对合同内容进行变更或解除。
十一、争议解决：1. 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决；2. 协商不成时，可提交[具体仲裁机构]进行仲裁。
十二、其他约定：1. [其他约定事项]；2. [其他约定事项]。
十三、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（总包方）：[甲方名称]法定代表人（或授权代表）签字：盖章：乙方（分包方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）签字：盖章：签订日期：[签订日期]注：以上内容为模板，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。
钻孔灌注桩施工合同_合同范本
钻孔灌注桩施工合同钻孔灌注桩施工是当今公路桥梁及各种地基处理经常采用的基础工程形式,对于钻孔灌注桩你了解多少?以下是小编为大家整理的钻孔灌注桩施工合同范文，欢迎参考阅读。
钻孔灌注桩施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。
一、承包范围：1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。
2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。
3、承包方式：包清工。
二、双方职责和义务：甲方工作：1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。
提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。
2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。
3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。
4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。
如：黄泥，锯末等。
5、按合同约定及时支付工程款给乙方。
乙方工作：1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。
2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。
钻孔灌注桩分包合同.
钻孔灌注桩分包合同.合同编号：__________钻孔灌注桩分包合同甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：钻孔灌注桩施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、土方开挖、排水降水等工程。
二、合同金额2.1 本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同约定的工程进度内完成全部工程内容后，甲乙双方按照合同约定的工程量和价格进行最终结算。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________日，自乙方进场之日起算。
3.2 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，乙方应当按照合同约定完成工程。
5.2 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程安全，保护环境，遵守施工现场的各项规定。
六、合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。
6.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按合同约定扣除相应的违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完成并通过验收之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 工程图纸及技术要求2. 工程量清单3. 合同价款支付明细表4. 违约金计算方式一、附件列表：1. 工程图纸及技术要求2. 工程量清单3. 合同价款支付明细表4. 违约金计算方式5. 工程验收标准和方法6. 施工组织设计7. 安全生产措施8. 环境保护措施9. 不可抗力事件证明文件10. 变更协议或解除协议二、违约行为及认定：1. 乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。
钻孔灌注桩劳务分包合同(模板)
钻孔灌注桩劳务分包合同合同背景本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）签订，双方根据互惠互利的原则，通过分包劳务的形式进行合作，共同完成钻孔灌注桩工程。
合同内容1. 工程概述1.1业主委托承包商按照相关规定进行钻孔灌注桩工程施工，包括但不限于钻孔、灌注等工作。
1.2 工程地点：（填写具体地质）1.3 工程期限：从合同生效之日起至验收合格之日止。
2. 承包商责任2.1承包商应根据业主的要求，按照相关规范和标准进行工程施工，确保工程质量达到要求。
承包商应负责提供所需的劳动力、机械设备、施工材料等，确保施工进度和工程质量。
2.3承包商应按时完成工程，并确保在合同约定的工期范围内交付业主验收。
3. 业主责任3.1 业主应按照合同约定支付承包商劳务分包费用。
3.2业主应提供工程施工所需的必要条件，如施工场地、供电、供水等，并配合承包商的工作安排。
3.3 业主应在承包商完成工程后及时进行验收，并支付尾款。
4. 劳务分包费用4.1 劳务分包费用为人民币（简称“元”）_______元。
4.2 有关费用的支付方式和节点，双方另行协商确定。
若工程发生变更或延期等情况，导致费用发生变动，双方应重新商定费用标准。
5. 违约责任5.1若承包商未按合同约定完成工程，业主有权要求其履行合同义务，并可以要求赔偿损失。
5.2若业主未按合同约定支付劳务分包费用，承包商有权要求其履行合同义务，并可以要求赔偿损失。
6. 合同解除6.1若因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程，双方均可协商解除合同，并互不承担违约责任。
6.2若一方违反合同约定且经过书面通知无法纠正，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
7. 争议解决7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
7.2若协商解决不成，双方同意将争议提交所在地法院诉讼解决。
合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格之日止。
合同甲方（业主）：____________________签字/盖章：____________________ 日期：_________________合同乙方（承包商）：____________________签字/盖章：____________________ 日期：_________________。
钻孔桩灌注桩施工合同3篇
钻孔桩灌注桩施工合同3篇篇1钻孔桩灌注桩施工合同甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）联系地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于甲方拟委托乙方进行钻孔桩灌注桩工程项目，并达成以下合同：一、项目基本信息1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程科目：__________二、项目工程量1. 总投资额：__________（大写）2. 项目工程量及计量单位：__________三、合同价款1. 总价款：__________元2. 价款构成及支付方式：__________四、工程进度1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程分阶段工期及进度要求：__________五、施工质量标准1. 工程质量标准：__________2. 质量检验机构：__________3. 质量验收标准：__________六、材料及设备质量1. 原材料及设备来源：__________2. 材料及设备验收标准：__________3. 设备检修保养标准：__________七、现场管理要求1. 现场安全管理要求：__________2. 工程环保要求：__________3. 现场卫生标准：__________八、合同变更与解除1. 合同变更：应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同解除：因不可抗力等原因，需要解除合同的，应提前15日书面通知对方。
九、不可抗力及争议解决1. 不可抗力：不可抗力情况下，双方互相免责。
2. 争议解决：双方协商一致，协商不成通过仲裁解决。
十、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
钻孔灌注桩工程承包合同6篇
钻孔灌注桩工程承包合同6篇篇1钻孔灌注桩工程承包合同甲方：（委托方名称、地址、法定代表人）乙方：（承包方名称、地址、法定代表人）鉴于甲方拟对XXX项目进行钻孔灌注桩工程，为保证工程质量和进度，双方经友好协商，就本工程所需的合同工作达成如下协议，以资确认：一、项目基本情况1.1 项目名称：XXX工程1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目规模：（工程面积、高度、层数等）1.4 项目工期：自合同签订之日起，至竣工验收合格为止。
1.5 项目费用：根据工程量确定，约定总价XXX万元（人民币）。
1.6 工程内容：本合同工程主要包括XXX项钻孔灌注桩工程。
二、材料及设备2.1 乙方应按照甲方要求选用符合国家标准的优质材料和设备，并提供相应的产品合格证明。
2.2 若材料及设备出现质量问题或者不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的所有费用。
三、施工规范3.1 乙方应按照相关规定和标准，进行合格的施工操作，确保施工质量和安全。
3.2 乙方负责组织施工人员，及时调度工程进度，并保证按照合同约定完成工程任务。
3.3 乙方应加强施工现场管理，保持施工场地秩序井然，确保施工安全。
四、工程质量4.1 乙方应保证施工质量符合国家相关规定和标准，确保工程验收合格。
4.2 如发现施工质量问题，乙方应及时整改，直至符合要求为止。
五、结算及支付方式5.1 工程结算以实际工程量为准，按照合同约定进行结算。
5.2 甲方应按照工程进度及质量，按阶段进行支付，并支付合同约定的工程款。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。
6.2 如因甲方原因导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应违约责任。
七、合同解除7.1 若因不可抗力等原因，使得工程无法继续，双方可协商解除合同。
7.2 合同解除后，双方应依法履行相应责任。
八、其他事宜8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
钻孔灌注桩劳务分包合同4篇
钻孔灌注桩劳务分包合同4篇篇1钻孔灌注桩是一种常用的地基处理工程，在建筑工程中起着至关重要的作用。
而钻孔灌注桩的施工过程中，劳务分包是一种常见的合作方式。
劳务分包合同是保障劳务分包双方权益的重要法律文件，本文将对钻孔灌注桩劳务分包合同进行详细介绍。
一、合同名称本合同名称为《钻孔灌注桩劳务分包合同》，以下简称“本合同”。
二、合同双方甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：三、合同内容1. 本合同的签订标志着甲方将钻孔灌注桩工程的劳务任务委托给乙方承担。
2. 本合同的工程范围为__________，主要包括钻孔、桩基浇筑、钢筋绑扎等工作。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准及规定。
4. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的技术支持和协助。
6. 本合同一经签署即生效，双方均不得擅自撤回或修改，如确需修改，应协商一致并书面确认。
7. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
四、合同附件1. 合同附件包括项目施工图纸、技术规范、工程进度计划等文件。
2. 合同附件为本合同不可分割的组成部分，对双方具有约束力。
五、合同解除1. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，解除合同的一方应提前书面通知对方，并承担相应的法律责任。
2. 如乙方违反合同约定且无法纠正的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上即是对钻孔灌注桩劳务分包合同的详细介绍，合同是保障双方权益的重要法律文件，双方在签署合同时应慎重考虑，确保合同内容明确、合法有效。
灌注桩 分包合同3篇
灌注桩分包合同3篇篇1《灌注桩分包合同》一、合同双方甲方：承包方（以下简称"承包方"）乙方：分包方（以下简称"分包方"）二、合同名称本合同为灌注桩分包合同，乙方承诺按照甲方的要求完成相关工作。
三、合同内容1. 工程内容：乙方将根据甲方提供的设计图纸和要求，开展灌注桩相关的施工工作，包括但不限于桩基础的设备和材料提供，施工过程的监督和质量控制等。
2. 施工期限：乙方应当在合同约定的时间内完成相关工程，如有延期的情况需提前向甲方报备并取得同意。
3. 施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，如有质量问题需及时进行整改。
4. 施工安全：乙方在施工过程中应做好安全保障工作，防止事故的发生，如有安全隐患需立即处理。
5. 合同报酬：根据合同约定，乙方完成工程后可获得相应的报酬，如有额外工作需要乙方协助完成，报酬另行协商。
6. 合同变更：如有合同内容需要变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 合同解除：若双方无法达成一致，可协商解除合同，解除后需处理好未完成工程和相关责任。
四、合同执行本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。
甲方签字盖章：_______________ 日期：_______________乙方签字盖章：_______________ 日期：_______________五、其他事项1. 本合同为双方共同遵守的约定，任何一方不得擅自违反。
2. 本合同如有争议，可协商解决；若协商不成，需通过法律途径解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为《灌注桩分包合同》内容，希望双方能严格按照合同约定履行，共同完成相关工程。
篇2灌注桩分包合同是指由一家承包商与另一家承包商签订的合同，其中一方承包商将灌注桩施工任务分包给另一家承包商。
在建筑工程中，灌注桩是一种常见的基础工程技术，用于支撑建筑物的重量和保证建筑物的稳定性。
2024年灌注桩分包合同
标题：灌注桩分包合同第一条工程概况1.1 项目名称：________________1.2 项目地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程内容：灌注桩施工，包括但不限于桩基工程、桩身工程、桩顶工程等。
第二条合同范围及要求2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行灌注桩施工。
2.2 乙方负责施工所需的材料、设备、劳务等，并确保施工质量符合国家及地方相关标准。
2.3 乙方应按照甲方的要求，完成工程进度计划，确保工程按期完成。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 付款方式：按照工程进度，分阶段支付。
具体支付方式和比例如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%。
（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%。
（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。
3.3 乙方应按照甲方的要求，及时提供支付款项所需的发票、收据等。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应严格按照国家及地方相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应按照甲方的要求，参加甲方组织的工程验收，并提供验收所需的相关资料。
4.3 工程验收合格后，双方签订《工程验收合格证书》。
第五条工期及违约责任5.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付款项，如因甲方原因导致付款延期，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。
6.2 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
灌注桩 分包合同4篇
灌注桩分包合同4篇篇1灌注桩分包合同一、分包方名称：二、建设工程名称：《XXX项目》灌注桩分包合同三、工程地点：XXX市四、总包方名称：五、工程概况：XXX项目灌注桩施工范围包括XXX个灌注桩，其中包括直径XXX米，深度XXX米的XXX根灌注桩。
六、分包内容：1. 分包方应按照总包方的要求，根据设计要求和施工图纸，合理安排生产和施工，保证在规定的工期内完成灌注桩施工任务。
2. 分包方应选择具备相应资质和经验的技术人员进行现场管理和监督，并配备必要的施工设备和工具，确保施工进度和质量。
3. 分包方应做好施工现场的安全防护措施，保障工人的人身安全，遵守相关的安全生产规定。
4. 分包方应保证灌注桩的质量符合设计要求和标准，确保灌注桩的承载力和稳定性。
5. 分包方应及时上报施工进度和质量问题，配合总包方进行验收和检验工作。
七、付款方式：1. 总包方按照施工进度和完成情况向分包方支付分包款。
2. 分包方应提供相应的发票和结算资料，确保资金的合法性和清晰性。
3. 如有工程变更或增项工程，总包方与分包方协商确定相应的费用调整。
八、违约责任：1. 若分包方未按照合同要求完成工程施工任务，或者工程质量不符合要求，总包方有权要求分包方承担相应的赔偿责任。
2. 若分包方存在违反安全规定、违法操作等行为，总包方有权立即终止合同，并要求分包方承担相应的法律责任。
九、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成验收之日止。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
分包方（盖章）：日期：总包方（盖章）：日期：以上为《XXX项目》灌注桩分包合同的内容，双方应遵守合同约定，共同保障工程的顺利进行和质量保证。
祝工程顺利完成！篇2灌注桩分包合同是指在建筑工程中，主承包商与灌注桩施工单位之间签订的具有法律约束力的协议。
在建筑工程中，灌注桩是一种常见的基础施工方式，用于支撑大型建筑物或桥梁的承重结构。
灌注桩分包合同一般包括工程内容、工期、质量要求、费用结算等方面的条款，是规范合作关系的重要文书。
钻孔灌注桩劳务分包合同
钻孔灌注桩劳务分包合同篇一：钻孔灌注桩分包合同温岭市城市新区星光路二号桥工程钻孔灌注桩和搅拌桩施工内部协议甲方：台州欣芝建设有限公司乙方：姓名：身份证：地址：甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，就温岭市城市新区星光路二号桥工程钻孔灌注桩和搅拌桩内部施工达成如下协议条款：一．工程名称：温岭市城市新区星光路二号桥工程二．工程地点：温岭市城市新区（原东湖工业区）三．承包范围：灌注桩和搅拌桩（包机械和人工，混凝土和钢筋由甲方提供）四．承包方式：本合同灌注桩和搅拌桩采用综合固定单价承包。
合同签订后单价不再调整。
综合单价为：直径米灌注桩 110 元人民币/每米，直径米灌注桩100 元人民币/每米，直径米搅拌桩元人民币/每米。
上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩和搅拌桩范围内的全部工作内容。
五．材料，机械，水电，人员，设备及进度1.材料：灌注桩甲方只承担混凝土、钢筋笼和施工用电。
搅拌桩甲方只承担水泥和施工用电。
材料损耗为：水下混凝土灌注和搅拌桩水泥损耗按3%考虑。
对超出3%规定以外的，甲方按照材料实际价格在乙方在工程款中扣除。
2.乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场内电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。
2.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。
配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。
施工电费由甲方承担。
施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。
4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机和普通工人。
全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起 45天内完工。
全部搅拌桩施工从进场之日起55天内完工。
如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟人民币的罚款。
情况严重的，甲方可以要求乙方退场，余款做罚金处理。
乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。
六．工程质量1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规范及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
钻孔灌注桩工程承包合同6篇
钻孔灌注桩工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：钻孔灌注桩施工及相关配套工程。
二、承包方式及工程范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购材料并完成施工。
2. 工程范围：包括但不限于桩位定位、钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、养护及检测等。
三、合同工期1. 工程开工日期：自甲方发出开工通知之日起开始计算。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求的工期完成。
具体以甲方发出的开工令为准。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并报请甲方进行验收。
验收合格后，方可进行后续工程。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应损失。
五、工程造价与支付1. 工程造价：以实际完成的工程量乘以合同约定的单价计算。
具体单价详见附件《工程量清单及报价表》。
2. 支付方式：工程完工并通过验收后，甲方按实际完成的工程量结算支付。
支付比例为工程总价的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
六、材料设备供应与管理1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量合格。
2. 乙方应妥善保管施工现场的材料设备，如因管理不善导致损失，由乙方承担。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
桥梁桩基劳务分包合同(钻孔灌注桩)
钻孔灌注桩（冲击钻）劳务分包合同合同编号:甲方:xx市xx区西外环北路市政工程A段第二标段工程项目部乙方:乙方通过议标报价竞争中标xx市xx区西外环北路市政工程A段第二标段钻孔灌注桩（冲击钻）劳务分包施工合同, 为了确保工程施工的顺利进行, 加快施工进度, 确保工程质量, 本着自愿互利的原则, 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包管理办法》, 以及有关现行法律法规的规定, 遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则, 为保护甲、乙双方的权益, 经甲乙双方协商, 在履行甲方与业主签订的施工总承包合同的前提下, 签订本合同, 以资共同遵守执行。
第一条、工程概述1.工程名称: xx市xx区西外环北路市政工程A段第二标段钻孔灌注桩桩基工程。
2、工程地点: xx市xx镇加浪口中心村。
3.工程内容: 冲孔灌注桩施工。
4、工作内容:埋设钢护筒、钻孔、钢筋笼制安、安装声测管、泥浆制作、砼浇筑等全部工作（除钢筋、砼、粘土等材料及泥浆外运）其他机械及辅助材料自负。
第二条、承包方式本工程实行固定单价承包, 工程量按实际发生量结算。
承包价为乙方实施并完成本工程所须的一切费用及隐含风险在内的费用总和。
1.甲方负责本工程的施工管理和全部工程主材的采购和供给, 以及现场施工的临时用水用电的接入点（总的接入点）施工便道、临时施工场地以及工棚的搭设。
2、乙方劳务分包的范围: 负责辅材、设备的采购和供给。
分包工程设计图设计中的除去甲方施工外的其余工程量的实施和竣工验收。
3、乙方应履约甲方与业主签订的《xx市xx区西外环北路市政工程A段第二标段施工合同》的规定, 保证上述工程全部范围内的工程施工的实施和竣工验收的合格, 承担相应安全、质量、进度责任与义务, 并满足业主、监理和甲方三方的要求。
第三条、合同价款1.合同价款内容双方协商是的项目综合单价, 包含了本项目施工中所需的设备费、劳务费、材料费（除钢筋、砼、粘土及泥浆外运等费用外）、安装费、维护费、保险费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险以及施工中发生的其他费用等。
灌注桩 分包合同3篇
灌注桩分包合同3篇篇1灌注桩分包合同一、合同背景灌注桩是工程中常见的基础构件之一，广泛应用于建筑、交通、水利等领域。
在实际的工程项目中，通常会将灌注桩的施工分包给专业的施工公司或团队进行。
为了明确双方的权利和义务，避免纠纷发生，签订合同是十分必要的。
本文就灌注桩分包合同的内容和要点进行探讨。
二、合同内容1.合同双方灌注桩分包合同是由委托方（甲方）与承包方（乙方）签订的。
委托方通常是工程总包方或建设单位，负责整个工程的施工组织及协调；承包方则是专门从事灌注桩施工的公司或团队，负责具体的施工任务。
2.工程内容合同中应明确灌注桩的技术要求、数量、质量标准等内容，以确保双方对工程的执行有明确的理解。
同时，对于工程中可能出现的特殊情况，如地质条件、施工难度等，也应进行必要的约定。
3.工程价款合同中需要约定工程价格及支付方式。
工程价款应包括灌注桩的施工费用以及可能涉及的其他费用，如材料费、机械费等。
支付方式可以根据工程的进度分阶段支付，也可以综合考虑工程规模、难度等因素来确定。
4.工期要求合同中应明确灌注桩的施工开始时间、结束时间以及工期的其他要求。
工程期间的进度计划、检测验收等内容也应在合同中进行规定，以确保工程按时完成。
5.安全保障灌注桩的施工是一项危险性较高的工程活动，为了确保施工过程中的安全，合同中应规定必须严格遵守相关安全生产法律法规，采取必要的安全措施，保障施工人员和周围环境的安全。
6.质量保证合同中还应涉及灌注桩的质量要求及保证措施。
双方可以约定相关的验收标准、检测方法，并规定如何处理工程质量问题，以确保工程质量符合要求。
7.责任条款合同中还应包括关于双方责任的约定。
委托方要求承包方按时、按质完成工程任务，承包方则要求委托方提供必要的施工条件和支持。
合同中还应规定各自的违约责任和补偿方式。
8.其他约定除了以上内容外，合同还应包括其他可能影响工程进度和质量的因素，如变更管理、争议解决等，以确保双方在工程实施中的合作顺利进行。
钻孔灌注桩工程承包合同3篇
钻孔灌注桩工程承包合同3篇篇1钻孔灌注桩工程承包合同合同编号：XXXX承包方：甲方（甲方名称）发包方：乙方（乙方名称）签订日期：XXXX年XX月XX日一、工程概况根据双方协商一致，甲方同意承包乙方钻孔灌注桩工程，具体工程内容如下：1. 工程名称：XXX项目钻孔灌注桩工程；2. 工程地址：XXX省XXX市XXX区XXX路XXX号；3. 工程范围：施工区域为地上建筑之基础，不包括相关设备及设施；4. 工程工期：工程开始日期为XX年XX月XX日，完工日期为XX 年XX月XX日；5. 工程造价：本工程总造价为XXXX元，工程款结算方式按合同约定。
二、工程责任1. 乙方保证在工程开始日期前派遣具备相关资质和经验的人员开展工作，保障施工质量；2. 甲方负责为乙方提供必要的施工条件和协助，包括但不限于施工场地、施工设备的调配和安排等；3. 双方在工程施工过程中应当密切配合，共同完成工程进度，并保证工程的安全和质量；4. 工程竣工后，双方将进行验收并在XXXX天内签署竣工验收书，确认工程合格并解除合同。
三、工程款支付1. 工程款总额为XXXX元，按工程进度分批支付，具体支付方式如下：（1）项目前期费用支付：工程开始前，甲方支付款项为XXXX 元；（2）工程进度款支付：工程施工过程中，根据工程进度完成情况支付工程款；（3）工程竣工结算：工程竣工后进行最终结算，结算金额为XXXX元。
2. 工程款支付方式：工程款支付应当通过银行转账方式进行，避免现金交易。
四、工程变更1. 在工程施工过程中，如遇不可抗力因素或工程设计变更等情况导致工程需变更时，双方应当及时协商一致并签署变更合同；2. 工程变更造成的费用增减应当根据实际情况进行调整，变更后金额经双方确认后重新签署合同。
五、工程质量保证1. 乙方保证施工过程中遵守相关施工标准和规范，确保工程的质量；2. 工程竣工后，如发现工程存在质量问题，乙方应当承担相应责任并进行修复，直至工程合格。
工程钻孔灌注桩分包合同
工程钻孔灌注桩分包合同合同编号：_______甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本工程钻孔灌注桩分包合同（以下简称“本合同”）。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：钻孔灌注桩的施工，包括桩基设计范围内的所有桩基工程的钻孔、灌注和施工辅助工作。
第二条合同范围和内容2.1 乙方同意按照甲方的要求，完成本合同约定的工程内容。
2.2 乙方应按照甲方的施工图纸、施工规范和工艺要求进行施工，确保工程质量。
2.3 乙方应承担施工过程中的一切安全责任，确保工程安全。
第三条合同价格3.1 本合同的合同价为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中包括所有施工费用、材料费用、人工费用、设备费用、管理费用、利润及税金等。
3.2 乙方应按照本合同约定的价格，完成合同范围内的所有工作。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
4.2 乙方应保证施工过程中的一切安全，防止事故的发生。
4.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料。
第五条付款方式5.1 本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间双方另行协商确定。
5.2 乙方完成合同约定的工作后，甲方按照约定的比例支付乙方工程款。
5.3 乙方提供相关工程资料后，甲方支付剩余工程款。
第六条违约责任6.1 乙方未按照甲方的要求完成合同约定的工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
第七条争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
灌注桩 分包合同5篇
灌注桩分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则下，就甲方所承包的灌注桩工程分包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：灌注桩施工，包括钻孔、浇筑等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格之日止。
具体工期按照甲方进度要求执行。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程采用固定总价合同，总价为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按照工程进度支付乙方工程款。
工程完工并验收合格后，支付至总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题全额支付。
四、工程质量和验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家相关规范及甲方要求执行。
验收合格后方可交付使用。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，防止安全事故的发生。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术规范和施工现场的技术指导。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保施工现场的顺利进行。
3. 甲方应按合同约定支付乙方工程款。
七、乙方责任1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和操作要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按时提供工程进度报告，确保工程按期完成。
3. 乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工安全。
4. 乙方应负责施工过程中的成品保护及工程保修工作。
八、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基工程施工合同
合同编号：
工程名称：安六期07-1地块建设工程
建设单位：滨湖城市建设投资公司
总包单位：安徽天润建筑工程有限公司
分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同
甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司
乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司
甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款：
一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。
二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。
三．承包范围：钻孔灌注桩
四．分包方式：
本合同采用综合固定单价承包。
合同签订后单价不再调整。
综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。
工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。
上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。
五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应）
2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。
3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。
施工用水由乙方自己解决。
4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。
全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。
施工顺序为24层、18层、11层。
按甲方进度安排调整。
六．工程质量
1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。
2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。
必须满足相关质量要求，
3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。
4.质量不合格工程的处理：
本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。
（1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。
返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。
（2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。
七．计量，结算与支付，
1.工程量计量
具体计量原则为：按施工图纸规定的设计桩长及锚固长度以立方米为单位计量，按合同规定的立方米单价结算支付。
2.本合同工程款结算分为进场备料款、进度结算和最终结算。
乙方机械进场，甲方支付50000元/台的进场费和备料款（在最终结算中扣除）；进度结算分三段：24层、18层、11层，每段施工完毕后三日内付至该段工程款的30%，每段桩基检测合格，付至该段总桩基款的80%；资料齐全，并经监理验收合格后付至工程款的95%；桩基施工验收合格后两个月内全部付清工程款。
八．甲方责任
1.按乙方要求做好施工场地的开挖整理和钢筋场地的硬化工作，满足乙方施工要求。
2. 按乙方要求提供足够的合适的泥浆池场地及外运场地米，做好能满足乙方机械、车辆使用要求的到个楼的临时硬化道路，并承担维护责任和相关费用。
3.了解和掌握停电停水信息，并及时通知乙方做好相关安排。
4.协调解决和处理乙方施工过程中遇到的非乙方原因造成的难题、问题。
5.按时结算及支付工程款。
九．乙方责任
1.遵守法律、法规和规章制度，认真执行甲方对本工程制定的安全，质量，工期，文明施工等管理办法，并接受甲方及有关部门的管理，检查，
评比和奖惩。
2.服从甲方项目部的指挥和统一调度管理，根据进度计划及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，以保证质量和工期。
3.认真做好工程的施工日志和原始记录资料，按有关规范及要求进行资料的收集整理和上报工作，工程验收合格后十五日内将资料移交甲方进行归档。
4.保护好施工期间施工区域内的所有机具材料不受破坏和被盗，如有发生由乙方自己承担。
5.承担因自身原因造成的因工程质量不合格及给甲方造成的经济损失。
十．安全生产责任.
1.乙方必须遵循国家，地方，建设单位以及甲方关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防护措施，避免安全事故的发生，承担施工范围内的所有安全责任。
因乙方原因造成的安全事故由乙方承担。
2.乙方应加强对本方施工人员的安全培训、教育、交底，加强施工现场的检查、隐患整改、管理制度及责任制的落实。
在施工中，遇有动力设备、电力线路、地下光缆、管道、压力容器、易燃易爆等情况，必须采取有效防护措施，确保施工安全。
3.乙方在施工现场内使用的安全保护用品和劳动保护用品（如安全帽，安全带及其他保护用品）由乙方自行负责购买使用。
十一.文明施工,环境保护,文物保护
乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免和减
少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。
钻孔和灌注桩时，溢出的泥浆应引流至适当的地点处理，以防止污染环境或堵塞河道和交通。
生活垃圾按要求集中放置。
十二、本合同未尽事宜由双方协商解决。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。
甲方：乙方：
甲方代表签字：乙方代表签字：
电话：电话：
日期：日期：。