建设工程施工合同(港口2)
港口码头工程施工范本
港口码头工程施工范本一、工程概述港口码头工程是指为方便船舶的进出港、装卸货物而建设的设施。
本文将对港口码头工程的施工范本进行详细介绍。
二、前期准备工作1. 环境评估：在进行港口码头工程施工前，需要进行环境评估，确保施工不对周边环境造成负面影响。
2. 土地征用：确保施工所需土地的合法性，遵守土地征用法律法规。
3. 设计文件准备：准备完整的港口码头工程设计文件，包括结构设计、电气设计等。
三、施工过程1. 施工准备：组织施工人员，配备必要设备，并制定详细的施工计划。
a. 确定施工人员：招募具备相关经验和技能的工人，并按照工作职责进行分工。
b. 采购设备：根据施工计划，采购所需的机械设备、工具等。
c. 施工现场布置：合理布置施工现场，确保材料和设备的有序摆放。
2. 地基处理：进行地基处理是确保港口码头工程稳定性的重要步骤。
a. 地面平整：清理施工现场，确保地面平整，方便后续施工。
b. 地下水处理：处理地下水，避免给施工带来困难。
3. 结构施工：港口码头工程的结构施工是关键步骤。
a. 承台浇筑：根据设计要求，进行承台的浇筑，确保基础稳固。
b. 墩柱安装：安装墩柱，确保结构的稳定性。
c. 架梁安装：安装梁体，使其与墩柱连接牢固。
4. 功能设施安装：港口码头工程还需要安装一系列功能设施，以便顺利进行船舶的进出港作业。
a. 码头设备安装：根据设计要求，安装各种码头设备，如起重机、桥式起重机等。
b. 照明设备安装：确保港口码头夜间作业的照明需求，安装照明设备。
c. 电力设施接入：确保港口码头有稳定的电力供应，进行电力设施的接入工作。
四、质量控制1. 施工监督：派遣专人对施工现场进行监督，确保施工按照设计和施工规范进行。
2. 质量检测：定期对港口码头工程的各个施工节点进行质量检测，确保工程质量达到标准要求。
3. 安全措施：制定详细的安全措施，确保施工过程中不发生事故。
五、项目管理1. 进度管理：制定详细的项目计划表，对施工进度进行管理和跟踪，确保项目按时完成。
建设施工合同分为几方
建设施工合同是指发包人与承包人之间就完成一定建设项目的建筑、安装工程而达成的明确双方权利义务关系的协议。
建设施工合同是工程建设中最为重要的合同之一，它涉及到工程建设的主体方，即发包人、承包人和其他相关方。
本文将详细介绍建设施工合同的分类及各方主体。
一、建设施工合同的分类建设施工合同可以根据工程项目的性质、规模、施工方式等不同特点进行分类。
以下为建设施工合同的主要分类：1. 根据工程项目的性质分类（1）建筑工程施工合同：包括房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、水利水电、铁路、公路、机场、港口等工程。
（2）安装工程施工合同：包括机械设备安装、电气设备安装、管道安装、通风空调安装、消防设施安装等工程。
2. 根据工程项目规模分类（1）大型工程施工合同：指投资额较大、工程规模较大、施工周期较长的工程项目。
（2）中型工程施工合同：指投资额一般、工程规模一般、施工周期一般的工程项目。
（3）小型工程施工合同：指投资额较小、工程规模较小、施工周期较短的工程项目。
3. 根据施工方式分类（1）总承包工程施工合同：指承包人承担工程项目的全部或大部分施工任务，包括设计、采购、施工、验收等环节。
（2）专业分包工程施工合同：指承包人只承担工程项目中的某一部分施工任务，如土建、安装、装饰等。
（3）劳务分包工程施工合同：指承包人只提供劳动力，进行施工作业，不承担工程项目的管理和组织工作。
二、建设施工合同的各方主体1. 发包人发包人是工程项目的投资主体，负责工程项目的资金投入和项目管理。
发包人可以是政府、企事业单位、个人等。
在施工合同中，发包人通常是工程项目的业主或委托代理人，负责与承包人签订合同，并按照合同约定支付工程款项。
2. 承包人承包人是承担施工任务的单位，可以是具有相应资质的的建筑企业、安装企业、设计企业等。
承包人负责按照合同约定完成施工任务，并承担施工过程中的质量、安全、进度等方面的责任。
3. 其他相关方除了发包人和承包人之外，建设施工合同还涉及到其他相关方，如监理单位、设计单位、勘察单位、材料供应商、设备供应商等。
2021建设工程施工合同示范文本
2021建设工程施工合同示范文本2021建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立与履行，保障参与建设工程的各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内所有建设工程施工合同的订立与履行。
第三条本合同所称建设工程指各类房屋、道路、桥梁、港口、水利、交通、环保及其他类似工程。
第四条本合同的订立，应当遵循公平、平等、自愿、公开和诚实信用的原则。
第二章合同订立第五条本合同由甲方和乙方订立，双方具备合同订立的权利和能力。
第六条甲方是建设工程的委托人，乙方是建设工程的承包人。
第七条本合同的订立应当以书面形式进行，合同文本应当明确工程的基本情况、合同的履行期限、质量要求、价格、支付方式等主要内容。
第八条本合同的签订需要提供以下文件：（1）甲方提供的工程设计文件；（2）乙方提供的施工方案；（3）甲方提供的工程施工许可证或相关批准文件。
第九条本合同经双方签字盖章后即为生效。
第三章合同履行第十条本合同的履行依照约定的工程进度进行，甲方有权监督乙方的施工进程，并要求乙方按时完成施工任务。
第十一条施工期间，甲方负责提供合理的施工条件和必要的协作，乙方负责按照合同约定进行施工。
第十二条工程质量应符合国家标准，乙方应保证施工质量，如有质量问题，乙方应承担责任并按时进行修复。
第十三条如因政府征收、战争、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行，双方免除履行合同的责任。
第十四条甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定进行工程进度报告和结算报告的提交。
第四章合同变更和解除第十五条如需要变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更合同。
第十六条本合同的解除，可由双方协商一致解除，也可依据法律规定解除。
第十七条如因一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
第十八条合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提交仲裁。
港航工程专业分包合同
港航工程专业分包合同一、甲方（总承包方）与乙方（专业分包方）的基本信息。
甲方：咱甲方呢，是这个港航工程的总承包方，咱可是负责整个工程的大方向哦。
甲方的名字就叫[甲方公司名称]，联系地址是[详细地址]，联系人是[联系人姓名]，联系电话是[电话号码]。
咱甲方在这个工程里那可是掌舵的角色，对整个工程的质量、进度、安全啥的都有着重大的责任呢。
乙方：乙方呀，就是专业分包方啦。
乙方公司名称是[乙方公司名称]，地址在[详细地址]，联系人是[联系人姓名]，联系电话是[电话号码]。
乙方在港航工程方面可是有着自己的专长，不然甲方也不会找乙方来做这个专业分包啦。
二、工程概况。
这港航工程可是个大工程呢。
工程地点就在[具体地点]。
工程内容主要是[详细列出港航工程的专业分包内容，比如港口码头建设中的某些部分、航道疏浚等相关专业工作内容]。
这个工程的规模啊，大概是[描述工程规模，如码头的长度、航道的宽度等]。
整个工程的预期开工日期是[具体日期]，竣工日期呢是[具体日期]。
不过呢，这中间要是遇到一些不可抗力或者特殊情况，咱们再商量着调整。
三、分包工程范围及工作内容。
1. 乙方要做的工作可不少呢。
在分包工程范围内，乙方要负责[详细列出各项工作内容，像特定区域的基础施工、某些设备的安装调试等]。
而且啊，乙方做这些工作的时候，得按照甲方给的施工图纸和相关的技术规范来做。
这施工图纸和技术规范可是很重要的，就像是做菜的菜谱一样，照着做才能做出美味的菜肴，也就是合格的工程。
2. 乙方在工作过程中，要是发现施工图纸或者技术规范有啥问题，得马上告诉甲方。
可不能自己瞎捉摸就改了，咱们得一起商量着来解决。
毕竟这工程是大家的，要保证质量嘛。
四、工程质量及验收。
1. 质量要求。
咱这个港航工程的质量那可是重中之重啊。
乙方做出来的工程得符合国家现行的港航工程质量验收标准，还有那些相关的行业规范。
比如说，工程结构得牢固，像码头的混凝土浇筑，得振捣密实，不能有蜂窝麻面啥的；航道疏浚的深度和宽度得达到设计要求，不能这儿深那儿浅的。
施工合同有几类
施工合同是指发包方（甲方）与承包方（乙方）之间，就完成某项建筑工程、安装工程、装饰装修工程等施工任务所达成的明确双方权利义务关系的协议。
施工合同可以分为以下几类：一、按照工程性质分类1. 建筑工程施工合同：包括房屋建筑、桥梁、隧道、港口、机场、水利等工程。
2. 安装工程施工合同：包括机电设备安装、管道安装、电气设备安装、自动化控制系统安装等工程。
3. 装饰装修工程施工合同：包括室内外装饰、装修、刷新、涂装等工程。
4. 道路工程施工合同：包括公路、铁路、城市道路、立交桥等工程。
5. 园林绿化工程施工合同：包括园林景观、绿化、雕塑、喷泉等工程。
6. 幕墙工程施工合同：包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等工程。
二、按照工程规模分类1. 大型工程施工合同：指工程投资额较大、施工周期较长、技术复杂、涉及专业较多的工程。
2. 中型工程施工合同：指工程投资额一般、施工周期较短、技术较复杂的工程。
3. 小型工程施工合同：指工程投资额较小、施工周期较短、技术简单的工程。
三、按照合同形式分类1. 总价合同：指合同双方按照约定的工程量和工程单价，计算出合同总价，并按照合同约定的付款方式进行支付的合同。
2. 单价合同：指合同双方按照约定的工程量和工程单价，计算出合同总价，并按照合同约定的付款方式进行支付的合同。
在施工过程中，根据实际完成的工程量进行调整。
3. 成本加酬金合同：指合同双方按照工程的实际成本加上约定的酬金，计算出合同总价，并按照合同约定的付款方式进行支付的合同。
4. 固定酬金合同：指合同双方按照约定的固定酬金金额，进行支付的合同。
不论工程实际成本如何，合同总价不变。
四、按照工程阶段分类1. 施工前合同：包括工程设计、招投标、预付款等阶段的合同。
2. 施工中合同：包括施工过程中的工程进度款、变更签证、竣工结算等阶段的合同。
3. 施工后合同：包括工程保修、质量保证、工程验收等阶段的合同。
总之，施工合同的分类多种多样，不同的分类方式反映了不同的合同特点和适用场景。
港口与航道施工合同模板
港口与航道施工合同模板一、合同基本信息h2港口与航道施工合同/h2甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________签订日期：_________合同编号：_________二、工程概况本合同涉及的工程为位于_________（工程地点）的港口及航道施工项目。
工程内容包括但不限于疏浚、堤坝建设、导航设施安装等，旨在提升港口吞吐量和航道通行能力。
三、合同金额与支付方式合同总金额为人民币_________元。
支付方式按照以下流程进行：预付款为合同总额的10%，工程进度款根据实际完成情况分期支付，尾款在工程竣工验收合格后结清。
四、工期与交付工程计划开工日期为_________年____月____日，竣工日期为_________年____月____日。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，对于出现的任何质量问题，应及时修复并承担相应责任。
六、变更与索赔工程过程中如需变更设计或施工方案，应经双方协商一致后书面确认。
因变更导致的费用增减，按照合同约定的计价方式进行调整。
七、风险管理双方应共同识别工程风险，并制定相应的风险应对措施。
对于不可抗力事件，应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同书14篇
建设工程施工合同书14篇建设工程施工合同书1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的.方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为。
工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日建设工程施工合同书2甲方：乙方：受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。
一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。
2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。
3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。
4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。
履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。
如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。
二零二四年度海洋工程建筑合同3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL二零二四年度海洋工程建筑合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价款3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款条件3.4 价格调整第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量争议解决第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料与设备验收第七条施工技术7.1 技术要求7.2 施工方案7.3 技术交底第八条安全生产8.1 安全生产管理8.2 安全事故处理8.3 环境保护第九条合同变更9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 变更价款第十条违约责任10.1 发包方违约10.2 承包方违约10.3 违约赔偿第十一条争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 法律途径第十二条合同的生效、变更和解除12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同解除条件第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.2 地址：省市区路号1.1.3 法定代表人：X 1.1.4 联系电话：1.2 承包方1.2.2 地址：省市区路号1.2.3 法定代表人：X 1.2.4 联系电话：第二条工程概况2.1 工程名称：二零二四年度海洋工程建筑项目2.2 工程地点：省市区海域2.3 工程规模：平方米2.4 工程内容：包括但不限于海上建筑物施工、海底管道铺设、海上设备安装等。
第三条合同价款3.1 合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2 付款方式：按工程进度分阶段付款3.3 付款条件：承包方按合同约定完成工程后，发包方予以支付。
施工合同的合同类型怎么填
施工合同的合同类型填写是一个重要的环节，它关系到合同的法律效力、双方的权利义务以及合同的执行。
在实际操作中，施工合同的类型可以根据工程的特点、承包商的要求和业主的需求进行选择。
本文将详细介绍施工合同的合同类型及其填写方法。
一、施工合同的类型1. 按照工程性质分类（1）建筑工程施工合同：包括房屋建筑、道路、桥梁、隧道、港口、水利、电力等工程。
（2）安装工程施工合同：包括机械设备安装、电气设备安装、管道安装等工程。
（3）装饰工程施工合同：包括室内外装饰、装修、绿化等工程。
2. 按照合同主体分类（1）国内工程合同：合同双方都属于同一国的建设工程合同。
（2）国际工程合同：合同双方分属不同国家的建设工程合同。
3. 按照承包方式分类（1）总承包合同：发包人将整个工程的所有工作发包给一个承包人。
（2）分包合同：发包人将工程的一部分工作发包给一个承包人，承包人再将这部分工作分包给其他承包人。
（3）平行承包合同：发包人将工程的各个部分分别发包给不同的承包人，各承包人之间相互独立。
4. 按照合同用途分类（1）住宅建筑工程施工合同：用于居民住宅建设的工程施工合同。
（2）商业建筑工程施工合同：用于商业、办公、酒店等建筑建设的工程施工合同。
（3）公共设施工程施工合同：用于学校、医院、公园等公共设施建设的工程施工合同。
二、施工合同类型填写方法1. 确定工程性质：根据工程的具体内容，确定属于哪一类工程，如建筑工程、安装工程、装饰工程等。
2. 确定合同主体：根据合同双方的国籍，确定是国内工程合同还是国际工程合同。
3. 确定承包方式：根据工程的具体需求，选择总承包、分包或平行承包合同。
4. 确定合同用途：根据工程的具体用途，确定属于住宅建筑、商业建筑还是公共设施等类型的工程施工合同。
5. 填写合同类型：在合同首页或合同条款中，明确填写合同的类型，如“建筑工程施工合同”、“安装工程施工合同”等。
6. 注意事项：（1）在填写合同类型时，要准确理解工程的内容、性质和用途，避免填写错误。
哪些工程属于建设工程施工合同
建设工程施工合同是发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
那么，哪些工程属于建设工程施工合同呢？首先，建筑工程是建设工程施工合同的主要内容之一。
建筑工程包括房屋建筑、桥梁、隧道、港口、机场、水利工程等。
在建筑工程中，施工合同明确了工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价等内容。
其次，装饰装修工程也属于建设工程施工合同的范畴。
装饰装修工程包括住宅、商业、办公楼等建筑的内部和外部装饰装修。
合同中应明确装饰装修的材料、工艺、质量标准、工期等内容。
此外，园林绿化工程也是建设工程施工合同的一部分。
园林绿化工程包括公园、广场、庭院等场所的绿化、景观布置和配套设施建设。
合同中应规定绿化植物的种类、数量、质量、工期等内容。
道路工程也是建设工程施工合同的范畴之一。
道路工程包括公路、城市道路、轨道交通等交通设施的建设。
合同中应明确道路的等级、线路、路基、路面、桥梁等构造物的质量标准、工期等内容。
水利水电工程也是建设工程施工合同的一部分。
水利水电工程包括水库、水电站、河道治理、供水排水等工程。
合同中应规定水利水电工程的设计、施工、质量标准、工期等内容。
最后，电力工程、通讯工程、燃气工程、给排水工程等都属于建设工程施工合同的范畴。
这些工程涉及电力、通讯、燃气、给排水等基础设施的建设、改造和维护。
总之，建设工程施工合同涵盖了房屋建筑、装饰装修、园林绿化、道路、水利水电、电力、通讯、燃气、给排水等多个领域的工程。
在签订施工合同时，双方应仔细阅读合同条款，明确各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。
同时，合同中还应规定工程的质量标准、工期等内容，以确保工程的安全、质量和进度。
南美最大的现代化港口建设工程施工合同
南美最大的现代化港口建设工程施工合同一、合同背景南美洲是一个资源丰富、经济发展迅速的地区，对于国际贸易和物流业具有重要地位。
为了满足日益增长的贸易需求，我方作为承包商与南美某国政府签订了南美最大的现代化港口建设工程施工合同。
本合同旨在通过建设现代化港口，提升该国的贸易能力，促进经济发展。
二、合同目的本合同的目的是确保港口建设工程的顺利进行，保证工程质量和进度，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保护。
三、合同内容1. 工程概述港口建设工程位于南美某国的海岸线，总占地面积约1000万平方米。
工程包括码头、仓库、堆场、道路、桥梁、供电、供水、通讯等基础设施的建设。
工程总投资约20亿美元。
2. 工程进度工程分为三个阶段进行，每个阶段的工期和交付时间如下：阶段一：码头和堆场建设，工期为18个月，交付时间为合同生效后的第24个月。
阶段二：仓库和道路建设，工期为12个月，交付时间为合同生效后的第36个月。
阶段三：供电、供水、通讯等基础设施建设，工期为24个月，交付时间为合同生效后的第60个月。
3. 工程质量工程质量应符合国际标准和相关法律法规的要求，承包商应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到预期目标。
4. 付款方式付款总额约为20亿美元，分为三个阶段支付：阶段一：支付工程总金额的30%，即6亿美元，分三次支付，分别为工程开工后的第6个月、第12个月和第18个月。
阶段二：支付工程总金额的40%，即8亿美元，分两次支付，分别为工程开工后的第24个月和第36个月。
阶段三：支付工程总金额的30%，即6亿美元，分两次支付，分别为工程开工后的第48个月和第60个月。
5. 双方责任和义务5.1 承包商责任和义务(1) 按照合同约定的质量标准和进度要求进行施工。
(2) 提供必要的施工设备、材料和人力资源。
(3) 配合监理单位的工作，接受监理和验收。
(4) 负责工程质量问题的整改和维修，保修期为工程竣工后的3年。
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2022-0201-第...建设工程施工合同（示范文本）叙言为规范建设工程施工行为，维护建设工程的安全、质量和进度，促进建造市场健康发展，根据国家有关法律、法规和规章，结合本行业的实际情况，制定本《建设工程施工合同》（以下简称本合同）。
本合同应作为建设工程（以下简称本工程）业主和施工单位之间的协议，双方应当依据合同条款和附加条件的规定进行商议、签订。
同时，本合同应当遵守国家有关法律、法规等规定。
第一章总则第一条合同地点1.1 本合同一式两份，每方各持一份。
本合同的签订地点，以合同签订时商议一致并予以明确。
第二条业主及其代理人2.1 本工程的业主为__________（以下简称业主）。
业主的代表人为_________（以下简称业主代表）。
第三条施工单位及其代表人3.1 本工程的施工单位为___________（以下简称承包商）。
承包商的代表人为__________（以下简称承包商代表）。
第四条工程名称、工程地点、设计文件及工程概况4.1 工程名称：4.2 工程地点：4.3 设计文件：4.4 工程概况：第五条合同价款及付款方式5.1 合同价款：5.2 付款方式：第六条竣工时间6.1 竣工时间：6.2 迟延返工：第七条施工质量7.1 施工质量：7.2 整改措施：第八条安全生产8.1 安全生产：8.2 处理方式：第九条现场管理9.1 现场管理：9.2 现场巡查：第十条竣工验收10.1 竣工验收：10.2 验收标准：第十一条违约责任11.1 违约责任：11.2 合同解除：第十二条合同争议的解决12.1 合同争议的解决：12.2 调解及仲裁：第十三条其他事宜13.1 其他事宜：第十四条合同生效和解释14.1 合同生效：14.2 合同解释：第十五条附件15.1 附件：附加条件附加条件是本合同的一部份，承包商与业主签订建设工程施工合同时，双方应根据工程的实际情况和需要达成的协议而约定，其内容应当与本合同相一致，否则附加条件无效。
施工合同可以分为几类
施工合同是工程建设中最为重要的法律文件之一，它明确了建设单位（甲方）和施工单位（乙方）之间的权利、义务和责任。
根据不同的划分标准，施工合同可以分为不同的类型。
1. 按照工程性质分类（1）房屋建筑工程施工合同：指用于居民住宅、办公楼、商业设施等房屋建设的施工合同。
（2）基础设施建设施工合同：包括道路、桥梁、隧道、港口、机场、水利等基础设施建设的施工合同。
（3）市政工程施工合同：涉及城市给水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫等市政设施建设的施工合同。
（4）园林绿化施工合同：涵盖公园、绿地、景观等园林绿化的施工合同。
2. 按照工程承包方式分类（1）总价合同：根据工程设计和施工图纸，双方协商确定一个固定的总价，作为乙方完成工程所需的报酬。
（2）单价合同：按照工程量清单中的项目，以单价形式确定乙方的报酬，实际工程量与清单量的差异按约定的方法调整。
（3）成本加酬金合同：乙方按照实际发生的成本加上约定的酬金计算报酬，成本包括人工、材料、设备、施工机具等费用。
3. 按照工程范围分类（1）土建工程合同：包括建筑物、构筑物的主体结构、围护结构、基础、屋面等施工内容。
（2）安装工程合同：涉及给排水、供电、供暖、通风、空调、通信、消防等设施的安装。
（3）装饰装修工程合同：包括内外墙面、地面、天花板的装饰，以及家具、布艺、灯具等装饰品的安装。
（4）园林绿化工程合同：涵盖绿化种植、景观布置、园林设施安装等施工内容。
4. 按照工程阶段分类（1）施工准备阶段合同：包括工程勘察、设计、招投标等前期工作的合同。
（2）施工阶段合同：指工程正式开工后，乙方按照合同约定完成施工任务的合同。
（3）竣工验收阶段合同：包括工程竣工、验收、保修等环节的合同。
5. 按照合同执行方式分类（1）全包合同：乙方承担工程全部施工内容，包括设计、采购、施工等。
（2）半包合同：乙方承担工程施工，但设计和采购部分由甲方负责。
（3）清包合同：乙方仅负责施工，设计和采购均由甲方承担。
FIDIC施工合同(模板)
FIDIC施工合同1. 简介FIDIC（国际港口工程工程人员联合会，英文全称：Internationa l Federation of ConsultingEngineers）是国际上一家具有代表性和权威性的工程咨询师联合会。
FIDIC成立于1913年，总部位于瑞士，旨在推动全球工程咨询工作的发展和规范化。
FIDIC施工合同是FIDIC组织发布的一系列国际标准合同范本，被广泛应用于国际工程项目。
2. FIDIC施工合同的应用范围FIDIC施工合同适用于各类工程项目，包括土木工程、建筑工程、电气工程等。
根据不同的项目类型和合同需求，FIDIC发布了不同版本的合同范本。
常见的FIDIC施工合同版本包括：•红皮书合同（适用于建筑和工程建设项目）•黄皮书合同（适用于工程建设项目设计、施工和设备供应商）•银皮书合同（适用于EPC（工程、采购、施工）项目）•橙皮书合同（适用于设计、建造、操作及转让合同）•白皮书合同（适用于咨询服务合同）3. FIDIC施工合同的特点3.1 标准化和统一性FIDIC施工合同是经过国际工程专业协会及专业人士的广泛讨论和研究后发布的，具有统一的标准化合同条款。
这些合同条款包含了项目管理、合同履行、风险分担、索赔和争议解决等方面的规定，为各方在合同履行过程中提供了明确和统一的指导。
3.2 合理的风险分担FIDIC施工合同明确了各方在项目实施过程中的责任和义务，并合理分担了各方的风险。
合同对于工程变更、工期延误、工程质量问题等风险事件都有详细的规定，保护了各方的权益。
3.3 具有灵活性尽管FIDIC施工合同具有统一的标准合同条款，但其中的某些条款是具有灵活性的。
各方在签订合同前可以根据实际情况进行协商和调整，以适应特定项目的需求。
4. FIDIC施工合同的主要内容FIDIC施工合同通常包含主要内容：4.1 项目介绍和背景合同第一部分通常包括了对项目的介绍和背景描述，包括项目的特点、目标和约束条件等。
港口建设工程施工合同书
港口建设工程施工合同书一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景根据甲方的委托，乙方同意承担港口建设工程的施工任务。
为确保双方权益，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方达成如下合作协议。
三、工程内容1. 工程名称：港口建设工程2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程工期：5. 工程费用：甲方应向乙方支付工程总费用为人民币（以下简称“RMB”）XXXX万元，具体支付方式及时间按照双方另行协商确定。
四、合同条款1. 工程质量要求：乙方应按照国家相关标准和规定，确保工程质量符合甲方的要求。
如发现工程质量问题，乙方应及时采取措施进行修复或整改，并承担由此产生的费用。
2. 工程进度管理：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并及时向甲方提交工程进度计划和实际进度报告。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 工程变更：如需对工程内容进行变更，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
变更后的工程费用和工期等应进行相应调整。
4. 付款方式：甲方应按照合同约定的进度及时支付工程款项。
乙方应向甲方提供符合法律法规要求的发票，并保证发票真实有效。
5. 违约责任：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的损失，并支付相应的违约金。
6. 保密条款：甲乙双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
7. 争议解决：合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同生效与终止1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
2. 合同终止：合同期满、双方协商一致或根据法律法规规定的其他情况下，本合同终止。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
港口与航道工程合同8篇
港口与航道工程合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲方需要建设港口与航道工程，经过公开招标或协商，决定由乙方承担本工程的施工任务。
为明确双方权益，保障工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：[工程主要内容简述]。
4. 工程规模：[工程规模描述]。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延：因不可抗力因素导致工期延误时，经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程造价与支付1. 工程总价：[大写金额]元人民币（￥[小写金额]元）。
具体金额根据工程清单及报价确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，包括预付款、进度款和尾款等。
乙方完成阶段性工程并经甲方验收合格后支付相应款项。
3. 结算方式：[结算方式描述]。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 双方约定工程质量标准：[具体标准]。
3. 工程验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的合理时间内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更与设计调整1. 工程施工过程中，若需对工程设计进行变更或调整，需经甲、乙双方书面确认。
2. 工程变更涉及工程量和造价调整的，双方应另行签订补充协议。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方应提供必要的施工场地和工作环境。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按合同约定完成工程施工任务。
2. 乙方应确保工程施工质量和安全。
3. 乙方应文明施工，减少施工对周围环境的影响。
4. 工程完工后，乙方应提供必要的维护服务。
八、违约责任1. 若因甲方原因导致工程延期或无法完成，甲方应承担相应违约责任。
港口与航道施工合同范本
港口与航道施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方准备在指定地点建设船闸和航道工程，现甲乙双方经友好协商一致，达成以下合同：
第一条项目内容
甲方委托乙方负责在指定地点建设船闸和航道工程，具体工作内容包括但不限于设计、施工、监理等。
第二条工期
本合同工期为（具体时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，双方应协商解决方案。
第三条施工标准
乙方承诺按照甲方提供的设计方案和技术要求，严格按照相关标准和规范进行施工，保证施工质量和安全。
第四条价格和支付方式
1. 项目总价为（具体金额），乙方应根据工程进度按照约定的比例收取款项。
2. 甲方应在乙方完成施工并经验收合格后支付尾款。
第五条知识产权
在本合同工程项目的设计过程中产生的一切知识产权归甲方所有，乙方不得私自使用或转让给其他方。
第六条违约责任
1. 如因乙方原因导致工程质量不达标或无法按时完成，应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致施工进度延迟或工程质量不达标，应承担相应的违约责任。
第七条合同解除
如有合同纠纷无法协商解决，可通过仲裁解决；如合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方：乙方：
签字：签字：
日期：日期：。
港口码头扩建与维护工程合同三篇
港口码头扩建与维护工程合同三篇《合同篇一》合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行港口码头扩建与维护工程的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责甲方港口码头的扩建与维护工程，包括（具体工程内容详细见附件一）1.2 工程地点：详细地址见附件二。
1.3 工程期限：自双方签订合同之日起至工程完毕并经验收合格之日止。
具体施工时间表见附件三。
二、工程质量2.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准和技术规范进行施工（具体工程质量标准和技术规范见附件四）。
2.2 工程验收：工程完毕后，由甲方组织验收，乙方应按照约定时间、地点参加验收。
经验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付合同价款。
三、工程价款及支付3.1 本合同的工程总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元（具体价格构成及支付方式见附件五）。
3.2 甲方应按照双方约定的付款时间表支付工程价款（具体付款时间表见附件六）。
四、工期延误4.1 由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金（具体违约金计算方式见附件七）。
4.2 由于甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金（具体违约金计算方式见附件七）。
五、不可抗力5.1 因不可抗力导致工程无法进行或延期，双方互不承担责任。
5.2 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非乙方所能控制的因素。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
港口建设劳务承包合同
港口建设劳务承包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行港口建设项目，乙方具有相应的劳务承包资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 质量标准：_____________________第二条承包范围2.1 乙方负责提供港口建设所需的劳务人员及相应的劳务管理。
2.2 乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工要求，完成指定的劳务工作。
第三条劳务费用3.1 劳务费用按以下方式计算：_____________________3.2 费用支付方式：_____________________3.3 费用支付时间：_____________________3.4 费用调整条件：_____________________第四条工程质量4.1 乙方应保证所提供的劳务满足甲方的质量要求。
4.2 甲方有权对乙方的劳务成果进行检查，乙方应予以配合。
第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，执行甲方的安全生产制度。
5.2 乙方应采取必要措施，确保劳务人员的安全。
第六条工程进度6.1 乙方应按照甲方制定的工程进度计划执行劳务工作。
6.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。
第七条变更与索赔7.1 工程过程中的变更应由甲方书面通知乙方，并按实际情况调整劳务费用。
7.2 因甲方原因导致乙方损失，甲方应予以相应赔偿。
第八条合同解除8.1 双方均可在合同履行过程中提出解除合同，但应提前书面通知对方。
合同编号
《建设工程勘察合同》[示范文本一] htkc1.doc《建设工程勘察合同》[示范文本二] htkc2.doc《建设工程设计合同》[示范文本一] htkc3.doc《建设工程设计合同》[示范文本二] htkc4.doc《建设工程勘察设计合同》(1) htkc10.doc《建设工程勘察设计合同》(2) htkc11.doc《建设工程勘察设计合同》(3) htkc12.doc《建设工程设计合同》(1) htkc13.doc《建设工程设计合同》(2) htkc14.doc《建设工程设计合同》(3) htkc15.doc《测绘合同》htkc5.doc《建设工程合同国家统一文本格式》htkc6.doc 《建设工程勘察合同》(1) htkc7.doc《建设工程勘察合同》(2) htkc8.doc《建筑安装工程勘察合同》htkc9.doc《建筑安装工程分包合同》htjz14.doc《建设工程造价咨询合同》[示范文本] htjz52.doc 《建设工程施工合同》[示范文本] htjz01.doc《建设工程委托监理合同》[示范文本] htjz02.doc 《房屋建筑工程质量保修书》[示范文本] htjz03.doc 《建筑企业流动资金借款合同》htjz04.doc《对外承包项目借款合同》htjz05.doc 《建筑工程借款合同》htjz06.doc《工程建设监理合同标准条件》htjz07.doc 《建设工程施工合同条件》htjz08.doc 《建设工程施工合同协议条款》htjz09.doc 《建设工程可行性研究合同》htjz10.doc 《建筑安装工程承包合同》[A] htjz11.doc 《建筑安装工程承包合同》[B] htjz12.doc 《建筑安装工程承包合同》[C] htjz13.doc 《建设工程技术咨询合同》htjz16.doc 《承揽合同》htjz17.doc《工程保证契约书》htjz18.doc《工程建设监理合同》(1) htjz19.doc《工程建设监理合同》(2) htjz20.doc《国际工程承包合同》(1) htjz21.doc《国际工程承包合同》(2) htjz22.doc《国际工程承包合同》(3) htjz23.doc《监理委托合同》htjz24.doc《建设工程承包合同》(1) htjz25.doc《建设工程承包合同》(2) htjz26.doc《建设工程承包合同》(3) htjz27.doc《建设工程施工合同》[电力1] htjz28.doc《建设工程施工合同》[电力2] htjz29.doc《建设工程施工合同》[对外] htjz30.doc《建设工程施工合同》[港口1] htjz31.doc《建设工程施工合同》[港口2] htjz32.doc《建设工程施工合同》[国际] htjz33.doc《建设工程施工合同》[普通] htjz34.doc《建筑安装工程承包合同》(1) htjz35.doc《建筑安装工程承包合同》(2) htjz36.doc《建筑安装工程承包合同》(3) htjz37.doc《建筑安装工程承包合同》(4) htjz38.doc《建筑安装工程承包合同》(5) htjz39.doc《建筑安装工程承包》[煤矿] htjz40.doc《建筑安装工程承包合同协议条款》htjz41.doc 《建筑安装工程分包合同》(1) htjz42.doc《建筑安装工程分包合同》(2) htjz43.doc《建筑安装工程合同》htjz44.doc《建筑安装工程征用土地合同》htjz45.doc 《建筑工程承包合同》htjz46.doc《水利水电土建工程施工合同条件》htjz47.doc 《土木建筑工程履约保证书》htjz48.doc《土木建筑工程投标人须知范本》htjz49.doc《土木建筑工程投标书》htjz50.doc《钻井工程承包合同》htjz51.doc《国有土地使用权出让合同》[示范文本] htfc14.doc《房产买卖合同》htfc02.doc《商品房购销合同》htfc03.doc《商品房预售合同》htfc04.doc《房屋拆迁安置补偿合同》htfc05.doc《建设工程拆迁房屋合同》htfc06.doc《房屋租赁合同》[A] htfc07.doc《房屋租赁合同》[B] htfc08.doc《房产抵押借款合同》htfc09.doc《房地产代理销售合同》htfc10.doc《委托物业管理合同》htfc11.doc《房屋按揭、购房贷款保险合同》htfc12.doc《房地产联合开发合同》htfc13.doc《国有土地使用权出让合同》[宗地出让] htfc16.doc《国有土地使用权出让合同》[划拨土地使用权出让] htfc17.doc 《商品房买卖合同》[示范文本] htfc01.doc《房地产开发合同》htfc18.doc《建设工程拆迁合同》(1) htfc19.doc《建设工程拆迁合同》(2) htfc20.doc《土地使用权出让合同》(1) htfc21.doc《土地使用权出让合同》(2) htfc22.doc《土地使用权出让合同》(3) htfc23.doc《土地使用权出让合同》(4) htfc24.doc《土地使用权出让合同》(5) htfc25.doc《土地使用权出让合同》(6) htfc26.doc《外商投资企业土地使用合同》[划拨土地使用权合同1] htfc27.doc 《外商投资企业土地使用合同》[划拨土地使用权合同2] htfc28.doc 《铁路建设工程施工合同》htcj4.doc《城市供用水合同》[示范文本] htcj1.doc《城市供用气合同》[示范文本] htcj2.doc《城市供用热力合同》[示范文本] htcj3.doc《建筑装饰工程施工合同》[甲种本] htzs1.doc《建筑装饰工程施工合同》[乙种本] htzs2.doc《家庭居室装饰装修施工合同》[示范文本] htzs3.doc《北京市家庭居室装饰工程施工合同》htzs4.doc《上海市家庭居室装饰装修施工合同》[推荐文本] htzs5.doc《重庆市住宅装饰设计合同》htzs7.doc《重庆市住宅装饰工程合同》htzs8.doc《建筑装饰工程施工合同》[甲种本] 示范文本使用说明htzs6.doc《劳动合同书》htld01.doc《合同制工人招聘合同》htld02.doc《中外合资企业劳动合同》htld03.doc《聘请外籍工作人员合同》htld04.doc《停薪留职合同》htld05.doc《中外劳务合同》htld06.doc《国际劳务合同》[雇佣合同] htld07.doc《国际劳务合同》[一] htld08.doc《国际劳务合同》[二] htld09.doc《工业品买卖合同》[示范文本] htmy01.doc《航次租船合同》htmy02.doc《水路货物运单》htmy03.doc铁路货物运输合同 [示范文本] htmy04.doc水陆联运货物运输合同 [示范文本] htmy05.doc民用爆破器材买卖合同 [示范文本] htmy06.doc煤矿机电产品买卖合同 [示范文本] htmy07.doc家具买卖合同 [示范文本] htmy08.doc木材买卖(订货)合同 [示范文本] htmy09.doc水路货物运输合同htmy10.doc建材订货合同htmy11.doc地质机械仪器产品买卖合同 [示范文本] htmy12.doc《工矿产品订货合同》htmy13.doc《工矿产品供应调拨合同》htmy14.doc《工矿产品购销合同》htmy15.doc《工业类合同参考格式》(1) htmy16.doc《工业类合同参考格式》(2) htmy17.doc《工业类合同参考格式》(3) htmy18.doc《合建契约书》htmy19.doc《基本建设贷款合同》(1) htmy20.doc《建设工程征用土地合同》htmy21.doc《建筑施工物资租赁合同》htmy22.doc《木材购销(订货)合同》htmy23.doc《企业承包经营(经营责任制)合同参考文本格式》htmy24.doc 《水泥购销合同》htmy25.doc《修缮修理合同》htmy26.doc机械租赁合同htjx1.doc路拌机租赁合同htjx2.doc摊铺机租赁合同htjx3.doc挖掘机租赁合同htjx4.doc。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号: __________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载
建设工程施工合同（港口2）
甲方： ________________
乙方： ________________
签订日期：___ 年___ 月___ 日工程名称：
甲方：______________________________
乙方：______________________________
_______ 年――月—日
一、合同协议书
甲方______ 为兴建_______ 工程，接受了乙方_______ 对本工程的
投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2 .下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1) 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
(2) 合同协议书；
(3) 双方签署的合同谈判备忘录；
(4) 合同专用条款；
(5) 合同通用条款；
(6) 中标通知书、投标书和招标书；
(7) 与本合同有关的其他文件。
3 .本合同总价款为人民币_______ 万元。
4.本合同工程的施工期为________ 个月(天)，或：
________________ 自 _____ 年___ 月___ 日至_______ 年 ____ 月—日。
5 .甲、乙方双方在此立约：__ 承担和履行各自的
保证按照本合同的约定
全部责任和义务
6 .本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本——份，双方各执
_____________________ 份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：_______________________________
乙方：______________________________________
法定代表人：_________________________
法定代表人：________________________________
或
或
其授权的代理人：_____________________
其授权的代理人：____________________________
签字日期：___________________________
签字日期：__________________________________
单位地址：___________________________
单位地址：__________________________________
联系电话：___________________________
联系电话：__________________________________
传真：_______________________________
传真：______________________________________。