电气工程施工承包合同范本-(优质文档)
工程承包合同书简易版本
工程承包合同书简易版本合同编号：_______甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事项，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：（以下简称工程）1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容：第二条承包范围及方式2.1 乙方承包的范围包括：（1）土建工程：包括但不限于基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程等。
（2）提供施工所需材料、设备及人员。
（3）负责工程施工期间的现场管理、安全防护、环境保护等工作。
2.2 乙方承包方式：包工包料。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 甲方支付工程价款的方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款。
（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
第四条工程质量及验收4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案等技术文件进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
4.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工记录、检验报告等。
第五条工期5.1 乙方应按照约定的工期完成工程施工。
5.2 因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担由此产生的一切后果。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
6.2 甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决。
电气工程装修合同
电气工程装修合同1. 合同概述2. 合同条款2.1 项目描述业主委托承包商进行电气工程装修，包括但不限于： -电线和电缆敷设 - 插座和开关安装 - 照明设备安装 -电气控制系统安装 - 电气设备维护和保养2.2 工期合同工期为______天（具体天数），从合同生效之日起计算。
2.3 工程费用•总工程费用：______元（具体金额）•付款方式：–预付款：______元，于签订合同生效之日起3个工作日内支付。
–进度款：______元，根据工程进度支付。
–完工款：______元，工程竣工合格验收后15个工作日内支付。
2.4 工作标准•承包商应在电气工程装修中遵守国家相关法律法规和安全标准，确保工程质量和安全。
•承包商应提供装修工程相关的图纸、设计方案和材料报告等文件，经业主确认后方可施工。
•承包商负责电气设备的安装、调试和后期维护保养工作。
•承包商应按照合同约定的质量要求完成工程，并保证工程符合业主需求和预期效果。
2.5 变更和索赔•如需对施工图纸、设计方案等进行变更，需经业主书面同意，承包商才可进行。
变更所产生的费用由双方协商确定。
•如因合同履行期间发生不可抗力等无法预见的情况，影响工程进度或工程质量，承包商应立即通知业主，双方协商解决办法。
3. 风险和责任3.1 保险责任•承包商应购买合适的施工意外险、第三者责任险等保险，以确保工程中人员的人身安全和财产安全。
•承包商应在保险期内及时缴纳保费，并提供保险单等相关文件给业主备案。
3.2 违约责任•如承包商未按时交付工程、工程质量不符合要求等导致业主损失的，承包商应承担相应的违约责任，并赔偿业主的损失。
•如业主未按时支付款项，承包商有权暂停工程，并要求业主支付滞纳金。
3.3 知识产权•承包商提供的图纸、设计方案等文件的知识产权归承包商所有。
未经承包商允许，业主不得将其用于其他工程或向第三方泄露。
4. 争议解决如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
施工承包合同范本6篇
施工承包合同范本6篇篇1施工承包合同范本甲方：（委托方）地址：电话：联系人：乙方：（承包方）地址：电话：联系人：鉴于甲方拟委托乙方承担甲方的某项施工项目，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称及地址甲方拟委托乙方完成的项目名称是：（简要描述项目名称），位于（具体地址）。
第二条合同价格1. 本合同的总价为（具体金额），包括（详细列出工程项目内容及分项工程价格）。
2. 乙方承包项目中如遇特殊情况需增加费用的，应事先向甲方提出，并经双方协商确定后方可增加费用。
3. 如双方需要增加项目内容或变更工程范围的，应另行签订变更协议。
第三条工程质量要求1. 乙方承包的工程项目应符合相关国家规定的质量标准，保证施工质量。
2. 乙方应提供符合要求的施工材料，并承担因材料质量问题引起的责任。
3. 如发现工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并乙方应在规定时间内完成整改。
第四条工期安排1. 乙方应严格按照合同规定的工期完成工程项目，保证按时交付。
2. 乙方如遇特殊情况导致工期延误的，应事先向甲方说明情况，并经双方协商确定延期时间。
3. 如乙方不能按时完成工程项目，应承担相应的违约责任。
第五条施工安全与环保1. 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全法规，做好施工安全管理工作，确保施工作业人员的人身安全。
2. 乙方应采取有效措施保护施工现场周围环境，保护环境不受影响。
3. 如因乙方的管理不善导致施工安全事故或环境污染事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条担保及保修1. 乙方应出具相应的担保证明，保证工程质量、工期等不受影响。
2. 工程竣工后乙方应提供一定期限的保修服务，对出现的质量问题进行无偿维修。
3. 如乙方未能履行保修责任的，应承担相应的法律责任。
第七条合同解除1. 如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。
2. 若一方有违约行为导致合同解除的，应承担相应的违约责任。
3. 合同解除后，应协商处理未完成的工程项目及款项。
简单水电承包合同范本(8篇)
简单水电承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。
一.本工程名称：利辛天悦大酒工程二.工程地点：利辛工业园文州路与中红丝路交汇处三.承包方式：包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：（1）现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
（2）包现场临时用电和施工用电。
（3）包各分项工程质量符合要求及国家标准（4）包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：（1）工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。
（该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等），由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%。
（2）侍款方式：根据建设单位与甲方（中城建第六局集团第一工程有限公司）签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任：1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2.对乙方填报的工程进度及时审核。
3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任：1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。
2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。
3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。
电气工程施工分包合同
电气工程施工分包合同合同简介此合同为电气工程施工分包合同，由一方为乙方承包商，另一方为甲方建设单位。
合同的签订依据是国家有关法律、法规和规章制度，具有合法、有效的法律效力。
合同背景甲方为某公司，计划进行一项电气工程，包括电力配电系统、照明系统、通信系统、安防系统等，需要寻找一家专业的承包商来完成该工程。
经过严格的比选和评估，最终选择了乙方作为本项目的电气工程施工承包商。
项目范围1. 项目名称本项目名称为某公司电气工程施工项目。
2. 工程内容本工程包括以下内容：•供电系统：接入电网、配电开关柜、配电箱、低压照明系统、低压插座系统、低压动力配电系统、电气线路等。
•照明系统：应急照明系统、普通照明系统、景观照明系统等。
•通信系统：电话系统、网络系统、广播系统、监控系统等。
•安防系统：门禁系统、防盗报警系统、监控系统等。
3. 工程要求•具有相关电气工程施工承包经验。
•遵守施工规范、施工安全标准和劳动保护法规。
•施工工期须按照合同规定完成。
•施工现场应保持整洁有序，防止污染和环境破坏。
•完成验收要求且符合相关标准。
合同约定1. 合同价款本合同总价款为人民币()元整，其中包括材料费、人工费、管理费、税费、保险费等，乙方承担全部费用。
2. 付款方式甲方按以下方式向乙方支付合同价款：•合同签订后，乙方收到30%的款项；•电气工程安装及调试至50%时，乙方收到30%的款项；•设备调试合格，已实现工程验收时，乙方收到剩余款项。
3. 工程保修期合同实施完工后，有序期为个月，保修期为年。
在此期间，乙方负责修理保养，以确保本工程质量和功能的完好，并保持良好的运行状态。
4. 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同规定的任何义务，则应根据实际损失承担违约责任。
根据违约责任约定，一方因违约而给对方造成的损失，对方有权要求违约方赔偿。
5. 其他约定本合同项下的一切诉讼均应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
本合同未尽事宜，应根据有关法律、法规或双方签署的补充协议进行处理。
电气工程施工合同模板
电气工程施工合同模板甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况项目名称：电气工程施工项目项目位置：（具体地址）工程范围：（具体工程内容）第二条项目标准1. 本项目应符合相关国家法律法规和规范要求，设计、施工、验收等均应符合国家标准。
2. 工程质量：乙方应确保工程施工质量符合设计要求和验收标准。
3. 工程安全：乙方应制定安全生产方案，保障工程安全施工，确保施工现场安全。
4. 工程进度：乙方应按照施工计划和合同约定的时间节点完成工程施工任务。
第三条价格和结算方式1. 本项目的总价为（具体金额），不含税。
2. 甲方应按照合同约定的进度和验收情况向乙方支付工程款，结算方式（分期/完工结算）。
3. 工程款支付给乙方时，甲方应开具正规发票，乙方应提供符合要求的工程施工验收报告和相关材料。
第四条施工期限1. 本项目的施工期限为（具体天数），自双方签署合同生效之日起计算。
2. 施工期限届满前，乙方应及时完成工程施工任务，否则需承担延期责任。
第五条变更和索赔1. 在施工过程中，若发生设计变更或工程问题，需双方友好协商并签署书面变更协议。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
3. 乙方在承建本项目过程中，如因不可抗力等外部因素导致工程无法完成，应及时通知甲方并尽力减少损失。
第六条竣工和验收1. 乙方应于工程施工完工后，通知甲方进行工程竣工验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应提交竣工整改报告、竣工验收报告等相关资料。
3. 甲方应及时支付尾款并办理相关工程竣工手续。
第七条违约责任1. 任何一方因不履行或违反合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如有一方违约或延迟影响本合同的履行，需承担由此产生的全部法律责任和经济责任。
电工承包合同协议书范本最新
电工承包合同协议书范本最新电工承包合同协议书范本最新甲方（承包方）：法定代表人/负责人姓名：住所地：联系电话：乙方（业主方）：姓名：住所地：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方和乙方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下电工承包合同协议：第一条双方的基本信息甲方承诺具有合法承包电气工程资质，拥有开展电气工程业务的合法权利，具有从事本次业务所需的技术能力和经验。
乙方是具备建造水平、资质等项目所需条件的建设单位或物业管理单位。
甲乙双方确认严格遵守合同规定，共同遵守法律法规，增进互信，达成合作，共同推进本工程的建设。
第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方的权利与义务（一）甲方有权收取与履行本合同有关的费用，并按照乙方要求完成相应的承包、建筑、安装等工作；（二）甲方应当按照施工图纸和相关图纸要求，对承包范围内的电气工程进行施工；（三）甲方应当做好现场安全防范及管理工作，确保工程顺利进行；（四）甲方应当按照施工图纸的要求，进行验收、测试、保养工作，对工程进行质量控制，并严格遵守各项安全规范，确保工程具有安全性、可靠性；（五）甲方应当按照工程进度及时完成各项施工任务，并在项目开工前编制详细施工计划，并与乙方确认；（六）甲方应当提供详细的施工方案及施工进度报告、安全措施等相关资料，与乙方沟通充分，共同协调与配合、妥善处理施工变更及施工技术问题；（七）施工期内，甲方应当配合乙方组织发起全面施工检查及验收；（八）甲方应当按照工程合同已签约的期限完成施工。
如甲方未按照合同的要求完成施工，则应当对其对应的违约行为承担相应的违约责任；（九）对于工程合同期满后的售后服务，甲方应当免费提供一定期限内的维护及保养服务并及时排除在保期限内出现的故障。
2.2 乙方的权利与义务（一）乙方应当支付甲方履行本合同约定的费用；（二）乙方应当在施工期间为甲方提供必要的协助以及所需要的工作条件和便利；（三）乙方应当在下达工程合同后按计划及时提供施工资金；（四）乙方应当根据工程施工计划及施工进度提供必要的技术指导；（五）乙方应当在施工期间组织发起全面施工检查及验收；（六）乙方应当在工程验收合格后支付甲方的全部工程款；（七）乙方应当保证施工现场的安全、清洁、秩序，如违反交由甲方临时处理的，因此产生的额外费用及责任由乙方承担。
电气分包合同
电气分包合同合同范本专家。
合同标题，电气分包合同。
第一部分，合同背景。
本电气分包合同（以下简称“本合同”）由甲方（委托方）和乙方（承包方）双方自愿签订，遵循平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商达成，旨在明确双方权利义务，规范双方合作关系，保证工程顺利进行。
第二部分，合同内容。
1. 项目描述，甲方委托乙方进行电气分包工程，具体包括（工程描述）。
2. 工程期限，本合同工程期限为（具体期限），工期届满后，乙方应完成工程交付。
3. 合同价款，甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
4. 质量要求，乙方应按照相关标准和规范，保证工程质量符合要求。
5. 安全保障，乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。
6. 变更和索赔，如需变更工程内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
对于工程变更或索赔，乙方应提供合理的索赔要求和证明材料。
7. 违约责任，任何一方违反本合同规定的，应承担相应的违约责任。
第三部分，其他条款。
1. 保密条款，双方应对因合作关系获得的商业机密和技术资料予以保密。
2. 法律适用，本合同适用（具体法律法规），对于因合同履行发生的争议，应提交仲裁解决。
3. 其他约定，（其他双方约定事项）。
第四部分，合同生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________签订日期，__________。
合同范本专家。
以上是电气分包合同的一个范本，根据具体情况，您可以根据需要进行调整和修改。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系。
祝您工作顺利！。
建筑工程电气分包合同范本
建筑工程电气分包合同范本在建筑工程的众多环节中，电气工程因其专业性和技术性而成为一个独立的分包项目。
为了确保工程质量、工期和投资控制，在工程施工前，总承包商与电气分包商之间需要签订一份具有法律效力的分包合同。
以下是一份经过精心设计的建筑工程电气分包合同范本，旨在为双方提供参考。
【建筑工程电气分包合同】甲方（总承包商）：________乙方（电气分包商）：________鉴于甲方为_____（工程项目名称）的总承包商，现决定将该工程的电气工程部分分包给具备相应资质的乙方，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工作范围乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，完成以下电气工程任务：1. 电气线路的铺设、安装和调试；2. 配电箱、开关、插座等电气设备的安装；3. 照明系统的布置与安装；4. 防雷及接地系统的施工；5. 所有电气工程相关的检测、验收工作。
第二条质量要求乙方必须按照国家有关电气安装工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和甲方要求。
第三条工期要求乙方应于____年____月____日前开始施工，并于____年____月____日前完成所有电气工程任务，确保工程进度符合总工程进度计划。
第四条价格与支付方式1. 本电气分包工程的总价为人民币____元；2. 付款方式：_____（具体分期付款比例及时间节点）。
第五条违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
分包合同(电气)
电气工程承包合同发包单位（甲方）：大连博源建设集团第七建筑工程公司承包单位（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》的原则，甲方将海岸东方B区B1#—B4#楼的电气工程承包给乙方，为了确保双方的责任和经济关系，结合本工程特点及具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
1、承包工程概况2、工程款支付与结算2.1、本工程为垫款施工，主体封顶后经建设单位、监理单位和质量监督部门验收合格，待建设单位拨付工程款后十五日内付已完工程量的50%工程款，工程全部竣工后经建设单位、监理单位和质量监督部门验收合格，待建设单位拨付工程款后十五日内付已完工程量的50%工程款，余款用实物抵顶（用商品房或车辆抵）。
2.2、本工程所完成的电气工程，待工程竣工后预留5%保证金，其余工程款陆续结清。
2.3、结算时乙方负责工程预算编制和建设单位双方确认的工程造价为准。
2.4、每次结算时，必须由甲方质检员、安全员、施工员、技术负责人、项目负责人签字认可后付款，并提供劳务发票。
3、质量保证金的返还质量保证金2年内，无质量问题后返还质量保证金。
4、工期4.1、根据本工程实际情况和建设单位要求，工程施工时间紧、任务重，需要乙方充分准备人力、物力投入并积极配合工地项目部工作。
4.2、电气工程的施工时间必须按照甲方规定的时间内完成，或随着工程进度自行合理安排，确保工期。
4.3、若耽误工程进度或不服从项目管理，工期没按规定时间内完成，甲方有权采取经济手段处罚方式控制管理。
5、质量5.1、必须按照施工规范、标准图集、建筑工程质量检验评定标准、技术交底、施工图纸变更及相关单位要求施工。
5.2、必须达到业主（业户）、相关单位、职能部门质量检验标准和使用功能。
5.3、严格服从甲方及各相关单位坚持中所提出的质量问题及时整改，如不及时或整改后不合格的电气工程，乙方将赔偿给甲方造成的一切经济损失并按企业管理条例进行处罚。
5.4、因电气工程的施工质量未达到要求出现停工整改、罚款处理由乙方承担并赔偿给甲方造成的一切经济损失。
电力承包合同范本
电力承包合同范本电力承包合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围1、工程名称：东兴用电工程2、工程地点：城东3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。
本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。
二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥三、建设工期5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。
6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
四、工程质量、验收与安全管理7、本工程的质量为优良。
8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。
9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。
水电施工承包合同范文(8篇)
水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文（8篇）水电施工承包合同范文篇1 甲方(发包方)乙方(承包方)一、工程概况：1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程(C区)项目2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：二.承包内容及范围：1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。
施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。
如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式：工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六.安全事宜1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。
作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工。
电气施工合同模板
电气施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、工程承包范围2.1 乙方承包范围：包工包料、包安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成所有电气工程的施工，并保证施工质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同工期3.1 工程施工日期：____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)的要求。
4.2 乙方应按照设计文件、施工图纸、施工及验收规范等进行施工，保证工程质量。
五、合同价款5.1 双方经协商一致，确定本工程的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
5.2 甲方应按照约定的付款方式支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。
六、双方一般权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供必要的施工场地和施工便利；（2）应配合乙方做好安全文明施工工作；（3）配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作；（4）负责工程质量的验收工作；（5）工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
6.2 乙方权利和义务：（1）提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等；（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工；（3）按照约定的工期完成施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（4）遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的安全操作规程；（5）负责工程现场的环境保护工作，保证施工过程中的环境保护措施得到落实；（6）工程竣工后，按照约定提供完整的工程资料和保修服务。
电力工程施工合同适用法律
电气工程项目承包合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目1. 工程名称：____________电气工程项目2. 工程地点：____________3. 工程内容：主要包括电气设备安装、电缆敷设、控制柜配置、照明系统安装等。
二、工程期限和交工日期1. 工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
2. 交工日期：乙方应确保工程在合同约定的工程期限内完成，并提交甲方验收。
三、工程质量标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，质保期为____________年。
四、工程量和价格1. 工程量：根据实际发生和完成的工作量计算。
2. 价格：按照双方协商确定的单价和总价执行。
3. 付款方式：乙方每月25日前将上个月的实际工程量上报甲方，经甲方核实后支付相应工程款。
五、承包方的义务和责任1. 乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2. 乙方应严格按照国家法律法规、标准规范进行施工，确保施工安全。
3. 乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。
六、甲方的义务和责任1. 甲方应按照合同约定支付工程款，并提供必要的施工条件。
2. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
3. 甲方应对乙方施工过程中的安全、质量等方面进行监督，并提出合理建议。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电气工程施工总承包
电气工程施工总承包是指将电气工程的设计、采购、施工、调试等全部或大部分工作交由具有相应资质的施工总承包企业承担。
在这种模式下，施工总承包企业负责整个电气工程项目的实施，从而减轻了业主在项目管理上的负担。
本文将从电气工程施工总承包的定义、特点、流程和注意事项等方面进行详细介绍。
一、电气工程施工总承包的定义电气工程施工总承包是指施工企业按照业主的需求，承担电气工程的设计、采购、施工、调试等任务，并按照合同约定向业主交付符合规定要求的电气工程。
在这种模式下，施工企业需要具备较强的综合实力，包括设计能力、采购能力、施工能力和调试能力等。
二、电气工程施工总承包的特点1. 简化业主管理：电气工程施工总承包模式下，业主只需与施工总承包企业签订合同，即可实现对电气工程项目的全面管理。
避免了业主在项目管理上的繁琐工作，有利于业主集中精力进行项目投资和运营。
2. 有利于工程质量控制：施工总承包企业负责整个电气工程的设计、采购、施工和调试，有利于实现工程质量的统一管理和控制。
同时，施工总承包企业需对分包单位进行严格筛选，确保分包单位具备相应的资质和能力。
3. 降低项目成本：电气工程施工总承包模式下，施工企业可以实现规模化采购和施工，降低材料成本和施工成本。
同时，施工企业可以通过优化设计方案，提高工程效益，降低项目投资成本。
4. 缩短工程周期：施工总承包企业负责整个电气工程的实施，有利于工程进度的统一管理和控制。
通过合理的工程规划和组织，可以有效缩短工程周期，提高工程效益。
三、电气工程施工总承包的流程1. 合同签订：业主与施工总承包企业签订电气工程施工总承包合同，明确工程范围、工程质量、工程进度、工程投资等双方的权利和义务。
2. 设计阶段：施工总承包企业根据业主需求，组织设计单位进行电气工程设计。
设计单位需充分考虑业主的需求和现场条件，制定合理的设计方案。
3. 采购阶段：施工总承包企业根据设计方案，进行材料和设备的采购。
工程专业承包合同范本
工程专业承包合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行工程项目建设，乙方具备相应的工程专业承包资质，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供工程专业承包服务事宜，签订本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：乙方根据甲方提供的工程图纸、技术要求和施工规范，负责完成以下工程内容：- 土建工程- 电气工程- 给排水工程- 暖通工程- 其他工程（具体内容根据实际情况填写）4. 工程规模：____________________5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 工程总工期：________________4. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决，工期相应顺延。
第三条工程费用及支付方式1. 工程总费用：________________2. 支付方式：- 预付款：合同签订后，甲方支付工程总费用的__%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到__%时，甲方支付工程总费用的__%。
- 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付工程总费用的__%。
- 质保金：工程竣工验收合格后，甲方预留工程总费用的__%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条工程质量与验收1. 乙方应严格按照甲方提供的图纸、技术要求和施工规范进行施工。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关技术资料。
3. 甲方应在收到竣工报告后__天内组织验收，验收合格后签署验收合格证明。
第五条质保期与售后服务1. 工程质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 质保期内，乙方负责对工程出现的质量问题进行免费维修或更换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:__________电气工程施工承包合同范本甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。
电气工程施工承包合同编号：本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1.《协议条款》;2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。
二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。
6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条乙方工作一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：1.在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。