水电安装工程承包合同
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装合同(15篇)
水电安装合同(15篇)水电安装合同1建设单位(甲方)：承建单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m2，标准厂房m2，实际投影面积为准)。
第二条工程承包范围及内容：甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。
第三条材料要求及工程工期：3.1材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。
乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。
若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。
3.2工程工期：3.3工期起止日期：合同签定后次日开始计算。
如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。
第四条工程质量标准及保修条件、期限4.1验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。
4.2保修期限为壹年。
在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。
4.3质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。
第五条承包方式及工程价款5.1承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。
由乙方提交施工图给甲方审核。
5.2工程价款：标准厂房单价2，钢架棚单价2，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。
5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。
第六条付款方式本合同使用货币种类为人民币。
本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。
水电安装工程承包协议6篇
水电安装工程承包协议6篇篇1水电安装工程承包协议甲方（委托人）：_______________________乙方（承包人）：_______________________鉴于甲方拟将水电安装工程委托乙方承包，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议：第一条项目名称甲乙双方约定的水电安装工程项目名称为______________（以下简称“本工程”）。
第二条项目地点本工程位于______________________。
第三条工程内容1. 本工程主要包括水电安装工程及相关配套设施的设计、施工和调试。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理规划和实施本工程，确保工程质量和进度。
第四条工程款及支付方式1. 本工程的工程款为______________元，工程款支付方式为______________。
2. 工程款的支付比例及时间节点为______________________。
第五条工期1. 本工程的工期为__________天，自双方签订本协议之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见情况影响工期，须经双方协商一致后进行调整。
第六条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量达到验收标准。
2. 乙方提供的设备及材料应符合国家质检标准，并提供相应的质量保证书。
第七条变更和索赔1. 如因甲方原因需要变更本工程内容或工程款金额，须经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方有权提出索赔要求。
第八条违约责任1. 如因乙方违约导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方应承担相应的责任。
第九条协议终止1. 本协议经双方签订后生效，至工程完成验收且工程款支付完成后终止。
2. 如因不可抗力等不可预见情况影响工程无法继续，可协商终止本协议。
第十条争议解决本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
水电安装施工承包合同6篇
水电安装施工承包合同6篇水电安装施工承包合同1发包单位：_____________(甲方)承包人：_____________ (乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程) 工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。
(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等) 防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。
验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
水电安装工程劳务承包合同模板6篇
水电安装工程劳务承包合同模板6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方水电安装工程的劳务承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 承包范围：乙方负责甲方指定区域内的水电安装工作，包括但不限于水管、电线、照明、插座等设备的安装。
二、承包方式本工程采用劳务承包方式，乙方负责提供具有相应资质和技能的劳务人员，完成甲方指定的工作任务。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成承包范围内的各项任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。
甲方收到申请后，组织相关人员进行验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程劳务承包总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格按照附件《工程报价单》执行。
2. 支付方式：甲方在乙方进场施工后，按照完成的工作量支付进度款。
工程竣工验收合格后，支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的图纸和技术支持。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的配合工作。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求，组织具有相应资质和技能的劳务人员进场施工。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工过程中的质量控制和验收准备工作。
4. 乙方应负责工程完工后的保修工作。
水电安装合同范本10篇
水电安装合同范本10篇水电安装合同1业主 (以下简称甲方)：身份证：联系电话：承包人(以下简称乙方)：身份证：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。
具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等。
二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。
三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元。
2、第二阶段：完成付元。
3、第三阶段：完成付元。
4、第四阶段：工期结束无遗留问题清余款。
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留局部款项，待乙方处理完后付清余款。
四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购置。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。
4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。
7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。
8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装合同2房屋主人：〔甲方〕水电安装人：〔乙方〕甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。
水电安装包工合同(4篇)
水电安装包工合同发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人____天支付基本生活费____元，余款在完工并验收合格后____日内付清。
四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。
服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。
按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款____元。
施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。
如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
水电安装合同6篇
水电安装合同6篇水电安装合同 (1) 甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_______年_____月_____日至______年____月___ _日3.本项工程预计费用元人民币壹万捌仟元整。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，由于保管不当造成的2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条安装项目1、电线埋设安装，如遇承重墙须明装2、天棚照明线路为穿线管明装。
3、安装天棚灯具及开关插座。
4、配电箱柜配套装置。
5、卫生间给排水管道安装，洁具安装。
6、临时用电、用水安装。
第四条不包含安装项目如下：1、空调及排水电路埋设。
2、户外广告、招牌字样。
3、弱电网络及配套设施。
4、电器装置及设备。
5、消防设备及配套设施。
6、电缆桥架安装。
第五条如增加工程配套设施安装施工，须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。
第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后一次性付款余款。
2. 乙方承包内容：1).水电布线、穿线、埋槽2).开关面板安装3).后期灯具的安装第七条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。
由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
水电安装承包协议3篇
水电安装承包协议3篇篇1水电安装承包协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责水电安装工程的施工及相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目内容：1.1 甲方委托乙方承担水电安装工程，具体包括但不限于水管安装、电线布线、开关插座的安装，以确保水电系统的正常运行。
1.2 工程所需材料由双方协商确定，并由乙方按照规定标准进行采购。
第二条工期要求：2.1 甲方要求工程在规定的时间内完工交付使用，工期自双方签订本协议之日起计算。
2.2 如因不可抗力、政府行为、自然灾害等原因导致工程延期，双方可协商后调整工期，但延期的责任方需承担相应责任。
第三条施工规范：3.1 乙方承诺在施工过程中，遵守国家相关法规，确保施工质量符合标准，同时保障工程安全及工人安全。
3.2 工程施工过程中如出现对甲方财产造成损坏的情况，乙方需承担相应赔偿责任。
第四条费用支付：4.1 甲方需要支付给乙方的费用共计（具体金额），支付方式为（一次性/分期支付）。
4.2 如因甲方原因导致工程变更或延期的情况发生，甲方需承担相应增加费用。
第五条质保期：5.1 工程完工后，乙方承诺提供（具体质保期限）的质保服务，对工程实施质量问题进行修复。
5.2 质保期内如发生因乙方原因导致的质量问题，乙方需免费修复。
第六条违约责任：6.1 如任何一方违反本协议规定，导致对方权益受损，需承担违约责任。
6.2 违约方需赔偿对方因此而造成的所有损失，包括但不限于修复费用、延误费用等。
第七条争议解决：7.1 双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，可以向有权机关申请调解。
7.2 如有争议需通过法律途径解决的，应提交所在地法院解决。
第八条其他约定：8.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期至工程完工交付使用。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：以上是关于水电安装承包协议的文档，供参考使用。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电安装合同样本6篇
水电安装合同样本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合水电安装工程的实际情况，为明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成以下合同条款，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中所有的内容。
4. 工程承包方式：乙方包工包料。
二、工程期限1. 乙方应按照甲方的工期要求及时安排施工，确保工程按时完成。
2. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 付款方式：甲方应按工程进度支付工程款。
具体支付比例为：基础工程完成后支付______%；主体工程完成一半时支付______%；工程竣工并经甲方验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和施工要求组织施工，确保工程质量达到验收标准。
2. 工程竣工验收应按照相关规定进行，验收合格后方可交付使用。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。
五、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应按时支付工程款，确保工程进度。
（2）甲方应向乙方提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方应监督乙方的施工过程，确保工程质量。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应按时组织施工，确保工程按时完成。
（2）乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工要求进行施工，确保工程质量。
（3）乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
承包水电合同(通用5篇)
承包水电合同（通用5篇）承包水电合同1甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用_____元人民币。
第二条材料供应的约定甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的`损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
简单水电安装合同5篇
简单水电安装合同5篇简单水电安装合同 (1) 甲方：乙方：双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20xx年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据中华人民共和国行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20xx)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
4、在安排合理的前提下，甲方对不服从项目管理，不服从生产调度的施工队伍，可以作出相应处罚，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理办法进行处理。
水电安装合同样本通用版7篇
水电安装合同样本通用版7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________水电安装工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中的所有内容。
二、合同工期1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 遇有不可抗力因素影响工程进度，应及时通知发包方，以便调整合同工期。
三、工程质量和验收标准1. 承包方应按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，承包方应及时通知发包方进行验收，并提供相关工程技术资料。
3. 验收标准按照国家和地方相关标准和规范执行。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
该造价为固定造价，除设计变更或业主要求外，不予调整。
2. 支付方式：签订合同后预付工程款总造价的__%作为备料款；工程完成__%时支付至总造价的__%；工程竣工验收合格后支付至总造价的__%；剩余__%作为质保金，一年后付清。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：本工程包括水电安装的所有内容，具体包括但不限于给排水、强弱电、照明、消防等系统的安装。
简单的水电安装承包合同5篇
简单的水电安装承包合同5篇水电安装过程中遇到麻烦建议收集相应的证据证明实际约定的价格，有证据的可以起诉。
然而签好合同会避免许多问题。
下面是小编收集整理的简单的水电安装承包合同范文，欢迎借鉴参考。
简单的水电安装承包合同(一)甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同:一承包方法:1承包形式:单包，即包工不包料。
2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度:按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上:必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。
二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。
3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装单项工程承包合同甲方：四川相如建设集团有限公司（以下简称甲方）乙方：________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：友豪新世界C区二、工程地点：四川省泸州市泸县玉蟾大道三、承包方式：劳务计量包工，包质量、安全生产、文明施工、综合治理。
四、工程内容：1、友豪新世界C区的设计施工图纸内容、设计变更，技术核定单上所有强、弱电的普通预埋安装，给水安装、排水安装、消防预埋、防雷接地的焊接、临水、临电安装维护、拆除、电梯前室的照明安装、楼梯间的照明安装、户内天棚的穿绳、开关箱的安装、车库的照明安装及应急照明、楼梯口应急照明、车库只安装日光灯不包括电缆桥架安装等全部工作内容，单价包干不另行计价（主要内容依据为甲方的书面通知结合设计文件）。
2、各工序的预留孔洞、预埋管线（本工程砼内匀为PVC导管）工作必须紧密配合土建各工序施工，凡不能紧密配合土建各工序施工的，各工序的孔、洞的封堵及管槽的填补工作，由乙方自行负责（当二次配管时需土建砌筑班组的紧密配合）。
3、给水施工至楼层内管道井；排水安装到市政排污井。
强、弱电施工至户外检查井。
4、乙方在施工中需要材料必须提前三天提出工整清晰的材料计划，并经专业工长及项目经理审核签字后交库房备货。
乙方负责根据材料计划对所购回材料的型号、规格。
数量及外观质量进行查检。
对不合格的材料乙方有权拒绝使用。
5、乙方不得将承建工程进行再分包。
6、乙方需提供各专业工种的特种作业上岗证（焊工、电工等）。
7、甲方除提供塔吊、施工电梯及施工蓝图一套外，其余由乙方自己负责（如各工序使用的电焊机、焊把线、电焊钳、面罩氧割全套；手拉葫芦等工具、各实验用器具、仪表、安全带、手套、雨衣、雨鞋等劳保用品）。
8现场所有因设计变更等原因造成返工的单项费用在2000元以下的甲方不予支付，单项费用超过2000元以上的需经专业工长、项目经理同意签字认可。
9、施工中每层做到工完场清。
否则，产生的清理费用由乙方承担。
10、乙方必须按时完成甲方所规定的进度，确保整个建筑工程正常施工，如有拖延造成甲方的损失，将由乙方赔偿。
五、承包总价及计算方法：1、本工程按施工图、甲方变更内容全部做完后经验收符合设计施工规范要求，五方责任主体验收后甲方按房管局产权面积计算总价、地下室按实际完成建筑面积计算综合单价15元/ m2(包干闭口价)，报价内容明细为：强弱电、给排水、消防预埋7.5元/m,给水安装住户到水井为_1 元/ m,强弱电及箱体安装元/ m,排水安装3.5元/ m,室内穿绳0.5元/ m,临水、临电安装维护1.5元/ m。
若安装班组中途安装质量不合格，安装进度不能配合土建工程，甲方有权要求解除合同，已经完成工程量按50%计算。
2、安装单价由下列子项组成。
(1)安装全部承包费(2)安装材料运转费(3)自带机具摊销费(4)文明施工费(5)工期费用(6)质量费用(7)安全费(8)奖励基金(9)保险费六、工程量的计量依据及结算方式：1、工程量的计量依据：本工程所有劳务分项工程，工程量以实际完成量为依据。
2、支付方式：按完成进度节点方式支付，即以实际完成合格工程内容进度节点的百分比支付。
进度节点按照下述方式综合确定：(1)支付节点划分:①主体工程支付节点：地下室及主体二层完成；主体六层和主体完成；（按完成建筑面积的60%支付）②二次结构支付节点：地下室至商业四层完成；二次结构完成；（按完成建筑面积的20%支付）②装饰装修完工后，经有关质能部门验收合格后支付至工程合同总价值的97%（2）预留合同总工程款的3%乍为工程质保金，质保期为2年, 质保期满且无质量问题，甲方应在期满后30天内将质保金一次性支付给乙方。
七、工期要求1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
乙方甲方预验收前完成所有施工任务经自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，一次性验收合格，达到施工合同进度要求。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证许可后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（Y: 1000 .00元）的违约金；若累计延误天数超过3天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，乙2天内无条件退场，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。
八、质量标准及其有关要求1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：①工程建设标准强制性条文：房屋建筑部分（2013年版）;②《建筑工程质量检验评定标准》（GB50301-2001;③《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013③《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2013⑤《建筑地面工程质量验收规范》（GB50209-2011⑥《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）⑦省、市相关部门的各种规章制度；③甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
施工过程严格按设计要求和国家、省、市现行施工验收规范及标准实施，工程质量符合《建设工程施工质量统一验收标准》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求，保证项目现场实测必须100%^合要求，一般项目现场实测必须合格率达85%以上，砼观感质量以经甲方项目部验收通过的样板墙（板）为准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。
3、若工程质量验收达不到为“合格”要求，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（Y: 1000.00元）的违约金，并应无偿返工按期整改，直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
若因乙方返工导致甲方工期延误按照10.3款执行。
如整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，已完分部分项工程按实际完成工作量的70%吉算, 并赔偿甲方损失。
4、工程质量等级验收程序：分项工程每道工序完成后，先由施工班组组织自检合格后再报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定达到合格再报监理单位，监理单位根据项目部初评结果组织工程部（建设单位、设计单位、地勘单位）、项目部、和施工班组进行现场实测测量验收，核定该分项工程质量。
每次验收必须一次通过，多次验收，根据严重程度予以罚款200〜500元。
每次验收各单位各部门均应签注工程质量核定结果。
九、材料设备供应与管理1、本合同工程所有用于土建主材均由甲方采购供应。
乙方所使用甲供的一般材料应提前3天提出材料计划，特殊材料需提前7天报计划。
申请材料时应规范填写项目部制定的《材料采购申请单》，由项目部现场施工员复核签字，项目部负责任人审核签字后方可采购。
填写材料材料采购申请单时必须明确注明所需要的材料的规格、型号、数量、使用部位等，否则采购员有权拒绝收单。
如因填写单据不合格造成采购材料不合格影响施工质量的由责任方负责。
当收到材料采购申请单后如无特殊原因甲方应按时提供乙方需要的材料。
2.甲方供应的材料按时抵达现场后，交付乙方使用的，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
3、土建的所有斗车、小型机具设备、工具器具等设施设备均乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
乙方自带施工的必须工具要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方的任何材料出门，只要发现按照偷盗事件按材料价格原价赔偿并按项目部相关规定处罚。
5、若乙方材料用量浪费超过本工程材料结算量节约5%总数量后的，甲方有权在结算时按照市场购入价*实际超量所得金额予以扣回，并对乙方处以等额的罚款。
十、甲方责任与义务(1)按时提供乙方用于现场施工的施工图纸、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更记录等与施工有关的文件资料。
(2)甲方负责编制施工方案，施工组织与设计、施工进度计划等施工技术文件，向乙方下达施工任务和工期要求计划，检查并监督施工质量、安全、进度的落实，对本工程项目施工班组进行工程技术交底，安全文明施工交底和安全知识教育再教育，切实做好本工程的施工质量、进度、安全控制，对乙方施工问题做出整改、返工、处罚等通知。
(3)要求乙方严格按“标准文明施工场地”要求施工，督促乙方按规范操作，如乙方未能按要求完成，甲方有权发文令乙方限期整改，经整改后仍不达标的，甲方有权另行安排其他人员完善，所发生费用由乙方承担甲方垫付，其费用从当月乙方工程进度款中双倍扣回。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)甲方负责保管和看护进入施工现场的甲供材料的安全保管工作，对进入施工现场的材料进行监督和管理，督促材料堆放有序，保持施工现场干净卫生，整洁美观。
(6)监督和督促乙方班组发放工人工资。
监督乙方班组及时将劳务人员的工资发放到民工手中，乙方不得挪作他用，杜绝劳资纠纷，杜绝投诉和上访，杜绝卷款潜逃。
(7)甲方不为乙方提供临时设施供乙方施工人员临时居住；(8)按本工程合同工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
十一、乙方责任与义务(1)乙方进入甲方施工现场必须无条件服从甲方企业内部和项目部制定的一切安全文明、施工质量、工程进度等施工管理要求，必须统一管理统一调度统一执行。
如乙方不能达到合同范围约定范围内的各方面要求，甲方有权终止合同协议，由此造成的一切责任和经济损失均由乙方自负。
(2)乙方驻施工现场全权代表必须每天常驻现场，甲方将对此人打考勤，有特殊情况必须到甲方项目部请假，此人全权负责工程的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工的管理。
按时准点参加工地主持的各种会议，将会议的精神传达到每个员工，督促落实并执行。
(3)乙方必须保证与本班组所有施工人员签订用工合同，乙方应及时为劳务人员购买人身意外伤害保险、养老保险、医疗保险等。
乙方不得以任何理由推诿责任，心存侥幸。
(4)甲方可以根据实际情况直接发放工人工资，也可监督乙方发放，使用的款项从乙方工程款中扣除，甲方拨付的款项为专用款项，乙方应及时发放至劳务人员手中，不得挪作他用，及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。
(5)乙方施工人员进入工地必须，服从治理管理，在工地上严禁打架、偷窃现象和赌博等不良现象，严禁带小孩进入工地。