旧楼加装电梯安装合同范本(18年成功案例)

合集下载

老小区电梯加装合同范本

老小区电梯加装合同范本

老小区电梯加装合同范本第一篇范文:合同编号:__________一、工程概述1.1 工程名称:老小区电梯加装工程1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:包括但不限于电梯设备采购、安装、调试、验收等全过程。

二、合同主体2.1 甲方为电梯加装工程的委托方,负责提供工程所需的相关资料、配合乙方进行施工,并按照本合同约定支付相关费用。

2.2 乙方为电梯加装工程的承包方,负责按照甲方要求完成电梯加装工程,并确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

三、合同价款3.1 电梯加装工程的总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

3.2 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交电梯加装工程的详细预算,甲方应在收到预算后五个工作日内予以确认。

四、付款方式(1)合同签订后五个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;(2)电梯加装工程完成并验收合格后支付合同总价款的50%;(3)剩余20%的价款在电梯加装工程质保期结束后支付。

五、工程期限5.1 电梯加装工程的施工期限为____个月,自合同签订之日起计算。

六、质量保证6.1 乙方应确保电梯加装工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准,并承诺对工程存在质量问题进行修复。

6.2 电梯加装工程质保期为____年,自验收合格之日起计算。

七、违约责任7.1 若甲方未能按照约定支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担逾期付款的违约责任。

7.2 若乙方未能按照约定完成电梯加装工程或工程质量不符合国家相关法律法规及行业标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。

八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、附件9.1 电梯加装工程设计方案9.2 电梯加装工程预算9.3 工程验收报告本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日。

签署加装电梯协议书范本(3篇)

签署加装电梯协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(业主):【业主姓名】【业主身份证号码】【业主联系电话】【业主住址】乙方(电梯安装公司):【公司名称】【公司法定代表人】【公司营业执照号码】【公司联系电话】【公司住址】鉴于:1. 甲方所居住的【楼栋名称】位于【楼栋地址】,该楼栋始建于【建筑年代】,共计【楼层数】层,目前【楼栋名称】内部未安装电梯,给居住在【楼层数】层以上的业主带来极大的不便。

2. 甲方与乙方就【楼栋名称】加装电梯事宜进行了充分协商,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就加装电梯的相关事宜达成以下协议:一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的位置:位于【楼栋名称】的【具体位置】。

2. 电梯品牌及型号:【电梯品牌】【电梯型号】。

3. 电梯数量:1部。

4. 电梯规格:【电梯规格】。

5. 电梯使用年限:按照国家相关标准执行。

二、加装电梯的费用及支付方式1. 加装电梯的总费用为人民币【总费用】元,包括但不限于电梯设备费、安装费、土建改造费、相关税费等。

2. 甲方应按照以下方式支付费用:(1)甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内,向乙方支付电梯设备费【设备费】元;(2)甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内,向乙方支付安装费【安装费】元;(3)甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内,向乙方支付土建改造费【改造费】元;(4)甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内,向乙方支付相关税费【税费】元。

3. 甲方逾期支付费用的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。

三、加装电梯的施工及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯加装施工,确保施工质量。

2. 电梯加装施工完成后,甲方应组织相关人员进行验收,验收合格后方可投入使用。

3. 如验收不合格,乙方应在甲方指定的期限内进行整改,直至合格。

四、电梯的使用及维护1. 电梯投入使用后,甲方应遵守国家有关电梯使用规定,合理使用电梯。

2. 电梯的日常维护保养由乙方负责,乙方应按照国家相关标准和规范进行维护保养,确保电梯安全运行。

加装电梯标准合同范本3篇

加装电梯标准合同范本3篇

加装电梯标准合同范本3篇篇一加装电梯标准合同范本身份证号:____________地址:__________________统一社会信用代码:____________地址:__________________一、工程概述1.1 工程名称:加装电梯工程1.2 工程地点:甲方房产所在地1.3 工程内容:根据甲方需求,在甲方房产加装一部电梯,包括电梯设备、电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施。

二、工程价款2.1 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):____元。

(1)合同签订后3个工作日内,支付工程总价款的30%作为预付款;(2)电梯设备安装完毕,经甲方验收合格后,支付工程总价款的50%;(3)电梯工程全部完工,经甲方验收合格后,支付剩余的20%工程款。

三、工程质量及标准(1)电梯设备:符合《电梯安全监察规定》及相关标准;(2)电梯井道、电梯机房、电梯厅等配套设施:符合《建筑设计防火规范》及相关标准。

3.2 乙方应保证电梯设备在正常使用条件下,使用寿命不少于10年。

四、工期4.1 工程工期:自合同签订之日起,乙方应在____个工作日内完成电梯加装工程。

4.2 因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

五、验收及保修5.1 电梯加装工程完工后,乙方应向甲方提交验收报告。

甲方应在收到验收报告后3个工作日内组织验收。

5.2 电梯加装工程经验收合格后,乙方应提供不少于2年的保修服务。

六、安全生产及环保6.1 乙方在施工过程中,应严格遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。

6.2 乙方应采取措施,确保施工过程中不对周围环境造成污染。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(委托方):____________乙方(施工方):____________签订日期:________________名词解释:1. 委托方:指甲方,即拥有房产并委托乙方进行电梯加装的单位或个人。

旧楼加装电梯合同协议书

旧楼加装电梯合同协议书

旧楼加装电梯合同协议书一、合同双方信息甲方:(业主代表或物业管理方)乙方:(电梯安装公司)二、项目概述本项目旨在为位于(具体地址)的(楼宇名称)老旧住宅楼增设电梯,以提高居住舒适度,满足不同年龄层居民的需求。

三、合同金额与支付方式1. 合同总价款为人民币(金额)。

2. 付款分三期进行:首期款项占总金额的30%,于合同签订后支付;第二期款项占总金额的40%,于电梯设备到货后支付;尾款占总金额的30%,于电梯安装验收合格后支付。

四、工期与进度1. 施工开始日期为(具体日期)。

2. 施工周期预计为(具体天数),具体完成日期为(具体日期)。

3. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商确定新的完成日期。

五、技术要求与标准1. 乙方必须按照国家现行相关标准和规范进行电梯的设计、制造和安装。

2. 电梯应符合《电梯制造与安装安全规范》及其他相关标准的要求。

六、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的电梯设备及安装服务达到合同约定的质量要求。

2. 电梯安装完成后,提供不少于两年的质保期。

3. 在质保期内,如电梯出现非人为损坏,乙方负责免费维修。

七、安全责任1. 乙方在施工期间应遵守安全生产法规,采取必要措施保障施工安全。

2. 如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担相应责任。

八、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项,应按逾期金额的日千分之五支付违约金。

2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应按合同约定支付违约金。

九、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

通过上述合同条款的规范,可以为旧楼加装电梯这一复杂工程提供法律支持,明确双方的权利与义务,减少因误解而产生的纠纷,保障工程的顺利进行和居民的利益。

旧楼加装电梯合同模板(优选36篇)

旧楼加装电梯合同模板(优选36篇)

旧楼加装电梯合同模板(优选36篇)旧楼加装电梯合同模板第1篇甲方:________________乙方:________________依据《_合同法》、《_建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上,双方就以下施工事项协商一致,订立如下协议:一、工程项目名称________________二、工程地点________________三、工程内容地下桩基础工程,1#楼及裙楼工程。

超流态混凝土灌注桩基础施工。

混凝土工程总量约为:2千多立方米。

最终以实际发生的,并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准,此工程量作为工程结算依据。

四、工程价款及承包方式1、甲方支付乙方工程款,单方造价:钢筋混凝土每立方米为1000元,工程价款按实际发生的工程量计算为准。

(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

(3)最终以实际发生的工程量进行结算,工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。

由甲方、乙方及监理现场代表负责确认,最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

(4)乙方负责向甲方支付2%税金,其余部分由甲方负责。

2、承包方式(1)乙方以包工包料形式承包,乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工,并且提供人工、材料,进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。

(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地,乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑,甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管,乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工,如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

五、付款方式1、本合同签订后,乙方人员、材料设备全部进场后,甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。

旧楼加装电梯安装合同范本

旧楼加装电梯安装合同范本

旧楼加装电梯安装合同范本日期:年月日甲方(业主):(详细信息)乙方(电梯公司):(详细信息)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则,经友好协商达成以下合同:第一条项目概述1.1 甲方拥有旧楼物业。

为了提升楼宇的使用价值、便利业主的出行,甲方决定委托乙方对该旧楼进行电梯加装工程。

1.2 乙方是一家专业的电梯公司,具备相关资质和技术力量,能够按照国家标准和规范,保质保量完成电梯加装工程。

第二条工程内容2.1 加装位置:详细填写加装电梯的楼层和位置。

2.2 加装规格:详细填写加装电梯的规格和型号。

2.3 加装要求:详细描述乙方应满足的加装要求和性能指标。

2.4 相关设备和材料:详细列出电梯加装工程所需的设备和材料,并注明由乙方提供还是由甲方提供。

第三条工程报价3.1 工程费用:乙方将根据项目概述和工程内容向甲方提供具体的工程费用报价。

3.2 工程款项支付方式:双方同意按照以下方式支付工程款项(可根据实际情况调整):(1)预付款:在合同生效后的X 天内,甲方支付工程总费用的X%作为预付款;(2)中期款:工程进行到一定阶段时,甲方支付工程总费用的 X%作为中期款;(3)尾款:工程完工后,乙方提交完工报告并经验收合格后,甲方支付工程总费用的 X%作为尾款。

第四条工程期限4.1 工程开始时间:乙方将根据合同签订后双方约定的日期开始进行电梯加装工程。

4.2 工程完成时间:乙方将在工期内完成电梯加装工程,并按时交付甲方使用。

第五条质量保证和维护5.1 质保期:自工程竣工验收合格之日起,乙方提供 X 年的免费维修保养服务。

5.2 维护费用:在质保期过后,甲方需支付乙方一定费用,由乙方继续提供电梯的维护保养服务。

第六条风险责任承担6.1 乙方在施工过程中应严格遵守有关施工安全和环境保护的法律法规,确保施工安全、施工质量,减少对甲方居民日常生活的干扰。

6.2 如因乙方过错导致施工过程中发生人身伤害或财产损失,乙方承担相应的责任,并及时采取措施进行赔偿。

旧楼加装电梯 合同6篇

旧楼加装电梯 合同6篇

旧楼加装电梯合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1旧楼加装电梯合同甲方(甲方名称):__________________________________________________乙方(乙方名称):__________________________________________________甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,就甲方委托乙方对甲方所在的旧楼进行电梯加装工程事宜达成如下合同条款:第一条项目基本信息1.1 项目名称:旧楼加装电梯工程1.2 项目地址:__________________________________________________1.3 项目描述:本项目是对甲方所在的旧楼进行电梯加装改造,以提高楼宇的舒适性和便利性。

第二条项目工程内容2.1 乙方承诺按照国家有关标准和规定,对旧楼进行电梯加装工程。

2.2 加装电梯楼梯井、电梯井道、电梯轿厢等设施的设计、施工、验收等工作。

2.3 确保加装电梯工程符合国家相关规定,保证加装电梯的安全、稳定运行。

第三条价格与支付方式3.1 电梯加装工程的总价为:__________________________(大写:_________________)人民币。

3.2 乙方将工程款分两次支付:首次支付____________%(大写:________________%)作为订金,在签订本合同后_____天内支付;余款在工程完工后_____天内支付。

第四条工期及交付4.1 乙方将按照双方约定的工期,保质保量完成工程。

4.2 在工程完工后,乙方应组织相关部门对加装电梯工程进行验收,经验收合格后交付甲方使用。

第五条保修期及售后服务5.1 乙方保修期为__________个月,自工程完工验收之日起计算。

5.2 保修期内,如因设备质量问题发生故障,乙方将无偿提供维修和维护服务。

5.3 保修期外,甲、乙双方可签署维护合同,约定维护服务及费用等具体内容。

住宅加装电梯协商协议书范本(3篇)

住宅加装电梯协商协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(业主):________________________地址:________________________联系电话:________________________乙方(电梯公司):________________________地址:________________________联系电话:________________________鉴于甲方所在住宅楼老旧,电梯设施陈旧,为提高居住舒适度,改善居民出行条件,甲方拟对住宅楼进行加装电梯。

为明确双方的权利义务,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的住宅楼为:________________________2. 住宅楼层数:________________________层3. 加装电梯的位置:________________________4. 电梯品牌及型号:________________________5. 电梯主要参数:________________________二、加装电梯的出资及费用承担1. 加装电梯的总费用为:人民币_______元整(大写:________________________元整)。

2. 甲方负责出资人民币_______元整(大写:________________________元整),乙方负责出资人民币_______元整(大写:________________________元整)。

3. 甲方出资方式:(1)现金支付:甲方在协议签订之日起_______日内,一次性支付人民币_______元整(大写:________________________元整)。

(2)分期支付:甲方在协议签订之日起_______日内,支付首期款人民币_______元整(大写:________________________元整),剩余款项在电梯安装完毕并验收合格后支付。

小区加装电梯的合同范本(共6篇)

小区加装电梯的合同范本(共6篇)

小区加装电梯的合同范本(共6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!小区加装电梯的合同范本(共6篇)小区加装电梯的合同范本第一篇甲方:(承租方)乙方:(出租方)一、甲方因青海省政协老干部昆明疗养小区(云青花园)A1地块工程建设需要向乙方租赁施工升降机(以下简称)二、租赁单价:1、施工升降机从启算之日起计算,租赁单价 (不含税价)为18000元/月/台(大写:壹万捌仟元/月/台)。

旧楼加装电梯劳务承包合同

旧楼加装电梯劳务承包合同

旧楼加装电梯劳务承包合同甲方(业主方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要在旧楼加装电梯,乙方具有相应的资质和经验,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本劳务承包合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:旧楼加装电梯工程2. 工程地点:_____________________3. 工程内容:包括但不限于电梯井道施工、电梯设备安装、调试及相关辅助工程。

第二条承包范围1. 乙方负责本合同约定的工程范围内的全部劳务工作。

2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求完成施工。

第三条工程质量1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范。

2. 乙方应对工程质量负责,并承担因质量问题造成的一切责任。

第四条工程期限1. 工程开工日期:_______________2. 工程竣工日期:_______________3. 乙方应保证按期完成工程,如因乙方原因导致延期,应承担相应的违约责任。

第五条劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为:____________2. 支付方式:按工程进度分期支付,具体支付节点和比例为:开工前支付______%,中期支付______%,竣工验收合格后支付______%,质保期满后支付剩余______%。

第六条安全生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。

2. 因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任。

第七条工程变更1. 工程如需变更,应由甲方提出,双方协商一致后,签订书面变更协议。

2. 因变更引起的费用增减,按实际发生额调整。

第八条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。

2. 甲方应在收到申请后______天内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证明。

第九条质保期及售后服务1. 工程质保期为自验收合格之日起______年。

2. 质保期内,乙方应提供免费维修服务。

旧楼加装电梯 合同8篇

旧楼加装电梯 合同8篇

旧楼加装电梯合同8篇篇1甲方(业主委员会):__________乙方(电梯安装公司):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实、守信的原则,为确保旧楼加装电梯工程的顺利进行,保障各方的合法权益,甲、乙双方就本电梯安装项目达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________旧楼加装电梯项目2. 工程地点:__________3. 工程内容:电梯设备采购、安装、调试及验收等二、合同范围1. 乙方负责电梯设备的采购、运输、安装、调试等工作。

2. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程质量。

3. 甲方提供电梯井道、电源等基础条件,并确保施工期间的安全。

三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付款项:(1)合同签订后______日内,甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款;(2)电梯设备安装完毕并通过初步验收后______日内,甲方支付乙方合同总价的______%;(3)电梯运行正常并通过相关部门的验收后______日内,甲方支付乙方剩余的款项。

四、工程期限1. 本合同工程自合同签订之日起开始实施,总工期为______个月。

2. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期,双方应协商解决。

五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家和地方的相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应组织相关人员进行初步验收,初步验收合格后,提交相关部门进行正式验收。

3. 验收标准:按照国家和地方的相关法律法规、规范标准执行。

六、保修与维护1. 电梯安装完成后,乙方应提供为期______年的免费保修服务。

2. 在保修期内,如电梯出现质量问题,乙方应负责免费维修。

3. 保修期过后,双方可协商签订维护协议,乙方提供有偿维护服务。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价______%的违约金。

旧住宅加装电梯合同范本

旧住宅加装电梯合同范本

旧住宅加装电梯合同范本合同编号:_______甲方(旧住宅业主或业主代表):_______乙方(电梯安装公司):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方为甲方旧住宅加装电梯事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______旧住宅加装电梯工程1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:乙方负责为甲方旧住宅加装电梯,包括电梯的设计、制造、运输、安装、调试、验收及售后服务等。

二、合同价款2.1 本合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2 付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)电梯设备到达施工现场并经甲方验收合格后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(3)电梯安装调试完成并经甲方验收合格后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(4)剩余_______%的合同总价款作为质保金,质保期满_______年后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。

三、工程期限3.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工,总工期为_______天。

3.2 由于不可抗力因素导致的工期延误,双方协商解决。

四、质量标准4.1 乙方提供的电梯设备应符合国家相关标准和规定,电梯安装质量应符合《电梯安装和改造技术规范》的要求。

4.2 乙方负责电梯的售后服务,质保期内免费维修和保养。

五、双方的权利和义务5.1 甲方应保证施工现场符合电梯安装要求,提供必要的施工条件。

5.2 乙方应按照合同约定完成电梯的安装、调试和验收工作,确保电梯安全运行。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向守约方支付合同总价款_______%的违约金。

6.2 乙方未能按照约定工期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款_______%的违约金。

老旧小区加装电梯合同范本

老旧小区加装电梯合同范本

老旧小区加装电梯合同范本甲方(业主代表):________________________地址:_____________________________________联系电话:_________________________________乙方(施工单位):________________________地址:_____________________________________联系电话:_________________________________丙方(电梯供应商):________________________地址:_____________________________________联系电话:_________________________________鉴于甲方为老旧小区业主代表,乙方为具备相应资质的施工单位,丙方为电梯设备供应商,三方就甲方委托乙方在甲方所在小区加装电梯一事,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概述1.1 工程名称:老旧小区加装电梯工程。

1.2 工程地点:___________________________。

1.3 工程内容:包括但不限于电梯井道施工、电梯设备安装、调试及相关配套工程。

第二条工程范围及标准2.1 乙方应根据甲方提供的小区环境和电梯安装需求,提供符合国家及地方相关电梯安装标准和安全规范的施工方案。

2.2 电梯设备应由丙方提供,且设备型号、规格、性能等应满足甲方要求,并符合国家相关标准。

第三条工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币(大写):______________________(¥______________________)。

3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款:3.2.1 合同签订后____天内,支付总价款的____%作为预付款;3.2.2 电梯设备到场并经甲方验收合格后____天内,支付总价款的____%;3.2.3 工程竣工并经验收合格后____天内,支付剩余的____%。

既有住宅加装电梯工程合同(范本)

既有住宅加装电梯工程合同(范本)

合同:既有住宅加装电梯工程合同(范本)甲方:联系人:乙方:地址:法定代表人:1根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规,双方经充分了解、协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成以下条款,以资双方共同遵守:一、项目概况1.项目名称:2.项目地址:3.井道类型:4.入户方式:5.工程内容:(1)代办加装电梯报建手续,完成报建手续所需要的所有工作,具体报建手续以工程当地行政主管部门要求为准(若乙方不承担电梯报建工作,此部分可省略)。

(2)按报建施工图纸进行井道施工、既有住宅与搭接部位及连廊的施工及装修(装修标准见附件一合同工程量清单)。

(3)电梯设备的安装调试、检测、验收开通(电梯品牌、型号,相关技术参数详见附件二)。

二、工程造价工程总价为元(大写:)。

该价格含电梯报建费、电梯土建部分施工费、电梯设施设备费、运输费、装车费、安装费、调试费、人工费、检验检测费、电梯使用培训费、质保期服务费、利润、税金等费用。

本合同总价为固定总价,合同有效期内,因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨由乙方自行承担(设计变更除外)。

三、工程具体内容(一)报建部分(若乙方不承担电梯报建工作,此部分可省略)1.乙方负责代办报建手续确保项目合法施工,甲方积极配合提供报建相关材料,具体报建资料以当地行政主管部门要求为准。

2.若乙方负责设计、施工总承包的,由乙方负责提供符合规范标准的设计图纸,并完成专业机构的审图工作。

2(二)地下管网1.井道基坑周围2米范围内小型普通污水管(Φ150以下)、普通弱电改造由乙方负责。

2.强电、煤气、自来水、化粪池移位、Φ150以上的污水管移位由甲方负责或另行签证。

(三)井道部分1.乙方严格按报建通过的井道施工图纸施工,甲乙双方均不得擅自修改。

2.技术标准:混凝土井道符合最新的混凝土结构工程施工质量验收规范、钢结构井道符合最新的钢结构施工质量验收规范。

既有住宅加装电梯合同范本(实用3篇)

既有住宅加装电梯合同范本(实用3篇)

既有住宅加装电梯合同范本(实用3篇)既有住宅加装电梯合同范本第1篇甲方:乙方:经办人:经办人:签订日期:签订地点:需方(盖章):(以下简称甲方)供方(盖章):(以下简称乙方)签订日期:供、需双方依照《_合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:一、电梯型号、数量二、安装费支付方法:1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:元)直接汇入本合同供方指定的帐户。

2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:元)直接汇入本合同供方指定的帐户。

付清余款后供方将设备交付需方使用。

三、发票开具类型:□建筑业统一发票□外出经营管理许可证四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县。

五、施工周期:约 3 周。

因需方土建的原因,施工周期相应顺延。

六、供需双方工程实施责任:a.需方责任1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。

2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。

3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。

4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。

6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。

7、向施工人员提供施工现场免费住宿。

8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。

9、支付各种地方性收费。

10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。

11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。

12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。

无偿加装电梯合同范本

无偿加装电梯合同范本

无偿加装电梯合同范本甲方(出资方):____________________乙方(住宅楼管理方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方无偿为乙方住宅楼加装电梯事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1 甲方同意无偿为乙方住宅楼加装电梯,并提供全部资金。

1.2 电梯安装地点:____________________。

1.3 电梯品牌及型号:____________________。

第二条甲方责任2.1 甲方负责电梯的设计、采购、安装、调试及验收等相关工作。

2.2 甲方保证电梯的质量符合国家相关标准,且安装过程符合安全规范。

2.3 甲方负责电梯的日常维护保养工作,确保电梯正常运行。

第三条乙方责任3.1 乙方负责提供电梯安装所需的场地及配套设施。

3.2 乙方负责协调电梯安装过程中的相关事宜,如物业管理、居民沟通等。

3.3 乙方应确保电梯安装过程中及后续使用过程中的安全,并承担相应的安全管理责任。

第四条项目进度4.1 甲方应于_______年_______月_______日前完成电梯的安装及验收工作。

4.2 若因不可抗力等因素导致项目进度延误,甲乙双方应协商解决,并签订补充协议。

第五条质量保证5.1 甲方保证电梯质量符合国家相关标准,并提供一年的免费质保期。

5.2 质保期自电梯验收合格之日起计算。

第六条违约责任6.1 若甲方未能按照约定时间完成电梯的安装及验收工作,应向乙方支付违约金,违约金为合同总金额的_______%。

6.2 若乙方未能按照约定提供电梯安装所需的场地及配套设施,导致项目进度延误,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的_______%。

第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)

旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)

旧楼加装电梯安装合同范本(成功案例)XXX Structure in Building 8.Jinwang Xinyuan。

Contract No.: HFxxxxxxxxXXX Law of the People's Republic of China。

both parties A and B have XXX elevators in Building 8.Jinwang Xinyuan。

Huizhou City。

based on friendly ns。

equality。

mutual benefit。

and good faith.Party A:Address: Building 8.XXX。

Bai Ni Road。

Henan An。

Huicheng District。

Huizhou CityXXX:Signing date: XXXSigning date: XXXI。

n Project CostNo.123TotalNameBrand" XXXLCA-825-CO90XXXXXXModel nLCA-825-CO90XXX8/4/4Quantity and n Unit Price Unit: RMB)11140,00070,00045,000155,000Party B: XXX。

Ltd.Address: Room 1610.*** nal Center。

Huizhou CityXXX:n according to the drawingsIn words: One XXX1.The above total price includes: elevator three-phase power supply n and cable fees。

XXX entrance doors and。

systems。

XXX floor。

XXX floor。

pile n engineering。

旧楼加装电梯施工合同

旧楼加装电梯施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除旧楼加装电梯施工合同篇一:加装电梯协议惠州市***小区加装电梯的协议书根据《广东省建设厅关于旧住宅增设电梯若干指导意见》及《惠州市区既有住宅加建电梯管理办法》的有关规定,本楼梯业主经协商,达成如下协议:一、4栋(以下称本栋)是早期没设电梯的九层楼房,符合加装电梯的规定。

二、本单元住户共22户,其中户同意并出资筹建电梯()其中2楼业主(201和204)不用出资,免费使用。

如加装电梯工程项目的报建等需要,业主将提供有关证件。

三、本单元业主民主选出等人组成本单元加装电梯筹备小组,为组长,负责加装电梯工作的各项事宜。

四、选定康力牌konl.kanli型号的观光客梯,核定载重800Kg核定载客10人。

土建电梯井道的位置确定在本栋门口前方、加连廊与原楼的休息台连接。

五、因电梯加建工程项目的报建、审批等需要业主提供相关材料的,业主应积极配合筹备小组,办理,筹备小组处理相关事务是本人自愿行为,承若不收任何费用待电梯安装完成后,交由物业公司(惠州市鸿润物业有限公司)维护管理,管理费及维修基金等与物业协商确定。

电梯的加建是全体业主成员自愿发起的行为,若在加建电梯过程中或者电梯使用过程中发生人身损害的或电梯发生故障,与筹备小组无关,筹备小组无需承担任何责任。

六、本单元如有暂不出资住户,则电梯建成运行后,有业主要求出资参与,应予欢迎,但按原来分摊费用的200%收取,八、本协议一式二份,筹备小组一份,物业一份,参与户业主执复印件。

业主签名附后签字日期:年月日附件一:加装电梯费用及运行费用分摊办法经业主认真讨论,绝大部分业主同意本意见,分摊方案如下:1、第一层(有架空层除外)不按比例分摊,交费500元。

2、其余楼层每户费用分摊计算方法为:楼层系数:(第24、25、26、27、28栋的计算参照本方法)。

注:有架空层的一楼的为0.5以此类推。

平均值:建设电梯的费用除以参加户的有效楼层数之和所得的商。

老旧小区旧楼加装电梯施工合同范本

老旧小区旧楼加装电梯施工合同范本

旧楼加装电梯合同书甲方单位:(以下简称甲方)乙方单位:(以下简称乙方)根据《合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就施工的承包事项协商一致,订立本合同。

一、项目概况1、项目名称:某某市某某小区一单元加装电梯2、项目地点:某某市3、承包性质:包工、包料、包安装、包运输、包安全4、承包范围:1、基坑及防水.钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注:基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外,其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责)2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。

3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆5、主要材料明细表5.1主要材料表序号使用部位规格尺寸产地/品牌备注1立柱200X200X6国标鞍钢2横梁H200X100X5.5X8国标鞍钢5.2主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B5.3电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm,固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品,金牛水泥标号500,标准合格沙石预埋板σ=18mm,基坑做防水处理价合计为人民币:小写:¥元,大写:整。

(不含税票,此工程为固定包干总价)2、付款方式:2.1合同签订后3天内,甲方支付总工程款的10%为工程定金,即人民币RMB¥元2.2规划许可证下发3天内,甲方支付总工程款的25%为工程进度款,即人民币RMB¥元。

2.3钢材进场3天内,甲方支付总工程款的30%为工程进度款,即人民币RMB¥元。

2.4不锈钢进场3天内,甲方支付总工程款的25%为工程进度款,即人民币RMB¥元。

2.5电梯验收完成出证3天内,甲方支付总工程款的10%为工程进度款,即人民币RMB¥元3、付款账号开户名:开户行:开户账号:四、工程质量:符合钢结构验收标准。

小区加装电梯工程合同模板

小区加装电梯工程合同模板

小区加装电梯工程合同模板甲方:(委托方)地址:乙方:(承包方)地址:鉴于甲方拟对上述小区进行电梯加装工程,经双方协商,本着平等互利的原则,达成如下合同:第一条工程范围1、本合同的工程范围为对上述小区进行电梯加装工程。

2、具体工程范围包括但不限于电梯设备选型、施工准备、施工工艺及质量要求等。

第二条工程期限1、工程期限自双方签署本合同之日起计算,至工程竣工验收及相关手续办理完毕为止。

2、如因不可抗力因素导致工程延迟竣工的,双方应协商解决。

第三条工程费用1、本次工程的总造价为______(大写)人民币,(小写)仅供参考。

2、具体费用由甲、乙双方根据工程实际情况协商确定,包括但不限于设备采购费、施工人工费、工程材料费、工程监理费、手续办理费等。

3、乙方应提供明细报价表,注明各项费用详细金额,并在合同签订后严格按照报价表执行。

第四条工程质量和验收1、乙方承诺按照行业标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。

2、工程竣工后,乙方应与甲方共同参与工程验收,并按照相关规定办理相关手续。

3、如验收合格,甲方应按照约定及时支付工程费用。

第五条合同变更1、在工程实施过程中,如有对工程范围、费用等方面的变更需求,双方应书面协商,并签订变更协议。

2、任何未经双方协商一致认可的变更均无效。

第六条违约责任1、任何一方违反合同约定,应承担按照相关法律法规和本合同约定的违约责任。

2、违约方应向守约方支付违约金,违约金金额由双方协商确定。

第七条法律适用和争议解决1、本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

2、双方如因履行本合同发生争议,可协商解决,协商不成的,可提请有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条合同效力1、本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,终止后当事人应共同办理解除手续。

(以下无正文,为签字页)甲方(盖章):乙方(盖章):签字:__________ 签字:__________日期:__________ 日期:__________。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

***8栋
加装电梯及钢结构




甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,经双方友好协商,本着平等、互利、诚实信用的原则,就惠州市***8栋加装电梯的安装工程达成协议如下:
甲方:乙方:惠州市**电梯工程有限公司
地址:惠州市惠城区河南岸白泥
地址:惠州市***国际中心1610室路**新苑8栋2单元
代表:代表:
签订日期:2017年月日签订日期:2017年月日
5、含安装费按简易征收税率增值税普通发票。

二、付款方式:
1.1 报建手续经政府相关部门审批通过获得施工许可证后3天内,甲方支付乙方人民币****元(大写:*万圆整)安装进度款,乙方收到此款后5天内安排人员进场施工。

1.2 电梯经技术监督部门验收合格后3天内,甲方支付乙方人民币***.00元(大写:*万*仟圆整)验收款,乙方收到此款后移交电梯设备。

1.3 电梯验收合格期满12个月后七天内支付1***.00元(大写:壹万圆整)质保金。

(质保期,电梯:1年;井道土建等:2年。


2 规划审批说明:
2.1 自甲方提供完整申报资料2日起,4个月内若因建筑方案设计原因未能通过相关报批手续,乙方将适当扣除图纸设计及审图费(具体以相关单位的收据为准,但总价不得超过10000元人民币)外,无息退还甲方已支付的其它定金,本合同同时终止。

2.2 乙方在申报审批中通过建筑方案设计批准,但因公示期间加装电梯项目受到第三方投诉,甲方负责协调处理。

二、质量保证
1、电梯钢结构井道质量符合电梯安装验收质量要求。

2、电梯安装质量符合国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。

3、电梯安装质量还应通过广东省特种设备检测研究院惠州检测院对电梯整机质量
的监督检测与验收,并向甲方出具《电梯监督检验合格报告》,同时乙方承担电梯安装质量责任。

三、安装条件及周期
1、安装条件
1.2、甲方联系人:电话: .
1.3、道路畅通,保证运送设备的车辆及吊车能到达施工地点10米内。

1.4、施工现场附近无杂物和影响安装工程的其他交叉作业项目。

1.5、安装施工前甲方必须配合乙方向当地技术监督部门办理好开工告知,提供
特种设备使用注册登记证所需的注册单位或个人的资料。

2、安装周期
2.1、电梯安装工期:从电梯到达甲方施工地点之日起60天安装、调试、自检
结束(不含验收取证时间)。

2.2、因停电等非乙方原因,造成安装工期延误,乙方无需承担责任。

2.3、因不可抗力(如地震、气候因素:如冰雹、台风、雨季等)原因造成安装
工期延误,乙方免于承担延误工期等责任。

2.4 由于乙方原因,造成工期拖后,每逾期1天按总安装款的千分之一收取违
约金。

3个月后乙方仍未交会使用,甲方有权认定本同合终止,由此乙方应退回甲方所有已付款项并承担相关损失补尝责任。

四、双方责任与义务:
1、甲方的责任与义务
1.1 按合同约定履行支付款额的责任。

对本合同项目进行管理、协调等工作,
做好小区物业管理单位及各业主的沟通协调工作,保证施工区域道路畅通,避免无端阻拦、设置障碍等现象发生,保障顺利完成施工进程。

1.2 免费提供施工期间设备保管房及所需要用的水、电,并协调处理现场施工
问题,保证安全、顺利施工。

(安全保管、费用由乙方自行负责)。

1.3 进场安装前应具备满足货物运输车辆有效的道路条件,一般为设备安装点
至货物卸货点7米内,还应保证现场吊装施工的足够空间。

1.4根据政府部门的要求提供加建电梯的相关资料,配合乙方办理加建电梯相
关手续。

1.5甲方应积极配合乙方,满足乙方施工条件。

因甲方原因造成施工条件不具
备或施工进度滞留,甲方应承担其责任。

1.6甲方负责提供电梯使用注册登记证所需的注册单位或个人的资料。

根据惠
州市质监局的相关管理规定的要求:新装电梯在验收合格后投入使用前必须办理使用注册登记,使用单位必须具备持有《电梯安全管理员证》的人员方可取得电梯使用注册登记证。

2、乙方的责任与义务
2.1在安装开工前向当地主管部门申报加建电梯开工手续,负责电梯的安装开工告知及安装竣工的报检验收工作,在约定的条件下保证安装工期按合同约定完成。

2.2设备到货后的卸车和吊运到位。

2.3按照合同要求及国家规范和标准完成产品安装和调试。

2.4严格遵守施工现场的有关规章制度。

负责施工现场必要的防护和告示
2.5严管工程质量和施工安全,保证安全作业和防火安全。

2.6负责承担安装施工人员及施工过程的一切安全责任。

2.7负责安装质量的监控及自检工作,配合政府部门完成安装监检和验收工作。

2.8配套土建工程后期修补参照原建筑装饰模式进行,甲方另有需求另行协商
办理。

2.9负责验收合格后将20天内加建电梯报建资料、房屋建筑设计图纸、电梯
井道设计图纸、电梯随机资料及使用权、电梯验收合格报告的交接。

2.10负责产品质保期内的日常维护、保养和检修。

提供保质期内的售后服务。

2.11乙方负责电梯使用注册登记证(甲方提供注册所需的资料)。

五、售后服务承诺
1、乙方或乙方指定单位严格按照有关法规规范进行电梯钢结构井道及电梯的
安装及售后服务工作。

2、为了确保电梯钢结构井道及电梯安装质量,安装过程中,乙方或乙方指定
单位将派经验丰富、业务能力强的专业技术人员进行安装并调试。

乙方或乙方指定单位对电梯钢结构井道及电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

3、电梯钢结构井道及电梯自电梯安装竣工经广东省特种设备检测研究院惠州
检测院验收合格之日起免费保修12个月,最长不超过电梯出厂之日起16个月(完全由于乙方原因造成的工期延误除外)。

4、乙方提供终身专业技术、配件支持及产品终身跟踪记录服务。

5、乙方为客户建立电梯销售、安装、维修、备品备件档案库。

6、质量保证期及维保期内,每月固定保养2次,维保人员发现问题,随时调
整电梯的运行状态,确保电梯运行处在最佳状态。

7、免费保修期满内,因甲方或使用者使用、管理不当或人为因素等非乙方原
因造成设备损毁,由甲方承担责任和配件费用,乙方提供免费维修服务。

8、免费保修期满后,乙方将继续对贵工程提供最优惠、周到的技术咨询及易
损件、零部件更新、改造服务。

六、违约与赔偿
1、任何一方单方面解除本合同的,应向对方赔偿相当于合同总价百分之二十
(20%)的违约金。

2、在免费保修期内,甲方自行安排乙方以外的其他单位或个人进行电梯改造、
维修、保养,乙方将不再承担任何质量和安全责任,也不再提供免费保修的服务。

七、其他事项
1、合同附件具有法律效力,报价文件及往来函件中与本合同有分歧的,以本
合同为准。

2、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,本合同经双方盖章确认后生效。

以下无正文。

相关文档
最新文档