工程违约扣款单
违约扣款单标准格式
违约扣款单
编号:
致:对方合同单位全称
关于的问题,本公司曾先后于年月日、年月日向你部发出(工作联系函),要求你项目部落实解决,但至今,故现依据《ⅹⅹⅹ合同》第ⅹⅹ条的约定(相应合同条款摘抄),对你部作出违约扣款元,我司将从工程款中直接扣除。
并要求你部(如有继续或进一步要求)。
此通知,自发出之日起生效。
附:照片或其它相关资料
XX建设监理有限公司
总监代表:XXX
焦作泰美嘉置业有限公司xx工程部
工程部负责人:xxx
日期:20xx年x月x日
对方合同单位全称签收人(授权代理人):
签收时间:年月日时分。
工程违约扣款通知单格式.
工程违约扣款通知单
工程名称:信德横琴口岸服务区A03地块开发项目编号:AQ-001
金额中,该扣款将不予退还;
2、该扣款通知单扣款金额的扣除并不会免除或减轻违约单位的任何责任与义务,违约
单位签收后对此无异议;
3、该扣款通知单一式两份,一份交违约单位,一份合约部留存。
工程违约扣款通知单
工程名称:信德横琴口岸服务区A03地块开发项目编号:AQ-001
金额中,该扣款将不予退还;
2、该扣款通知单扣款金额的扣除并不会免除或减轻违约单位的任何责任与义务,违约
单位签收后对此无异议;
3、该扣款通知单一式两份,一份交违约单位,一份合约部留存。
工程合同违约罚款单
【工程合同违约罚款单】甲方(业主):_____________乙方(承包商):_____________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》(合同编号:__________),现因乙方未能按照合同约定履行相关义务,经双方协商一致,特此制定本违约罚款单。
一、违约事实乙方在执行《建设工程合同》过程中,存在以下违约行为:1. 工程进度延误,未按合同约定时间完成____阶段工作;2. 工程质量不符合合同约定的标准,具体表现在____方面;3. 未遵守安全生产规定,导致____安全事故/隐患;4. 其他违约行为:____。
二、违约责任根据《建设工程合同》第____条的规定,乙方应承担如下违约责任:1. 因工程进度延误,按照每日____元的标准支付违约金;2. 因工程质量问题,按照修复成本的____%支付违约金;3. 因安全事故,按照事故造成的直接损失的____%支付违约金;4. 其他违约责任:____。
三、罚款计算根据上述违约事实和责任,计算乙方应支付的违约金总额如下:1. 工程进度延误违约金:____元;2. 工程质量违约金:____元;3. 安全事故违约金:____元;4. 其他违约金:____元;总计:____元。
乙方应在收到本罚款单之日起____日内,将违约金总额支付至甲方指定账户。
逾期未支付的,将按照《建设工程合同》约定的利率支付滞纳金。
五、其他约定1. 乙方支付违约金后,仍应继续履行合同义务,除非双方另有约定;2. 本罚款单一经双方签字盖章,即视为《建设工程合同》的补充协议,具有同等法律效力;3. 如对本罚款单内容有异议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
甲方(签字):_________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_________ 日期:____年__月__日。
罚款从工程款中扣除的说明模板
罚款从工程款中扣除的说明模板罚款从工程款中扣除是指在工程合作中,当一方违反了约定的规定或条件,导致另一方承担了额外费用或遭受了损失时,被违约方可以依据合同约定将罚款从违约方的工程款中扣除。
罚款从工程款中扣除的具体说明模板如下:【标题】:罚款从工程款中扣除说明一、背景说明本次扣款是根据双方签订的工程合同中的相关条款和条件进行的。
二、违约事项(1)违约方:【填写违约方名称】(2)违约行为:【填写违约方具体违约行为】(3)违约责任:【填写违约方承担的违约责任】(4)违约损失:【填写违约方给对方造成的具体损失和额外费用】三、相应扣款金额根据双方约定的工程款和违约惩罚条款,对违约方的工程款进行相应扣款。
具体扣款金额如下:(1)工程款总额:【填写工程款总额】(2)违约方应付工程款:【填写违约方应付的工程款】(3)违约金额:【填写约定的违约金金额】(4)实际扣款金额:【填写实际从工程款中扣除的金额】四、扣款依据和程序(1)依据:根据工程合同中的相关约定,本次扣款依据为【填写工程合同中相关条款】。
(2)程序:1. 违约方收到本扣款通知后,应及时核实和确认扣款事项的准确性。
2. 违约方可提出书面异议,并提供相关证据进行申诉。
3. 如违约方未提出异议或经核实后异议无法成立,应在扣款通知收到之日起【填写扣款期限】内支付相应扣款金额。
五、特殊情况处理如遇特殊情况,需提前积极协商解决,双方可根据实际情况调整扣款金额或时间。
六、其他事项(1)本次扣款不影响违约方其他义务的履行,违约方应继续履行合同中的其他约定。
(2)如违约方不按时支付相应扣款金额,违约方应承担由此产生的违约责任。
(3)本扣款通知为正式通知,对双方具有法律效力。
七、附件无以上是罚款从工程款中扣除的详细说明模板,双方在签订工程合同时可以根据实际情况对模板进行修改和补充,以确保扣款工作的透明、公正和合法性。
同时,双方应保持有效沟通,及时处理好工程合作中的各类问题和纠纷,确保工程进展顺利进行。
项目部合同违约赔偿罚款单
合同文档示例:合同编号:_______项目部合同违约赔偿罚款单甲方(赔偿方):_______乙方(受损方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在合同履行过程中发生的违约行为,达成如下赔偿罚款协议:一、违约事实1. 甲方在合同履行过程中,未能按照合同约定的期限、质量、数量等要求履行合同义务,具体违约行为如下:(1)_______(2)_______(3)_______2. 乙方的合法权益因此受到损害,具体损失如下:(1)_______(2)_______(3)_______二、赔偿罚款金额1. 根据合同约定,甲方应向乙方支付赔偿罚款,赔偿罚款金额为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______。
2. 赔偿罚款的计算依据为:(1)_______(2)_______(3)_______三、赔偿罚款的支付1. 甲方应在收到本赔偿罚款单之日起_______日内,将赔偿罚款支付至乙方指定的账户。
2. 乙方指定的账户信息如下:账户名称:_______账号:_______开户行:_______四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付赔偿罚款,乙方有权采取一切合法手段追究甲方的违约责任,包括但不限于向人民法院提起诉讼。
2. 甲方应承担因违约行为所产生的全部法律责任,包括但不限于赔偿乙方的经济损失、违约金、诉讼费、律师费等。
五、其他约定1. 本赔偿罚款单自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本赔偿罚款单一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本赔偿罚款单未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。
甲方(赔偿方):_______乙方(受损方):_______签订日期:_______年_______月_______日注:以上合同文档仅为示例,具体合同内容请根据实际情况及相关法律法规进行调整。
在签订合同时,请确保合同内容的合法性、完整性和准确性。
工程施工扣款单范本(3篇)
第1篇一、单据名称:工程施工扣款单二、单据编号:[公司名称]工扣[年份]第[序号]号三、填写日期:[填写日期]四、项目名称:[项目名称]五、施工单位:[施工单位名称]六、工程地点:[工程地点]七、扣款事由:1. [具体事由一]:根据《[相关规范或合同名称]》第[章节/条款]条规定,[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间,[具体描述问题或违约行为],导致工程进度延误或质量不合格。
2. [具体事由二]:[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间,未按照[相关规范或合同要求],对[具体部位或环节]进行[具体描述],造成工程安全隐患。
3. [具体事由三]:[施工单位名称]在[具体时间]至[具体时间]期间,[具体描述问题或违约行为],经[相关部门名称]现场核实,确认[具体后果]。
八、扣款金额:[扣款金额大写]人民币[扣款金额小写]元整。
九、扣款依据:1. 《[相关规范或合同名称]》第[章节/条款]条规定。
2. [相关部门名称]现场核实报告。
3. [其他相关证明材料]。
十、处理意见:1. [施工单位名称]应在[具体期限]内对[具体问题或违约行为]进行整改,确保工程质量和进度。
2. [施工单位名称]应承担本次扣款金额,于[具体期限]内将款项支付至[收款账户名称]。
3. [其他处理意见]。
十一、审核意见:1. [审核部门名称]认为[施工单位名称]存在[具体问题或违约行为],同意扣款。
2. [审核部门名称]建议[施工单位名称]在[具体期限]内完成整改,确保工程质量和进度。
十二、备注:1. 本单据一式三份,施工单位、监理单位、建设单位各执一份。
2. 本单据自[填写日期]起生效。
[公司名称][公司盖章][负责人签字][联系电话][邮箱地址][填写日期]第2篇工程名称:________工程地点:________建设单位:________施工单位:________一、扣款事由:因施工单位在施工过程中,存在以下问题,经双方协商一致,决定对施工单位进行扣款:1. 施工单位未按合同约定的时间完成工程进度,导致工程延误。
工程合同违约罚款单
工程合同违约罚款单【工程合同违约罚款单】甲方(发包方):________乙方(承包方):________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》(合同编号:________),现因乙方未能按合同约定履行以下条款,构成违约,特此开具违约罚款单:一、违约事实:乙方应在合同约定的工期内完成工程建设任务,但截至____年____月____日,乙方尚未完成以下工作内容:1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________二、违约责任:根据合同第____条的规定,乙方应支付违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
具体违约责任如下:1. 违约金:根据合同第____条的约定,乙方应支付违约金总额为人民币____元。
2. 损失赔偿:乙方还需赔偿因违约给甲方造成的直接经济损失,具体金额根据实际情况另行计算。
三、罚款支付方式:乙方应在收到本罚款单之日起____日内,将违约金及损失赔偿款项汇入甲方指定的银行账户,账户信息如下:户名:________账号:________开户行:________四、后续处理:1. 乙方应在支付完违约金后,立即采取措施,尽快完成未完成的工程任务。
2. 如乙方继续违约,甲方有权按照合同约定采取进一步的法律行动。
五、其他:1. 本罚款单一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本罚款单自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):________ 乙方(签字):________日期:____年____月____日日期:____年____月____日注:以上内容仅为范本,实际使用时应根据具体情况和合同条款进行调整。
违约金扣款通知单
20000
人民币(大写)
贰万元整
扣款单位
中铁建工集团有限公司
扣款人备注违ຫໍສະໝຸດ 金扣款通知单日期: 编号:
工程名称
昆明市轨道交通4号线PPP项目土建工程车站装饰装修施工项目ZX-1标段
被扣单位
中铁电气化局通信专业
(重庆高山通信工程股份有限公司)
项目
经理
事由:
1、贵方在小屯站站台层轨行区作业时,私自拆除我方面向轨行区围挡进入区间作业,存在极大安全隐患,我方依据属地管理办法做出相应经济处罚,处罚人民币:1000元。
扣款金额
1000
人民币(大写)
壹仟元整
扣款单位
中铁建工集团有限公司
扣款人
备注
附件:
违约金扣款通知单
日期:2019.9.1 编号:
工程名称
昆明市轨道交通4号线PPP项目土建工程车站装饰装修施工项目ZX-1标段
被扣单位
云南途睿建设工程有限公司
项目
经理
事由:
1.贵方在小屯站未按照双方协定于2019年8月30日完成栏杆预埋件及栏杆插芯施工,严重制约我方施工整体形象的完成,我方依据工作联系单(见附件)做出相应经济处罚,处罚人民币:20000元。并要求贵方于2019.9.5日前完成小屯站栏杆域面积及栏插芯施工,如若再次逾期,我方将在本次处罚基础上加倍处罚。
工程项目合同扣款通知单
工程项目合同扣款通知单尊敬的[承包方名称]:根据双方签订的工程项目合同(合同编号:[合同编号]),您公司承担了[项目名称]的部分工作。
经过我们的检查与评估,发现以下事项未能达到合同约定的标准或未按期完成,具体如下:1. [具体问题一]:根据合同第[条款编号]条的规定,应于[日期]前完成[具体内容],但截至[实际日期],该项工作尚未完成/未达到约定标准。
2. [具体问题二]:根据合同第[条款编号]条的规定,应保证[具体内容]的质量符合标准,经检测发现[具体情况],违反了合同规定。
3. [其他问题]:[具体情况描述]。
鉴于以上情况,按照合同第[相关条款编号]条的规定,我们决定对您公司进行扣款处理。
具体扣款金额和事项如下所示:- 针对[具体问题一],根据合同第[条款编号]条规定,扣除金额为[金额]元;- 针对[具体问题二],根据合同第[条款编号]条规定,扣除金额为[金额]元;- 针对[其他问题],根据合同第[条款编号]条规定,扣除金额为[金额]元;总计扣款金额为:[总金额]元。
请您公司在收到本通知单后三个工作日内,将上述扣款金额汇至以下账户:账户名:[账户名]账号:[账号]开户行:[开户行]若对本次扣款有异议,请在收到本通知单后五个工作日内提出书面申诉,并提供相应的证明材料。
我们将依据合同条款和实际情况进行复核,作出公正的处理决定。
我们期待您公司能够重视此事,并在今后的工作中严格遵守合同规定,确保项目的质量和进度。
我们相信通过双方的共同努力,能够确保项目的顺利完成。
此致,敬礼![甲方公司名称][甲方公司联系人][联系电话][日期]请注意,本文档仅作为示范用途,具体的扣款通知单应根据实际合同内容和相关法律法规来制定。
在实际操作中,应确保所有操作符合合同规定和法律要求,以避免不必要的纠纷。
工程合同延期罚款单
工程合同延期罚款单
尊敬的[甲方名称]:
贵司与我司于[签署日期]签订了[工程项目名称]施工合同。
根据合同编号[合同编号]的相关规定,工程计划完成日期为[计划完工日期]。
截至[当前日期],我司发现工程进度出现了延误。
经过仔细审查,我们注意到以下关键事实:
1. 根据合同第[具体条款编号]条,若因承包方原因导致工期延误,应当按照合同约定支付违约金。
2. 目前,工程已延误了[具体延迟天数]天,根据合同第[具体条款编号]条规定,应按每天[具体罚款金额]元的标准计算罚金。
3. 截至目前,累计罚款金额为[累计罚款金额]元。
基于上述情况,我们提出以下要求:
1. 请贵公司立即采取措施,加快工程进度,力争尽快完成剩余工作。
2. 根据合同规定,我们正式通知贵公司支付累计罚款金额[累计罚款金额]元。
请在接到本通知后的[规定天数]天内完成支付。
3. 若延误情况持续,将依据合同进一步追究相关责任。
我们理解在施工过程中可能会遇到不可预见的困难和挑战,但也希望贵公司能够充分认识到按时完成工程的重要性,并采取有效措施减少延误给双方带来的损失。
我们期待您的及时回应,并希望能够共同解决此次延期问题。
如有任何疑问或需要进一步沟通,请及时与我们联系。
此致
敬礼!
[乙方公司名称]
[署名]
[职位]
[联系电话]
[电子邮箱]
[通知日期]
请注意,上述范本仅供参考,实际使用时应根据具体合同内容、当地法律法规以及双方的实际情况进行调整。
在执行任何罚款之前,建议先行与对方进行沟通,并取得法律意见,以确保所有行动合法合规。
工程施工合同罚款单样本
工程施工合同罚款单样本【工程施工合同罚款单】甲方(业主):_________________乙方(承包商):_________________工程项目名称:_________________合同编号:_________________罚款单编号:_________________根据双方签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),现因乙方存在如下违约行为:1. 工程延期:未按合同约定完成施工任务,造成工程延期。
2. 质量不符:工程质量未达到合同约定的标准。
3. 安全违规:施工现场存在安全隐患或违反安全操作规程。
4. 环保不达标:施工过程中未能遵守环境保护相关要求。
5. 其他违约行为:具体说明。
依据合同第XX条的规定,现对乙方采取如下罚款措施:A. 罚款金额:根据违约行为的严重程度,确定罚款金额为人民币(大写)____________元整(¥_______)。
. 罚款支付方式:乙方应在收到本罚款通知单后___天内,将罚款金额一次性支付至甲方指定账户。
C. 罚款的执行不影响甲方根据合同采取的其他违约责任追究措施。
D. 若乙方对本次罚款有异议,可在收到本通知单后___天内向甲方提出书面申述。
甲方将在接到申述后___工作日内给予答复。
本罚款单一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日注:本罚款单样本仅供参考,实际使用时应结合具体合同内容和相关法律法规进行调整。
在实施罚款前,建议双方进行充分沟通,并依法依规处理。
工程违约金扣款协议书范本
工程违约金扣款协议书范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):鉴于乙方在承担甲方工程项目过程中出现了违约情况,违反了双方签订的《建设工程合同》的相关规定,现双方就违约金扣款事宜达成如下协议:一、违约情况1. 乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程进度,导致工程延期。
2. 乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程,存在一定的质量问题。
3. 乙方未能按照合同约定的费用支付条款,迟延支付工程款项。
二、违约金计算方式1. 工程延期违约金:按照合同约定的工程总造价的0.5%计算,自工程原定竣工日期起至实际竣工日期止的费用。
2. 工程质量违约金:按照合同约定的工程总造价的1%计算,用于修复质量问题所需的费用。
3. 工程款项迟延支付违约金:按照迟延支付金额的1%计算,自迟延支付之日起至实际支付日止的费用。
三、违约金扣款方式1. 甲方根据乙方违约情况,按照本协议约定的违约金计算方式,向乙方追讨违约金。
2. 甲方有权从乙方的工程款项中直接扣除违约金,直至违约金扣款金额达到合同约定的上限。
3. 甲方扣除违约金后,应向乙方出具违约金扣款凭证,详细记录违约金扣款金额和扣款时间。
四、其他约定1. 乙方应在合同约定的期限内采取措施消除违约情况,否则甲方有权解除合同,并追究乙方的违约责任。
2. 双方应积极履行合同约定的义务,共同确保工程项目的顺利进行。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):乙方(承包商):签字代表:签字代表:签字日期:签字日期:(注:本协议仅供参考,具体内容请根据实际情况和双方协商进行调整。
在使用本协议时,请确保遵守相关法律法规。
)。
工程扣款通知单三篇
工程扣款通知单三篇工程扣款通知单一篇_______单位:现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下:一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实:贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同,我单位承建贵单位的工程,工程于____年____月____日开工,年月日通过竣工验收,并于____年____月____日办理完竣工结算,结算金额为:________。
至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款:________,贵单位尚欠我单位工程款:________。
二、贵单位必须履行合同义务,清偿上述欠款。
根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至,余款保修期满付清的规定,贵单位必须履行合同义务,清偿上述工程款,我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位,并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。
否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。
特此函告。
________公司____年____月____日工程扣款通知单二篇现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下:____年____月____日,贵司与我司签订了《________工程施工合同》,双方约定,贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元,贵司也曾于____年____月____日支付了预付款,余款于____年____月____日之前付清。
但从____年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。
明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼_______工程股份有限公司____年____月____日工程扣款通知单三篇xxxx装饰装修工程股份有限公司xx分公司:xxx大律师事务所接受李xx的委托,指派xxx律师处理贵司与其之间的工程款纠纷事宜,根据调查确认事实,结合相关法律法规的规定,特致函如下:一、本案事实我委托人李xx负责的施工队按照贵司嘉兴中科院项目部相关工作人员的要求,于20xx年11月至20xx年6月对中国科学院嘉兴应用技术研究与转换中心一期幕墙工程1号楼幕墙进行施工活动,共完成114691.95元的工程量和27295元签工工作,经过贵司提出处理意见和最终确认,贵司总共应付我委托人李xx工程款金额为141900元。
公路工程合同违约罚款单
公路工程合同违约罚款单尊敬的合同当事人:根据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现将本项目公路工程合同违约罚款单的相关事宜说明如下:一、项目背景本项目公路工程作为我国重要的交通基础设施,对促进地区经济发展、提高交通运输效率具有重要意义。
为确保工程质量和进度,各方当事人依据平等、自愿、公平、诚信的原则,签订了本合同。
二、违约情况在合同履行过程中,甲方(业主)和乙方(施工方)应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
若一方违约,应承担相应的违约责任。
根据本项目合同条款,以下为违约情况:1. 甲方违约:甲方未按照合同约定支付工程进度款、擅自变更设计、未提供施工场地等,导致乙方施工受阻或工程进度延误。
2. 乙方违约:乙方未按照合同约定施工、擅自更换施工队伍、未保证工程质量等,导致工程进度延误或质量问题。
三、违约金计算标准根据本项目合同条款,违约金计算标准如下:1. 甲方违约:甲方应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。
2. 乙方违约:乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
四、违约金支付及退还1. 若甲方违约,乙方有权要求甲方支付违约金。
甲方支付违约金后,乙方应继续履行合同,完成剩余工程。
2. 若乙方违约,甲方有权要求乙方支付违约金。
乙方支付违约金后,甲方应继续履行合同,支付剩余工程款。
3. 违约金支付后,合同当事人应按照合同约定继续履行合同,不得以此为由终止或解除合同。
五、违约金争议解决如合同当事人对违约金的计算或支付有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本违约罚款单自合同当事人签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本违约罚款单与合同具有同等法律效力,合同当事人应严格遵守合同约定,共同维护合同的履行。
3. 本违约罚款单如有未尽事宜,可由合同当事人另行签订补充协议,补充协议与本违约罚款单具有同等法律效力。
工程施工不当扣款单
工程施工不当扣款单尊敬的承包商:根据我国相关法律法规,为确保工程施工的质量和安全,保障国家利益和人民群众的生命财产安全,我们公司在与你签订合同后,对你方的工程施工进行了严格的监督和管理。
近期,我方在检查过程中发现你方在工程施工过程中存在严重不当行为,违反了合同约定及相关法律法规,给我方造成了重大损失。
现就你方工程施工不当行为向你方发出扣款通知,请你方予以高度重视并积极配合我方处理此事。
一、工程施工不当行为具体情况1. 施工人员未经专业培训,不具备相应的施工资质,导致施工质量不符合国家规定和合同要求。
2. 施工过程中使用不合格的建筑材料、构件和设备,严重影响工程质量和安全。
3. 未按照施工图纸和施工方案进行施工,私自更改设计,造成工程质量问题和安全隐患。
4. 施工现场管理混乱,安全防护措施不落实,导致安全事故频发。
5. 未按照合同约定履行施工义务,拖延工期,给我方项目造成经济损失。
二、扣款依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 根据《中华人民共和国建筑法》第62条规定,建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
3. 根据《建设工程质量管理条例》第73条规定,违反本条例的规定,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成重大工程质量事故的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
三、扣款金额及支付方式1. 扣除金额:根据你方工程施工不当行为给我方造成的损失,经评估,决定扣除你方工程款人民币XX万元。
2. 支付方式:你方应在接到本通知之日起15日内,将扣除的款项支付到我方指定的账户。
公路工程违约合同罚款单
公路工程违约合同罚款单尊敬的合同当事人:根据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现将本项目公路工程合同违约事宜予以公告,并对违约方进行罚款处理。
一、合同基本情况本项目公路工程合同编号为_____,甲方为_____(以下简称“甲方”),乙方为_____(以下简称“乙方”)。
合同约定乙方承担_____公路工程的施工任务,合同工期为_____年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
合同总金额为人民币_____元(大写:_____元整)。
二、违约情况乙方在合同履行过程中,出现以下违约行为:1. 乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务,延期时间为_____天。
2. 乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程,工程质量存在严重问题,影响了工程的整体进度。
3. 乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,擅自更改工程设计,导致工程成本增加。
4. 乙方在合同履行过程中,存在施工安全事故,造成人员伤亡和财产损失。
三、违约责任及罚款金额根据合同约定及我国《中华人民共和国合同法》的相关规定,乙方上述违约行为应承担如下违约责任:1. 延期违约金:乙方应支付合同总金额的____%作为延期违约金,即人民币____元(大写:____元整)。
2. 质量违约金:乙方应支付合同总金额的____%作为质量违约金,即人民币____元(大写:____元整)。
3. 设计更改违约金:乙方应支付合同总金额的____%作为设计更改违约金,即人民币____元(大写:____元整)。
4. 安全事故违约金:乙方应支付合同总金额的____%作为安全事故违约金,即人民币____元(大写:____元整)。
综上,乙方应支付的违约金总计为人民币____元(大写:____元整)。
四、违约金支付方式及期限乙方应在接到本罚款单之日起____个工作日内,将违约金支付至甲方指定的账户,账户信息如下:账户名称:_____账户号码:_____开户银行:_____否则,甲方有权依法追讨违约金,并有权要求乙方承担因此产生的一切后果。
项目部违约扣款清单
项目部违约扣款清单依据《余姚市一期围区造地工程施工招标文件》中专项条款第3.12.2条第⑴款、第⑵款约定,项目经理、技术负责人月到岗必须21.5天。
据考勤记录,余姚市一期围区造地工程项目部项目经理2008年6、7月份实际驻工地时间分别为21.5、22.5天,技术负责人驻工地时间分别为13、16.5天,应从履约保证金中扣除67500元(履约保证金总金额为2644491元)。
附:2008年6、7月项目经理、技术负责人考勤表宁波三江水利水电工程监理有限公司余姚市一期围区造地工程监理部项目部违约扣款清单依据《余姚市一期围区造地工程施工招标文件》中专项条款第3.12.2条第⑴款、第⑵款约定,项目经理、技术负责人月到岗必须21.5天。
据考勤记录,余姚市一期围区造地工程项目部项目经理2008年8月份实际驻工地时间分别为22.5天,技术负责人驻工地时间分别为15天,应从履约保证金中扣除32500元(履约保证金总金额为2576991元)。
附:2008年8月项目经理、技术负责人考勤表宁波三江水利水电工程监理有限公司余姚市一期围区造地工程监理部项目部违约扣款清单依据《余姚市一期围区造地工程施工招标文件》中专项条款第3.12.2条第⑴款、第⑵款约定,项目经理、技术负责人月到岗必须21.5天。
据考勤记录,余姚市一期围区造地工程项目部项目经理2008年9月份实际驻工地时间分别为24.5天,技术负责人驻工地时间分别为15天,应从履约保证金中扣除32500元(履约保证金总金额为2544491元)。
附:2008年9月项目经理、技术负责人考勤表宁波三江水利水电工程监理有限公司余姚市一期围区造地工程监理部项目部违约扣款清单依据《余姚市一期围区造地工程施工招标文件》中专项条款第3.12.2条第⑴款、第⑵款约定,项目经理、技术负责人月到岗必须21.5天。
据考勤记录,余姚市一期围区造地工程项目部项目经理2008年10月份实际驻工地时间分别为19天,技术负责人驻工地时间分别为15天,应从履约保证金中扣除45000元(履约保证金总金额为2511991元)。
工程违约扣款通知单
工程违约扣款通知单
工程名称:****项目编号:AQ-001
金额中,该扣款将不予退还;
2、该扣款通知单扣款金额的扣除并不会免除或减轻违约单位的任何责任与义务,违约
单位签收后对此无异议;
3、该扣款通知单一式两份,一份交违约单位,一份合约部留存。
工程违约扣款通知单
工程名称:******项目编号:AQ-001
金额中,该扣款将不予退还;
2、该扣款通知单扣款金额的扣除并不会免除或减轻违约单位的任何责任与义务,违约
单位签收后对此无异议;
3、该扣款通知单一式两份,一份交违约单位,一份合约部留存。
工程违约金扣款协议书模板
工程违约金扣款协议书模板甲方(发包方):______________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:_________________________乙方(承包方):______________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为________的《工程承包合同》(以下简称“原合同”),现因乙方未能按照原合同约定履行相关义务,导致甲方遭受损失,经双方协商一致,就违约金扣款事宜达成如下协议:第一条违约事实乙方确认,由于以下原因未能履行原合同约定的义务:1. 未能在约定的时间内完成工程;2. 工程质量不符合原合同规定标准;3. 其他违约行为:______________________________________第二条违约金的确定1. 根据原合同第____条的规定,乙方应向甲方支付违约金,金额为人民币(大写)______________________元整(¥______________________)。
2. 违约金的计算方式为:______________________________________。
第三条扣款方式1. 甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除上述违约金。
2. 若甲方尚未支付给乙方的工程款不足以扣除违约金的,乙方应在接到甲方通知后的____天内补足差额。
第四条其他责任1. 乙方除支付违约金外,还应承担因违约行为给甲方造成的其他直接损失。
2. 甲方保留追究乙方因违约行为而产生的其他法律责任的权利。
第五条协议的变更和解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。