江西公路工程施工分包合同备案表

公路施工作业备案表

施工单位:________________________________ 工程名称：________________________________二〇××年第×季度××省交警总队高速公路直属支队××省路政总队高速公路路政支队大队大队1、在××公路从事养护施工作业单位必须到管段路政、交警部门办理施工安全审批手续，签订施工安全协议。

2、××公路道路施工实行施工交通安全审批制度。

除日常性养护外，施工单位经辖区路政部门审批允许后，应到辖区交警大队接受交通安全审批，日常性的养护应报辖区交警大队备案。

大型施工由辖区路政大队和交警大队联合施工单位进行实地堪查指导，分析论证，共同研究制定施工期间交通安全组织方案。

3、××公路施工交通安全审批程序为:先经辖区路政大队审批, 经路政大队审批允许后，除紧急情况外 ,施工单位应持审批报告、施工承包合同和施工交通安全组织方案于施工前三日到辖区交警大队进行交通安全审批.交警大队应自收到相应材料后二日内签署审批意见.需要封闭道路中断交通的，除紧急情况外，施工单位应提前十日报交警大队，由交警大队报支队审批允许后，提前五日通过省级媒体向社会公告.4、办理施工安全管理审批手续时施工单位应递交申请，并提供以下资料:(1)施工申请书；(2)养护施工单位的资质证书;(3)施工现场示意图、施工管理方案、标志标牌设置示意图和施工安全管理措施及施工安全标志标牌的清单；(4)施工人员身份证、驾驶证、施工车辆行驶证、人员及车辆明细及状况表复印件；(5)现场施工负责人及专职安全员姓名和联系方式。

5、施工期间施工单位必须自觉接受路政部门和公安交通管理部门的监督和检查。

施工中发现有交通安全隐患的，施工单位必须根据管理部门提出的整改意见予以及时整改 ;未在规定期限内整改的 ,将责令停工整顿,收回养护施工许可证、车辆通行证并按照《公路安全保护条例》予以处罚.6、施工单位因特殊原因不能按期完工的，应在规定竣工日期前三天向路政管理部门提出延期申请，获准后办理延期手续。

道路工程施工备案表

道路工程施工备案表项目名称：XX道路工程施工项目编号：XXRC-2023备案单位：XX市城市基础设施建设有限公司一、项目概况1.1 项目背景随着我国城市化进程的不断推进，交通基础设施的建设成为了支撑城市发展的重要支柱。

本项目旨在改善XX市交通状况，提高道路通行能力，满足日益增长的交通需求。

1.2 项目内容本项目主要包括以下内容：（1）道路工程：包含道路主体结构、路面铺装、交通标志标线等；（2）桥梁工程：包含桥梁新建、加固、维修等；（3）排水工程：包含排水管道、检查井等；（4）照明工程：包含道路照明设施的安装、维修等；（5）绿化工程：包含道路绿化带的设计、施工等。

二、施工单位基本情况2.1 施工单位名称：XX市城市基础设施建设有限公司2.2 单位性质：国有企业2.3 资质等级：市政公用工程施工总承包壹级2.4 安全生产许可证：有效2.5 项目经理：XXX（具备市政公用工程专业一级注册建造师资格）三、施工合同及付款情况3.1 施工合同金额：人民币XX亿元3.2 付款方式：按工程进度分阶段付款3.3 合同签订日期：2023年1月1日3.4 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日四、施工前期准备情况4.1 施工图纸及技术文件已通过审查，具备施工条件；4.2 施工场地已基本平整，具备进场施工条件；4.3 施工所需原材料已落实供应商，保证施工进度；4.4 施工人员及设备已准备到位，具备施工能力。

五、施工计划及进度安排5.1 施工总体计划：本项目分为三个阶段，分别为前期准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。

预计2023年3月正式开工，2025年11月竣工；5.2 各阶段进度安排：前期准备阶段（2023年1月-2023年2月），施工阶段（2023年3月-2025年10月），竣工验收阶段（2025年11月-2025年12月）。

六、安全生产及环保措施6.1 施工单位将严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保项目安全生产；6.2 施工单位将落实环保措施，确保施工过程中对周边环境的影响降至最低；6.3 施工单位将加强对施工现场的监督管理，确保施工质量、安全、环保等方面达到规定要求。

工程分包合同备案登记表

工程分包合同备案登记表【工程分包合同备案登记表】一、基本信息1. 工程名称：（填写工程的全称）2. 工程地点：（填写工程的具体地址）3. 建设单位：（填写建设单位的全称）4. 施工单位：（填写施工单位的全称）5. 分包单位：（填写分包单位的全称）6. 合同编号：（填写合同的编号）7. 合同签订日期：（填写合同签订的日期）8. 合同金额：（填写合同金额，单位为万元）9. 工程内容：（简要描述分包工程的内容）10. 分包范围：（明确分包工程的范围，包括施工区域、施工内容等）二、合同条款1. 工期要求：（明确分包工程的工期要求，包括开工日期、竣工日期等）2. 质量标准：（明确分包工程的质量标准，包括验收标准、质量保证金等）3. 安全生产：（明确分包工程的安全生产要求，包括安全措施、安全培训等）4. 环境保护：（明确分包工程的环境保护要求，包括废弃物处理、噪音控制等）5. 付款方式：（明确分包工程的付款方式，包括预付款、进度款、结算款等）6. 违约责任：（明确分包工程的违约责任，包括违约金、赔偿金等）7. 争议解决：（明确分包工程争议的解决方式，包括协商、仲裁、诉讼等）8. 其他约定：（如有其他约定事项，请在此列明）三、附件材料1. 分包合同原件（加盖公章）2. 分包单位资质证书复印件（加盖公章）3. 分包单位安全生产许可证复印件（加盖公章）4. 分包单位项目经理资格证书复印件（加盖公章）5. 分包单位与施工单位签订的安全协议书（加盖公章）6. 分包单位与施工单位签订的质量协议书（加盖公章）7. 其他相关材料（如有，请在此列明）四、备案意见1. 建设单位意见：（填写建设单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）2. 施工单位意见：（填写施工单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）3. 监理单位意见：（填写监理单位对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）4. 主管部门意见：（填写主管部门对分包合同的审查意见，包括是否同意分包、分包范围是否合理等）五、备案机关盖章（此处由备案机关加盖公章）六、备注。

公路工程分包队伍结算表(空白)

工程中间结算报告单第一联：合同部留存总工程师：工程部主管：质检部主管：工程中间结算报告单第二联：质检部留存项目经理部工程中间结算报告单第三联：合同执行部门留存总工程师：工程部主管：质检部主管：项目经理部工程中间结算报告单第四联：施工单位留存总工程师：工程部主管：质检部主管：工程结算清单合同编号：结算单编号第页共页第一联：合同部留存主管领导：审核：结算：施工单位负责人：工程结算清单第二联：合同执行部门留存主管领导：审核：结算：施工单位负责人：工程结算清单合同编号：结算单编号第页共页第三联：财务部门留存主管领导：审核：结算：施工单位负责人：工程结算清单合同编号：结算单编号第页共页第四联：施工单位留存主管领导：审核：结算：施工单位负责人：项目经理部财务支付清单第一联：合同部留存项目经理：财务：结算：操作层负责人：项目经理部财务支付清单第二联：合同执行部门留存项目经理：财务：结算：操作层负责人：项目经理部财务支付清单第三联：财务部门留存项目经理：财务：结算：操作层负责人：项目经理部财务支付清单第四联：施工单位留存项目经理：财务：结算：操作层负责人：。

工程项目施工合同备案表

3.4本合同备案表一式两份，甲乙双方各执一份，备案部门留存一份。
四、合同备案程序
4.1甲乙双方在合同签订后三个工作日内，将合同文本及相关资料提交至工程所在地的建设行政主管部门；
4.2建设行政主管部门在收到合同备案申请后，对合同内容进行审核，对符合要求的合同予以备案；
4.3备案完成后，建设行政主管部门向甲乙双方出具工程项目施工合同备案证明；
三、合同备案内容
3.1工程项目施工合同已按照国家及地方相关法律法规、规定进行签订，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则；
3.2合同内容完整、明确，包括但不限于工程范围、建设规模、合同价格、工期、质量标准、安全文明施工要求、保修期限等；
3.3合同签订后，甲乙双方应按照相关规定将合同文本报送给工程所在地的建设行政主管部门备案；
工程项目施工合同备案表
一、工程基本信息
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程类型：__________
1.4建设单位：__________
1.5设计单位：__________
1.6施工单位：__________
1.7监理单位：__________
1.8工程总投资：__________
备案部门：__________
备案日期：__________
4.4甲乙双方应严格按照备案后的合同执行，不得擅自修改合同内容。
五、合同备案效力
5.1备案后的工程项目施工合同具有法律效力，甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务；
5.2若甲乙双方在合同执行过程中发生纠纷，应按照合同约定及国家相关法律法规协商解决；
5.3若甲乙双方未能按照合同约定履行义务，导致工程出现质量、安全事故等问题，应承担相应的法律责任。

江西公路合同范本

江西公路合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[公路项目名称]进行建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体公路名称]。

2. 工程地点：[详细地点]。

3. 工程内容：[具体工程内容描述]。

二、工程承包范围乙方负责按照甲方要求完成工程范围内的[具体工作内容]。

三、合同工期开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]四、质量标准工程质量应达到[具体质量标准]。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

2. 支付方式：[详细说明支付节点和比例]。

六、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1. 提供工程所需的相关资料和条件。

2. 按合同约定支付工程款。

3. 对工程进度、质量等进行监督检查。

（二）乙方权利义务1. 按照合同要求组织施工，确保工程质量和进度。

2. 遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

3. 承担施工过程中的一切风险和责任。

七、工程变更任何工程变更需经双方书面确认。

八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。

2. 若乙方未按合同要求施工，应承担违约责任。

九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、其他条款1. [其他需要约定的事项]。

2. 本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。

江西省公路工程施工分包专业工程、专项工程类别和资格条件

备注：1.上述条件为对分包人资格条件的最低要求，发包人对分包人资格条件另有要求的，从其要求但不得低于最低要求；
2.分包专项工程应不包括主要材料，因此，对混凝土（或承包人集中拌和的）、沥青混凝土、基层混合料，相应的拌和设备不作要求；
3.对总承包项目下的分段总包，需要总承包资质，专业分包的，应具有相应专业承包资质。

5.表中未列的分包专项类别，可参照类似类别的要求，无类似类别可参照的，根据工程实际和管理需要，由发包人确定。

施工合同备案表范本

施工合同备案表范本一、工程概况1. 工程名称：（全称）2. 工程地点：（详细地址）3. 工程内容：（简要描述工程的主要内容）4. 投资计划或工程立项批准文号：（填写相关批准文号）5. 资金来源：（如：建设单位自筹、贷款、政府投资等）二、合同主体1. 发包人（全称）：（填写发包人的全称）2. 承包人（全称）：（填写承包人的全称）三、合同工期1. 合同工期：（填写合同约定的工期，如：x个月或x个日历天）四、工程质量标准1. 工程质量标准：（填写工程的质量标准，如：合格、优良等）五、合同价款1. 合同价款（大写）：（填写合同价款，用大写表示）六、合同文件及解释顺序1. 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。

七、词语含义1. 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。

八、承包人承诺1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺1. 发包人向承包人承诺按照合同约定支付合同价款，履行合同约定的其他义务。

十、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并书面确认。

十一、违约责任1. 双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

2. 双方因不可抗力原因导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，相应减轻或免除违约责任。

十二、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十三、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份。

2. 本合同的未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：（签字或盖章）乙方（承包人）：（签字或盖章）签订日期：（填写合同签订的日期）注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。

江西省公路工程施工分包管理实施细则

各设区市交通运输局、公路局，厅直属各单位，各高速公路项目办：《江西省公路工程施工分包管理实施细则》已经厅务会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

江西省交通运输厅2016年7月28日江西省公路工程施工分包管理实施细则第一章总则第一条为规范公路工程施工分包活动，加强公路建设市场管理，保证工程质量及施工安全，确保公路建设依法有序进行，根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及交通运输部《公路工程施工分包管理办法》、《公路建设市场管理办法》等法律、法规的规定，结合本省实际，制订本细则。

第二条在本省行政区域内从事新建、改（扩）建的高速公路和普通国省干线公路工程施工分包活动及其监督管理，适用本细则。

本省其他交通建设工程施工分包管理可以参照本细则执行。

第三条本细则所称施工分包，是指承包人将其所承包工程中的专项工程、专业工程或综合工程发包给其他专业施工企业完成的活动。

劳务合作不属于施工分包。

专项工程是指按照《公路工程质量检验评定标准》划分的适合专业化分包的公路有关分部、分项工程。

专业工程是指国家资质管理规定中明确的公路路基、路面、桥梁、隧道工程，以及公路交通工程中的交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统、综合系统等工程。

综合工程是指包含了两项或两项以上专业工程的工程，综合工程分包只适用于施工总承包项目。

第四条承包人在施工过程中租用他人机械、设施设备，以及购买由他人制作完成的成品构、配件的，不属于施工分包。

第五条公路工程施工分包活动实行统一管理、分级负责。

第六条鼓励公路工程施工依法进行专业化分包。

禁止承包人以劳务合作的名义进行施工分包。

第二章管理职责第七条省交通运输厅负责制定全省公路工程施工分包管理规章制度，对市级交通运输主管部门的公路工程施工分包活动进行指导和监督检查；具体负责全省高速公路工程项目施工分包活动的监督检查工作。

公路工程施工分包合同

公路工程施工分包合同甲方（总承包商）： [甲方全称]乙方（分包商）： [乙方全称]鉴于甲方已获得[项目名称]的总承包权，并根据合同要求，需要将部分工程分包给具备相应资质的分包商。

甲乙双方基于平等互利的原则，经协商一致，就乙方分包公路工程事宜，达成如下合同条款：第一条分包工程内容乙方将负责以下分包工程内容：1. 路基工程，包括但不限于土石方开挖、填筑、压实等；2. 路面工程，包括基层、面层的铺设；3. 桥梁工程，包括桥梁的桩基、墩柱、梁板安装等；4. 排水与防护工程，包括边沟、排水沟、护坡等；5. 甲方指定的其他分包工程。

第二条工程质量乙方必须按照国家和行业标准，以及甲方提供的技术规范和要求，保证分包工程的质量。

乙方应确保所有工程材料符合质量要求，并接受甲方的质量监督和检查。

第三条工程进度乙方应按照甲方提供的施工进度计划，合理安排施工力量，确保工程按时完成。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料。

第四条安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产操作规程，确保施工安全。

对于因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任。

第五条合同价款及支付1. 分包工程的合同价款为[具体金额]，包括人工费、材料费、机械使用费等；2. 甲方应在乙方完成阶段性工程后，按照合同约定的比例支付工程款；3. 工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余工程款。

第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]；2. 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的损失；3. 如甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。

第七条争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。

建设工程劳务分包合同备案表

建设工程劳务分包合同备案表项目名称：XX工程合同编号：XXXXXX甲方（总承包方）名称：XX建设集团有限公司甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号甲方法定代表人：张三甲方联系电话：XXXXXXXXXX乙方（分包方）名称：XX劳务有限公司乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号乙方法定代表人：李四乙方联系电话：XXXXXXXXXX分包工程名称：XX工程劳务分包分包工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号分包工程内容：包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等劳务工作。

合同签订日期：2024年04月23日合同备案日期：2024年04月30日合同备案机关：XX市住房和城乡建设局合同备案编号：XXXXXX分包合同金额：人民币（大写）壹仟万元整（￥10,000,000.00）分包合同期限：自2024年05月01日起至2025年04月30日止工程质量标准：符合国家及行业相关质量验收标准安全生产要求：严格遵守国家安全生产相关法律法规，确保施工现场安全无事故工程进度要求：按照甲方提供的工程进度计划执行，确保工程按时完成违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失争议解决方式：合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

本备案表一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XX建设集团有限公司法定代表人签字：张三日期：2024年04月23日乙方（盖章）：XX劳务有限公司法定代表人签字：李四日期：2024年04月23日备案机关（盖章）：XX市住房和城乡建设局备案机关负责人签字：日期：2024年04月30日注：本表内容为示例，具体合同备案表应根据实际情况填写，并由相关各方签字盖章确认。

分包合同备案表模板

分包合同备案表合同编号：甲方总承包商名称：地址：联系人：联系电话：乙方分包商名称：地址：联系人：联系电话：工程名称：工程地点：分包范围：分包内容：分包工程量：合同金额：合同工期：开工日期：竣工日期：质量标准：安全要求：环保要求：其他要求：合同生效日期：分包商资质证明文件：1. 营业执照复印件2. 资质证书复印件3. 安全生产许可证复印件4. 其他相关资质证明文件分包商承诺：1. 严格按照合同约定的工程范围、内容、工程量、质量标准、安全要求、环保要求等执行分包工程。

2. 遵守甲方的现场管理规定，接受甲方的监督和指导。

3. 保证分包工程的质量和安全，承担因分包工程质量问题或安全事故造成的一切责任。

4. 按照合同约定的工期完成分包工程，不得无故拖延工期。

5. 按照合同约定的金额支付工程款，不得拖欠工程款。

甲方承诺：1. 按照合同约定的金额支付工程款，不得拖欠工程款。

2. 提供必要的施工条件和技术支持，协助乙方完成分包工程。

3. 对乙方的施工质量和安全进行监督和指导，确保工程顺利进行。

合同变更与解除：1. 双方应严格遵守合同约定，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法继续履行的，双方应及时协商解决。

3. 因乙方违约导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

争议解决方式：1. 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成的，可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

本备案表一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方盖章：授权代表签字：日期：乙方盖章：授权代表签字：日期：。

江西工程建设合同备案

江西工程建设合同备案我们要了解什么是工程建设合同。

简单来说，工程建设合同是指发包人与承包人为完成某项建设工程而签订的法律文件，它规定了双方的权利和义务。

在江西，根据《中华人民共和国民法典》及地方性法规，所有涉及公共利益、安全性的大型工程项目都必须签订合同并进行备案。

让我们具体看一份江西工程建设合同备案范本。

这份范本通常包含以下几个核心部分：1. 合同首部：包括合同名称、合同编号、签订日期以及合同双方的基本信息。

2. 工程项目概况：详细描述工程的名称、地点、规模、标准和质量要求等。

3. 合同金额和支付方式：明确工程的总价款、预付款、进度款及结算方式。

4. 工期及施工计划：列出具体的开工日期、竣工日期和施工的主要节点。

5. 质量保证和验收标准：规定材料、设备的质量要求和工程验收的标准。

6. 违约责任：对可能出现的违约行为设定相应的责任和处理办法。

7. 争议解决：约定双方发生争议时的解决途径，比如协商、调解、仲裁或诉讼。

8. 其他条款：包括保密协议、知识产权声明、不可抗力条款等。

9. 附加文件：设计图纸、技术规范等附件清单。

在江西，合同备案流程一般如下：- 提交备案申请：承包人需向当地建设行政主管部门提出书面申请。

- 审核资料：相关部门会对提交的合同及其他相关资料进行审查。

- 发放备案证明：资料符合要求的项目，会获得正式的备案证明。

值得一提的是，备案过程中需要注意的细节非常多，如合同文本的规范性、备案资料的完整性以及时间节点的把控等。

因此，建议在准备合同备案时，最好由经验丰富的法律顾问或专业人士协助，确保一切顺利。

为了保障合同的法律效力，江西省对于未按规定备案的合同，可能会采取行政处罚措施。

这不仅影响企业的信誉，还可能导致经济损失。

因此，严格按照法律法规办理合同备案，是每个参与方应尽的责任和义务。

江西省公路工程施工分包企业信用评价实施细则（试行）

江西省公路工程施工分包企业信用评价实施细则（试行）文章属性•【制定机关】江西省交通运输厅•【公布日期】2021.01.25•【字号】•【施行日期】2021.01.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】公路正文江西省公路工程施工分包企业信用评价实施细则（试行）第一条为进一步规范我省公路建设市场秩序，引导公路施工分包企业诚信自律，根据交通运输部《公路工程施工分包管理办法》、《公路建设市场信用信息管理办法》等规章，结合我省实际，制定本实施细则。

第二条本细则所称发包人，是指项目法人或其授权委托的建设管理机构。

本细则所称承包人，是指由发包人授标，并与发包人签署正式合同的施工企业。

本细则所称分包人，是指从承包人处分包专业工程的专业施工企业。

第三条公路工程施工分包人信用评价，是全省交通运输主管部门、交通质监机构、发包人、承包人等单位，按照本细则规定的权限和流程，采集分包人在我省公路建设市场分包活动中产生的信用信息，确定并对外发布企业的信用得分和等级。

第四条全省分包人信用评价实行“统一平台、两级负责”的工作机制。

省交通运输厅负责制定评价工作机制，建设运行全省统一的网上信用平台，对全省分包人信用评价工作实施指导和监督，组织省高速公路建设项目分包人开展信用评价工作，公示和发布信用评价结果。

设区市交通运输局负责指导、监督和协调所辖区域内的普通公路建设项目分包人开展信用评价工作。

第五条省公路局受厅委托，具体负责全省普通公路分包信用评价工作指导、监督。

省交通质监局受厅委托，具体负责全省公路施工分包企业信用评价日常工作。

第六条分包人信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价结果实行公示、公告制度。

第七条同时符合以下条件的分包活动，应当按本细则开展分包人信用评价工作：（一）分包人具有住建部门许可的公路行业施工资质（含总承包专业承包）；（二）分包合同已依法依规向发包人备案；（三）当年度实质施工（不含驻地场站建设、备料等施工准备阶段，下同）3个月以上；（四）路基、路面、桥梁、隧道等施工分包合同金额不低于1500万元，交安、机电等施工合同金额不低于500万元。

公路施工合同范本江西

公路施工合同范本江西合同编号： [填写合同编号]签订日期： [填写签订日期]甲方： [填写甲方名称及地址]乙方： [填写乙方名称及地址]第一章总则第一条合同目的本合同是甲乙双方就公路施工项目进行的协商和约定，并依法签订的合同，旨在明确双方的权利和义务，保障合同履行的顺利进行。

第二条合同范围甲方承包乙方对指定地点的公路进行施工，包括但不限于道路基层土石方工程、路面工程、桥梁工程、排水工程等。

第三条施工期限本合同约定的施工期限为 [填写施工期限]。

甲方要求乙方按时按质完成工程。

如乙方不能按期完工，甲方有权采取法律措施进行索赔。

第四条合同价款1.本合同总价款为 [填写合同总价款]，包括但不限于劳务费、材料费、设备费、运输费等项目费用。

2.甲方应在合同签署后 [填写付款期限] 内支付第一笔合同价款 [填写金额]，其余款项按进度支付。

第二章甲方的权利和义务第五条甲方的权利1.甲方有权要求乙方按合同约定的工艺、质量和进度进行施工。

2.甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保合同的履行情况。

3.甲方有权要求乙方在施工期间按规定的工序和材料进行施工，确保施工质量。

1.甲方应提供合理的施工场地和现场指导，以确保施工顺利进行。

2.甲方应按时支付合同价款。

3.甲方应按照相关法律法规，提供施工所需的许可证和审批文件。

第三章乙方的权利和义务第七条乙方的权利1.乙方有权依法采取必要措施保留合同权利。

2.乙方有权执行施工方案，并按照合同约定的工期和质量要求进行施工。

1.乙方应提供符合要求的施工队伍和技术人员，确保施工过程的安全和顺利进行。

2.乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工工程。

3.乙方应按时提供工程进度报告，供甲方审核。

第四章违约及争议解决第九条违约责任1.如果乙方无正当理由拖延施工或施工质量不符合合同约定，甲方有权能在合同价款中扣除相应金额作为违约金。

2.如果甲方不能按时支付合同价款，甲方应按照合同约定支付违约金。

建设工程施工合同备案表

1.工程名称：__________
2.工程类型：__________
3.工程规模：__________
4.工程结构类型：_________
5.工程建设性质：__________
6.工程批准文号：__________
三、合同备案内容
1.合同双方约定的合同工期：__________
2.合同双方约定的工程进度计划：__________
2.备案完成后，由建设行政主管部门出具合同备案证明。
3.甲乙双方应按照备案的合同内容履行合同义务。
五、合同变更及解除
1.合同签订后，如需变更或解除合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。
2.变更或解除合同的内容应报备建设行政主管部门。
3.合同变更或解除后，甲乙双方应按照新的约定继续履行合同义务。
六、合同争议解决
3.合同双方约定的付款方式及进度：__________
4.合同双方约定的质量标准：__________
5.合同双方约定的保修期限：__________
6.合同双方约定的违约责任：__________
7.其他需要备案的内容：__________
四、合同备案程序
1.甲方负责将合同副本提交给当地建设行政主管部门进行备案。
八、附则
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同备案表作为合同附件，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
建设工程施工合同备案表
一、合同基本信息

江西省公路工程施工合同

江西省公路工程施工合同第一部分：合同基本信息甲方（发包方）：_______________________- 法定代表人：_______________________- 地址：_______________________- 联系方式：_________________乙方（承包方）：_______________________- 法定代表人：_______________________- 地址：_______________________- 联系方式：_________________第二部分：工程项目信息1. 项目名称：_______________________2. 项目地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工期要求：自 __年__月__日起至 __年__月__日止5. 工程质量标准：满足国家及江西省相关行业标准第三部分：合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币（大写）________________________元整2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体如下：- 预付款：占总合同金额的__%，于合同签订后__日内支付；- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付；- 竣工款：在工程竣工验收合格后支付剩余的__%。

第四部分：施工管理与质量要求1. 乙方应遵守国家及江西省关于公路工程建设的相关法规、标准和规范，确保工程质量。

2. 乙方应制定详细的施工组织设计方案，并经甲方审批后方可执行。

3. 乙方必须按照合同约定的时间、质量和安全标准完成施工任务。

4. 对于施工中出现的问题，乙方应及时通知甲方，并采取相应措施予以解决。

第五部分：违约责任与争议解决1. 如一方违反合同条款，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。

2. 若发生合同争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向江西省有管辖权的人民法院提起诉讼。

江西省市政备案表

备案号：
.
房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表
备案日期：年月日
中华人民共和国建设部制
填表说明
1、本表由建设单位组织填写；
2、本表一式四份，一份由建设单位保管，一份由备案室存档，其余二份作为副本，分别由施工单位和监理单位存档，作为其年终业绩考核材料。

3、本表填写应使用碳素墨水，内容齐全、完整，字迹工整，文字表达应准确无误，所附资料文件齐全，复印件应加盖原件存放处公章并提供原件核对；
4、本表在工程竣工验收合格之日起15日内，提交
备案管理部门。

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表
赣建备第（）号
续表。