建设工程勘察合同(通用版)
建设工程勘察合同通用版3篇
建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。
第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。
2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。
第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。
第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。
2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。
第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。
2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。
3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。
第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。
第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。
2、遇有争议时，双方应友好协商解决。
若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。
第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。
如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXX。
2. 项目地点：XXXXXXXXX。
3. 项目内容：包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等；工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，完成初步设计、施工图设计等工作，确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果，并在设计过程中与甲方保持沟通，确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后，甲方支付合同总额的XX%作为预付款；勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠，符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求，符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作，并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中，应妥善保管甲方提供的资料及数据，不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
建设工程勘察合同(四)8篇
建设工程勘察合同（四）8篇篇1合同编号：XXXX年XXX号甲方（发包人）：____________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（勘察人）：____________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________根据相关法律法规，甲乙双方就本次建设工程勘察事宜达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况及勘察任务要求（一）工程名称：_____________________________________。
（二）工程地点：_____________________________________。
（三）勘察任务内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体任务详见附件一《勘察任务清单》。
（四）勘察技术要求：乙方应按照相关法律法规及行业标准进行勘察工作，确保勘察数据真实准确。
如有特殊技术要求，应经甲方书面确认后实施。
二、合同总价及付款方式（一）本合同总价为人民币（大写）__________元整，具体金额以附件二《合同价格表》为准。
（二）付款方式如下：1. 本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
2. 乙方完成勘察任务并提交勘察成果后，甲方支付乙方剩余款项。
3. 乙方应提供合法有效的税务发票。
如因乙方发票问题导致甲方付款延迟，后果由乙方自行承担。
三、勘察周期及进度安排（一）勘察周期：自本合同签订之日起XX天完成全部勘察任务。
如遇不可抗力因素影响，周期相应顺延。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的总体安排进行勘察工作，确保勘察进度与质量。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程规模：__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式：__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察合同通用版6篇
建设工程勘察合同通用版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方就某一建设工程进行勘察工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同涉及的建设工程名称为[工程名称]，位于[工程地点]，涉及勘察工作的主要内容为地质勘察、测量及其他相关工程勘察服务。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准，进行地质勘察、测量及其他相关工程勘察工作。
2. 乙方应根据甲方的要求，编制详细的工作计划，并按计划完成勘察任务。
3. 乙方提交的勘察成果应满足甲方的设计要求，确保工程建设的顺利进行。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]）。
2. 甲方在合同签订后[支付时间]内支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交成果后，甲方应在XX日内支付剩余款项。
4. 支付方式：[支付方式描述]。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内开始勘察工作。
2. 勘察工作应在XX个月内完成。
3. 乙方应每月向甲方报告工作进度，确保按时完成任务。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察成果的真实性和准确性。
2. 勘察成果应达到国家和地方的相关法律法规、规范及标准的要求。
3. 甲方应在收到勘察成果后XX日内组织验收，并提出意见。
4. 如勘察成果不符合要求，乙方应负责修改或重新勘察。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中获取的有关甲方的信息，未经甲方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应向甲方支付违约金。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
建设工程勘察设计合同通用版本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模说明]（详见附件一）。
二、勘察设计内容及服务范围1. 乙方应按照甲方的要求，承担工程的勘察设计工作，包括（但不限于）地质勘察、工程测量、设计规划等。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范及标准进行设计，确保设计成果合法合规，符合安全、经济、环保等要求。
3. 乙方应提供现场技术服务，解答甲方提出的问题，确保工程顺利进行。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
具体金额以双方约定为准。
2. 甲方应按以下方式支付费用：（1）本合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款。
（2）乙方提交初步设计方案后，甲方支付总金额的XX%。
（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
3. 发票开具：乙方在完成每一阶段工作后，应向甲方提供合法有效的发票。
如因乙方提供虚假发票造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
具体履行期限为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2. 乙方应按甲方要求的进度进行勘察设计，确保工程进度和质量。
进度计划如下：（详见附件二）。
如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方在本合同履行过程中创作的作品（包括但不限于设计图、文档等）的知识产权归甲方所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
建设工程勘察合同(通用版)
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程勘察合同(通用版)
建设工程勘察合同（四）
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：__________________________________________________________
__________________________
承包人：__________________________________________________________ __________________________
发包人委托承包人承担__________________________________________________________ _____________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：__________________________________________________________ _________________
1.2工程地点：__________________________________________________________ _________________
1.3工程立项批准文件号、日期：__________________________________________________________ __
1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：__________________________________________________________ ____________
__________________________________________________________ _________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________
__________________________________________________________ _________________________________
1.7承接方式：__________________________________________________________ _________________
1.8预订的岩土工程工作量：__________________________________________________________ _____
__________________________________________________________ _________________________________
__________________________________________________________ _________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第四条：工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：____________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________
__________________________________________________________ _________________________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费
_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
XX创意设计
Your Name Creative Design Co., Ltd.。