项目建设工程勘察合同精华版
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
项目建设工程勘察合同4篇
项目建设工程勘察合同4篇篇1项目建设工程勘察合同一、甲方（委托方）：姓名/单位：联系地址：电话：传真：邮编：二、乙方（承包方）：姓名/单位：联系地址：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲方与乙方经友好协商，就乙方承担甲方委托的工程勘察项目达成如下协议，并就履行合同双方的权利和义务达成一致：第一条服务内容1.1 甲方委托乙方负责承担工程勘察项目，包括但不限于地质勘察、地形测绘、地基勘查等工作。
1.2 乙方应按照国家相关工程勘察规范和标准执行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定时间及要求及时支付工程勘察项目的费用给乙方。
2.2 乙方应按照合同的约定，按标准收取服务费用，并出具正规的收据。
第三条服务时间3.1 工程勘察项目的服务时间为自合同签订之日起至工程勘察项目完成之日止。
3.2 如果因甲方原因造成工程勘察项目延期完成，乙方有权要求相应的延期费用。
第四条服务质量4.1 乙方应确保工程勘察项目的质量符合国家相关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
4.2 如因乙方原因导致工程勘察结果不符合要求，乙方应承担相应的责任并补救措施。
第五条保密条款5.1 双方对在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术资料等均应保密，不得向第三方披露。
第六条违约责任6.1 若一方违反了本合同的条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿等。
6.2 如果因不可抗力等原因，导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并免除相应责任。
第七条合同变更7.1 本合同未尽事宜，经双方友好协商一致，可以作出修改或补充协议。
第八条争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解。
第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察项目完成之日终止。
9.2 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《项目建设工程勘察合同》，甲方与乙方应共同遵守并履行合同的各项约定，确保工程勘察项目按时、按质完成。
建设工程勘察合同样本6篇
建设工程勘察合同样本6篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托方）：______________；乙方（承包方）：______________。
鉴于甲方拟进行建设工程项目（以下简称“工程”），为了保证工程的质量和安全，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议，以合同的形式约定各项事宜：一、任务内容及范围1. 甲方委托乙方进行的勘察工作范围包括但不限于：工程地形、地质勘察、环境地质勘察等内容。
2. 乙方应根据勘察要求，实地调查、测量，出具相应勘察报告，提供必要的技术支持和咨询。
二、任务要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定，认真、细致地完成勘察工作，保证勘察成果的真实性和准确性。
2. 勘察报告应具备合法性、科学性，满足甲方的使用需求。
若勘察结果有误，乙方应承担相应责任。
三、费用结算1. 甲方应按照双方约定的合同价支付勘察费用，支付方式为____________。
2. 如有额外费用发生，应由甲方另行支付，经双方协商一致后方可实施。
四、保密条款1. 双方应对勘察工作中获得的机密信息予以保密，未经甲方同意，不得泄漏或外传。
2. 勘察成果及报告仅供甲方内部使用，未经乙方同意，不得用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方或乙方未按合同约定履行义务，给对方造成损失的，应承担违约责任。
2. 如勘察报告存在虚假内容，乙方应重新勘察，承担全部费用。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察报告完成交付。
2. 如因不可抗力等因素导致工程勘察无法实施，可暂停合同执行，双方须书面通知对方。
本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年______ 月____ 日以上内容为建设工程勘察合同样本，具体内容以双方协商约定为准。
篇2建设工程勘察合同样本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（勘察单位）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙各自经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：（以下简称“本项目”）1.2 建设地点：（详细地址）1.3 本项目的规划设计方案由__单位出具，详见附件一《规划设计方案》。
有关项目建设工程勘察合同8篇
有关项目建设工程勘察合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某一项目进行建设工程勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、项目概况及勘察内容1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地址]1.3 勘察内容（含地形测绘、地质结构勘探等）二、合同目的与原则本合同旨在明确甲、乙双方在项目建设工程勘察中的权利与义务，确保工程勘察工作的顺利进行，保障双方合法权益。
三、勘察工作期限3.1 乙方应在合同签署后XX日内完成全部勘察工作。
如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长工期。
四、费用及支付方式4.1 甲方应向乙方支付工程勘察费用总计人民币[金额]元。
4.2 支付方式：签订合同后XX日内支付总费用的XX%作为预付款，勘察工作完成后XX日内支付剩余款项。
五、勘察工作要求与标准5.1 乙方应按照国家和行业相关规定、规范进行勘察工作。
5.2 乙方应确保提供的勘察数据真实、准确、完整。
5.3 乙方应对其勘察成果负责，因勘察成果导致的工程事故或其他损失，由乙方承担相应法律责任。
六、知识产权条款6.1 乙方提交的勘察成果的知识产权归甲方所有。
6.2 乙方有权就其提供的勘察成果进行必要的技术保密措施。
未经乙方许可，甲方不得将勘察成果泄露给第三方。
七、保密条款7.1 双方应对本合同内容、勘察过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
7.2 本合同终止后，保密义务依然有效。
八、违约责任8.1 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，且未征得甲方同意延期，乙方应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方由此造成的损失。
8.2 若甲方未按约定支付费用，应支付逾期付款利息并承担违约责任。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
有关建设工程勘察合同范本8篇
有关建设工程勘察合同范本8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本合同编号：【编号】甲方（委托方）：单位名称：【甲方单位名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为确保勘察工作的顺利进行，经双方协商一致，现就具体事项达成如下协议：第一条总则1.1 甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，乙方接受甲方的委托，完成相应的工作任务。
1.2 本合同签订后，双方应认真履行合同约定，保证勘察工作顺利进行。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、项目要求、勘察标准等进行详细了解，并制定相应的勘察方案。
3.1 乙方应在约定的时间内完成勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
3.2 勘察报告应真实、准确地反映建设工程的实际情况，内容完整、清晰。
3.3 如勘察报告中存在不真实、不准确或遗漏重要信息的情况，乙方应对此负法律责任。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至勘察报告提交之日止。
4.2 如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，双方应协商处理，延长合同期限。
第五条付款方式5.1 甲方应按照合同约定的付款标准和时间，及时向乙方支付勘察费用。
5.2 如勘察工作无法按时完成或出现质量问题，甲方有权拒绝支付相应的费用。
第六条违约责任6.1 如一方未履行本合同的义务，构成违约行为，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应免除相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商无果，可向有关部门申请调解，或提交仲裁机构进行仲裁。
第八条其他8.1 本合同内容经双方确认并签字盖章后生效，合同正本为【份数】份，甲乙双方各持【份数】份。
8.2 本合同履行过程中如需对内容进行变更或补充，应经双方书面协商一致。
甲方（甲方单位名称）：____________________日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本，如实际情况有所不同，可根据需要进行调整修改。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围和内容：[勘察任务详细描述]二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供工程勘察所需的相关资料，并确保所提供资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方勘察费用。
（3）甲方应遵守合同条款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及合同约定进行工程勘察。
（2）乙方应按时提交勘察成果，并保证勘察成果的真实性和准确性。
（3）乙方应对勘察成果质量负责，确保勘察成果符合合同约定。
三、工程勘察的实施与验收1. 勘察实施：乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 勘察验收：甲方应在收到乙方提交的勘察成果后进行验收。
甲方认为勘察成果符合合同约定的，应予以确认并签署验收意见；如认为勘察成果不符合合同约定，应书面通知乙方进行整改。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：本次工程勘察费用为人民币[金额]元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付方式为：____。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及技术要求，应予以保密，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程勘察合同书6篇
建设工程勘察合同书6篇篇1甲方（委托人）：________________乙方（勘察人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________二、勘察工作内容和要求1. 乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的地质勘察工作，提供详细的地质勘察报告。
2. 乙方需按照有关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方需根据工程实际情况，进行勘探、取样、测试等工作，并按时提交勘察成果。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总计：________________元人民币。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______日内支付乙方勘察费用的______%作为预付款；乙方提交勘察成果并经甲方确认后______日内，甲方支付剩余款项。
四、勘察周期1. 乙方应在合同签订后______日内完成勘察工作，并提交地质勘察报告。
2. 如因乙方原因导致勘察周期延长，乙方应承担违约责任。
五、成果交付与验收1. 乙方应按约定提交勘察成果，包括地质勘察报告、相关图纸等。
2. 甲方应在收到勘察成果后______日内组织验收，并提出意见。
3. 如甲方对勘察成果有异议，乙方应负责解释或修改。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对勘察成果享有著作权，但甲方有权在合同约定范围内使用。
2. 双方应对涉及本工程的所有技术资料和文件承担保密责任，未经对方同意，不得泄露。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按约定完成勘察工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因一方违反合同约定导致合同解除，守约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿损失。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同（6篇）
建设工程勘察合同建设单位（甲方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____勘察单位（乙方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____。
第二条勘察的范围、进度和质量_____。
第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察合同范文7篇
建设工程勘察合同范文7篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方拟开展建设工程项目，为保证工程质量，提高工程效益，经双方友好协商，达成如下合同：一、甲方委托乙方承担建设工程的勘察任务，包括但不限于：项目调研、勘测测绘、地质勘查、设计依据的获取等内容。
二、乙方应当按照国家有关法律法规和工程勘察标准的要求，完成勘察工作，并保证勘察能够达到预期的要求。
三、乙方应当按照约定的时间节点提交勘察报告，报告内容应包括但不限于：项目基本情况、勘察过程、勘察成果、意见建议等。
四、甲、乙双方应当保护工程勘察过程中的商业秘密和技术机密，并承担相应的保密责任。
五、在勘察过程中，如发现工程存在违规、隐患等情况，乙方有义务及时向甲方报告，并提出整改建议。
六、本合同自双方签章生效，有效期为（具体时间），期满后自动失效。
如需延期，应经双方协商一致后办理。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同范文，甲、乙双方应当严格遵守合同条款，共同维护工程的质量和安全，确保工程顺利进行。
如有争议，应当协商解决，如无法协商解决则提交至有关法律机构进行处理。
希望双方能够真诚合作，共同推动工程建设事业的发展。
第2篇示例：建设工程是国家经济发展的重要组成部分，而建设工程的顺利进行离不开科学的勘察工作。
建设工程勘察合同是建设单位与勘察单位之间为了明确双方权利义务、规范勘察过程而签订的协议。
以下是一份关于建设工程勘察合同的范文，供大家参考：建设工程勘察合同甲方（建设单位）：单位名称：_______________________法定代表人：____________________地址：___________________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟在__________地点开展建设工程项目，为了明确双方的权利义务，规范勘察过程，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、以及公开透明的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为：__________建设工程勘察。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同样板经典版5篇
建设工程勘察合同样板经典版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：______________________地址：__________________________________电话：__________________ 传真：___________________乙方（勘察人）：______________________地址：__________________________________电话：__________________ 传真：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：_____________________________。
项目地点：_____________________________。
项目规模：具体工程规模根据甲方提供的资料确定。
乙方应按照相关标准和甲方要求进行勘察工作。
工程勘察任务主要包括但不限于地形测绘、岩土工程勘察等。
勘察范围及要求详见附件《勘察任务书》。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求和《勘察任务书》的规定，提供以下服务内容：1. 现场踏勘和调查；2. 编制勘察纲要；3. 提交勘察成果报告及相关技术资料；4. 对勘察成果进行解释说明；5. 根据甲方要求提供必要的技术支持和服务。
乙方提供的服务内容必须符合国家法律法规及相关技术标准，满足甲方的实际需要。
对于涉及安全的问题，乙方应当严格遵循国家和地方有关规范要求进行勘察。
如有特殊需求或特殊情况下需要变更服务内容，双方应书面确认并签订补充协议。
三、合同工期及进度安排本合同约定的工程勘察期限为合同签订之日起至勘察任务完成并提交成果报告止。
具体时间安排按照甲方要求及实际情况进行确定。
乙方应按约定时间完成各阶段工作，并按时提交相关成果资料。
项目建设工程勘察合同8篇
项目建设工程勘察合同8篇篇1甲方（委托人）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________乙方（勘察人）：___________________地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________鉴于甲方需要就某一项目进行建设工程勘察，乙方具备相关资质和能力，为此双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同恪守：第一条合同目的甲方委托乙方进行项目建设工程勘察，乙方同意接受委托并履行本合同约定的义务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方在项目建设工程勘察过程中的行为。
第二条工程概况（一）工程名称：___________________。
（二）工程地点：___________________。
（三）工程规模：___________________。
（四）工程内容：___________________。
第三条勘察范围和要求（一）乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
（二）乙方应根据工程实际情况编制勘察纲要，并经甲方确认后实施。
（三）乙方应按照相关规定和标准进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确、完整。
第四条合同金额及支付方式（一）本合同总金额为人民币______元整。
（二）支付方式：___________________。
（三）支付时间：___________________。
第五条履行期限和进度安排（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。
（二）乙方应按照甲方的进度要求完成勘察工作，并及时提交勘察成果。
（三）如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目建设工程勘察合同精华版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-071414
项目建设工程勘察合同精华版
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
(由承接方编填)
委托方：
承接方：
签订日期
委托方
(以下简称甲方)
承接方
(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行勘察任务。
根据《合同法》和《建设工程
勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1．1本工程项目勘察委托文号、日期
1．2工程建设地点
1．3技术要求
1．4预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：
项目名称
文件资
料份数
提供日期
年月日
1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
#提交工程项目的坐标高资料
#提交技术委托及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
项目名称
文件资
料份数
提供日期
年月日
1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
#提交工程项目的坐标与标高资料
#提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3．1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3．2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4．1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费)；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5．1甲方
5．1．1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方责任。
5．1．2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5．1．4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5．1．9由于甲方原因造成乙方窝工、除工期顺延外、甲方应支付窝工费。
5．1．10补充协议中甲方应负的其它责任。
5．2乙方
5．2．1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。