机电案例分析题
一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案
一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案一、背景资料某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。
包括：机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。
合同约定：工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。
安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成，其余由安装公司自行完成。
锅炉到货后，分包商组织了验收。
在锅炉安装中，由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响，监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任，安装承包公司项目经理认为：该项目已经分包出去，对此不应承担责任。
二、问题1.机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查?为什么?2.在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员?应具备什么条件才可以上岗作业?3.锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些?4.针对锅炉分包商出现的进度拖延问题，机电安装承包公司是否承担责任?为什么?三、参考答案1.机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。
因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目，依据《特种设备安全法》应办理特种设备安装许可证。
2.在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是：焊工、电工、探伤工、起重工、架子工。
这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗，其证书应在规定的有效期内。
3.锅炉到货后，应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件，且必须符合国家规定;设备零部件齐全无损坏，必须附有与安全有关的技术资料。
4.机电安装承包公司应承担责任。
机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。
一建模考-机电-案例题2_解析
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）背景资料某建设项目由A公司施工总承包，A公司征得业主同意，把变电所及照明工程分包给B 公司。
分包合同约定：电力变压器、配电柜等设备由A公司采购；灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。
B公司项目部进场后，按公司的施工资源现状，编制了变电所及照明工程施工作业进度计划（见表1-1），工期需150天，在审批时被A公司否定，要求增加施工人员，优化变更所及照明工程施工作业进度计划，缩短工期。
B公司项目部按A公司要求，在工作持续时间不变的情况下，将照明线管施工的开始时间提前到3月1日，变电所和照明工程平行施工。
在设备、材料达到施工现场后，B公司项目部依据施工图纸和施工方案，对灯具、开关及插座的安装进行技术交底，灯具类型及安装高度（见表1-2）。
在施工质量的检查中，监理工程师发现单相三孔插座的保护接地线（PE）在插座间串联连接（见图1），相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
监理工程师要求返工，使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接，施工人员按要求整改后通过验收。
表1-1 变电所及照明工程施工作业进度计划表1-2 照明灯具安装高度统计表灯具类型Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类高于2.4m3050个200个低于2.4m300个190个200个图1 保护接地线在插座间串联连接示意图问题：1. B公司项目部编制的施工作业进度计划（表1-1）为什么被A公司否定？优化后的进度计划工期缩短为多少天？2. B公司采用自备电源作为施工用电时，应注意哪些问题？3. 本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接？写出连接的要求。
4. 图1中的插座接线会有什么不良后果？画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
1. B公司项目部编制的施工作业进度计划（表1-1）为什么被A公司否定？优化后的进度计划工期缩短为多少天？【答】作业进度计划被A公司否定的原因是劳动力资源及施工人员配置过少，没有充分考虑了工作间的衔接关系。
二级建造师《机电实务》案例分析题(附答案)
也可用分包方式转移风险。
④利用各种可能进行国际合理避税，利用资金进行有利于自己的国际贸易。
2.事件1中
(1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元;
本事件为不可抗力，可索赔工期30天;战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费
械台班费20万元，其他费用25000元，另需新购置钢丝绳和吊索具约30000元;
第二套方案采用两台100t汽车式起重机抬吊，其租赁费10000元/日台，经测算共需16天，而人工费
和其他费分别可降低70%和30%。由于吊装方案选取得当，工程提前8天竣工。
问题：
1.针对事件1：评标委员会没有评审B、D公司的投标文件，说明理由。
2.事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
3.事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理?
4.联动试运行应达到什么标准?
：
(案例题四)
某机电安装公司承接了某钢厂的2350中板生产线安装工程。其中包括推钢式加热炉炉筋管耐热滑块的
焊接安装，重量11t的加热炉汽包吊装，吊装高度为24m，16台行车的吊装，四辊可逆轧机的安装，单件最
(5)高压水系统、液压润滑系统管道的化学处理，液压管道带压循环酸洗，存在化学物质腐蚀和中毒伤
害。
(6)现场要安装的大型设备较多，存在深基坑，有意外跌落的危险。
(7)各专业工种、施工各阶段的交叉作业，存在交叉作业的危险。
3.施工单位临时用电的准用程序如下：
(1)施工单位根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场临时用电施工组织设
机电工程(二建)-案例分析题
机电工程(二建)-案例分析题1、某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位，工程内容有风系统、水系统和冷热（媒）设备。
设备有7台风冷式热泵机组，9台水泵，123台吸顶式新风空调机组，1237台风机盘管，42台排风机，均由业主采购。
通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
通风空调设备安装完工后，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。
调试人员在风机盘管，新风机和排风机单机试车合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。
医院营业后，在建设单位负责下，通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。
到了冬季安装单位及时进行回访，对通风空调工程季节性测试调整。
发现个别病房风口的新风量只有50m³/h．p（设计要求是75m³/h．p），经复查，是调试人员的计算错误，后重新调整测试，达到设计要求。
另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB（设计要求是35dB），经检查，是风机盘管轴心偏移，通过设备生产厂家调换设备，噪声达到要求。
风管系统试验后还有哪几项调试内容？需哪些单位配合？2、某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位，工程内容有风系统、水系统和冷热（媒）设备。
设备有7台风冷式热泵机组，9台水泵，123台吸顶式新风空调机组，1237台风机盘管，42台排风机，均由业主采购。
通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
通风空调设备安装完工后，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。
调试人员在风机盘管，新风机和排风机单机试车合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。
医院营业后，在建设单位负责下，通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。
一级建造师《机电工程》案例分析（含答案）
一级建造师《机电工程》案例分析（含答案）2016一级建造师《机电工程》案例分析(含答案)案例一背景资料：某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1#、2#双塔楼为42层，建筑面积116000m²。
建筑高度208m。
双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架。
其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为φ1600×35、φ1600×30、φ1600×25，三种，材质为Q345-B。
钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用埋弧焊。
钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机，单个构件吊装最大重量为11.6t。
现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。
施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。
事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构件进场和焊接作业夜间施工。
因噪声扰民被投诉。
当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。
事件3：施工班组利用塔式起重机转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落。
造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。
事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。
该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。
【问题】1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时，应制定哪些焊接工艺参数?2.事件1中，施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案?3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。
4.事件3中，安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?【答案】1、埋弧焊焊接速度高，焊缝质量好，特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。
确定焊接方法后，需制定焊接工艺参数。
一建模考-机电-案例题1_解析
（二）背景资料某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。
招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。
合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。
施工过程中发生了以下事件：事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。
事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。
事件3：室外直埋电缆敷设隐蔽前，监理工程师进行例行检查。
重点检查了直线段每隔50~100m处等关键点，在检查时发现现场诸多问题（如图），要求施工单位限期整改。
问题：1. 该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。
2. 事件1~2发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。
3. 分别指出施工单位在两处检查点中不符合要求之处，并说明理由。
4. 计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。
1. 该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。
P248 1H420030 机电工程施工合同管理工期目标应为277天理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。
2. 事件1~2发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。
P254 1H420030 机电工程施工合同管理事件1可以提出索赔。
理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失。
事件2不可以提出索赔。
理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。
3. 分别指出施工单位在两处检查点中不符合要求之处，并说明理由。
2023年机电实务案例分析真题及答案
2023 年机电实务案例分析真题及答案三、案例分析题(共5 题。
(一)、(二)、(三)题各20 分，〔四)、(五)题各30 分)(一)背景资料某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同商定，工程设备和主材由业主选购供给。
管道工程安装时，因业主供给的水泵迟迟不能到货而影响工期，工程部为保证施工进度自行选购局部水泵并进展安装，安装后被监理工程师觉察，下令停工。
经与业主协商，同意承受工程部购置的水泵。
在试压时，觉察工程部购置的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此工程部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，工程部在施工预备阶段制订了人力资源贮存预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，工程部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
工程部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进展交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.工程部可否自行选购水泵?假设自行选购应履行何种程序?2.工程部在设备选购治理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?3.人力资源贮存预案不能满足施工范围扩大的要求，工程部还应实行哪些人力资源治理措施，以保证施工正常进展，如期完成合同工期?4.工程部将压缩机安装进展分包的做法是否正确?说明理由。
假设业主同意分包，工程部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.工程部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?(二)背景资料南方电子电气(建设单位)建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A 施工单位承包安装。
A 施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B 施工单位承建)已根本完工。
A 施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供给商和B 施工单位洽谈，编制了LCD 生产线安装网络打算工作的规律关系及工作持续时间表(见下表)。
机电工程案例分析题
机电工程案例分析题背景资料某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。
项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。
《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。
《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
对发生的安全事故，反映出B公司在安全管理上存在的具体问题：要服从总包单位的安全生产管理;应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求;在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导;对各自所处的施工区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具等必须认真管理，发生问题和隐患，立即停止施工，落实整改。
(1)该质量问题可不作处理。
原因是混凝土试块强度不足是试块制作、养护或检验中的质量问题。
而工程实体混凝土强度经测试论证后能够达到要求，因此可不作处理。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求;有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动的现象。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题【答案解析】本题考查的是电机试运行。
应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻;选项B应为检查地脚螺栓是否拧紧;电动机的保护接地线必须连接可靠，须有防松弹簧垫圈;对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷;选项D属于试运行中的检查。
机电工程案例分析
• 例一：某电信大厦的机电安装工程，由业主以公 开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资 质的某单位承接，同时将制冷站的空调所用的制 冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专 业施工资质和压力管道安装许可证的星源公司负 责安装，设备由业主提供。在签订的施工合同中 明确规定该单位为总包单位，星源公司为分包单 位。
•
A.0.25
•
B.0.50
•
C. 1.05
•
D.1.25
10/4/2020
小田 @
• 6.在耐火浇注料养护技术要求中，( )应保 持在干燥的环境中自然养护，不得加水。
•
A.磷酸盐浇注料
•
B.硅酸盐浇注料
•
C.碳酸盐浇注料
•
D.水玻璃浇注料
10/4/2020
小田 @
10/4/2020
小田 @
• 某机电安装工程公司承担了某机械厂的机电安装工程任务，其中最主要的一 项工程是厂区的架空管道工程。机电公司的几个工人在下班时擅自开动起重 机进行吊装管道，由于对起重机的使用要求不太了解，操作出现失误，滑轮 组钢丝绳被拉断，管道下滑，导致一名工人死亡。经调查，是由于机电公司 安全制度不够完善，且没有在吊装前对基础进行试验和验收。
由总包单位代表通知业主和监理工程师组织检查验收。
10/4/2020
小田 @
• 例二：某工厂三台工业锅炉的砌筑工程由某专业承包公司承包。为确保工程 施工的安全质量，在锅炉砌筑前进行了工序交接，并签订了工序交接证明书; 制订了工程安全技术措施并进行了安全技术交底，组织施工人员学习安全生 产制度、安全用电及高处作业安全措施，了解工程中的劳动保护措施;同时还 就砌筑施工对环境的影响进行了评估，制订了保护环境的措施。
机电案例分析题
【案例】1．背景某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成。
由于现行预算定额中没用适用的定额子目．需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每10t型钢支架和每10m管道工程单价。
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23．1工日．工程所在地综合人工日工资标准为22．50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1．06t(每吨型钢综合单价3600元)．消耗其他材料费380元．消耗各种机械台班费490元。
2．问题(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？(2)简述分部分项工程单价由哪几部分费用组成。
(3)根据测定，试计算每l0T型钢支架工程的单价。
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？3分析与答案(1)建筑安装工程费由直接费、间接费、利润，税金四部分组成。
(2)分部分项工程单价由人工费、材料费、机械台班使用费(或机械使用费，机械费)三部分组成。
(3)每10t型钢支架工程人工费：23．1 X 22．5X10=5197．5元每10t型钢支架工程材料费：(1．06×3600+380)×I0= 41960元每10t型钢支架工程机械台班使用费：490×10=4900元每10t型钢支架工程单价：5197．5+41960+4900= 52057．5元(4)室外架空热力管道安装要求：室外架空蒸汽热力管道安装时，为了便于排水和放气，均应设置坡度，——管道的坡度为0．003，坡度应与介质流向相同．以避免噪声。
——每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。
——疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。
——补偿器竖直安装时，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。
9.增加了“四新”技术，补充、完善并拓宽了机电工程项目管理范围，反映了机电工程的特点与共性。
如起重、焊接新技术的运用，安装新工艺、新材料、新设备、新技术的应用，机电工程项目的组成、特点、建设程序，机电工程项目各阶段项目管理的任务和接口关系等。
206二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案
206二级建造师《机电工程》典型案例分析及答案案例一：背景：某综合楼的结构形式为钢筋砼框架结构，建筑面积为10万平，地下3层，地上10层。
某从事机电安装的施工单位与业主签订了该栋楼的机电安装施工合同，其施工范围包括：空调与通风工程、给水与排水工程。
经过一段时间施工后，其施工状况如下：空调与通风工程已完成的项目包括：地下室风管与水管道安装，地下室主机房安装，地上部分风管的加工制作，地上部分水管道安装1层到5层。
给水与排水工程已完成的项目包括：地下室给水管、排水管道的安装，给水泵房安装、地下室卫生间卫生生器具，地上1层到5层给水管道安装本项目共有10个施工班组，各施工班组的安排如下：空调与通风工程：共6个施工班组，其中3个风管制作与安装班组(A、B、C 组)，2个空调水管安装班组(D、E组)，1个设备安装班组(F组)。
给水与排水工程：共4个施工班组，其中2个给水管道班组(G、H组)，1个排水管道班组(J组)，1个设备安装组(K组)。
施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查，检查情况是：1、技术交底记录共有4份，分别为：风管加工，空调水管安装、排水管道安装、给水泵房设备安装。
2、风管加工交底记录上有A、B组签字。
3、在施工资料检查中，发现2份设计变更记录，其内容是对2层水平管道进行较大变动。
4、空调水管道交底记录上有D、E、G组的签字。
5、经询问，风管道支吊架的交底是采用会议的形式进行的，但未形成记录。
问题：1、简述技术交底的要求有哪些?答：针对本案例的实际情况，技术交底要求是：建立技术交底制底、明确相关人员的责任，技术交底要分层次展开，技术交底前应准备交底的书面资料或示范、样板等，技术交底完成后应及时进行记录，并应签字齐全，技术交底记录应妥善保存。
2、本工程顶目技术交底管理存在哪些问题?答：(1)本项目的一些分项工程在施工前未进行技术交底或进行了没有记录，缺乏同步性。
根据本项目工程进展情况，未进行的技术交底包括：机房内设备运输吊装技术交底、给水管道施工技术交底、设计变更技术交底、风管道安装技术交底。
二建机电案例分析题
二建机电案例分析题————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ案例一：背景:某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×３０MＷ的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。
工程由Ａ施工单位承包,其中:２×30MＷ汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。
合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。
锅炉主吊机械为DBQ1５00塔吊。
汽机间的设备用60t行车吊装。
安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。
建立安全管理体系,根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。
各专业制定了施工方案。
问题:１、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么?答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。
施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议；已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。
2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案?答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。
3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些？答：十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界；施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。
机电事故案例分析汇总
机电事故案例分析汇总一、事故概况2001年5月24日9时50分，辽宁省某石化厂总变电所所长刘某，在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘，于是就找来一把笤帚打扫，造成1Okv高压电触电事故。
经现场的检修人员紧急抢救苏醒后，送住市区医院。
经医生观察诊断，右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤，烧伤面积为3％。
二、事故经过5月24日8时40分，变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯，宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现，直流接线端子排熔断器熔断。
这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所，并和值班电工一起查找熔断器故障原因。
当宁某和于某检查到高压配电间后，发现2号主受柜直流控制线路部分损坏，造成熔断器熔断，直接影响了直流系统的正常运行。
接着宁某和于某就开始检修损坏线路。
不一会儿，他们听到有轻微的电焊机似的响声。
当宁某站起来抬头看时，在2号进线主受柜前站着刘某，背朝外，主受柜门敞开，他判断是刘某触电了。
宁某当机立断，一把揪住刘某的工作服后襟，使劲往外一拉，将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上，接着用耳朵贴在他胸前，没有听到心脏的跳动声，宁某马上做人工呼吸。
这时于某已跑出门，去找救护车和卫生所大夫。
经过十几分钟的现场抢救。
刘某的心脏恢复了跳动，神志很快清醒了。
这时，闻讯赶来的职工把刘某抬上了车，送到市区医院救治。
后经了解得知，刘某在宁某和于某检修直流线路时，他看到2号进线主受柜里有少许灰尘，就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的)，他右手拿着笤帚，刚一打扫，当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电，不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。
三、事故原因分析(1)刘某违章操作。
刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的，他本应当带头遵守这些规章制度，遵守电器安全作业的有关规定，但是，刘某在没有办理任何作业票证和采取安全技术措施的情况下，擅自进入高压间打扫高压设备卫生，这是严重的违章操作，也是造成这次触电事故的直接原因。
一级建造师《机电工程》案例分析题及答案
一级建造师《机电工程》案例分析题及答案2016一级建造师《机电工程》案例分析题及答案时下已经到了5月中旬，为了帮助考生们更好、更有准备地参加一级建造师考试，下面是店铺为大家搜索整理的关于《机电工程》案例分析题及答案，欢迎参考练习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!(一)背景资料某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。
其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。
分承包合同约定：分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工验收。
在施工过程中发生了以下事件：事件1：为使变配电所建设顺利开展，机电安装公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。
事件2：变配电所完工受电后交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。
事件3：在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果质量符合要求，但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿。
问题1.简述事件1中用电申请所需提供的资料。
2.对于事件2，机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
3.该医院工程竣工验收的质量要求有哪些?4.针对事件3,分包商能否得到经济赔偿?简述理由。
(二)背景资料某机电设备安装公司经招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。
合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。
其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。
施工过程中发生下列事件：事件1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。
其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。
机电工程案例分析
•
B.活动式地锚
•
C.半埋式地锚
•
D.固定式地锚
• 问题：
•
1.在项目开工前，总包单位项目部进行项目管理实施规划和施工
组织设计交底时，分包单位是否需要派人参加?
•
2.燃气管道安装前，应通过什么方式向什么部门申报告知?
•
3.在燃气管道焊接工程中，现场监理工程师发现一名正在焊接的
焊工所持有焊工操作证已到期，应如何处理?同时该焊工原有此项目
的合格证也已到期，应该如何处理?
机电工程案例分析
• 例一：某电信大厦的机电安装工程，由业主以公 开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资 质的某单位承接，同时将制冷站的空调所用的制 冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专 业施工资质和压力管道安装许可证的星源公司负 责安装，设备由业主提供。在签订的施工合同中 明确规定该单位为总包单位，星源公司为分包单 位。
应超过振动棒作用部分长度的1.25倍，当用平板振动器时，其厚度不应超过200mm。
故选D。
•
6.D【解析】在耐火浇注料养护技术要求中，水玻璃浇注料应保持在干燥的环境中
自然养护，不得加水。故选D
•
7.C【解析】依据国家标准《建筑施工现场噪声限值》和《建筑施工场界噪声测量
方法》规定，在夜间砌筑施工用机械造成的噪声限值为55dB。故选C。
• 例二：某工厂三台工业锅炉的砌筑工程由某专业承包公司 承包。为确保工程施工的安全质量，在锅炉砌筑前进行了 工序交接，并签订了工序交接证明书;制订了工程安全技 术措施并进行了安全技术交底，组织施工人员学习安全生 产制度、安全用电及高处作业安全措施，了解工程中的劳 动保护措施;同时还就砌筑施工对环境的影响进行了评估 ，制订了保护环境的措施。
机电工程施工管理实务-案例分析
2H320000 机电工程施工管理实务2H320010 机电工程项目投标与合同管理【例题1】 1.背景某大型涉外投资拟建工程项目由外方出资85中国方出资15总投资为1800万美元该项目包括15个单项工程。
由于工期紧招标过程很短从发招标文件到收投标文件仅10天时间。
招标图纸设计较粗没有施工详图工程量表由业主提出目录工作量由投标人计算并报单价最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式要求报价中的材料价格调整独立计算.共有l0家中国公司参加投标第一次收到投标文件后发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格未按照招标文件要求报出完全单价也未按招标文件的要求编制投标文件使投标文件的分析十分困难。
故业主退回投标文件要求重新报价。
这时有5家退出竞争。
这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价才勉强符合要求.业主A方最终决定我国某承包公司B以下简称B方中标. 本工程采用固定总价合同合同总价为1751.8万元人民币其中包括不可预见风险费120。
0万元。
本工程合同条件选择是在投标报价之后由A方与B方议定。
A方坚持用ICE 即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本而B方坚持使用我国的示范文本。
A方认为示范文本不完备不符合国际惯例可执行性差.最后由A方起草合同文本基本上采用ICE的内容增加了示范文本的几个条款。
2010年6月23日A方提出合同条件6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异主要差异是 1由于招标图纸较粗略A方在招标文件中没给出工作量由B方计算工程量而B方计算的数字都很低。
如由于缺少施工详图承包商报价时预算402t钢筋而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t.施工中由于工程变更又增加了290t即整个工程实际钢筋用量约l010t.由于为固定总价合同A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t合计价格100多万元是B方报价的失误或为获得工程而作出的让步在任何情况下不予补偿。
2在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例分析例题答题要求：（1）案例分析题要求分析合理，结论正确；（2）计算部分应写出计算过程；（3）注意答题知识点；（4）注意题目的综合性。
案例分析题是综合考核应考人员对机电安装工程施工过程中的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法的掌握程度以及检验应考人员灵活应用所学知识解决施工过程实际问题的能力。
通过案例分析考试，既可考核应考人员的知识结构、分析推理水平及解决问题的策略，亦为应考人员提供了独创性思维的空间。
特别要求应考人员具有综合分析、推理判断等实际工作能力。
应考人员对这部分内容的准备，应根据考试参考教材内容，重点掌握考试大纲中规定的主要概念、原理、程序和解决实际工作问题的方法、手段等内容。
基本理论是解决实际问题的理论基础，是考核的重点内容。
有关法律、法规和规范是应考人员必须熟悉与掌握的另一基本内容。
鉴于我国现阶段在工作中各地区、各部门还有一些具体规定，所以应考人员在应考时应特别注意他们的区别，应以国家法律、法规和考试大纲中规定的有关法规文件为准。
总之，应考人员若想在综合案例分析考试中取得好成绩，应注意培养自己理论联系实际和应用法律、法规、规范等解决实际问题的能力，这种能力的培养须通过建设工程实践和建设工程实践来获得。
在实践中，一些具体的操作程序、方法也可能各有差异，但在复习准备时，应以教材和法律、法规、规范中规定的相应内容、方法等为依据。
考虑到考试的应考人员来自不同的工作岗位，工程项目的具体内容繁杂，专业性强，所以在考核的内容设置上，以《考试大纲》中要求的基本内容为主，一般不会涉及很专业的技术内容。
有些题目可能涉及到比较通用的安装工程的标准、规范等，一般以指定参考书中的内容为限。
应考人员在分析解答案例分析题时，首先应认真审题，搞清楚题目中给的条件是什么，问的问题是什么，搞清楚题目中设置的考点和所涉及的知识点，应该用哪些知识来综合解答。
在综合案例题中，往往题目不是单一的科目，更多的是综合考核多科相关知识。
一、A单位通过投标承接了某建筑的设备安装工程，并与建设单位签订了工程总承包合同，安装内容包括给排水、通风空调、电气照明、电梯安装等，电梯由建设单位负责采购，合同指明在安装地点交货，A经建设单位同意将电梯安装分包给了B安装公司。
1、在施工过程中，A单位需做哪些协调工作？2、电梯制造过程中，由谁组织监造？3、电梯制造商按期完成了设备制造，但由于季节性原因导致全国运力紧张，使电梯实际现场交货延迟了10天，问中间可能会涉及哪些主体之间的索赔？其中B可索赔哪些费用？4、由于上述原因，建设单位委托的监理工程师直接发函要求B调整施工进度计划，在原定的日期完成电梯安装，B是否应接受监理的要求？为什么？5、B单位由于人力紧张，便到劳动市场招聘临时工，问B的作法是否妥当？为什么？6、在施工过程中，B公司有两焊工病假，B公司便让两学徒工进行焊接作业，被监理工程师发现，其焊接部分经检查不符合设计强度要求，被要求返工，返工完成后，经检查合格。
B向建设单位索赔，认为是由于建设单位要求赶工引起的。
B的作法是否妥当？为什么？6、在电梯安装过程中，A及设备制造厂各起什么作用？7、电梯在C施工单位安装调试之后，建设单位以安排商场招租看铺为由要求C开放电梯供临时使用，问C是否应答应建设单位的请求，为什么？二、某机电安装工程的施工组织设计由施工单位的总工程师组织公司工程技术部门的机、电、风、水等专业人员编制。
此外机、风专业的技术人员还分别编制了针对性较强的分项施工方案。
问题：1、由谁向施工人员作施工组织设计交底？施工组织设计交底在什么时候进行？2、施工组织设计交底时总工程师是否应参加？3、施工组织设计交底内容是否要经过批准？要经过谁的批准？4、由谁向施工人员作施工方案交底？施工方案交底在什么时候进行？（P112）三、A公司承接某商业公用建筑的机电安装工程。
该工程的制冷机房设在6层楼顶，顶层标高为25.5m，单台制冷机自重38t，制冷机组不能直接运进机房，需要在顶层楼面水平运输（距离约80m，并有拐弯及坡道），顶层屋面的设计承载能力为10000N/m2，可能承受不了制冷机组的静载荷。
问题：1、A公司在编制该工程的施工组织设计时，由于资料还不完善，针对制冷机组的安装内容，是否应纳入施工组织设计？如需纳入，应纳入哪些内容？为什么？2、针对本工程的具体情况是否应编制专门的施工方案？为什么？3、在施工方案选择、确定时，是否要进行技术经济比较？为什么？（P172）四、某建设单位与安装公司签订了一大型机械设备安装合同，在施工中发生了以下几项事件：事件1：因租赁的大型吊装机具大修，晚开工2天，造成人员窝工8个工日；事件2：因设备运输原因，到达施工现场又晚2天；事件3：乙方在进行基础实验时，发现预埋螺栓偏移较大，乙方提出修改方案，并得到监理认可，乙方按修改方案修改，符合要求，又使吊装日期拖延2天。
问题：1、按索赔目的可分为哪两种索赔，上述3种可不可以要求索赔？为什么？2、如何进行索赔？3、索赔费用可分为哪湖类？如何计算？五、某工业设备安装项目，通过招标，建设单位与设备安装承包单位签订了合同。
其中有一主要设备，由建设单位负责采购提供。
设备基础则由设备安装承包单位与另一土建承包单位（非业主指定）签订了分包合同，由土建单位负责施工。
设备安装时，安装单位发现土建承包单位施工的该设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。
经查，土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。
对此，建设单位作了设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建分包单位负责实施。
基础完成后设备安装单位顺利地完成了设备安装。
设备安装单位均依据合同条款的约定，提出了索赔要求。
问：1、这种索赔属于哪一种类型的索赔？（总包方与业主之间的索赔，施工索赔，工程延期索赔、合同内索赔）2、总承包方可以索赔哪些费用？这些费用如何计算？（人工、材料、机械、管理费）3、分包方应向谁索赔？4、试写出写出索赔的过程。
六、某工业设备安装项目，通过招标，建设单位与某设备安装单位签订了工程总承包合同。
建设单位在合同中附加了严格的处罚条款。
其后，总承包单位又与三家公司签订了工程分包合同。
总工程师在主持编制施工计划时，安排了一位项目经理负责项目风险分析。
问题：在安装工程中有哪些风险事件？针对这些风险事件如何提出风险对策？如何制订相应的风险控制措施？风险对策及控制措施表济、技术方面。
七、某工程，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。
建设单位招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。
施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了工程质量事故。
经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而没严格按操作规程操作使某构件发生焊接变形造成。
该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4．8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。
甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。
双方在是否应终止合同上发生争议。
1、双方的争议应如何解决？（按合同约定提请仲裁，或直接向人民法院起诉）2、仲裁结果是同意建设单位解除工程合同，承包单位不服，又向有管辖权的人民法院起诉，问承包方这么做是否妥当？为什么？3、质量事故发生后，应按什么程序进行事故处理？4、上述质量事故的调查组应由谁组织? 事故调查报告由谁编写？应包括哪些内容？5、如何对焊接质量问题进行分析？6、试分析机电安装工程常见的工程质量事故发生的原因。
八、某建筑安装工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。
施工总承包单位将空调工程分包给一家专业施工单位，分包合同写明，分包工程质量由分包单位自行负责控制。
在安装过程中项目经理发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢板供货方未及时提供质量合格证；导致工期拖延。
(2)在风管施工完毕后，施工分包单位擅自对风管进行了保温处理；(3)保温处理施工完毕后，试验时发现风管漏风风严重没有达到设计要求的指标。
监理工程师要求对该项工程进行返工。
问题：对总承包方：1、建设单位负责采购的一批钢板到货后应如何组织检查验收？验收不合格的材料应如何进行处理？2、对工期延期，总承包方能否向建设单位提出索赔，说明理由。
3、对施工过程中出现的问题，总承包方应承担什么责任？为什么？九、某安装工程由甲施工单位总承包。
甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。
施工过程中发生了以下事件：事件1．施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。
甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
问题1：甲施工单位的答复是否妥当?为什么?事件2．甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。
因此，专业监理工程师立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。
乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
问题2：甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?十、根据某安装工程简单的施工过程的逻辑关系，画出双代空网络图。
十一、某工程，建设单位通过招标将土建工程承包给A施工单位，将通风空调工程承包给B安装公司，A、B分别与建设单位签订了施工合同。
B安装公司的通风空调工程合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。
经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图1所示(时间单位：月)，各项工作均匀速施工。
问题1：如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?由于负责土建施工的A单位施工未能按时完成，总监理工程师指令B承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月。
推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。
此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。
该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表2。