工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)
房屋抵偿工程款协议书范本8篇
房屋抵偿工程款协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方在本协议签订前已向乙方支付了部分款项作为工程建设款项，因故未完全清偿应支付的款项。
双方为解决上述债权债务问题，达成如下协议：一、协议目的双方同意以房屋抵偿方式解决未清偿的工程款问题，通过本协议的签订与实施，实现工程款项的清算和房屋权属的转移。
二、工程款项确认双方确认，截至本协议签订之日，甲方尚欠乙方工程款项共计人民币______元（大写：______元整）。
该款项为甲方应向乙方支付的全部工程款项的余额。
三、房屋抵偿条款1. 甲方同意将其合法拥有的房屋（以下简称“抵债房屋”）用于抵偿所欠乙方的工程款项。
抵债房屋的详细情况如下：（1）房屋坐落地址：____________________（2）房屋产权证号：____________________（3）房屋面积：____________________平方米（4）房屋权属情况：____________________2. 抵债房屋的作价由双方协商确定，总计人民币______元（大写：______元整）。
3. 乙方同意接受上述抵债房屋，以抵偿甲方所欠的工程款项。
在抵债房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下后，视为甲方已清偿所欠乙方的工程款项。
四、房屋过户条款1. 甲方应于本协议签订后______日内办理完毕抵债房屋的过户手续，将房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下。
2. 过户过程中产生的税费由甲方承担。
3. 甲方保证抵债房屋的过户不违反国家法律法规，不存在权属纠纷、抵押、查封等情况。
如因此导致乙方无法取得房屋产权，甲方应承担违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行抵债房屋的过户义务，乙方有权要求甲方继续履行过户义务，并承担因此产生的违约责任。
2. 若因甲方原因导致抵债房屋无法过户至乙方或乙方指定第三方名下，甲方应退还乙方已支付的工程款项，并承担违约责任。
工程款抵房款协议书
工程款抵房款协议书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!工程款抵房款协议书工程款抵房款协议书篇1甲方：有限公司乙方：有限公司经双方友好协商达成以下协议：1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春承担。
工程款抵房款合同范本五篇
工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。
以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人：担保人：根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定，本着自愿、公平和诚实信用的原则，当事人经共同协商，签订本合同。
工程款抵房款合同通用版范本(精选3篇)
工程款抵房款合同通用版范本(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：*********乙方：*********丙方：*********甲方、乙方于******年*****月*****日签订了项目工程施工合同(以下简称合同)，合同编号为，合同金额为********元，结算额********元；该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款********元；经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关商定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、、该商品房位于**********区路号室，建筑面积为********平方米，单价********元平方米，房屋总额为********元人民币。
不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》；3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成；二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款********万元；2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。
3、若甲方抵付工程款额不足支付全部房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。
三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。
一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：*****乙方：*****法定代表人：*****法定代表人：*****经办人：*****经办人：*****丙方：*****身份证号码：*****住址：***********年*****月*****日工程款抵房款合同通用版范本(篇二)合同编号：合同标题：工程款抵房款合同通用版范本摘要：本合同有效确立甲方与乙方之间关于工程款抵房款的相关约定，旨在规范双方在合同履行过程中的权益与义务，以确保合同的顺利执行。
工程款抵房协议书(热门12篇)
工程款抵房协议书（热门12篇）工程款抵房协议书第1篇甲方（原借款人）：乙方（原贷款人）：甲方做生意需要，向乙方借款元整。
至今未偿还，为解决甲、乙双方的债权债务问题，现甲、乙双方就有关还款事宜达成如下协议：第一条现鉴于甲方无法偿还上述债务，甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方的上述全部债务，抵债房产信息如下：1.房屋坐落：_____；2.房产证号：登记面积：平方米共____间，附属房屋：平方米共___间；3.土地证号：登记面积：___平方米，附属其他土地证号：面积：____平方米；4.四至范围：东至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；5.同时包括：附属于房屋和土地的其他全部建筑物、构筑物、设施、设备、树木等地上物的所有权；与房屋和土地使用相关的现有水、电、电信等各项公共服务设施设备的使用权或所有权。
第二条在本协议签订5日内，甲方将上述抵债房产的房屋所有权证、集体土地使用权证等证件原件交给乙方，房产交付乙方占有、使用，乙方取得该房产的所有权及土地使用权，双方债权债务归于消灭。
第三条无论何时甲方有义务确保其抵债房产可以取得农村集体土地各种确权登记证。
第四条甲方承诺：若该房产发生动迁情况，动迁收益包括但不限于房屋及附属物拆迁补偿费、土地补偿金、安置补偿费等归乙方所有，甲方无条件协助乙方领取上述款项。
第五条抵债金额为:上述抵债房产协商作价为万，大写金额为（含预期升值及动迁补偿款收益）。
第六条甲方必须保证该抵债房产来源合法、手续齐全，交清相关税费。
如因甲方隐瞒该抵债房产情况，致使乙方无法正常行使权利或使乙方合法权益受损的，甲方应承担相应责任，双倍赔偿乙方因此所受的损失。
第七条违约责任1. 若甲方反悔或违反本协议第二条、第四条项下合同义务，甲方需清偿欠款，每日支付相当于抵债金额的百分之的违约金；2. 若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的，甲方应向乙方支付违约金万元，并应立即返还所欠债务。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
工程款抵房简单协议书范本（精选6篇）
工程款抵房简单协议书工程款抵房简单协议书范本（精选6篇）现如今，大家逐渐认识到协议书的重要性，签订协议书是解决纠纷的保障。
什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编整理的工程款抵房简单协议书范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程款抵房简单协议书1甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现;3、甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证;4、甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的`房屋。
5、甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
三、本协议书签订后，乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。
四、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。
乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用：1、如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用;2、如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1、甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;2、甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的`税费和交易费用。
七、房屋销售1、乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2、自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
工程款抵房合同协议书范本(17篇)
工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本篇1 ______(债务人，以下简称甲方)_______(债权人，以下简称乙方)债务，双方经平等协商，达成下列条款。
第一条抵债财产甲方同意以下列财产抵偿债务：(一)____________;(二)____________;(三)____________;第二条声明和保证甲方声明和保证如下：(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权;(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担;(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议;(四)基于抵债财产发生的各项税收和费用，甲方已经缴纳完毕，不存在任何拖欠;(五)本项以物抵债已征得甲方董事会同意(按甲方章程无须征得甲方董事会同意的，本款可删除);(六)本项以物抵债已由甲方报请主管部门和有关政府机关批准;(七)抵债财产的质量和性能状况如下述，此外不存在任何缺陷：____、第三条抵债金额本协议第一条所列抵债财产共折价人民币__元，扣除其中10%的折价款作为日后变现费用后，其余90%的折价款作为抵债金额用于抵偿银行债权。
本协议第一条所列抵债财产折价用于抵偿以下债务：1、____________________________________2、____________________________________3、____________________________________4、____________________________________第四条财产交付甲方最迟必须在____年__月__日之前将本协议第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。
抵债财产的交付方式为：_______________________________________、第五条登记在财产交付后____日内，甲方须应乙方要求办妥必要的登记手续。
以房抵款协议书范本 工程抵房协议书范本(六篇)
以房抵款协议书范本工程抵房协议书范本(六篇)有关以房抵款协议书范本一乙方：地址：电话：邮编：丙方：地址身份证号码：电话：邮编：鉴于：1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同，合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。
2、甲方为项目的开发商，该项目位于。
土地使用权权证号为：;建设工程规划许可证号为：。
3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。
4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。
丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。
如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：3、抵款方式：①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。
②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。
③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。
乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。
4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。
二、原工程合同工程结算款付款约定甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为：三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。
工程抵房合同范本三篇
工程抵房合同范本三篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方在[工程名称]项目中欠付乙方工程款项，为妥善解决双方的债权债务问题，经友好协商，甲方同意以其开发的房产抵偿所欠乙方的部分工程款，双方达成如下协议：一、抵房基本情况1. 甲方用于抵偿工程款的房屋位于[具体地址]，房屋建筑面积为[X]平方米，房屋用途为[住宅/商业]，房屋户型为[具体户型]。
2. 该房屋的不动产权证号为[具体证号]，房屋状态为[毛坯/精装]。
二、抵房价格及工程款结算1. 双方协商一致，上述房屋的抵偿价格为人民币[X]元/平方米，总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
2. 经双方确认，甲方欠付乙方的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），以本房屋抵偿部分工程款后，剩余未结清的工程款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），甲方应按照双方另行约定的方式和时间支付。
三、房屋交付及相关手续办理1. 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方使用，并确保房屋符合交付条件，包括但不限于通水、通电、通气等。
2. 甲方应在房屋交付后[X]日内，协助乙方办理房屋产权变更登记手续，所需税费由[双方约定承担方]承担。
四、双方的权利与义务1. 乙方有权对抵偿的房屋进行查验，如发现房屋存在质量问题或与约定不符，有权要求甲方予以解决。
2. 甲方应保证所抵偿的房屋不存在任何产权纠纷、抵押、查封等限制交易的情况，否则应承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照本合同的约定接受房屋，并配合甲方办理相关手续。
4. 在办理房屋产权变更登记手续前，乙方不得擅自将房屋转让、出租或抵押给第三方。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋或办理产权变更登记手续，每逾期一日，应按照房屋总价款的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定配合甲方办理相关手续，每逾期一日，应按照房屋总价款的[X]%向甲方支付违约金。
房屋抵顶工程款合同书(范本)6篇
房屋抵顶工程款合同书（范本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拖欠乙方工程款一事，双方经友好协商，甲方同意以房屋抵顶部分工程款，以解乙方权益。
为明确双方权利义务，达成如下协议：一、合同背景及目的双方根据签订的工程承包合同，在履行过程中因甲方未按时支付乙方工程款而产生债务问题。
现甲方同意以其合法拥有的房屋作为支付部分工程款的替代方式，以化解双方债务纠纷。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________。
2. 房屋面积及结构：建筑面积______平方米，结构为______。
3. 房屋权属证明：甲方需提供房屋的合法权属证明，包括但不限于房产证等。
4. 房屋状况：甲方保证抵顶房屋为空置状态，无租赁、抵押、查封等情况。
三、工程款抵顶事项1. 抵顶金额：经双方确认，甲方以房屋抵顶工程款共计人民币______元。
2. 抵顶方式：甲方将房屋产权转移至乙方名下，以消灭部分工程欠款。
3. 抵顶后欠款金额：抵顶后，甲方尚欠乙方工程款______元。
四、房屋产权转移1. 甲方需在合同签署后______日内办理房屋产权转移手续，将房屋产权转移至乙方名下。
2. 乙方应在办理产权转移手续时提供必要的协助和配合。
3. 产权转移过程中产生的税费由甲方承担。
五、房屋交付及风险转移1. 甲方应在办理完产权转移手续后______日内将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付后，该房屋的风险由乙方承担。
3. 甲方应保证交付的房屋无结构性损坏，符合安全居住条件。
六、违约责任及救济措施1. 若甲方未按照合同约定办理产权转移手续及房屋交付，应按未抵顶工程款的______%向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致无法完成产权转移，乙方有权解除合同并要求甲方支付相应的工程欠款及利息。
3. 若乙方未按约定协助配合办理产权转移手续，应按未受领房屋的市值的______%向甲方支付违约金。
房屋抵偿工程款协议书范本7篇
房屋抵偿工程款协议书范本7篇第1篇示例：房屋抵偿工程款协议书甲方：（单位或个人）__________鉴于甲方与乙方就工程款支付事宜达成一致意见，为确保双方权益，特订立本协议，共同遵守。
一、支付方式及期限1. 乙方应按照双方约定的工程款支付方式及期限，按时足额支付工程款。
2. 工程款支付方式为（具体说明）__________，共计人民币（￥__________）。
二、抵偿方式及标的1. 如乙方未按照约定支付工程款，甲方有权进行房屋抵偿。
2. 抵偿标的为乙方位于（具体地址）__________的产权房屋，权属清晰，无争议。
3. 乙方同意将该房屋作为抵偿标的，如有异议需提前书面通知甲方。
如乙方拒绝提出异议，视为同意抵偿。
三、房屋抵偿程序1. 甲方在乙方逾期未支付工程款之日起5日内书面通知乙方启动房屋抵偿程序。
2. 乙方应在接到通知后5日内将产权证、相关房屋证明及相关手续交由甲方核查。
3. 核查无误后，甲方有权通过公证处或相关机构对房屋进行评估，评估价格即为抵偿金额。
4. 乙方应协助甲方进行抵偿手续，协助完成不动产权属过户及相关手续。
四、争议解决1. 甲方与乙方因本协议引起的一切争议，应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程款支付完毕及房屋抵偿程序完成之日终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下空白不得填写）第2篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方（委托人）：身份证号码：住址：为明确双方的权利义务，就甲方委托乙方进行房屋抵偿工程款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况甲方委托乙方进行房屋抵偿工程款事宜，工程包括但不限于房屋装修、维修、改建等相关工程。
具体施工内容和要求双方另行商定。
二、工程款支付方式1.甲方应按照双方约定的工程款支付方式进行支付，不得拖欠或提前支付工程款。
房屋抵偿工程款协议书范本6篇
房屋抵偿工程款协议书范本6篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方（甲方名称）：__________，法定代表人：__________，联系电话：__________，地址：__________。
乙方（乙方名称）：__________，法定代表人：__________，联系电话：__________，地址：__________。
经甲、乙双方协商一致，就__________工程款事宜，达成以下协议：一、背景及目的1.1 为完成工程项目，乙方需要向甲方支付工程款。
1.2 甲方承诺可提供抵押物，并同意以抵押物作为乙方支付工程款的担保。
1.3 双方合作完成工程项目，达到共赢目标。
二、抵押物情况2.1 甲方将以下房屋作为抵押物，供乙方进行工程款支付：（1）房产证号：__________，地址：__________。
（2）房产证号：__________，地址：__________。
2.2 抵押物具备所有权清晰、产权完整、无争议等法律要求。
2.3 甲方在合同履行期内不得将抵押物处置，如有违反，由甲方承担全部法律责任。
三、抵押权的设立及变更3.1 甲方与乙方签订本合同生效后，甲方依法将抵押权登记在房产证上，并通知乙方。
3.2 乙方支付工程款后，甲方应及时解除抵押权，并通知乙方。
四、违约及处罚4.1 若甲方未按约定提供抵押物，甲方需承担给乙方造成的全部经济损失。
4.2 若乙方未按约定支付工程款，乙方需支付违约金，违约金为未支付工程款的0.5%。
五、争议解决方式5.1 甲乙双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交工商行政部门或相关法律机构处理。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议自双方签字盖章后生效，有效期为工程项目完工并乙方支付工程款之日起终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签署日期：__________篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（施工单位）：___________乙方（业主）：___________丙方（房屋抵偿人）：___________为了保障甲方的工程款收取权益，并保障乙方按时按质完成工程，并对工程质量负责，甲、乙双方在自愿、平等、自主的基础上，按照相关法律法规规定，达成如下协议：一、工程内容及价款1.1 本工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程总造价：人民币___________元整（大写：___________）1.4 乙方按进度支付工程款，共分___________次支付，每次支付的金额如下：（1）支付___________元，用于采购材料；（2）支付___________元，用于开始施工；（3）……1.5 工程验收合格后，乙方支付剩余款项。
2023工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)[1]
![2023工程款抵房款协议(精选)正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/85da10b7f80f76c66137ee06eff9aef8941e4802.png)
工程款抵房款协议(精选)一、协议目的本协议旨在明确双方就工程款抵扣房款的合作方式和责任义务，确保双方权益得到有力保障。
二、协议内容2.1 工程款抵房款条件根据双方商定，履行条件后，工程款可抵扣相应房款：工程款支付日期：工程款须在约定时间内支付完成；工程质量验收合格：工程项目需经双方共同确认验收合格；按揭贷款审批通过：购房者需提供相关按揭贷款材料，并通过银行审批。
2.2 工程款抵房款比例工程款可抵扣房款比例为双方共同商定，双方需签署补充协议确认具体比例。
2.3 工程款抵房款程序1.房款结算期内，购房者将工程款转入开发商指定账户；2.工程款到账后，购房者提供相关按揭贷款材料，并与银行进行贷款审批；3.按揭贷款审批通过后，开发商和购房者签署由双方确认的工程款抵房款比例补充协议；4.开发商将按约定比例将工程款直接扣除房款。
三、责任义务3.1 开发商责任1.确保工程质量符合约定标准，并在约定期限内完成工程；2.将按约定比例将工程款直接扣除房款。
3.2 购房者责任1.按时支付工程款；2.提供完整的按揭贷款材料，并积极配合银行的审批流程。
四、违约与补偿4.1 双方违约责任如双方违约，违约方需向守约方支付违约金。
违约金金额需在补充协议中明确约定。
4.2 协议解除如果双方无法履行协议约定，可通过友好协商解除本协议。
五、争议解决凡因执行本协议发生或与本协议有关的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，期限至工程款抵扣房款完成。
如有需要，双方可协商一致对本协议进行修改、终止或续签。
是工程款抵房款协议的内容，双方应认真阅读并理解，如有需要，可由双方协商补充约定。
本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
注意：该文档仅为参考，具体协议草案请根据实际情况进行调整和完善。
房屋抵顶工程款合同书(范本)5篇
房屋抵顶工程款合同书（范本）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经友好协商，甲方同意以房屋抵顶部分工程款，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程款总额及欠款金额：双方确认工程总造价为人民币________元整（大写：________元整），截止本协议签订之日，甲方欠付乙方工程款人民币________元整（大写：________元整）。
二、房屋抵顶事项1. 房屋位置及面积：甲方同意将位于____________的房产（以下简称“抵债房屋”）用于抵顶部分工程款。
该房屋建筑面积为______平方米。
2. 房屋权属证明：甲方应在本协议签订之日起______个工作日内向乙方提供抵债房屋的权属证明文件。
如因甲方原因导致不能提供权属证明文件，乙方有权解除本协议。
3. 房屋价值及抵顶金额：双方经协商一致，确定抵债房屋的价值为人民币______元整（大写：______元整），用于抵顶甲方欠乙方的部分工程款。
4. 房屋过户费用：双方按照国家有关规定承担过户税费。
三、双方权利义务1. 甲方应保证抵债房屋的合法性，不存在产权纠纷及其他债权纠纷。
2. 甲方应在协议签订后______个工作日内办理抵债房屋的过户手续。
3. 乙方应在收到抵债房屋权属证明文件并确认无误后，办理相关收款手续。
4. 乙方应保证在收到抵债房屋后，不再向甲方追索已抵顶的工程款部分。
5. 乙方在取得房屋产权后，如因甲方原因导致无法正常使用或产权受到侵害，甲方应承担相应的赔偿责任。
四、违约责任1. 甲方如未按本协议约定履行义务，应支付违约金人民币______元整（大写：______元整）给乙方。
工程款抵房款协议书（精选16篇）
工程款抵房款协议书（精选16篇）工程款抵房款篇1甲方：有限公司乙方：有限公司经双方友好协商达成以下协议：1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。
该笔费用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公司无关。
甲方：乙方：______年____月____日______年____月____日工程款抵房款协议书篇2甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、项目概况：本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。
工程款抵房款合同（三篇）
工程款抵房款合同合同编号：【合同编号】甲方：【甲方姓名】（以下简称甲方）身份证号码：【甲方身份证号码】地址：【甲方地址】乙方：【乙方姓名】（以下简称乙方）身份证号码：【乙方身份证号码】地址：【乙方地址】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就工程款抵房款一事达成如下合同约定：第一条合同内容1.1 甲方是房屋所有权人，拥有【房屋地址】（以下简称房屋）的合法权益。
1.2 乙方是承包甲方房屋装修工程的承包商。
1.3 本合同的目的是为了解决甲方与乙方之间的工程款抵房款问题。
第二条工程款及房款的约定2.1 甲方与乙方经协商一致，确定了房屋装修工程的总价款为人民币【总价款】元（大写：【总价款大写】元）。
2.2 乙方购房支付的款项为人民币【乙方购房款】元（大写：【乙方购房款大写】元）。
2.3 工程款的支付方式约定如下：（1）甲方承诺按照以下方式与乙方结清工程款：a. 甲方将已支付的工程款与房屋的出售价款相抵减，结算后剩余的部分将作为工程款支付给乙方。
b. 工程款将在房屋交付前支付至乙方指定的银行账户。
2.4 甲方同意在支付工程款时，提供相应的支付凭证和工程验收报告。
2.5 本合同约定的工程款支付时间为甲方接受乙方完工通知后的【工程款支付时间】个工作日内。
第三条提醒事项甲乙双方在签订本合同前应自行了解相关法律法规的规定，并确保合同内容符合国家法律法规的要求。
对于违反法律法规的行为所导致的后果，甲乙双方承担相应的法律责任。
第四条违约责任4.1 乙方未按照本合同的约定提供工程服务，致使甲方无法按期取得房屋使用权的，甲方有权向乙方提出索赔，并要求乙方支付相应的违约金。
4.2 甲方未按照本合同的约定支付工程款的，甲方应按照约定支付违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
第五条争议解决5.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
5.2 本合同履行过程中发生的争议，甲方与乙方应当友好协商解决。
工程款抵房款合同范本五篇
工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。
以下是小编整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人：担保人：根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定，本着自愿、公平和诚实信用的原则，当事人经共同协商，签订本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款抵房款协议(精选)
1. 背景
在房地产交易中，一般情况下，购房者需要向开发商支付一定的工程款来支持开发商进行房屋的建设、装修和改造。
为了方便购房者支付工程款，有时候双方会达成工程款抵房款协议，在购房者支付工程款的同时，开发商可以将相应的金额抵扣于购房者尚未支付的房款中。
本文档将详细介绍工程款抵房款协议的内容和要求，以帮助购房者和开发商更好地达成协议。
2. 协议内容
2.1 工程款支付方式
购房者同意以合同规定的方式向开发商支付工程款。
工程款的支付方式可以包括一次性支付、分期支付等。
支付方式应在协议中明确指定，以避免后续的争议和纠纷。
2.2 工程款的抵扣方式
开发商同意将购房者支付的工程款抵扣于购房者尚未支付的房款中。
具体的抵扣方式可以有多种选择，例如按比例抵扣、按金额抵扣等。
双方应在协议中明确约定抵扣方式，以确保双方权益的平衡。
2.3 工程款支付和抵扣的时间节点
双方应当在协议中明确约定工程款的支付时间和抵扣时间。
购房
者应在约定的支付时间内支付全部或部分工程款，开发商则应在约定
的抵扣时间内将工程款抵扣于房款中。
双方应及时履行各自的支付和
抵扣义务，以确保交易的顺利进行。
2.4 定金和违约责任
购房者同意在签署协议时支付定金作为对购房意向的确认。
若购
房者未按合同约定支付工程款或不按时支付工程款，视为购房者违约。
对于购房者的违约行为，开发商有权依法采取相应措施，包括解除合同、扣除定金等。
双方应在协议中明确约定违约责任和后果。
2.5 异议处理
对于工程款支付和抵扣过程中产生的任何异议，双方应当通过友
好协商的方式解决。
如果协商不成，双方可以选择依法解决争议。
双
方应在协议中约定仲裁或诉讼的地点和方式，以确保争议的公正解决。
3. 其他注意事项
3.1 合同的解释和附加条款
双方应在协议中约定合同解释的方式和原则。
同时，双方还可以根据具体情况添加附加条款，以更好地保护双方权益。
附加条款应在协议中明确列出，并经过双方共同签字确认。
3.2 协议的变更和解除
如果双方在协议执行过程中需要变更或解除协议，应当通过书面方式进行，并经过双方共同签字确认。
双方应在协议中约定变更和解除协议的程序和条件。
3.3 协议的生效和履行
本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
双方应按照约定履行各自的义务，以确保协议的有效执行。
协议履行过程中，双方应当保持良好的沟通和合作，共同促进交易的顺利进行。
4. 总结
工程款抵房款协议是购房者和开发商之间就工程款的支付和抵扣达成的一种约定。
通过明确约定工程款支付方式、抵扣方式、支付和抵扣的时间节点等条款，双方可以避免后续的争议和纠纷。
在签署协议之前，双方应仔细阅读和理解协议的各项条款，并在确认无异议的
情况下签署协议。
如有任何异议，应通过友好协商解决，确保交易的顺利进行。