合同备案登记表

合同备案登记表
合同编号， ________ （由备案机构或公司分配）。

备案日期， ________ 。

甲方（公司或个人）信息：
名称， ________ 。

统一社会信用代码（个人身份证号码）， ________ 。

地址， ________ 。

法定代表人（个人）/授权代表（公司）， ________ 。

电话， ________ 。

乙方（公司或个人）信息：
名称， ________ 。

统一社会信用代码（个人身份证号码）， ________ 。

地址， ________ 。

法定代表人（个人）/授权代表（公司）， ________ 。

电话， ________ 。

合同签订日期， ________ 。

合同内容概要：
（简要描述合同的主要内容，包括但不限于合同目的、双方权利义务、履行方式、违约责任等）。

备案机构或公司意见：
备案机构或公司代表签名， ________ 。

备案机构或公司盖章， ________ 。

备注，。

（根据需要添加其他信息）。

以上内容经双方确认无误后，备案机构或公司将对合同备案登记表进行备案登记，备案生效后，备案机构或公司将提供备案登记证明。

集体合同备案登记表(样本)

集体合同备案登记表说明：①经济类型有：内资、国有全资、集体全资、股份合作、联营、国有联营、集体联营、国有与集体联营、其他联营、有限责任（公司）、国有独资（公司）、其他有限责任（公司）、股份有限（公司）、私有、私有独资、私有合伙、私营有限责任（公司）、私营股份有限（公司）、个体私营、其他私有、其他内资、港澳台投资、港澳台独资、内地和港澳台投资、内地和港澳台合作、港澳台投资股份有限（公司）、其他港澳台投资、国外投资、中外合资、中外合作、外资、国外投资股份有限（公司）、其他国外投资。

②集体合同状态有：劳动报酬，养老保险，医疗保险，工伤保险，福利，经济补偿金、违约金、赔偿金，确认劳动（人事）关系，签订劳动（聘用）合同，履行劳动（聘用）合同，首次签订，变更劳动合同，解除劳动合同，终止劳动合同，辞职，辞退，其他，中断后重新签订，续签。

③集体合同类型1有：区域性集体合同、行业性集体合同、企业集体合同④集体合同类型2有：综合集体合同、工资集体合同、女职工保护、劳动保护、工作时间及休息休假、其它。

工资集体协议登记表说明：协议主要内容有：①工资分配方案②奖金津贴补贴分配办法③职工工资增幅④职工福利待遇⑤企业最低工资⑥企业加班工资⑦其他内容代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。

甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。

二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。

因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。

工程项目合同备案表

工程项目合同备案表【项目名称】（此处填写项目的全称）【甲方】（此处填写甲方的全称及法定代表人）【乙方】（此处填写乙方的全称及法定代表人）【合同编号】（此处填写合同的唯一编号）【合同金额】（此处填写合同的总金额）【工程地点】（此处填写工程的具体地点）【工程内容】（此处详细描述工程的范围、标准、要求等）【工期要求】（此处明确工程的开工日期、竣工日期以及任何中间节点的时间要求）【质量标准】（此处明确工程质量的标准，如国家标准、行业标准或双方约定的其他标准）【付款方式】（此处详细列出付款的条件、时间、比例等）【变更与索赔】（此处说明合同变更的程序、索赔的条件及相关的处理流程）【保证金与履约保函】（此处说明保证金的数额、支付时间、退还条件等，以及履约保函的开具银行、金额、有效期等信息）【违约责任】（此处明确双方违反合同约定的责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等）【争议解决】（此处约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）【其他条款】（此处可以根据双方的实际情况约定其他需要遵守的条款）【附件】（如有设计图纸、技术规范等相关附件，应在此列明）【签字盖章】甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日【备案机关意见】（此处留给备案机关填写审核意见、备案号等信息）【备案日期】（此处填写备案的日期）以上范本仅供参考，实际使用时应根据具体项目的特点和双方的实际需求进行调整。

需要注意的是，合同备案表的内容应当真实、准确，不得有虚假记载。

双方都应当认真阅读并理解合同的每一条款，确保在签订合同时双方的权益得到充分的保护。

合同备案表模板

合同备案表模板合同备案号：___________________备案日期：___________________甲方（出借方）：___________________乙方（借入方）：___________________丙方（担保方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》之规定，为保障各方当事人的合法权益，经甲、乙、丙三方友好协商一致，特订立本合同备案表，以备案披露之用。

一、借款基本信息：1. 借款金额：___________________2. 借款用途：___________________3. 借款期限：自备案日期起至___________________年月日；4. 还款方式：一次性还本付息/分期还款，分_____期，每期还款金额为___________________元；5. 利率：_____年利率，约定利率_____；6. 担保方式：____________（若有担保人，需填写担保人基本信息）。

二、还款计划：1. 还款日期：每月_____日为还款日，自第一个还款日起，持续_____个月；2. 还款金额：每月需还款金额为___________________元。

三、其他约定事项：1. 违约责任：借入方如逾期还款，将按照逾期天数收取违约金，并承担拖欠还款造成的一切后果；2. 提前还款：借入方有权在借款期限内提前偿还全部或部分借款，应提前到期利息；3. 合同变更：除经全部合同当事人书面协商一致外，不得擅自变更本备案合同内容；4. 争议解决：因履行本备案合同所发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，提交____市____区仲裁委员会仲裁；5. 本备案合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，备案号_______。

甲方（出借方）签字：______________乙方（借入方）签字：______________丙方（担保方）签字：______________备案机构盖章：______________日期：___________________以上内容均系各方当事人友好协商一致后签署。

建设工程施工合同备案登记表

建设工程施工合同备案登记表一、前言建设工程施工合同备案登记表是建设工程施工合同签订后，由建设单位向建设行政管理部门提交的备案登记材料。

本文将对建设工程施工合同备案登记表的填写要求、提交材料及注意事项进行详细阐述，以确保合同备案登记工作的顺利进行。

二、建设工程施工合同备案登记表的填写要求1.合同双方基本信息：合同备案登记表应详细填写建设单位和施工单位的基本信息，包括单位名称、地质、联系方式、法定代表人等。

2.合同内容：合同备案登记表应详细填写建设工程施工合同的主要条款，包括工程名称、工程地点、工程规模、合同价款、工期等。

3.合同签订日期：合同备案登记表应填写建设工程施工合同的签订日期。

4.合同附件：合同备案登记表应附上建设工程施工合同的原件及复印件。

5.其他需要填写的内容：根据当地建设行政管理部门的要求，可能还需填写其他相关信息。

三、提交材料1.建设工程施工合同备案登记表。

2.建设工程施工合同原件及复印件。

3.建设单位和施工单位的营业执照副本复印件。

4.建设单位和施工单位的资质证书复印件。

5.建设工程规划许可证复印件。

6.建设工程施工许可证复印件。

7.其他需要提交的材料。

四、注意事项1.合同备案登记表应如实填写，不得弄虚作假。

2.提交的材料应齐全、真实、有效。

3.合同备案登记应在合同签订之日起30日内完成。

4.合同备案登记完成后，如合同内容发生变更，应及时办理合同变更备案登记。

5.建设单位和施工单位应严格按照合同约定履行合同义务，确保建设工程质量和安全。

6.合同备案登记表及相关材料应妥善保管，以备查验。

五、建设工程施工合同备案登记是保障建设工程质量和安全的重要措施。

建设单位和施工单位应严格按照相关规定办理合同备案登记，确保合同备案登记工作的顺利进行。

同时，建设行政管理部门应加强对合同备案登记工作的监管，切实保障建设工程质量和安全。

重点关注的细节：合同备案登记的时限和变更登记要求详细补充和说明：合同备案登记的时限根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，建设单位与施工单位签订建设工程施工合同后，应在合同签订之日起30日内向建设行政管理部门办理合同备案登记。

商品房购销合同备案登记表

商品房购销合同备案登记表房屋交易合同备案成功的意思就是到当地房管局备案成功。

房屋交易合同备案成功的意思进一步解释就是购买商品房后，签订了商品房买卖协议，银行放款后就要到房管局备案，证明您已经购买了此套房屋，并在房管局留档，房管局会在买卖合同上盖上备案专用章，再往后您拿着房管局盖完章的合同以及商品房预告登记证在交房时换取私产房房本。

房屋交易合同备案需要的手续：1.从____年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般先进行草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上签约。

商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的份数。

合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始的9位数备案号，说明合同已经备案成功。

2.具体的操作步骤和细节，您可以详细咨询开发商或是房管局产权市场处。

3.而查询合同备案登记情况，您可以登录网站的商品房买卖合同备案登记查询频道，输入身份证号以及合同备案登记号，并选择正确的备案时间即可。

房屋交易合同备案成功的意义：实行购房合同备案制度，可以对开发商进行有效的制约。

它不仅能促使开发商加快建房，按章办理产权证，也可使购房者更加放心，很好地规避了一房二主为消费者带来的诸多隐患。

目前楼市销售的商品房多为期房，有的房子还没有破土动工，就已经开始内部预约销售。

购房者虽然和开发商签订了购房合同，但是合同能否顺利执行很难保证。

有的因为开发手续不全，不能及时办理产权证，有的则暗中被开发商二次抵押，一房二主，产权被别人分割等。

购房合同备案流程：1.从____年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般先进行草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上签约。

商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的份数。

合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始的9位数备案号，说明合同已经备案成功。

工程承包合同备案登记表

工程承包合同备案登记表一、工程名称：____________二、项目法人：____________三、项目负责人姓名：____________四、项目法人经济类型：____________五、建设性质：____________六、项目建设地点：____________七、占地面积：____________八、主要建设内容：____________九、产品名称：____________十、新增生产能力及效益分析：____________十一、项目总投资（万元）：____________十二、固定资产投资：____________十三、计划动工时间：____________十四、计划竣工时间：____________十五、投资来源及构成：1. 企业自筹：____________2. 银行贷款：____________3. 股票、债券：____________4. 社会集资：____________5. 个人资金：____________6. 外商投资：____________7. 其他：____________十六、其他需告知的内容：____________十七、项目建设应严格按照用地、规划、国土、环保、消防、建设、安全、节能等相关部门要求和规定执行。

如项目内容发生重大变更，或放弃项目建设，应及时告知项目备案机关。

本告知登记不作为拆迁补偿依据，遇到政策或规划调整需要搬迁时，须按要求执行。

十八、本告知登记有效期贰年。

十九、告知登记单位（盖章）：____________二十、备案日期：____________注：本登记表一式两份，由建设单位填写，各有关单位签署意见，建设单位、施工单位各保留一份。

建设单位（盖章）：____________施工单位（盖章）：____________法定代表人（签名）：____________法定代表人（签名）：____________日期：____________日期：____________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

工程合同备案情况一览表

工程合同备案情况一览表【工程项目基本信息】- 项目名称：（填写工程项目的名称）- 项目编号：（填写工程项目的唯一编号）- 项目地址：（填写工程项目的具体地址）- 建设单位：（填写委托建设该工程项目的单位名称）- 施工单位：（填写负责施工的单位名称）- 监理单位：（填写负责监督工程质量的单位名称）- 设计单位：（填写负责工程设计的单位名称）- 开工日期：（填写工程项目的实际开工日期）- 预计完工日期：（填写工程项目预计的完工日期）【合同基本信息】- 合同编号：（填写合同的唯一编号）- 合同类型：（如总承包合同、分包合同等）- 签订日期：（填写合同的实际签订日期）- 合同金额：（填写合同中约定的总金额）- 支付方式：（填写合同约定的支付方式，如分期付款、一次性付款等）- 质量要求：（简要描述合同中对工程质量的要求）- 工期要求：（简要描述合同中对工程工期的要求）【合同备案情况】- 备案机关：（填写负责合同备案的政府机关名称）- 备案日期：（填写合同实际备案的日期）- 备案编号：（填写合同备案后获得的备案编号）- 备案状态：（填写合同当前的备案状态，如已备案、待审核等）- 备注：（如有需要补充的其他信息，可在此栏填写）【其他重要事项】- 变更记录：（如有合同内容变更，应详细记录变更的内容、日期和原因）- 争议解决：（简要描述合同中关于争议解决的条款，如仲裁、诉讼等）- 违约责任：（简要描述合同中关于违约责任的条款，如违约金、赔偿等）通过以上范本，我们可以看出，工程合同备案情况一览表不仅包含了合同的基本条款，还涵盖了合同的备案情况和其他重要事项。

这样的一览表有助于各方明确责任、权利和义务，同时也便于政府机关进行监管。

在实际操作中，相关人员应根据具体情况填写表格，并确保所有信息的准确无误。

xx施工合同备案登记表

XX市建设工程施工合同备案登记表
备案编号：（合同）价备第[ ]号
工程名称
工程地点工ຫໍສະໝຸດ 类别建设规模工程造价
万元
合同工期
日历天（年月日至年月日）
发包人
法定代表人
承包人
法定代表人
提供的
备案资料
□经招投标的工程项目
□拟签订的施工合同（一式三份）
□工程项目招标文件
□经东兴市建设工程招投标管理站备案的中标通知书
※备案审查办结后退回施工合同（全部三份）、招标文件、中标通知书
□直接发包的工程项目
□拟签订的施工合同（一式三份）
□经合同双方确认或委托的具有响应资质造价咨询机构编制的施工图预算书
※备案审查办结后退回施工合同（全部三份）、预算书
备案单位、经办人（签章）：
建设主管部门备案意见
经办人：
复核人：
分管领导：
备案单位经办人（签领）：
注：本表一式一份，合同备案机构留存

四川省建设工程施工合同备案登记表

四川省建设厅制
附件2：
四川省建设工程合同签订补充协议备案登记表
编号：
工程名称
工程地点
发包人
法定代表人
承包人
法定代表人
于年月日关来的该工程双方签订的补充（原合同备案编号）的协议，经查属实，予以备案。
签订补充协议的原因：
附：该凳的补充协议书
报送单位：
经办人：
联系电话：
合同备案机构：
经办人：
联系电话：
附件1
四川省建设工程施工合同备案登记表
编号：
工程名称
工程地点
合同价款
工期
质量
发包人
法定代表人
承包人
法定代表人
于年月日送来的建设工程施工合同，经查所报送的资料齐全。予以备案。
报关资料清单：
报送单位：
经办人：
联系电话：
合同备案机构：
经办人：
联系电话；
注：本表由合同备案机构填写一式三份、发、承包人各存一份，合同备案机构留存一份。盖合同备案专用章。由承包人负责报送。
注：本表由合同备案机构填写一式三份，发、承包人各存一份
四川省建设厅制

工程合同备案表格

说明”中解释清楚；
3、中标通知书（原件）、合同副本（原件）应作为本表附件同时提交备案；
4、项目负责人指中标人的项目经理、项目主设计师、项目总监理工程师等项目的直接责任人。
合同备案表
工程名称
合同编号
招标人
中标人
招标规模
总投资
投标报价
合同金额
质量标准
合同工期
承包方式
材料供应
项目负责人
情况
姓名
资质等级
证书编号
工程款拔付方式
备
注
说
明
招标人（签章）
年月日
中标人（签章）
年月日
备
案
意见Leabharlann 招标投标管理机构（公章）年月日
注：1、本表一式三份
2、合同内容与招标文件和中标人投标书有实质性不吻合的，请在“备注

施工合同备案表

施工合同备案表合同备案表合同备案编号：XXX合同备案日期：XX年XX月XX日甲方：（单位名称、法定代表人、联系方式）乙方：（单位名称、法定代表人、联系方式）合同签订地点：（地点）合同签订日期：（日期）一、合同概况本合同是甲方与乙方就XX项目施工事项达成的协议，为确保双方权益，特备案本合同。

二、项目概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目位置：（项目地址）3. 项目规模：（项目规模）4. 项目内容：（包括但不限于施工范围、工程量、技术要求等）三、合同内容1. 合同总金额：合同总金额为（数字大写）人民币。

2. 合同付款方式：（如定金、进度款、尾款等）3. 合同履行期限：本合同自签订之日起生效，履行期限为XX个月，至XX年XX月XX日止。

4. 合同风险及责任：双方在合同履行中的风险及责任。

5. 合同变更和解除：合同变更或解除的条件和程序。

6. 合同纠纷解决方式：合同纠纷的解决方式和程序。

四、合同履行保证1. 乙方应按照合同要求完成施工任务，并保证工程的质量满足甲方的要求。

2. 乙方承诺在施工期间遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程施工过程的安全和环境保护。

3. 甲方应按时支付合同约定的款项，并提供必要的合作支持。

4. 甲乙双方应在合同履行期限内积极协商解决合同履行过程中的问题。

五、合同附件清单1. 工程设计图纸及说明2. 安全生产责任书3. 相关资质及证件复印件六、合同备案及生效本合同一式三份，甲乙双方各持一份，施工单位备案一份。

本合同备案后即生效，并取代之前的所有口头协议或书面约定。

七、其他约定事项1. 未尽事宜由双方协商解决，并作为本合同的补充条款。

2. 本合同备案后，未经双方同意，任何一方不得单方面变更或解除合同。

甲方：（甲方签字）乙方：（乙方签字）合同备案机构审核：（审核人签字）合同备案日期：（日期）。

合同备案变更登记表

合同备案变更登记表申请人姓名名称房屋坐落商品房买卖合同解除合同协议申请人身份证明公证委托书判决书裁决书调解书协助执行通知书其他相关证明合同变更原因原因经协商或司法部门裁决依据合同第款关于的约定双方解除所签商品房买卖合同
合同备案变更登记表
申请人姓名（名称）
房屋坐落
区小区号楼单元室
网签密码
交验证件
商品房买卖合同
以下由申请当事人签字盖章：
买受人（原产权人签字）：
出卖方（开发公司盖章）：
年月日
受理人员意见
科室意见
解除合同协议
申请人身份证明
公证委托书
判决书/裁决书/调解书
协助执行通知书
其他相关证明
合同变更原因
因
原因，经协商（或司法部门裁决），依据合同第条第款，关于
的约定，双方解除所签《商品房买卖合同》。
承诺
本表填报内容及提交所有证件资料原件及复印件是真是合法有效的，均是我本人（单位）真实意思的表示，如因虚假而引致的法律责任,概由我本人（单位）承担，与备案机关无关。

合同备案登记表