国际工程常用的设计施工和EPC合同格式
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下称“乙方”）基于平等、自愿和诚信的原则，双方决定签署这份合同，明确在工程设计、采购、施工总承包方面的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心内容是_________，包括但不限于：工程设计、物资采购、施工实施及相关服务。
2. 双方同意按照合同约定的条件开展工程项目合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将向甲方提供以下服务：- 工程设计：包括初步设计、施工图设计和相关技术咨询。
- 物资采购：依据设计方案，负责所需材料和设备的采购。
- 施工实施：负责工程施工、质量控制和安全管理。
2. 乙方承诺严格按照合同要求，按时完成工作，并确保质量达标。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，有效期至____年____月____日。
2. 合同到期后，若双方无异议，可以续签合同或签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的产品和服务需符合以下质量标准：- 国家和地方相关法律法规；- 行业标准及甲方指定的质量标准。
2. 若交付的工作和产品质量不合格，乙方需免费进行整改或重做，承担相应责任。
第六条付款方式1. 合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，甲方支付总金额的______%作为预付款；- 工程设计完成后，甲方支付总金额的______%；- 施工完成并通过验收后，甲方支付总金额的______%。
3. 乙方在收到款项后需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的协助和资料，包括设计变更的信息；- 有权监督和检查乙方的设计和施工。
2. 乙方的权利与义务：- 按合同要求提供符合标准的产品和服务；- 准时交付，不能随意延误；- 负责施工现场的安全管理，确保施工质量。
epc合同和施工合同范本
epc合同和施工合同范本EPC合同和施工合同范本________________________________________________________一、合同定义1. EPC合同：指乙方按照本合同约定，承担项目的工程设计（Engineering）、采购（Procurement）和施工（Construction）等全部工作，并确保项目达到预定的质量、进度和成本要求的合同。
2. 施工合同：指乙方按照本合同约定，仅承担项目的施工工作，不包括设计和采购的合同。
二、项目概述1. 项目名称：____________________________2. 项目地点：____________________________3. 项目规模：____________________________4. 项目投资估算：____________________________三、合同范围1. EPC合同范围：a. 工程设计：包括项目的设计、方案制定、施工图设计等；b. 采购：包括设备、材料、技术服务等的采购；c. 施工：包括土建、安装、调试、验收等。
2. 施工合同范围：a. 施工：仅包括项目施工阶段的土建、安装、调试、验收等。
四、合同金额1. EPC合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 施工合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
五、合同期限1. EPC合同期限：自合同签订之日起至项目验收合格之日止。
2. 施工合同期限：自合同签订之日起至项目施工验收合格之日止。
六、质量标准1. EPC合同：乙方应确保项目设计、采购和施工的质量符合国家及行业标准，满足甲方的要求。
2. 施工合同：乙方应确保施工质量符合国家及行业标准，满足甲方的要求。
七、进度要求1. EPC合同：乙方应根据项目进度计划，按时完成设计、采购和施工工作。
2. 施工合同：乙方应根据施工进度计划，按时完成施工工作。
国外工程epc合同范本3篇
国外工程epc合同范本3篇篇一国外工程EPC合同范本合同编号：_______合同国外工程EPC合同甲方（业主）：_______乙方（承包商）：_______一、合同定义1. EPC（设计-采购-施工）：指乙方按照本合同约定，承担该工程的设计、采购、施工及试运行等工作。
2. 工程项目：指甲方委托乙方实施的国外工程项目，具体项目内容详见附件。
3. 设计：指乙方根据甲方的要求，为工程项目提供的技术方案、施工图纸等设计文件。
4. 采购：指乙方根据设计文件要求，采购工程项目所需的设备、材料、技术等。
5. 施工：指乙方按照设计文件和合同约定，进行工程项目的施工。
6. 试运行：指乙方在工程完工后，进行设备调试、运行试验，确保工程项目达到预期目标。
二、合同范围（1）根据甲方的要求，提供工程项目的设计方案、施工图纸等设计文件；（2）根据设计文件要求，采购工程项目所需的设备、材料、技术等；（3）按照设计文件和合同约定，进行工程项目的施工；（4）在工程完工后，进行设备调试、运行试验，确保工程项目达到预期目标。
（1）提供工程项目所需的技术资料、数据等；（2）协助乙方办理工程项目所需的各项手续；（3）按照合同约定支付合同款项；（4）验收工程项目，并签署验收报告。
三、合同价格1. 本合同价格为固定总价，包括设计、采购、施工、试运行等全部费用。
2. 乙方在合同履行过程中发生的任何额外费用，均由乙方自行承担。
3. 合同价格详见附件。
四、合同工期1. 本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应在合同工期内完成工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作。
3. 如因特殊原因导致工期延误，双方协商一致后，可以适当调整工期。
五、质量保证1. 乙方应保证工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作质量，确保工程项目达到预期目标。
2. 乙方应在合同约定的保修期内，对工程项目进行免费维修、保养。
3. 保修期自工程项目验收合格之日起计算。
国际工程epc合同范本
国际工程epc合同范本【国际工程EPC合同范本】甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担的国际工程EPC（工程、采购、建设）项目事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：本工程包括设计、采购、施工、调试、试运行及交付等全部工作内容。
二、合同价格及支付方式2.1 合同价格：本工程合同总价为_______元（大写：人民币_______元整）。
2.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；剩余_______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付给乙方。
三、工程期限3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工程总工期：_______天四、质量标准及验收4.1 工程质量标准：本工程质量应符合_______标准。
4.2 验收：工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______天内组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收报告。
五、设计变更及签证5.1 设计变更：在工程实施过程中，如甲方提出设计变更，乙方应按照变更后的设计进行施工。
设计变更导致的费用增加，由甲方承担。
5.2 签证：乙方在施工过程中所需的各类签证，由甲方协助办理。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未能按照约定支付合同款项，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额_______%的违约金。
6.2 乙方违约：乙方未能按照约定完成工程，每逾期一日，应支付甲方逾期完工金额_______%的违约金。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
海外epc施工合同范本
海外epc施工合同范本本合同由以下双方于（日期）签署：甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：邮箱：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：邮箱：一、项目描述甲方委托乙方进行（项目名称）的EPC（设计、采购、施工）工程，包括但不限于以下内容：1. 设计阶段工作：包括项目整体设计、绘图、材料选择等；2. 采购阶段工作：包括原材料、设备、工程工具等的采购；3. 施工阶段工作：包括现场施工、材料安装、工程验收等。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，直至项目交付验收完成之日止。
三、合同金额及支付方式1. 本项目的总合同金额为（金额），乙方应按以下方式进行支付:a. 设计阶段工作完成后，支付合同金额的30%；b. 采购阶段工作完成后，支付合同金额的40%；c. 施工阶段工作完成后，支付合同金额的30%。
2. 所有款项应通过电汇等方式支付至乙方指定的账户。
四、验收和保修1. 乙方须于项目完工后进行验收，甲方应在验收合格后支付尾款。
2. 项目交付后，乙方应提供一定期限的免费保修期，期间内出现的质量问题由乙方承担责任。
五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同规定的义务或者提供虚假信息，应承担相应违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因此造成的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失等。
六、其他条款1. 本合同的任何修改、补充需经双方书面协商一致，并签署补充协议。
2. 在合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应提交仲裁。
签署方：甲方（委托方）: 乙方（承包方）:签字：签字：日期：日期：。
epc合同和施工合同范本
epc合同和施工合同范本EPC合同编号： [合同编号]甲方： [甲方公司全称地址]乙方： [乙方公司全称地址]为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成以下EPC合同：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行工程设计、采购设备和材料、施工及交付的工程项目，项目具体描述如下：[项目描述]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目工期：[工期]1.4 项目预算：[预算]二、合同价格及付款方式2.1 甲方应支付给乙方的总价款为：[总价款]2.2 付款方式：甲方在签订合同时支付[首付款比例]作为首付款，按照工程进度分期支付余款。
三、工程履行3.1 乙方在合同约定的工期内完成工程设计、采购、施工及交付任务。
3.2 乙方负责保证工程质量达到国家标准，并承担后续维护服务。
四、责任与保证4.1 甲乙双方应按照合同内容和工程要求履行各自的责任。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方需承担相应赔偿责任。
五、解决争议在执行合同过程中发生任何争议，应友好协商解决；若协商无果，应提交至[仲裁机构]仲裁。
六、其他事项6.1 对于未尽事宜，双方应在合同生效之前另行协商确定。
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为[合同期限]，双方应履行合同义务。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：施工合同范本：施工合同编号： [合同编号]甲方： [甲方公司全称地址]乙方： [乙方公司全称地址]为了完成甲方委托乙方进行的工程项目, 双方经充分协商一致，达成如下施工合同：一、项目描述1.1 甲方委托乙方完成工程项目，项目具体描述如下：[项目描述]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目工期：[工期]1.4 项目预算：[预算]二、合同价格及付款方式2.1 甲方应支付给乙方的总价款为：[总价款]2.2 付款方式：甲方在签订合同时支付[首付款比例]作为首付款，按照工程进度分期支付余款。
三、工程履行3.1 乙方应按照合同约定的工期内完成工程施工任务。
国际工程施工合同正规范本(通用版)
国际工程施工合同1. 概述国际工程施工合同是在跨国合作中，用于规范和约束工程建设项目的合同。
由于涉及多个国家和不同的法律体系，其编制和执行方式具有一定的特殊性。
本文档将就国际工程施工合同的要点进行详细介绍。
2. 合同类型国际工程施工合同的类型多种多样，常见的有几种：2.1 EPC（Engineering, Procurement, Construction）总承包合同EPC总承包合同是最常见的国际工程施工合同类型之一。
该合同由承包商承担整个工程项目的设计、采购、施工等全过程的责任，并将工程按时交付给业主。
2.2 BOT（Build, Operate, Transfer）合同BOT合同是一种基于公私合作模式的国际工程施工合同。
在该合同下，承包商将工程建设、运营和转让的权利分割为不同的阶段，这样可以减少业主的风险。
2.3 BTO（Build, Transfer, Operate）合同BTO合同与BOT合同类似，但在合同条款上有所不同。
BTO合同首先由承包商建设工程，然后将其转让给业主，最后由承包商进行运营。
3. 主要条款国际工程施工合同的主要条款通常包括内容：3.1 合同目的和范围合同目的和范围是国际工程施工合同的核心部分。
该条款应明确规定工程的性质、规模、设计要求、施工标准等，并明确各方的责任与义务。
3.2 合同价格和支付方式合同价格和支付方式应细化规定，包括工程总价、付款方式、阶段性付款比例等内容。
同时，该条款也应包含索赔和变更订单等相关事项的处理方式。
3.3 工期和履约保证工期和履约保证是确保工程按时交付的关键因素。
合同应明确规定工程的起止日期、交付日期、延期索赔机制等，并对履约保证金进行规定。
3.4 赔偿责任和保险责任赔偿责任和保险责任是国际工程施工合同中十分重要的条款。
该条款应涵盖双方在工程施工过程中可能产生的损失、索赔和保险事宜，确保各方权益得到保护。
3.5 争议解决机制争议解决机制应明确规定国际工程施工合同中争议解决的方式和程序。
fidic合同范本
fidic合同范本
FIDIC（国际勘察、工程设计与建筑联合会）是一个国际工程合同标准组织，其合同范本被广泛应用于全球范围的工程项目。
以下是几种常见的FIDIC合同范本：
1. FIDIC《工程总承包（红绿银本）合同》（FIDIC EPC Contract）：这是最常用的FIDIC合同范本，适用于总承包商承担设计、采购和施工的工程项目。
2. FIDIC《工程设计与建筑合同》（FIDIC Design and Build Contract）：这个合同范本适用于承包商承担设计和施工的工程项目。
3. FIDIC《工程设计与施工管理承包合同》（FIDIC Construction Management Contract）：这个合同范本适用于项目业主和承包商共同管理工程项目的情况。
4. FIDIC《工程顾问合同》（FIDIC Consulting Agreement）：这个合同范本适用于工程顾问承担设计、监理或其他咨询服务的情况。
请注意，每个项目的具体情况可能需要根据特殊要求进行修改或补充，因此在使用FIDIC合同范本时，建议根据项目需要进行适度调整和修改。
同时，还建议在签订合同时寻求法律、合同专业人士的意见和指导，以确保合同的有效性和合法性。
国外epc合同范本
国外epc合同范本合同编号：________________本合同由以下双方订立：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟委托乙方进行工程设计、采购和施工（以下简称“EPC”）项目，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条项目概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模和范围：第二条项目责任2.1 甲方责任：（1）提供项目相关资料和信息；（2）协助乙方办理相关审批手续；（3）提供项目所需的场地、设备和材料；（4）支付乙方按合同约定的款项。
2.2 乙方责任：（1）进行项目的设计、采购和施工；（2）按照甲方要求完成项目，并确保项目质量符合国际标准；（3）按时交付项目，并确保项目顺利运行；（4）保证项目的安全和环保。
第三条项目实施3.1 项目时间：（1）设计阶段开始日期：________________（2）采购阶段开始日期：________________（3）施工阶段开始日期：________________（4）项目交付日期：________________3.2 项目费用：（1）设计费用：________________（2）采购费用：________________（3）施工费用：________________（4）其他费用：________________3.3 付款方式：（1）甲方应在项目实施过程中按照以下进度支付款项：- 设计费用：________________- 采购费用：________________- 施工费用：________________- 其他费用：________________（2）款项支付方式：________________第四条项目变更4.1 任何一方如需对项目进行变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后，签订变更协议。
第五条保密条款5.1 双方应对合同项下的商业和技术信息予以保密，不得向任何第三方泄露。
国际工程epc合同模板
国际工程epc合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！国际工程EPC合同模板一、定义与解释1.1 本合同中的下列词语，除上下文另有定义外，具有以下含义：（1）EPC：即工程设计、采购和建设，是指承包商根据业主的要求，完成工程的设计、采购、施工、安装、调试等工作，并承担相应的风险和责任。
（2）业主：指合同中指定的拥有或管理工程项目的法人或其他组织。
（3）承包商：指合同中指定的承担EPC工作的法人或其他组织。
（4）工程项目：指合同中指定的由业主委托承包商进行EPC工作的项目。
1.2 除非本合同另有规定，本合同中的金额、日期、时间等均以北京时间为准。
二、合同范围与工作内容2.1 承包商应按照合同约定，完成工程项目的EPC工作，包括但不限于：（1）工程设计：根据业主的要求，完成工程的设计工作，包括初步设计、详细设计、施工图设计等。
（2）采购：根据工程设计的要求，完成工程所需材料的采购工作，包括设备、材料、配件等。
（3）施工：根据工程设计的要求，完成工程的施工工作，包括土建、安装、调试等。
（4）安装与调试：完成工程设备的安装与调试工作，确保工程设备的正常运行。
2.2 承包商应承担以下责任：（1）按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成EPC工作。
（2）承担因承包商原因导致的工程变更、返工、修复等费用。
（3）承担因承包商原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。
三、合同价格与支付3.1 本合同的价格为固定价格，即承包商完成EPC工作后，业主应付给承包商的总金额。
合同价格为人民币XX万元整（大写：人民币陆拾万元整）。
3.2 业主应在合同签订后的30日内，向承包商支付合同价格的50%作为预付款。
3.3 业主应在承包商完成EPC工作，并按照合同约定通过验收后，向承包商支付剩余的50%合同价格。
四、合同履行与验收4.1 承包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成EPC工作。
国外工程epc合同范本
国外工程epc合同范本国外工程 EPC 合同合同编号：项目名称：甲方（业主）：名称：地址：联系电话：法定代表人：乙方（承包商）：名称：地址：联系电话：法定代表人：鉴于：一、工程范围1. 乙方应按照本合同的要求，负责[项目名称]工程的设计（包括初步设计和详细设计）、采购、施工、调试、试运行等工作，直至工程竣工验收合格并交付甲方使用。
2. 工程范围包括但不限于[具体工程范围]。
二、合同价款及支付方式1. 本合同总价为[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 合同价款的支付方式如下：预付款：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。
进度款：根据工程进度，乙方提交进度报告和付款申请，甲方审核后按[约定比例]支付进度款。
竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]。
质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为质保金。
三、工期1. 本工程的工期为自合同生效之日起[具体工期]个日历日。
2. 如因甲方原因或不可抗力导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行工程设计、采购和施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[具体时间]内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至验收合格。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对工程进度、质量进行监督和检查。
2. 按照合同约定支付合同价款。
3. 协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定收取合同价款。
2. 负责工程的设计、采购和施工，确保工程按时、按质完成。
3. 遵守当地法律法规，做好施工现场的环境保护和安全管理工作。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
国外工程epc合同范本
国外工程epc合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！国外工程 EPC 合同甲方（业主）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包商）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程项目1. 项目名称：[工程项目名称]2. 项目地点：[项目具体地点]3. 项目规模和范围：[详细描述项目的规模和涵盖的工作范围]二、合同价款及支付方式1. 合同总价为：[具体金额]（以[货币单位]计）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体百分比]，金额为[具体金额]。
进度款：根据工程进度，按[具体节点和支付比例]支付。
竣工款：项目竣工并验收合格后，支付[具体百分比]。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照[相关质量标准]进行设计、采购和施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，应进行验收，如验收不合格，乙方应负责整改直至合格。
五、设计责任1. 乙方负责工程的设计工作，设计应符合相关规范和甲方的要求。
2. 设计变更应经甲方同意，并按照相关程序进行。
六、采购责任1. 乙方负责工程所需设备、材料的采购，应确保其质量和性能符合要求。
2. 采购过程中的供应商选择、合同签订等应符合法律法规和甲方的要求。
七、施工责任1. 乙方应按照施工计划和规范进行施工，确保施工安全。
epc国际工程合同范本
epc国际工程合同范本一、合同主体合同通常会明确参与各方的身份和职责，包括业主（Employer）、承包商（Contractor）以及可能的监理方（Supervisor）等。
二、工程范围详细描述工程项目的范围和要求，包括工程的地点、规模、功能、技术标准等方面的内容。
这部分内容是合同的核心之一，确保双方对工程的具体内容有清晰的理解。
三、工作内容1. 设计：承包商负责按照合同要求进行工程设计，包括方案设计、初步设计和施工图设计等。
2. 采购：负责采购工程所需的设备、材料等物资，并确保其质量和按时供应。
3. 施工：按照设计要求和施工规范进行工程施工，确保工程质量和进度。
四、合同价格和支付方式1. 合同价格通常为固定总价，但也可能根据一些特定的条件进行调整。
2. 支付方式会明确规定各个阶段的付款条件和金额，例如预付款、进度款、竣工款等。
五、工期确定工程的开工日期和竣工日期，并规定相应的工期延误责任和赔偿方式。
六、质量保证承包商需要保证工程质量符合合同要求和相关标准，通常会规定质量保证期和质量缺陷的处理方式。
七、变更管理对工程变更的程序和处理方式进行规定，包括变更的提出、审批、估价和实施等环节。
八、违约责任明确双方在合同履行过程中如出现违约行为应承担的责任和赔偿方式。
九、争议解决约定合同争议的解决方式，如仲裁或诉讼，以及适用的法律和仲裁地点等。
需要注意的是，EPC 国际工程合同范本是一个复杂的文件，需要根据具体的项目情况进行详细的制定和协商。
在实际应用中，建议您咨询专业的律师或工程顾问，以确保合同的合法性、有效性和可操作性。
国际epc合同范本
国际epc合同范本甲方（业主）：_________________________地址：_________________________________乙方（承包商）：________________________地址：_________________________________鉴于甲方欲委托乙方按照本合同条款完成特定工程项目的设计、采购、施工及试运行（以下简称“EPC工程”），双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条定义1.1 在本合同中，除非上下文另有所指，下列术语应具有以下含义：1.1.1 “EPC工程”指本合同约定的由乙方负责设计、采购、施工及试运行的工程项目。
1.1.2 “合同价款”指根据本合同约定，甲方应支付给乙方完成EPC工程的总金额。
1.1.3 “工程竣工”指乙方完成EPC工程的所有设计、采购、施工及试运行工作，并经甲方验收合格。
1.1.4 “工程变更”指在EPC工程实施过程中，因甲方要求或设计、施工条件变化等原因，对原合同约定的工程内容、范围或标准所作的修改。
1.1.5 “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第二条合同范围2.1 乙方应根据甲方提供的项目要求和相关技术文件，完成EPC工程的设计、采购、施工及试运行工作。
2.2 乙方应保证EPC工程的质量符合本合同约定的标准和甲方的要求。
第三条合同价款及支付3.1 合同价款为____（大写金额），具体支付方式和时间安排如下：3.1.1 预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同价款的____%作为预付款。
3.1.2 进度款：根据EPC工程的施工进度，甲方按阶段支付相应比例的款项。
3.1.3 竣工验收款：EPC工程竣工验收合格后____天内，甲方支付剩余的合同价款。
第四条工程变更4.1 甲方如需变更EPC工程的设计、施工方案或材料设备，应提前____天以书面形式通知乙方，并承担由此产生的额外费用。
国际工程epc合同范本
国际工程epc合同范本国际工程EPC合同第一部分合同协议第一条定义1.1 除非本合同另有规定，本合同中使用的术语应当按照以下定义解释：- "EPC" 指工程、采购、施工（Engineering, Procurement, and Construction）。
- "业主" 指本合同中指定的委托方。
- "承包商" 指本合同中指定的执行EPC工程的公司或实体。
- "项目" 指本合同所涉及的工程。
- "合同价格" 指业主支付给承包商的固定总价。
- "工程" 指承包商根据本合同所承担的设计、采购、施工以及相关服务。
- "竣工" 指工程完成并满足业主要求的状态。
1.2 本合同中的所有条款和条件均应遵循相关国家法律和国际惯例。
第二条合同构成2.1 本合同由以下文件构成，并且各文件之间如有冲突，以下列顺序为准：(a) 本合同正文；(b) 附件A：工程范围和要求；(c) 附件B：技术规范和标准；(d) 附件C：价格和支付条款；(e) 附件D：工期和进度计划；(f) 双方书面同意的其他文件。
第三条合同价格3.1 业主应按照附件C的规定向承包商支付合同价格。
第四条工程范围4.1 承包商应按照附件A的规定完成工程的设计、采购、施工以及相关服务。
第二部分工程实施第五条工程实施5.1 承包商应按照合同规定和附件B的技术规范实施工程。
第六条工程变更6.1 如需对工程范围进行变更，应由业主书面通知承包商，并由双方协商确定变更的条款和条件。
第七条工期和进度7.1 承包商应按照附件D的工期和进度计划实施工程，并及时向业主报告工程进度。
第三部分质量保证和验收第八条质量保证8.1 承包商应保证工程质量符合附件B规定的标准，并在工程竣工后提供相应的质量保证文件。
第九条工程验收9.1 工程竣工后，业主有权对工程进行验收。
国际工程epc合同范本
国际工程epc合同范本国际工程 EPC 合同一、合同双方甲方（业主）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包商）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：按照合同约定的设计、采购、施工等工作，完成工程建设任务。
三、合同范围1. 设计工作：乙方负责工程的详细设计，包括但不限于工艺设计、结构设计、电气设计、仪表设计等，设计成果应符合相关标准和规范的要求。
2. 采购工作：乙方负责工程所需设备、材料的采购，确保采购的物资符合合同要求和质量标准。
3. 施工工作：乙方负责工程的施工，包括但不限于场地平整、基础施工、主体结构施工、设备安装调试、管道敷设、电气系统安装等，施工过程应符合安全、环保、质量等相关要求。
4. 竣工交付：乙方应按照合同约定的时间和质量标准，完成工程建设并交付甲方验收。
四、合同价款及支付1. 合同价款：本合同总价款为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后______日内，甲方支付合同总价款的______%作为预付款。
进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方按进度支付相应的款项，支付比例为已完成工程量的______%。
竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的______%。
质量保证金：合同总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时，甲方无息支付给乙方。
国际工程epc合同范本
国际工程epc合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1. 业主拟进行某工程项目（以下简称“本项目”）的建设，并希望由承包商承担本项目的工程、采购和建设（EPC）服务。
2. 承包商愿意接受业主的委托，按照业主的要求完成本项目的EPC服务。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本项目EPC服务事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目范围：____________________1.4 项目投资估算：____________________1.5 项目建设期：____________________第二条 EPC服务内容2.1 工程设计：承包商应按照业主的要求和本协议的约定，完成本项目的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。
2.2 设备采购：承包商应负责本项目所需的设备、材料的采购，并保证所采购的设备、材料符合业主的要求和本协议的约定。
2.3 工程建设：承包商应按照业主的要求和本协议的约定，完成本项目的建设施工，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等。
第三条 EPC服务费用3.1 EPC服务费用总额为：____________________3.2 EPC服务费用的支付方式为：____________________第四条 EPC服务期限4.1 本项目的EPC服务期限自本协议生效之日起计算，总服务期限为：____________________4.2 如因非承包商原因导致EPC服务期限延长，双方应协商确定延长的期限和费用。
第五条业主的权利和义务5.1 业主应按照本协议的约定，及时向承包商支付EPC服务费用。
5.2 业主应提供本项目所需的土地、配套设施等条件，并协助承包商办理与本项目相关的行政审批手续。
5.3 业主有权对承包商的EPC服务进行监督、检查，并要求承包商按照业主的要求进行整改。
国外工程epc合同范本
国外工程epc合同范本国外工程 EPC 合同甲方（业主）：名称：[业主公司名称]地址：[业主公司地址]联系方式：[业主联系人电话及]乙方（承包商）：名称：[承包商公司名称]地址：[承包商公司地址]联系方式：[承包商联系人电话及]一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]二、合同价格及支付方式1. 合同总价：本合同总价为[具体金额]（币种：[货币种类]），该价格为固定总价，除本合同另有约定外，不因任何因素而调整。
预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；进度款：根据工程进度，乙方提交进度报告和付款申请，甲方经审核后，按完成工作量的[百分比]支付进度款；竣工款：工程竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；质保金：合同总价的[百分比]作为质保金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方将无息支付给乙方。
三、工期1. 开工日期：本工程预计于[开工日期]开工，具体日期以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：本工程预计于[竣工日期]竣工，工期为[工期天数]天。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付合同总价的[百分比]的违约金，违约金总额不超过合同总价的[百分比]。
如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。
四、设计1. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范以及甲方的要求进行工程设计，并提交设计文件供甲方审核。
设计文件应包括但不限于初步设计、施工图设计等。
2. 甲方应在收到设计文件后的[具体天数]日内进行审核，并提出修改意见。
乙方应根据甲方的意见及时进行修改，直至设计文件通过甲方审核。
3. 如因设计原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的责任。
五、采购1. 乙方应按照设计文件和工程进度的要求进行设备、材料的采购，并确保所采购的设备、材料符合国家和地方的相关标准、规范以及甲方的要求。
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同范本
工程设计、采购、施工总承包（EPC）建设项目工程总承包合同（正本或副本）发包人（全称）承包人（全称）日期：第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：。
工程所在省市详细地址：。
工程承包范围：二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：四、工程质量标准工程设计质量标准：按工程可行性研究报告，采取A²O法处理工艺，达到污水处理排放一级A标准，设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。
工程施工质量标准：按《工程施工质量验收规范》要求，符合国家工程施工质量验收规范合格工程标准。
五、合同价格和付款货币合同价格为：。
元（小写金额： / 元）。
详见合同价格清单分项表。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：合同订立时间：年月日第二部分通用合同条款（略，按中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件第二部分合同通用条款执行）第三部分专用合同条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 不可抗力事件的具体情形按国家相关法律法规的规定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际工程常用的设计—施工和EPC合同格式CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN – CONSTRUCTION AND EPC一、国际咨询工程师联合会（FIDIC、合同体系中的设计—施工合同格式EPC是Engineer，Procure，Construct的缩写，意为“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。
Engineering （工程设计）Procurement （设备采购）Construction （主持建设）。
1、新黄皮书：《生产设备和设计—施工合同条件》Conditions of Contract for Plant and Design—Build （1990）注：《设备与设计-建造合同》（新黄皮书、的全称是：由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件（Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrlcal and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor、2、银皮书：《设计采购施工（EPC/交钥匙工程合同条件》Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects （1999）二、英国土木工程师学会（ICE，即：INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS、合同体系中的设计—施工合同格式1、《ICE设计—施工合同条件》ICE conditions of contract for design and construction三、JCT合同体系中的设计—施工合同格式JCT 指 JOINT CONTRACTS TRIBUNAL （英国联合合同委员会）1、设计—施工合同JCT design and construction contract2、设计—施工合同指南Guidelines for design and construction contract3、设计—施工分包合同协议书JCT design and Construction Subcontract agreement4、设计—施工分包合同条件JCT design and construction conditions of contract5、设计—施工分包合同指南Guidelines for design and sub-construction contract四、美国承包商总会AGC400合同体系中的设计—施工合同格式1、AGC 400，业主和设计—建造商的设计—建造初步协议书Preliminary Design-Build Agreement Between Owner and Design-Builder2、AGC 401，业主和设计—建造商的设计—建造协议书标准格式和通用条件（以保证最高价格的成本加酬金为支付基础。
Standard Form of Design-Build Agreement and General Conditions Between Owner and Design-Builder (where the Basis of Payment is the Cost of the Work plus a Fee with Guaranteed Maximum Price3、AGC 415，业主和设计—建造商的设计—建造协议书标准格式和通用条件（基于业主计划包括示意设计文件的总价合同。
Standard Form of Design-Build Agreement and General Conditions Between Owner and Design-Builder (where the Basis of Payment is a Lump Sum Based on an Owner’s Program including Schematic Design Documents4、AGC 420，设计—建造商和建筑师/工程师的设计—建造项目协议书标准格式Standard Form of Agreement Between Design-Builder andArchitect/Engineer for Design-Build Projects5、AGC 421，特殊项目设计—建造商资格说明Design-Builder Statement of Qualifications for a Specific Project6、AGC 450，设计—建造商和分包商的设计—建造协议书标准格式（设计—建造商承担业主支付风险Standard Form of Agreement Between Design-Builder and Subcontractors (where the Design-Builder assums the Risk of Owner Payment7、AGC 455，设计—建造商和分包商的设计—建造协议书标准格式（设计—建造商和分包商共同分担业主支付风险Standard Form of Agreement Between Design-Builder and Subcontractors (where the Design-Builder and Sub-contractor assums the Risk of Owner Payment8、AGC 460，设计—建造商和设计—建造分包商的设计—建造协议书标准格式（分包商保证最高价格和设计—建造商承担业主支付风险、（Standard Form of Agreement Between Design-Builder and Subcontractors (where Subcontractor provides a Guaranteed Maximum Price and Where the Design-Builder assumes the Risk of Owner Payment)。
9、AGC 465，设计—建造商和设计—建造分包商的设计—建造协议书标准格式（分包商保证最高价格，并且设计—建造商和分包商共同分担业主支付风险Standard Form of Agreement Between Design-Builder and Design-Build Subcontractor (where Subcontractor provides a Guaranteed Maximum Price and where the Design-Builder and Subcontractor share the Risk of Owner Payment10、AGC 470，设计—建造履约保函（保证人负责工程设计成本）Design-Build Performance Bond (where the surety is liable for Design Cost of the Work11、AGC 471，设计—建造履约保函（保证人不负责设计服务Design-Build Performance Bond (where the surety is not liable for Design Services12、AGC 472，设计—建造支付保函（保证人负责工程设计成本Design-Build Payment Bond (where the surety is liable for Design Cost of the Work13、AGC 473，设计—建造支付保函（保证人不负责设计服务）Design-Build Payment Bond (where the surety is not liable for Design Services14、AGC 480，AIA/AGC 公共部门设计—建造项目采购推荐指南AIA/AGC Recommended Guidelines for Procurement of Design-Build Projects in the Public Sector15、AGC 491，设计—建造商的付款申请书（以设计—建造协议中工程成本和已且定的保证最高价格为支付基础Design-Builder’s Application of Payment (where the Basis of Payment of the Design-Build Agreement is the Cost of Work and a GMP has been established16、AGC 492，设计—建造商的付款申请书（设计—建造协议的付款基础为总价Design-Builder’s Application of Payment (where the Basis of Payment of the Design-Build Agreement is a Lump Sum17、AGC 495，成本加保证最高价格设计—建造合同变更令Change Order for Cost plus with GMP Design-Build Contract18、AGC 496，设计—建造总价合同变更令Change Order for Lump Sum Design-Build Contract19、AGC 499，设计—建造团队协议书Design-Build Teaming Agreement五、英国土木工程师联合会新工程合同（NEC，即NEW ENGINEERING CONTRACT,1995）合同体系中的设计—施工合同格式1、核心合同i、设计和施工合同（2005年6月Engineering and Construction Contract2、主要选项(i)设计和施工合同选项A：带活动一览表的定价合同Engineering and Construction Contract Option A: Priced Contract with activity schedule(ii)设计和施工合同选项B：带工程数量清单的定价合同Engineering and Construction Contract Option B: Price Contract with Bill of Quantities(iii)设计和施工合同选项C：带活动一览表的目标成本合同Engineering and Construction Contract Option C: Target Contract with activity schedule(iv)设计和施工合同选项D：带工程数量清单的目标成本合同Engineering and Construction Contract Option D: Target Contract with Bill of Quantitiesv、设计和施工合同选项E：成本补偿合同Engineering and Construction Option E: Cost Reimbursable Contract(vi)设计和施工合同选项F：管理合同Engineering and Construction Contract Option E: Management Contract3、其他合同i、设计和施工分包合同Engineering and Construction Subcontractii、设计和施工简明分包合同（ngineering and Construction Short Subcontract六、美国建造师学会（AIA）American Insititute of Architect合同体系中的设计—施工合同格式业主和设计/建造商协议格式A141-2004Standard Form of Agreements between Owner and Design/Builder, 1996 edition七、美国设计建造学会的设计—施工合同格式业主和设计—建造商（总价、协议书标准格式Standard Form of Agreements between Owner and Design/Builder –Lump Sum八、欧洲国际承包商协会EIC设计—施工合同格式设计—施工项目合同条件Conditions of Contract for Design and Construct Projects。