购房意向书模板5篇
购房意向书模板6篇
购房意向书模板6篇第1篇示例：购房意向书尊敬的开发商/中介公司：您好！我叫小张，我是一名怀揣着购房梦想的年轻人。
经过仔细考虑和比较，我决定向您提交一份购房意向书，表达我对某项目的购房意向，并希望能够与您深入沟通，达成合作。
我选择购房的初衷是因为我对未来的生活有着美好的憧憬和规划，我希望可以有一个舒适、便利且安全的居住环境。
在众多的楼盘中，我选择了贵公司推出的项目，首先是因为其地理位置优越，交通便利；其次是基础设施完善，周边配套齐全，生活便利度高；最重要的是，该项目的房屋品质和设计风格符合我的审美需求，让我感到非常满意。
通过调查和了解，我对贵公司有着良好的口碑和信誉，相信您会为客户提供优质的服务和房产信息。
我相信通过我们的合作，能够找到符合我需求的理想房屋，并且在购房交易过程中获得您的专业指导和帮助。
在此，我特别声明：我对上述意向的房产信息是真实、准确的，我保证在购房过程中遵守相关的法律法规和规定，积极配合贵公司的工作人员，共同完成房产交易。
我也希望贵公司在处理我的购房意向时，能够给予我专业、贴心的指导和关注。
感谢您对我的购房意向的重视和支持，我期待与您的合作，共同完成购房计划，开启美好的新生活。
谢谢！此致敬礼小张日期：年月日第2篇示例：购房意向书尊敬的房地产开发商：您好！我们是一家有着梦想的年轻家庭，怀揣着对美好生活的向往和追求。
经过仔细考虑和比较，我们决定选择贵公司开发的楼盘作为我们未来的家园。
在此，我们诚挚向贵公司提交购房意向书，希望能在贵公司的楼盘中购买一套理想的房屋。
我们对贵公司的楼盘产品表现出了浓厚的兴趣和喜爱。
经过对贵公司开发的房屋产品进行仔细观察和了解，我们认为贵公司的楼盘拥有优越的地理位置、良好的周边配套、出色的建筑设计和完善的服务体系，这些都符合我们对理想家园的设想。
我们决定选择贵公司的楼盘作为我们未来的家。
我们对购房的财务条件已经做出了相应的规划和准备。
我们已经进行了充分的资金调查和风险评估，确保自己在购房过程中能够承担相应的财务压力。
2022购房意向书(集合15篇)
2022购房意向书(集合15篇)购房意向书1甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的xx水岸二期房屋的有关事宜，经协商一样，达成如下条款：二、该房屋建筑面积约为xxx平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。
三、该房屋的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币xxx万元(大写：xxx万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。
四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。
甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行留意。
六、若乙方由托付代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权托付书。
七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上赐予乙方每平方米xxxx元实惠，即实惠后的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)。
如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方赐予的任何房价实惠。
乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。
如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方赐予的任何房价实惠。
八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
十、乙方已知xx水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。
如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向改变而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。
购房意向书5篇_范文
《购房意向书》购房意向书（1）：购房人：(以下简称承购房)房地产开发公司：(以下简称房产开发商)承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认能够下条款：一。
承购方愿意理解的购房条件为：1。
购房总价确认：2。
包含设施确认：3。
签约时光：4。
付款时光：5。
其他条件：二。
承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：由承购方向房产开发商支付__________元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与2013年4月30日前向开发商续交购房款额，2013年10月30日前第二次续交购房款。
2013年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮忙承购方办理相应的房产所有权手续。
房产开发商将此幼儿园楼梯以每年__________元的租金租给承购方一年，一年后即2014。
1。
1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三：开发商以每年__________元的租金将房屋租赁给承购方两年，与2015。
1。
1日，承购方全款购买该房。
思考到幼儿园的装修和2014年的春季招生工作，恳请房产开发商于__________年__________月__________日__________时之前确定意向，一旦房产开发商理解承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。
在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。
如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三。
本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，承购方：日期：房产开发商日期：购房意向书（2）：二手房购房意向书范本卖方(以下简称甲方)：姓名：____________________身份证号：________________________________________住址：______________________________ 邮编：__________联系电话：________________________________________买方(以下简称乙方)：姓名：____________________身份证号：________________________________________住址：______________________________ 邮编：__________联系电话：________________________________________第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________ ;房屋建筑面积__________ 平方米(其中套内建筑面积______平方米)，房屋用途为__________ ;该房屋附属物(地下室)面积__________ 平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为__________ 。
购房意向协议书范本5篇
购房意向协议书范本5篇第1篇示例：购房意向协议书甲方：（购房意向方）地址：（详细地址）乙方：（房产开发商或房产中介）鉴于甲方有意购买乙方所售房产，双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、购房意向甲方同意购买乙方在（房产地址）所售的房产，具体房产信息如下：房产类型：建筑面积：户型结构：总价：首付款金额：按揭贷款金额（如有）：二、购房交易程序1. 甲方确认所购房产的类型、面积、户型等信息，并做好相关资金准备。
2. 乙方负责与甲方签订房屋买卖合同、办理房产过户手续、提供相关房产证明文件等。
3. 双方在购房交易过程中应当遵守国家相关法律法规，确保交易的合法性和安全性。
三、购房意向金1. 甲方在签订本协议之日起，应当向乙方支付购房意向金（如有），作为购房意向的保证金。
购房意向金支付方式及金额如下：支付方式：支付金额：2. 若双方最终达成购房交易，则购房意向金将计入房款中；若甲方无故放弃购房，乙方有权扣除购房意向金作为违约金。
四、房屋交付1. 乙方应当按照相关约定，按时将房产交付给甲方，并提供房屋产权证书、不动产权证等相关证明文件。
2. 甲方应当按照约定时间支付房款及相关费用，并协助乙方办理房产过户手续。
五、违约责任1. 若甲方在合同履行过程中违约，放弃购房或者无法履行合同约定，应当向乙方支付违约金，并承担相关法律责任。
2. 若乙方在合同履行过程中违约，未能按时交付房产或者提供相关证明文件，应当向甲方支付违约金，并承担相关法律责任。
六、其他约定1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
甲方（签名）：日期：年月日（以下为乙方盖章）签订地点：（地点）签订日期：年月日第2篇示例：购房意向协议书范本甲方：（购房者姓名）证件号码：联系电话：乙方：（房屋开发商或经纪人公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方对乙方所开发的楼盘中的某一套房屋（以下简称“目标房屋”）有购买意向，经双方协商一致，特订立本购房意向协议书，以遵循合法、公平、自愿、诚实信用的原则，充分保障双方的合法权益。
购房意向书范本5篇
购房意向书范本5篇由于房地产市场是一个正在发展和逐步成熟的新兴产业，广大民众自己购买住房也是近几年才开始的新鲜事。
以下是小编给大家整理的购房意向书范本，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴。
感兴趣的朋友可以了解一下。
购房意向书范本1甲方：____________法定代表人：________住址：____________联系方式：________乙方：________身份证：____________通信____________________联系方式：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购买的店铺位于____(以下简称“该店铺”)，建筑面积为____平方米，其中，套内建筑面积____平方米。
(最终面积以确权面积为准)。
第二条乙方意向购买的该店铺每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币____元(大写：____)总价款为人民币元(大写：)。
第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元(大写：____)，在乙方与甲方正式签订《店铺买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购买款。
第四条乙方选择以下第____种付款方式支付购买款项：1、一次性付款，2、分期付款;3、按揭贷款具体支付方式以双方签订的《店铺买卖合同》为准。
第五条乙方应在接到甲方通知签署《店铺买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《店铺买卖合同》及其他相关文件并交付购买款。
在甲方通知乙方签署《店铺买卖合同》前，甲方为乙方保留该店铺。
如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该店铺销售给他人。
第六条《店铺买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致。
未经甲方同意，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该店铺。
第七条乙方对认购店铺的位置、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该店铺没有应当告知而未告知的事项。
购房意向协议书范本6篇
购房意向协议书范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方房屋事宜，在平等、自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，达成以下购房意向协议：一、协议目的甲、乙双方本着诚信、公正的原则，就乙方购买甲方房屋事宜达成意向性协议，明确双方权利和义务，以资共同遵守。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________2. 房屋面积：____________________（套内建筑面积）3. 房屋权属：甲方拥有该房屋的合法产权，并已经取得相关权属证明。
4. 其他情况：包括房屋内的家具、电器、装修情况等。
三、购房意向乙方愿意按照本协议约定的条件和价格购买甲方房屋，甲方同意按照本协议约定的条件和要求出售房屋给乙方。
四、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：双方约定采用______（如一次性付款、按揭付款等）方式支付购房款。
3. 付款时间：双方约定在签订正式购房合同后______日内完成付款。
五、房屋交付及产权办理1. 房屋交付时间：甲方应当在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 产权办理：甲方应当在房屋交付后______个月内协助乙方办理房屋产权登记手续。
六、违约责任1. 若甲方在协议规定的时间内未能完成房屋交付或未能协助乙方办理产权登记手续，视为违约，应承担违约责任。
2. 若乙方在协议规定的时间内未能完成付款，视为违约，应承担违约责任。
3. 其他违约情形及相应责任约定如下：……..（可添加其他条款）七、其他约定事项1. 甲乙双方应当在签订本协议后______日内签署正式购房合同。
购房意向书12篇
购房意向书12篇购房意向书1购房意向书卖方(以下简称甲方)：姓名：身份证号：住址：联系电话：买方(以下简称乙方)：姓名：身份证号：住址：联系电话：第一条甲方房屋坐落于 ;房屋建筑面积平方米(其中套内建筑面积______平方米);房屋用途为 ;该房屋附属物_____面积平方米。
第二条该房屋(包括附属物)总价款为人民币元整。
第三条该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。
有关抵押债务、税项及物业水电费等，甲方均在交易前办妥。
交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第四条甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。
第五条甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。
第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。
第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本向书。
第三步、甲方应在收取定金后，于年月日之前办理完结该房屋的房屋产权证。
第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。
然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。
第五步、甲方应于收到乙方先行款后日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币元整支付给甲方。
第六条因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据政府规定各自承担。
第七条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。
第八条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。
如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。
第九条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
2024关于房屋买卖意向合同范本5篇
2024关于房屋买卖意向合同范本5篇篇1甲方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就位于__________（详细地址）之房屋（以下简称“该房屋”）的买卖事宜，经友好协商，达成如下意向合同：第一条合同目的双方本着诚信原则，就买卖该房屋达成初步意向，以此合同为后续正式交易的基础。
第二条房屋基本情况1. 房屋地址：详细地址____________。
2. 房屋类型：__________（如公寓、别墅等）。
3. 建筑面积：__________平方米。
4. 其他附属设施及配套设施情况：包括但不限于装修状况、家具家电、停车位等。
第三条交易条件及价格1. 交易总价格：人民币__________元整（大写：__________元整）。
2. 交易条件包括但不限于支付方式（全款/贷款）、支付期限等。
若采用贷款方式，应明确贷款的具体条款和流程。
第四条意向金的支付与退还1. 甲方在本合同签订之日起__________日内向乙方支付意向金人民币__________元整（大写：__________元整）。
该意向金作为双方后续签订正式合同的保证。
2. 若甲乙双方后续未就房屋买卖签署正式合同，乙方应于本协议终止之日起__________日内无息退还甲方已支付的意向金。
第五条双方责任与义务1. 甲方应确保所支付的意向金的真实性和合法性，并承担相应责任。
2. 乙方应确保该房屋的权属真实且无争议，如存在产权纠纷或其他法律问题，由乙方承担全部责任。
3. 双方应相互配合，在签订本意向合同后的一定时间内签署正式房屋买卖合同，并完成交易。
第六条合同效力及变更1. 本合同为双方就该房屋买卖的初步意向，实际交易以双方后续签署的正式买卖合同为准。
购房意向书 私人购房合同(实用10篇)
购房意向书私人购房合同(实用10篇)购房意向书篇一卖方（以下简称甲方）：姓名：买方（以下简称乙方）：姓名：第一条价格：该房屋售价总金额为万元整，大写：。
第二条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付总房价的`50%，其余房款在甲方交房时乙方付清房款。
第三条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。
第四条乙方逾期付款的违约责任：乙方在约定时间内未交清房款，甲方视同乙方自动放弃房屋购买，定金不予退还，并将追究法律责任。
第五条：过户产生的所有费用均由乙方承担。
第六条：本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第七条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意由所在地人民法院调解裁定。
购房意向书篇二甲方：身份证号：乙方：身份证号：一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定：1、20__年__月__日，甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买__市__区__小区__楼__单元__门房屋一套，乙方接受甲方的委托。
2、甲方已于20__年__月__日以乙方名义与_________有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。
3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付，甲方是实际出资人。
二、甲乙双方经协商一致、诚实信用的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守。
1、乙方代甲方购买的__市__区__小区__楼__单元__门房屋所有权归甲方所有，甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。
2、购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续。
3、__市__区__小区__楼__单元__门房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在任何时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方应当协助甲方办理相关手续，不得拒绝。
购房意向协议书范本5篇
购房意向协议书范本5篇篇1购房意向协议书范本购房双方：买方（甲方）：_______ 卖方（乙方）：_______鉴于_______的房产，并为维护双方的合法权益，特就甲方购买乙方所售房产事宜达成如下协议：一、房产基本情况甲方愿意购买乙方所有权的_______（以下简称房产）。
二、购买价格1.房产的总价为_______元（￥_______）。
2.首期支付_______元（￥_______），并自签订购房意向协议之日起_______日内将余款支付完毕；3.乙方应保证房产的产权证清晰、完整，并承担因产权证问题导致的一切后果；4.房产的买卖过程中的一切税费由双方协商决定。
三、签署日期及有效期1.此《购房意向协议书》自双方签字盖章之日起生效；2.此《购房意向协议书》的有效期为_______天，在有效期内，双方未就具体的买卖合同达成一致意见视为放弃购买。
四、其他事宜1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2.因购房相关事宜引起的纠纷，双方应友好协商解决，若无法达成一致意见，应遵循相关法律程序解决；3.本协议如有未尽事宜，双方应根据相关法律法规进行协商解决。
甲方签名：________ 日期：________乙方签名：________ 日期：________以上为双方共同达成的协议，请双方仔细阅读并确认相关条款，确保双方权益。
愿我们合作愉快，早日完成交易。
篇2购房意向协议书范本甲方（买方）：_______________（自然人或法人），身份证/营业执照号码：_______________，联系电话：_______________，地址：_______________。
乙方（卖方）：_______________（自然人或法人），身份证/营业执照号码：_______________，联系电话：_______________，地址：_______________。
鉴于甲方对乙方的位于_______________小区/楼盘/房号的房屋表示购买意向，经双方友好协商，达成如下意向协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：_______________。
购房意向协议书6篇
购房意向协议书购房意向协议书6篇在学习、工作生活中，协议的使用频率呈上升趋势，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
一般协议是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的购房意向协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
购房意向协议书1买方：身份证号码：中介方：一、买方通过中介介绍，对位于之房屋(以下简称“该房屋”)，该房屋地址以[房地产证]为准，若有差异时，双方同意再作修改，并同意不以此作为取消之理由。
有购买意向，现买方委托中介方向该房屋业主发出下述不可撤销的购买要约：1、该房屋建筑面积平方米（以[房地产证]为准，若实际面积有差异时，买主同意以本协议之房价为准，并同意不以此作为取消交易之理由）。
2该房屋业主委托价为人民币万元（￥）。
买方同意以等于或低于人民币万元（￥）购买该房屋。
3、该房屋是以现状售予买方，而买方曾被邀请检查或已检查或已授权代表代其检查该房屋，并且完全明白该房屋的产权状况，故买方不得借此拒绝交易。
二、若中介方在年月日前未能与该房屋业主就以上要约条件达成协议，中介方代保管的意向金须无息退还买方，买方不能为此追究中介方的责任三、一旦该房屋业主同意上述购买要约内容，并承诺以上述或低于上述房价出售该房屋，买方即确认成交，中介方即将该意向金元转为购房定金。
四、若中介方就上述要约条件取得该房屋业主承诺后，如买方履约不买的，则该意向金不予退还，转为中介服务费，且该房屋业主有权另行出售该房屋，而买方亦须向中介方支付上述要约房价百分之三之金额为违约金，对此买方无异议。
五、买方承诺若与该房屋业主私下交易的，则仍需向中介方支付上述要约房价百分之二的金额作为违约金，对此买方无异议。
六、买方同意承担该房屋交易所产生的税费，并按房屋成交价的%支付中介费。
七、本协议一式两份，自双方签署之日起生效，双方各持一份，具同等法律效力。
买方：身份证号码：电话：中介方：电话：年月日购房意向协议书2出卖人：买受人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：第一条项目建设依据。
购房意向合同协议书范本5篇
购房意向合同协议书范本5篇篇1甲方（卖方）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：联系电话：地址：乙方（买方）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：联系电话：地址：鉴于甲方拥有位于_____的房产，乙方有购买意向，双方经友好协商，达成以下协议：一、房屋信息1. 房屋地址：_____2. 房屋面积：_____平方米3. 房屋价格：_____元/平方米，总价为_____元4. 房屋交付时间：_____年_____月_____日5. 房屋交付标准：_____二、购房意向1. 乙方愿意以_____元的价格购买甲方位于_____的房产。
2. 乙方已支付定金_____元，剩余房款_____元需在签订正式购房合同时支付。
3. 乙方同意在签订正式购房合同时，按照甲方要求办理相关贷款手续。
4. 乙方承诺在签订正式购房合同后，按照合同约定履行付款义务。
三、违约责任1. 若甲方在签订正式购房合同后，未能按照合同约定履行交付义务，需向乙方支付违约金，违约金为合同总价的10%。
2. 若乙方在签订正式购房合同后，未能按照合同约定履行付款义务，需向甲方支付违约金，违约金为未付款金额的10%。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。
四、争议解决1. 如双方因合同履行产生争议，应首先尝试友好协商解决。
如协商无果，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决过程中，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。
3. 争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。
五、其他约定1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 甲方和乙方在本协议中填写的联系方式和地址应真实有效，如有变更应及时通知对方。
如因通知不及时导致对方无法联系到变更方，变更方需承担相应的违约责任。
4. 本协议签订后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除。
购房意向书模板5篇
购房意向书模板5篇意向书为进一步正式签订协议奠定了基础，是“协议书”或“合同”的先导，多用于经济技术的合作领域。
以下是小编给大家整理的购房意向书模板，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴。
感兴趣的朋友可以了解一下。
购房意向书模板1编号：出售人(甲方)：____________________买受人(乙方)：____________________ 身份证号码：____________________乙方在充分了解甲方承建的______________________________小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：1、乙方自愿预购甲方承建的______________________________小区__________栋__________ 单元__________ 室，预购面积约为__________㎡，__________销售价格为____________________元/㎡，总房款为____________________ 元，大写____________________元。
2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。
乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。
3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____________________元，大写(人民币)____________________元。
4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后__________日内与甲方签订合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。
甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。
6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。
购房意向协议书范本5篇
购房意向协议书范本5篇篇1购房意向协议书范本甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系电话：（购房人联系电话）乙方：（房地产开发公司名称）住所：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（公司联系电话）经甲、乙双方友好协商，就甲方有意认购乙方开发的房产项目，达成如下协议：一、购房意向1.甲方有意购买乙方开发的房产项目，具体房产项目为（填写具体信息），具体房型和面积为（填写具体信息）。
2.甲方同意按照乙方规定的价格支付购房款，并接受乙方的有关附加条件。
3.甲方购房意向金为（填写具体金额），甲方已向乙方支付该意向金，双方一致确认该意向金为认购该房产项目的证明。
二、购房流程1.甲方应在接受本意向协议书后的（填写具体时间）内，完成签署正式合同的手续。
2.甲方应按照合同规定的支付方式及时间，准时支付购房款。
3.甲方应认真履行签署的购房合同中的各项义务，确保合同的有效执行。
三、其他事项1.任何因乙方不可抗力或第三方行为造成的购房延误，均不影响甲方的购房意向。
2.甲方应如实向乙方提供购房所需的相关证件和资料，并配合乙方办理相关手续。
3.甲、乙双方在购房过程中如有任何争议，应友好协商解决；若协商无果，双方均须遵循相关法律法规解决纠纷。
四、协议生效本意向协议书自双方盖章之日生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：（以上文字仅为示范，具体内容可根据实际情况进行修改，双方签署前需认真阅读所有条款并确认无异议）篇2购房意向协议书范本甲方（购房者）：________________乙方（卖房者）：________________丙方（中介/见证人）：________________根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商一致，就甲方向乙方购买房产事宜达成如下意向协议并自愿签订协议书，共同遵守：一、房产基本信息1. 房产坐落地址：______________2. 房产面积：______________3. 房产楼层：______________4. 房产售价：______________二、协议约定1. 甲方对上述房产表示购买意向，购买价格为_______（大写：_________________）元整。
购房意向书模板5篇
购房意向书模板5篇一、购房意向书模板尊敬的房地产项目负责人：您好！本人姓XXX，现居住于XXX，特向贵公司表达购房意向。
本人对贵公司所推出的房产项目表示浓厚的兴趣，并已经充分了解了该项目的相关信息，包括楼盘的位置、规划、户型、配套设施等。
经过与家人的商议和综合考虑后，我们决定向贵公司表达购房意向，并希望能够尽快与贵公司洽谈购房事宜。
以下是本人对该项目的购房意向和要求：1. 房源类型：本人对**户型**的房源较感兴趣，并希望能够购买户型中的某一特定户型。
2. 面积需求：本人对所需房源的室内使用面积有一定的要求，具体为**面积要求**。
3. 价格预算：本人对该房源的价格预算在**预算范围**内，并希望能够充分协商和谈判以获得更好的购房价格。
4. 交付时间：本人对房产项目的交房时间有一定的要求，希望能够尽快联系并了解该项目的交付计划。
综上所述，本人向贵公司确认对该项目的购房意向，并期待贵公司派员与本人进一步沟通，以便更详细地了解购房事宜，并商讨购房合同的具体条款。
本人期待能够成为该项目的业主，并在未来享受贵公司提供的优质房产和完善的售后服务。
再次感谢贵公司对本人的关注和支持！此致敬礼！XXX日期：年月日二、购房意向书模板致 xxx房地产公司：您好！我是 XXX ，我希望通过这封意向书表达我对贵公司 xxx 新房项目的购房意向。
我经过深入了解，对贵公司的这个项目非常感兴趣，包括其地理位置、规划和设计理念等方面均符合我对理想住所的要求。
在仔细研究了该项目的楼盘信息后，我决定向贵公司表达购房意向，并且希望与贵公司进一步洽谈相关事宜。
以下是我对该项目购房的具体意向和要求：1. 房源类型：我对项目中的 xxx 户型较感兴趣，我希望能够购买该户型的房源。
2. 面积需求：对于房源的室内使用面积有一定的要求，我希望能够购买面积在 xxx 平方米左右的房源。
3. 价格预算：根据我的经济状况和预算，我希望这套房源的价格能在 xxx 万元以内。
房屋购买意向书(优秀模板5套)
房屋购买意向书（优秀模板5套）房屋购买意向书1购房意向书卖方(以下简称甲方)：性名：身分征号：住址：邮编：联系电話：买方(以下简称乙方)：性名：身分征号：住址：邮编：联系电話：第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 ;房屋建筑面积平方米(其中套内建筑面积______平方米)，房屋用途为 ;该房屋附属物(地下室)面积平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为。
第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为公有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。
第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币元整。
第四条本意向书签订的同时，乙方应向甲方支付定金人民币整。
第五条甲乙双方约定于年月日前签订正式《房地产买卖合同》或类似合同。
第六条房价款支付方式：乙方应于房地产买卖合同签订时向甲方支付首付款人人民币元整，乙方根据本意向书支付的定金转作等额首付款;其余房价款由乙方贷款支付，房价款期限以贷款实际放款日为准。
乙方贷款审批手续应当在双方约定的过户日后30个工作日内办妥。
第七条房产过户：甲方应于房地产合同签订之日起10个工作日内，将该房屋的房地产权过户给乙方，并提供相关材料协助乙方办理贷款手续。
第八条甲方保证在交易时该房屋未有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及物业费等，甲方均在交易前办妥。
交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第九条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十条如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由甲、乙双方分别交纳。
第十一条本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付都定金甲方不予退回。
如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在双方约定的签订房地产买卖合同截止日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。
第十二条本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
买房意向书模板大全5篇
买房意向书模板大全5篇在学习、工作生活中，很多地方都会使用到意向书，签订合同或协议前，为了表达合作意向，一般会签订意向书，那么意向书的格式，你掌握了吗下面是小编帮大家整理的购房意向书模板大全，希望对大家有所帮助。
买房意向书模板大全1甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的__水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：二、该房屋建筑面积约为__平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。
三、该房屋的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币__万元(大写：__万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。
四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。
甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。
六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。
七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米__元优惠，即优惠后的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)。
如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。
乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。
如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。
八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。
九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。
十、乙方已知__水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
购房意向书模板5篇
意向书为进一步正式签订协议奠定了基础，是“协议书”或“合同”的先导，多用于经济技术的合作领域。
以下是小编给大家整理的购房意向书模板，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴。
感兴趣的朋友可以了解一下。
购房意向书模板1
编号：出售人(甲方)：____________________
买受人(乙方)：____________________ 身份证号码：
____________________
乙方在充分了解甲方承建的
______________________________小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：
1、乙方自愿预购甲方承建的
______________________________小区__________栋
__________ 单元__________ 室，预购面积约为__________㎡，__________销售价格为____________________元/㎡，总房款为____________________ 元，大写____________________元。
2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。
乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。
3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金
____________________元，大写(人民币)____________________元。
4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后__________日内与甲方签订合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。
甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。
6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。
7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。
8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。
甲方(出售人)：乙方(买受人)：
电话_____________ 电话：_________________
____ 年_____月____日___年___ 月____ 日
购房意向书模板2
购房人：(以下简称承购房)
房地产开发公司：(以下简称房产开发商)
承购方拟有意购买房产开发商位于__西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：
一. 承购方愿意接受的购房条件为：
1. 购房总价确认：
2. 包含设施确认：
3. 签约时间：
4. 付款时间：
5. 其他条件：
二.承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：
承购意向方案一：
由承购方向房产开发商支付元的意向金(作为定金)，双方签订相应的合同，承购方与__年4月30日前向开发商续交购房款额，__年10月30日前第二次续交购房款。
__年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案二：
房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即__.1.1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。
承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与__.1.1日，承购方全款购买该房。
考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。
在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。
如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。
三. 本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，
承购方：日期：
房产开发商日期：
购房意向书模板3
编号：出售人(甲方)：____________________
买受人(乙方)：____________________ 身份证号码：
____________________
乙方在充分了解甲方承建的
______________________________小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：
1、乙方自愿预购甲方承建的
______________________________小区__________栋
__________ 单元__________ 室，预购面积约为__________㎡，__________销售价格为____________________元/㎡，总房款为____________________ 元，大写____________________元。
2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。
乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。
3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金
____________________元，大写(人民币)____________________元。
4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后__________日内与甲方签订合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。
甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。
6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。
7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。
8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。
甲方(出售人)：乙方(买受人)：
电话_____________ 电话：_________________
____ 年_____月____日___年___ 月____ 日
购房意向书模板4
卖方(以下简称甲方)：姓名：____________________身份证号：________________________________________
住址：______________________________ 邮编：__________联系电话：________________________________________ 买方(以下简称乙方)：姓名：____________________身份证号：________________________________________
住址：______________________________ 邮编：__________联系电话：________________________________________ 第一条甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________ ;房屋建筑面积__________ 平方米(其中套内建筑面积______平方米)，房屋用途为__________ ;该房屋附属物(地下室)面积__________ 平方米;(房屋所有权证号、土地使用权证号)房地产权证号为
__________ 。
第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至______年______月______日止。
第三条该房屋(包括附属物)总价款为人民币__________ 元整。