新联合体施工协议书
联合体工程施工协议书
联合体工程施工协议书第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[请填写甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[请填写乙方全称]丙方（以下简称“丙方”）：[请填写丙方全称]1.甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.乙方具备施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.丙方愿意为该项目的施工提供必要的支持和配合；4.甲、乙、丙三方同意以联合体的形式合作完成该项目的施工；双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.工程名称：[请填写工程名称]2.工程地点：[请填写工程地点]3.工程内容：[请填写工程内容]4.工程规模：[请填写工程规模]5.工程总投资：[请填写工程总投资]二、联合体成员职责1.甲方职责：(1)负责项目的投资和资金筹措；(2)负责项目的立项、审批和验收等相关手续；(3)负责提供施工场地和施工条件；(4)监督乙方和丙方的施工进度和质量；(5)协调解决项目施工过程中的问题和争议。
2.乙方职责：(1)负责项目的施工设计和施工方案；(2)负责施工过程中的安全管理；(3)负责施工质量的保证和验收；(4)负责施工进度的控制和报告；(5)承担施工过程中的民事责任和刑事责任。
3.丙方职责：(1)提供施工所需的材料、设备和技术支持；(2)协助乙方进行施工设计和施工方案的实施；(3)负责施工过程中的质量控制和检验；(4)负责施工过程中的安全防护和环境保护；(5)承担因丙方原因造成的损失和责任。
三、合同价格1.双方同意按照附件一《工程量清单》和附件二《工程单价表》确定合同价格；2.合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等；3.合同价格一经确定，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更；4.乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工，如有增减工程量，双方应按附件三《工程变更协议》进行协商确定增减费用。
四、支付方式1.甲方按照乙方施工进度和质量情况，分阶段支付合同价款；2.支付方式为：[请填写支付方式，如银行转账、支票等]；3.支付账户为：[请填写支付账户信息]；4.每阶段支付的比例和时间，详见附件四《支付协议》。
联合体协议书十 联合体协议书(模板9篇)
联合体协议书十联合体协议书(模板9篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!联合体协议书十联合体协议书(模板9篇)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。
联合体施工协议书(双篇)
联合体施工协议书甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行联合体施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程质量：____________________6. 工程期限：____________________二、联合体组成1. 甲方负责工程项目的投资、管理及协调工作。
2. 乙方负责工程项目的施工、安装及售后服务工作。
3. 双方共同组成联合体，共同承担工程项目的质量、安全、进度等责任。
三、施工范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2. 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3. 乙方应按照甲方的要求，确保施工进度和工程安全。
4. 乙方应自行承担施工所需的材料、设备、人员及管理费用。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2. 甲方应按照合同约定的进度和比例支付合同价款。
3. 乙方应在收到甲方支付的合同价款后，开具等额的增值税普通发票。
五、工期及验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 工程验收按照国家相关标准和甲方的要求进行。
3. 工程验收合格后，双方签署工程验收报告。
六、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应支付合同价款的千分之五作为违约金。
3. 甲方未按合同约定的支付进度支付合同价款，每逾期一日，应支付合同价款的千分之五作为违约金。
联合体施工协议书
联合体施工协议书甲方（总承包方）： [公司名称]乙方（联合体成员）： [公司名称]第一条联合体成立1. 为完成[项目名称]的施工任务，甲乙双方同意组成联合体，共同承担施工责任。
2. 甲方作为联合体的总承包方，负责与业主方的合同谈判、施工管理及协调工作。
3. 乙方作为联合体成员，负责承担协议中规定的施工任务。
第二条施工任务分配1. 甲方负责提供施工所需的总体技术方案、施工组织设计和施工进度计划。
2. 乙方负责具体施工任务的实施，包括但不限于施工人员组织、材料采购、施工设备调配等。
第三条责任与义务1. 甲方应保证施工方案的科学性、合理性，并及时向乙方提供施工所需的技术文件和资料。
2. 乙方应按照甲方提供的施工方案和进度计划，保质保量完成施工任务。
3. 双方应相互配合，及时沟通施工进展，确保施工顺利进行。
第四条质量与安全1. 双方应严格遵守国家有关工程质量、安全生产的法律法规，确保施工质量符合标准。
2. 乙方在施工过程中应采取有效措施，保障施工安全，防止安全事故的发生。
第五条进度与验收1. 乙方应按照甲方制定的施工进度计划，合理安排施工，确保工程按时完成。
2. 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合甲方完成验收工作。
第六条付款与结算1. 甲方应根据施工进度，按合同约定及时向乙方支付工程款。
2. 工程竣工验收合格后，双方应根据实际完成的工程量进行结算。
第七条违约责任1. 如一方未履行或未完全履行协议义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约方应在违约行为发生后30天内，向守约方支付违约金。
第八条争议解决1. 双方因执行本协议发生争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条协议的变更与解除1. 本协议一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致，可对本协议进行修改或补充。
第十条其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
联合体施工协议书6篇
联合体施工协议书6篇篇1甲方（全称）：_________________________公司乙方（全称）：_________________________公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次联合体施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过联合施工的方式，共同承接并完成本工程，实现优势互补，提升双方在行业中的竞争力。
二、工程项目1. 工程名称：_________________________工程2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________三、联合体成员职责1. 甲方职责：（1）负责工程的设计、预算编制及技术支持；（2）负责工程的现场管理、施工质量控制及安全监管；（3）负责工程款项的收取及资金管理。
2. 乙方职责：（1）负责工程的施工组织、人员调配及施工进度安排；（2）负责现场材料的采购、运输及保管工作；（3）负责与其他施工单位的协调配合工作。
四、工程实施1. 双方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及工程设计要求，组织工程施工。
2. 双方应建立健全安全管理制度，确保施工现场安全。
3. 双方应按照工程进度安排，确保施工质量、进度和成本的合理控制。
4. 施工过程中，如遇重大变更或不可抗力因素导致工程无法按计划进行，双方应及时沟通，共同协商解决。
五、工程款项支付1. 工程款项的支付方式和时间按照业主方要求进行。
2. 双方应按照本协议约定的比例分配工程款项。
3. 乙方在收到工程款项后，应及时向甲方提供合法有效的发票及相关证明材料。
六、保密条款1. 双方应对本协议内容、工程施工过程中的商业秘密及技朩资料予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露涉及本协议项目的商业秘密。
七、违约责任1. 若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除协议，并要求违约方承担违约责任。
联合体施工协议书模板范本
联合体施工协议书模板范本甲方（牵头方）：_____________________乙方（联合体成员）：________________鉴于甲方与乙方共同参与某项工程项目的施工，为了明确双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经协商一致，特订立本协议。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________________________1.2 项目地点：________________________________________1.3 项目规模：________________________________________1.4 项目工期：自____年____月____日至____年____月____日第二条联合体组成2.1 甲方作为联合体的牵头方，负责项目的整体协调与管理。
2.2 乙方作为联合体的成员，负责项目的具体施工任务。
第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务：- 负责与业主方沟通协调，确保项目顺利进行。
- 负责项目资金的管理和分配。
- 对乙方施工质量进行监督和检查。
3.2 乙方的权利与义务：- 按照甲方的要求和施工规范进行施工。
- 保证施工质量，按时完成施工任务。
- 接受甲方的监督和检查。
第四条质量与安全4.1 乙方必须遵守国家有关工程质量与安全的规定，确保工程质量达到合同要求。
4.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出整改意见。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方确定的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式按照业主方与甲方签订的合同执行。
6.2 甲方应根据乙方的施工进度，及时支付工程款。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体内容，双方可另行协商确定。
施工联合体协议书范文模板大全
施工联合体协议书范文模板大全【施工联合体协议书】甲方：（公司/个人名称）法定代表人（或单位负责人）：（姓名）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）乙方：（公司/个人名称）法定代表人（或单位负责人）：（姓名）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）鉴于双方愿意以联合体形式参与（工程名称）项目的施工，为避免因双方在履行合同中出现争议或纠纷，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、身份确认1.甲方为（工程名称）项目的委托方，享有该项目施工的所有权益，承担该项目的投资责任。
2.乙方是以联合体形式参与该项目施工的单位/个人，组成联合体的各方详细情况如下：（详细信息）3.甲方及乙方各自确认其在本合同中的权利、义务和责任。
二、权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）依据本合同的规定向乙方提供委托施工的权利及相应费用；（2）向乙方提供施工设计文件和施工图纸；（3）向乙方正常支付工程款项。
2.乙方的权利和义务：（1）按照本合同的约定完成委托施工任务；（2）保证质量、文明施工和安全生产；（3）确保施工进度以及质量符合相关法律法规和施工规范要求；（4）依据合同约定，向甲方提供施工报告、工程验收文件等必要的工程施工资料；（5）确保所有联合体参与方共同承担联合体的义务与责任。
三、工作范围和履行方式1.工作范围（1）乙方会对工程进行整体施工管理；（2）乙方应负责各项施工计划安排、材料供应、现场管理、技术管理等方面的工作。
（3）乙方需保证能够满足合同约定的施工标准和质量要求。
2.履行方式（1）乙方应按照双方约定的进度和质量要求，完成合同规定的施工任务；（2）乙方应按照双方约定的支付方式，按时收到相应的工程款项。
四、期限和违约责任1.期限（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）本合同有效期直至完工验收后12个月。
2.违约责任如一方未按照约定完成履约义务，造成对方经济损失，应承担相应的赔偿责任。
联合体施工协议书
联合体施工协议书篇一：联合体施工协议书联合体施工协议书甲公司（全称）：_______________________________ ···公司（全称）：_____________________________丁公司（全称）：_______________________________本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。
现就下列有关事宜，订立本协议书。
1为联合体成员；2.联合体内部有关事项规定如下:2.1 联合体由主办人负责与发包人联系；2.2 合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；2.3 联合体将严格按照招标文件的各项需要，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险;2.4 联合体内部各自按下列比例负责施工：主办人（甲公司名称）承担总工程量的%，联合体成员（···公司名称）、（丁公司名称）各承担总工程量的、······、：2.5 联合体在合同工程实施工程中的有关费用按各自承担的工作量3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人和监理工程师、造价工程师一份;4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；5.本协议书正本一式理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体成员各执三份。
甲公司名称：(章) 丁公司名称：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日篇二：建设工程联合体协议(草)建设工程联合体协议甲公司（全称）：乙公司（全称）：甲、乙双方为了充分发挥各自优势，共同拓展建设市场，本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则，一致同意组成紧密的联合体，并就在建设工程项目进行联合投标共同施工管理事宜，达成本协议，双方共同遵守执行。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：XXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX乙方：XXXXX建设工程有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX丙方：XXXX施工有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX鉴于甲、乙、丙三方为完成某项目的建设工程需共同承担责任，以合作方式进行施工，为明确各方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议：第一条项目概况甲方、乙方、丙方三方共同承担某项目的建设施工任务，具体工作内容包括但不限于设计、土建、安装、调试、材料采购等工作。
第二条项目合作方式1.三方各自负责分工明确的工作内容，按照合同规定的施工进度和质量要求完成工程；2.如遇到不可抗力等意外情况，三方应积极协商解决，并及时通知甲方和业主方；3.任何一方不得擅自变更工程设计和施工方案，如确需变更需取得甲方书面同意；4.三方应互相协作，共同完成项目建设任务。
第三条施工进度与质量1.三方应根据合同约定的时间节点，保质保量按时完成工程；2.施工过程中发生的质量问题，由责任方承担处理费用，并按时修复；3.如因质量问题造成的经济损失，由责任方承担赔偿责任；4.如发生工程滞后或出现质量问题，责任方应及时通知甲方和业主方，并提出解决方案。
第四条材料采购1.三方应按照合同约定的要求，共同确定材料采购方案，并选取质量过关的供应商；2.如因材料质量问题造成的后果，由承担材料采购的责任方承担赔偿责任；3.三方应共同保管好施工现场的材料，防止损失和浪费。
第五条项目结算1.三方应按照合同约定的结算方式，及时向甲方提交工程款的结算申请；2.如出现工程款支付纠纷，由甲方统一处理；3.如出现工程款拖欠问题，由责任方承担滞纳金。
第六条违约责任1.如三方中任何一方严重违反协议约定，导致项目严重滞后或质量问题，应承担违约责任并进行赔偿；2.如三方中任何一方违反合同约定造成经济损失，应承担相应的赔偿责任。
设计施工联合体协议书
设计施工联合体协议书第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），共同完成该工程的设计与施工任务。
现经双方友好协商，达成如下协议：一、联合体的组建1.甲方作为联合体的主导方，负责工程的设计和项目管理。
2.乙方作为联合体的参与方，负责工程的施工和施工管理工作。
3.双方应共同签署联合体协议，明确双方的权利义务。
二、联合体的目标1.双方应共同努力，确保工程按期完成，达到预定的设计质量标准。
2.双方应共同处理工程实施过程中出现的问题，协调各方关系，确保工程的顺利进行。
三、联合体的管理1.双方应设立联合体协调委员会，负责协调解决工程实施过程中的重大问题。
2.双方应指定专门联系人，负责日常沟通和协调工作。
四、双方的权利义务1.甲方应按照合同约定提供设计图纸和技术要求，并对其设计的正确性负责。
2.乙方应按照合同约定进行施工，并对其施工质量负责。
3.双方应相互配合，共同完成工程的设计和施工任务。
五、合同的变更和解除1.任何一方不得单方面变更或解除合同，除非经双方协商一致。
2.合同的变更或解除应书面签署，并经双方认可。
六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
2.双方应按照合同约定处理违约事宜，并有权要求对方赔偿损失。
七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3.本协议自双方签字盖章之日起生效。
4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： [填写甲方全称]乙方： [填写乙方全称]代表人： [填写甲方代表人]代表人： [填写乙方代表人]签订日期： [填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]丙方： [填写丙方全称]地址： [填写丙方地址]代表人： [填写丙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），并邀请丙方作为第三方专业咨询机构，共同完成该工程的设计与施工任务。
联合体施工协议书范本
联合体施工协议书范本甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称）鉴于甲方、乙方、丙方均有意愿共同组成联合体，参加（项目名称）的施工项目，现就联合体施工事宜订立本协议书。
一、联合体组成1. 本联合体由甲方、乙方、丙方共同组成，以一个投标人的身份参加（项目名称）施工项目的投标。
2. 甲方作为联合体的牵头单位，负责联合体投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、联合体各方的义务1. 各方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。
2. 投标保证金由甲方负责提交。
3. 联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对各方具有约束力。
三、施工范围及分工1. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任。
2. 甲方承担（具体施工内容）的施工工作，乙方承担（具体施工内容）的施工工作，丙方承担（具体施工内容）的施工工作。
具体工作范围、内容以中标后各方协商签订的合同为准。
四、项目管理1. 如果本联合体中标，工程整体的项目管理工作由甲方负责，乙方、丙方将参与项目管理。
2. 各方按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。
五、收益分配及费用分摊1. 联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担相应的责任和损失。
2. 联合体在合同工程实施工程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3. 待合同签订后，各方将协商收益分配的有关事宜。
六、协议的生效、变更和终止1. 本协议自各方签字盖章之日起生效。
2. 本协议的变更或终止，应经各方协商一致，并签订书面协议。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 各方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议一式三份，各方执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：_______________公司乙方：_______________公司丙方：_______________公司为了加强各方在施工合作中的沟通和管理，保证工程的顺利进行，特订立本协议。
一、协议的目的联合体三方在本协议项下合作，旨在共同完成_______________工程的设计、施工以及相关服务，并确保工程质量、安全和工期的达标。
二、合作范围1. 三方将共同协商确定工程的设计方案，根据设计方案进行施工，并保证施工质量符合相关法规要求。
2. 三方将共同监督施工过程中的安全措施的执行，确保现场各项工作的安全进行。
3. 三方将共同控制工程的进度，协调各方资源，保证工程的按时进行。
4. 三方将共同承担工程过程中的风险和责任，并按照各自占比进行分摊。
5. 三方将共同完成工程竣工验收和交付，确保工程的合格交付。
三、合作方式1. 三方应当各自派出专业团队负责工程的设计和施工管理。
2. 三方应当定期进行会议，就工程进展、问题解决等方面的事宜进行沟通。
3. 三方应当遵守合同规定的费用支付方式，按照工程进度支付约定的款项。
四、安全责任1. 三方在施工过程中应当加强对安全措施的执行，确保施工现场的安全。
2. 三方在发生安全事故时，应当及时报告，并共同进行事故调查和处理。
3. 三方应当共同承担因安全事故而带来的损失，不得推卸责任。
五、质量保障1. 三方应当遵守相关的技术规范和标准，确保工程质量符合要求。
2. 三方在发现工程质量问题时，应当及时整改，并承担相应的责任。
3. 三方应当共同参与施工过程中的质量检查和验收，确保工程质量合格。
六、争议解决1. 三方发生争议时，应当首先通过友好协商解决，如无法解决需提交给仲裁机构或法院处理。
2. 三方不得擅自解除本协议，如有特殊情况需要解除本协议，应当提前15天书面通知其他方。
七、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
联合体施工协议书(精选)
联合体施工协议书甲方：____________________乙方：____________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程总投资：____________________二、联合体组成2.1甲方作为联合体的主体，负责项目的整体策划、协调和管理。
2.2乙方作为联合体的成员，负责工程的施工、安装和调试。
三、施工范围及要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
3.2乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
四、工程进度及支付4.1乙方应根据工程进度向甲方提交工程量报告和支付申请。
4.2甲方应在收到乙方提交的工程量报告和支付申请后的__天内进行审核，并支付相应的工程款项。
4.3甲方支付工程款项的金额应按照实际完成的工程量和合同约定的单价计算。
五、质量保证5.1乙方应提供施工质量保证书，并承担施工质量保证责任。
5.2乙方应按照甲方的要求进行质量检查和验收。
5.3乙方应负责施工过程中的质量整改和维修。
六、合同解除和违约责任6.1任何一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方支付相应的违约金。
6.2甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
6.3乙方未按约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应的违约金。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________附件：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高风险工程增加条款：风险评估与控制：乙方应在施工前进行详细的风险评估，并向甲方提交风险评估报告。
2023建设工程联合体施工协议正规范本(通用版)
建设工程联合体施工协议1. 引言本施工协议由各方共同签订，旨在规定建设工程联合体的成员之间的权利、义务和责任。
本协议是为了确保各方在联合体施工过程中的顺利合作，提高施工效率，保证建设工程的质量和安全。
2. 协议成立本施工协议由各方组成：•[联合体成员1]（简称甲方）•[联合体成员2]（简称乙方）•[联合体成员3]（简称丙方）各方同意以联合体的形式承担建设工程的施工任务，并共同承担风险。
3. 施工范围根据工程需求，甲方、乙方、丙方共同商定本联合体的施工范围，默认为全面施工。
具体施工范围包括但不限于：•基础设施的建设•建筑结构的施工•室内装修及设备安装•工程维护和保养等双方同意在项目启动前进行详细的施工范围和工期的商定，并签署相关的补充协议。
4. 合作方式本联合体施工过程采用方式进行合作：•各方按照现有法律法规的要求共同参与投标环节•甲方负责协调各方施工进度和实施方案的制定•乙方和丙方按照甲方的要求进行施工，并及时汇报工程进展和质量情况•甲方对工程质量进行把关，并进行监督和验收5. 付款方式本联合体施工的付款方式如下：•工程款按照实际施工进度支付•工程款支付的比例根据各方承担的责任和投入的资源进行分配各方同意按照工程进度和质量达到要求后，及时支付工程款项。
6. 质量控制为了保证工程的质量，各方同意遵守质量控制要求：•遵守国家建筑标准和相关法律法规•采用先进的施工工艺和设备•进行质量检测和验收，并按照相关规定进行记录和归档•若发现质量问题，及时采取纠正措施，并承担相应的责任7. 安全管理为了保障施工过程的安全，各方同意遵守安全管理要求：•遵守国家安全生产法律法规•设立专门的安全监督人员•提供必要的安全防护设备和培训•实施安全巡查和风险评估各方承诺，对于施工过程中的安全风险，将采取适当的措施进行防范和应对。
8. 争议解决各方同意，若发生与本协议相关的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，可采取方式解决：•提交相关仲裁机构进行仲裁•提请相关法院进行诉讼9. 协议变更若本协议中的任何条款需要变更，各方应通过书面形式进行协商并达成一致。
联合体协议书（通用8篇）
联合体协议书（通用8篇）联合体篇1承包人:承包人:公证人:工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包，为明确各方责、权、利，经各方充分协商，达成以下协议，共同遵守。
为全面履行工程施工承包合同，规范工程项目管理，提高经济效益，遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则，本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿, 双方自愿组成联合承包责任体，共同承担完成项目。
经双方充分协商，为明确各方责、权、利，依法达成以下条款，以资守信。
一、责任分工经共同推举,并报分公司批准，任项目经理；任项目副经理兼技术负责人。
执行公司、分公司各项管理规定。
履行公司、分公司授予的。
二、财务管理委托专职会计管理财务，并在公司财务设专户同步管理备案。
项目设成本账、财务帐。
成本账按实际费用入账。
两人签字方能入账。
专职会计作为公证人、监督员。
三、资本金管理根据工程需要计划出资息15%计入成本。
资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。
共同商定按以下金额共同出资，即200万元。
共分三次到账：第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务；第二次项目开工前交100万元到项目财务；第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。
四、融资管理原则上融资由双方共同承担。
1.根据工程需要资金不足时，融资按计息并年度结算。
并准备随2.其他实物投入按折价入账。
3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。
4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。
五、联合管理制度重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。
签字必须两人制度。
六、联合承包责任人的权利和义务：项目经理：全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作，并与分公司签订岗位承包、安全责任书，有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚（但须及时通知其他联合承包协议人）。
对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促，牵头制定本工程的施工计划、劳务计划；落实施工方案以及各分部分项技术方案。
联合体施工合同协议书
联合体施工合同协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟进行的建设项目，乙方作为联合体成员，共同承担该项目的施工任务。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议书。
第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 项目规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条联合体组成2.1 乙方作为联合体成员，应按照各自分工和约定，共同完成施工任务。
2.2 联合体成员应共同遵守本协议书的规定，并承担相应的责任。
第三条工程范围和内容3.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，完成约定的施工任务。
3.2 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家和地方相关标准及甲方的要求。
4.2 乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并承担因工程质量问题引起的责任。
第五条工程价款及支付5.1 工程价款：根据双方协商确定的工程量清单和单价计算。
5.2 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。
第六条工程变更6.1 任何工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后执行。
6.2 因变更引起的工程量增减、工期调整等，应由双方协商确定。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。
7.2 如甲方未能按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应通过协商解决。
8.2 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
联合体施工合作协议范本
联合体施工合作协议范本甲方（全称）：乙方（全称）：丙方（全称）：鉴于甲方、乙方、丙方均具备完成某项施工任务的能力和条件，为了更好地合作完成该施工任务，经甲乙丙三方协商，决定组成联合体共同实施、完成并保修该合同工程。
现就联合体施工的相关事宜，订立本合作协议。
一、联合体组成及职责划分1. 甲方、乙方、丙方共同组成联合体，共同实施、完成并保修合同工程。
2. 甲方担任联合体主办人，负责与发包人联系，组织合同工程的实施工作。
3. 乙方、丙方为联合体成员，按照约定比例承担合同工程的施工任务。
4. 联合体各方按照内部职责划分，各自承担自身的责任和风险。
二、施工任务的分配1. 甲方承担合同工程总量的%，乙方承担合同工程总量的%，丙方承担合同工程总量的%。
2. 乙方、丙方按照约定的比例，负责合同工程的施工工作，并承担相应的费用。
三、合作协议的生效、终止和解除1. 本合作协议自各方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合作协议在各方履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。
3. 若各方协商一致，可以提前解除或终止本合作协议。
四、争议解决1. 各方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本合作协议一式三份，甲乙丙各方各执一份。
2. 本合作协议未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本合作协议具有同等法律效力。
3. 本合作协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙丙各方同意后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合作协议请根据实际情况和需求进行调整。
在签订合作协议时，请务必仔细阅读、理解并遵守相关法律法规，以确保各方权益得到保障。
联合体施工协议书范本(2024版)
联合体施工协议书范本(2024版)合同编号：__________联合体施工协议书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________丙方：__________鉴于甲方为__________项目的业主，乙方和丙方愿意组成联合体共同参与该项目的施工，经甲乙丙三方协商一致，特订立本协议书，以共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________第二条联合体的组成2.1 联合体由甲方、乙方和丙方组成。
2.2 乙方担任联合体牵头人，负责联合体的日常管理和协调工作。
2.3 丙方负责项目的施工实施和质量管理工作。
第三条联合体的权利和义务3.1 联合体各方应共同履行合同，向甲方承担连带责任。
3.2 联合体各方应按照本协议书的约定，分配合同收入和承担合同成本。
3.3 联合体各方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保项目顺利实施。
3.4 联合体各方应相互配合，共同解决项目实施过程中出现的问题。
第四条合同的履行4.1 联合体各方应按照合同约定，完成项目的施工任务。
4.2 联合体各方应保证施工质量，符合国家相关标准和规范。
4.3 联合体各方应按照合同约定，提交各类施工资料和报告。
4.4 联合体各方应遵守合同约定的工期，确保项目按时完工。
第五条合同的变更和解除5.1 联合体各方同意，合同的变更或解除应书面签订补充协议，并经甲方批准。
5.2 合同的变更或解除，不影响联合体各方承担的违约责任。
第六条违约责任6.1 联合体各方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
6.2 联合体各方应互相追究和承担违约责任，不得向第三方追偿。
第七条争议解决7.1 联合体各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同的生效、终止和解除8.1 本协议书自联合体各方签字（盖章）之日起生效。
联合体施工协议书
联合体施工协议书联合体施工协议书1. 背景和目的本协议是由以下几家公司组成的联合体（以下简称“联合体”）签订的。
联合体成员公司包括：公司A、公司B和公司C。
本协议的目的是规范联合体在工程施工过程中的合作关系，确保项目能顺利进行并达到预期的质量、进度和安全要求。
2. 工程概述联合体将负责执行X项目的施工工作。
该项目位于地区，总建筑面积约平方米。
项目包括但不限于（具体工程范围）。
3. 合作原则3.1 协作和沟通- 联合体成员公司应保持密切合作，共同制定施工计划，安排人力、物力和材料供应，并及时沟通和解决问题。
- 联合体成员公司应指定专人负责协调和联络工作，确保信息传递畅通、沟通无障碍。
任何变更都应及时通知其他成员。
3.2 风险管理- 联合体成员公司应共同制定风险评估和管理计划，并根据实际情况进行预防和控制，确保施工过程的安全性和可持续性。
- 如发生风险事件，联合体成员公司应及时通报其他成员，并采取协商一致的措施进行处置。
3.3 质量控制- 联合体成员公司应共同制定质量控制计划，确保施工过程中的工作质量符合相关标准和要求。
- 联合体成员公司应共同承担质量问题的责任，并及时采取纠正措施。
3.4 进度管理- 联合体成员公司应共同制定施工进度计划，并按计划有序进行工程施工。
- 如有延迟风险，联合体成员公司应及时通报并协商解决方案，以确保项目能按时完成。
4. 合同条款4.1 合同签署- 本协议的有效期为从签署日期起至工程竣工验收合格之日止。
- 本协议须由所有联合体成员公司的授权代表在协商一致的基础上签署生效。
4.2 工程款项- 工程款项的支付事宜由各成员公司按照实际支付职责进行处理，并及时结算。
4.3 资源共享- 联合体成员公司应充分共享各自的资源和经验，以提高施工效率和质量。
4.4 变更管理- 如需对工程范围、进度、质量等方面进行变更，应经联合体成员公司协商一致，签订书面变更协议。
5. 合作结束5.1 合作解除- 联合体的合作解除条件包括但不限于：工程竣工验收合格、双方协商一致、发生不可抗力等情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
联合体施工协议书
联合体牵头人：（以下简称“甲方”）
联合体成员：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他法律、行政法规的规定，甲方、乙方双方就其联合体投标并中标的工程项目---，在联合体成员履行其各自权利、义务和责任等事宜方面，依据投标时签订的联合体协议书，经充分协商，签订本联合体施工协议，以资共同遵守：
1、甲方代表联合体各成员负责本项目合同谈判活动，联合体各成员共同与
业主方签订PC总承包合同。
2、甲方代表联合体和发包人间进行为实现合同目的的工作/工程量、预决算、
发票事务的联系、处理、沟通和协调。
3、甲方对联合体各成员及其管理人、执行人、工作人员、继任人等工程项目
管理参与人进行组织、管理、调配、授权委托的权利。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：甲方代表联合体双方负责合同实施阶段的协调工作、设备采购（1172.4万元）、安装工程（273.22万元）及整体调试、整体工程质量保修及售后服务；乙方负责建筑工程（293.47万元）施工。
5、联合体各方根据责任范围分别向发包人开具相关发票。
6、联合体牵头承包人对联合体成员承包人承担连带责任；联合体成员承包人对联合体牵头承包人不承担连带责任。
7、发包人、联合体牵头人承包人、联合体成员承包人对承包人上述分工及
职责约定予以认可。
8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
9、本协议书一式叁份，联合体成员和发包人各执一份。
甲方：乙方：
（盖单位章）（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
2016 年月日2016 年月日。