履约保函建设部的指定标准格式
建筑工程项目履约保函范文精简处理
![建筑工程项目履约保函范文精简处理](https://img.taocdn.com/s3/m/187b3c70b80d6c85ec3a87c24028915f804d84fd.png)
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证金额本建筑工程项目履约保函的保证金额为 [保证金额]。
二、保证人信息1. 保证人名称:[保证人名称]2. 法定代表人:[法定代表人]3. 住所地:[住所地]4.三、受益人信息1. 受益人名称:[受益人名称]2. 组织机构代码:[组织机构代码]3. 住所地:[住所地]4.四、保证期限本保函的保证期限为从 [起始日期] 至 [结束日期]。
五、保证事项保证人向受益人保证,若建筑工程承包商未能按照合同约定的质量、进度和合同金额履行责任或发生违约行为,保证人愿意承担连带责任,按照本保函的保证金额向受益人进行赔偿。
六、保证声明保证人声明,保证金额已由保证人担保或者以其他合法方式提供担保。
保证人确保建筑工程承包商履行合同义务,如建筑工程承包商未能履行义务导致受益人产生损失的,保证人将按照本保函的保证金额进行赔偿。
七、保证人的责任保证人为建筑工程承包商的履约行为提供担保,承担连带责任。
在保证期限内,若建筑工程承包商出现违约行为,受益人可向保证人提出索赔要求,保证人应在收到受益人的书面通知后及时履行赔偿义务。
八、法律适用和争议解决本保函的解释和适用适用法律。
在履行过程中,若发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,应提交至受益人所在地的人民法院进行解决。
九、其他事项本保函未尽事宜按法律法规和双方约定执行。
以上是建筑工程项目履约保函的内容,特此出具。
[保证人名称]签字:_________________。
工程施工合同履约保函范本
![工程施工合同履约保函范本](https://img.taocdn.com/s3/m/614546bc5ff7ba0d4a7302768e9951e79a896978.png)
工程施工合同履约保函范本甲方(以下简称“承包商”):乙方(以下简称“业主”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方承担乙方所委托的工程施工项目(以下简称“本项目”),经充分协商,达成一致,签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益,甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定,由甲方提交履约保函,保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议:一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 履约保函的担保方式为:【担保方式,如:银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内,向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作,并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后,甲方按照乙方要求提供相关证明材料,履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后,甲方应按照乙方的要求,将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内,如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务,乙方有权向甲方追偿,并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时,应向甲方发出书面索赔通知,并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内,应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后,有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突,以履约保函的条款为准。
建设工程款项履约保函格式
![建设工程款项履约保函格式](https://img.taocdn.com/s3/m/b56f1f6c66ec102de2bd960590c69ec3d5bbdbdd.png)
编号:__________建设工程款项履约保函格式甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)建设工程:指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。
(2)工程款项:指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。
(3)履约保函:指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务,由乙方出具的保函。
3.2 关键词解释(1)担保人:指本合同乙方,为承包商提供履约担保的法人或其他组织。
(2)委托人:指本合同甲方,要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。
(3)承包商:指与甲方签订主合同的第三方,承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。
(2)甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。
(3)甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后,及时通知乙方解除担保责任。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。
(2)乙方应在收到甲方通知后,按照本合同的约定出具履约保函。
(3)在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时,乙方应按照本合同的约定承担担保责任。
履约保函格式(定稿)
![履约保函格式(定稿)](https://img.taocdn.com/s3/m/82a0ca92b307e87100f6965c.png)
合同条款附录“D”
履约保函
编号:
致受益人:建设万家有限公司
因保函申请人与你方签订合同,我行已接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同(或协议)约定的义务向你方提供如下保证:
一、本保证担保的金额最高不超过(币种、金额大写) 人民币
整。
二、本保证担保的方式为连带责任保证。
三、本保证担保的期间自201 年月日至201 年月日。
四、在本保证期间内,如保函申请人违约,我行将在收到你方符合下列条件的索赔
通知后30 个工作日内,凭本保函向你方支付本保证担保范围内你方索赔的金
额:
(一) 你方的索赔通知必须以书面形式提出,索赔通知应由你方法定代表人(负责人)
或授权代理人签字并加盖单位公章;
(二) 你方的索赔通知必须在本保证期间内送达我行;
(三) 你方的索赔通知必须同时附有:
声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地
支付给你方。
五、本保函应自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(盖章) 签发日期年月日负责人或授权代理人(签字):。
履约保函(建设部的指定标准格式)
![履约保函(建设部的指定标准格式)](https://img.taocdn.com/s3/m/0b80eb2948d7c1c709a14536.png)
履约保函
保函编号:建保
致国际香料(中国)有限公司(下称受益人):
鉴于广东建安消防机电工程有限公司(下称“被保证人”)已与贵方签订了国际香料(中国)有限公司IFF飞龙项目的施工合同。
我方在此接受被保证人的委托,向受益人提供履约保证担保:
一、本保证最高担保金额为人民币¥958,700元(小写)玖拾伍万捌仟柒佰圆整(大写)。
二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。
三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务,且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时,我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。
四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定,且必须在本保证担保的有效期内送达我方。
索赔通知须于我行营业时间内送达,当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。
五、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案,对直接影响合同履行的相关条款进行修订的,应经我方书面同意。
但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。
六、本保证担保的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。
七、本保证担保项下的权利不得转让。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。
保证人(盖章):
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日。
2024年标准履约保函格式范本
![2024年标准履约保函格式范本](https://img.taocdn.com/s3/m/bed8dfb6541810a6f524ccbff121dd36a22dc462.png)
2024年标准履约保函格式范本本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 合同标的1.3 合同金额1.4 履约保函1.5 银行1.6 有效期1.7 违约1.8 终止1.9 其他术语2. 合同的构成2.1 组成文件2.2 修改与补充2.3 语言2.4 法律的适用3. 履约保函的发放3.1 保函的申请3.2 保函的审核3.3 保函的发放3.4 保函的编号3.5 保函的金额3.6 保函的有效期4. 履约保函的履行4.1 承包商的义务4.2 发包人的权利4.3 保函的兑现4.4 保函的退还4.5 保函的延长5. 保函的修改与取消5.1 修改的条件5.2 修改的程序5.3 保函的取消6. 保函的转让6.1 转让的条件6.2 转让的程序7. 保函的索赔7.1 索赔的条件7.2 索赔的程序7.3 索赔的拒绝8. 保函的监督与检查8.1 监督的机构8.2 检查的权利8.3 监督的程序9. 违约的责任9.1 承包商的违约9.2 发包人的违约9.3 银行的违约10. 争议的解决10.1 协商解决10.2 调解10.3 仲裁10.4 法律诉讼11. 保密条款11.1 保密的内容11.2 保密的期限11.3 保密的违反12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果13. 合同的终止13.1 终止的条件13.2 终止的程序13.3 终止后的权利与义务14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 补充协议14.4 修改记录第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1 合同主体1.1.1 本合同双方主体如下:1.1.2 双方主体应按照合同约定履行各自的权利和义务。
1.2 合同标的1.2.1 本合同的标的为:(项目名称),包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、培训等服务。
1.3 合同金额1.4 履约保函1.4.1 乙方为保证履行合同义务,向甲方提供一份由丙方出具的履约保函,保函金额为合同金额的:(百分比)。
工程合同履约保函模板范本
![工程合同履约保函模板范本](https://img.taocdn.com/s3/m/0da653369a6648d7c1c708a1284ac850ad020499.png)
工程合同履约保函模板范本担保人(以下简称“担保方”):受益人(以下简称“业主”):承包商(以下简称“施工方”):鉴于:1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》(以下简称“合同”),合同编号为xxxx,施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。
2. 施工方为保证履行合同义务,向业主申请出具履约保函,业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。
3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保,确保施工方按合同约定履行各项义务。
在此前提下,担保方、业主和施工方达成如下协议:第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整(大写:人民币玖拾玖万玖仟元整),保函金额相当于合同总价的一定比例,具体比例双方协商确定。
第二条保函有效期本保函自开具之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。
若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务,业主提前解除合同的,本保函失效。
第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为,未能按合同约定履行义务,业主有权向担保方提出索赔。
2. 担保方在收到业主的索赔通知后,应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查,并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。
赔偿金额不超过保函金额。
3. 业主在向担保方提出索赔时,应提供相关证据,包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。
4. 担保方在履行赔偿义务后,有权向施工方追偿,并要求施工方提供相应的反担保。
5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。
6. 本保函在有效期内,施工方不得要求担保方撤销或修改。
7. 本保函一式三份,担保方、业主和施工方各执一份,具有同等法律效力。
第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。
2. 本保函的解除和退还事宜,由担保方、业主和施工方协商确定。
3. 本保函适用中华人民共和国法律法规,如有争议,各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。
建设履约保函格式模板
![建设履约保函格式模板](https://img.taocdn.com/s3/m/3506fe5cfd4ffe4733687e21af45b307e871f9e1.png)
建设履约保函格式模板
建设履约保函(格式)
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号:
日期:
受益人:***市城市内河管理处(以下简称“甲方”)
地址:
邮政编码:
申请人:(以下简称“乙方”)
地址:
邮政编码:
鉴于申请人[ ](以下简称“乙方”)与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段(***河)流域治理PPP项目(以下简称“项目”)《项目协议》及其附件。
根据该协议之规定,乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目,乙方应向甲方提供由其认可的银行保函,以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。
我行同意为项目公司出具上述担保函,并特此确认:若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务,我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责,担保金额为壹仟万元人民币(人民币:10,000,000)。
我行无条件地、不可撤销地承诺,在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内,我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项,并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。
我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。
我行承诺并保证,甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充,都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。
我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。
本保函自签署之日年月日起至年月日(乙方提交运营维护保函之日)
第1页/共 2 页。
工程施工合同履约保函
![工程施工合同履约保函](https://img.taocdn.com/s3/m/7098cdba846a561252d380eb6294dd88d1d23d43.png)
工程施工合同履约保函【标题】工程施工合同履约保函【】致:(业主全称)鉴于(承包方全称,以下简称“承包人”)与贵方就(工程项目名称)签订了编号为(合同编号)的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),本行(或金融机构名称,以下简称“担保人”)特此开立不可撤销的履约保函,以保证承包人将严格依照合同约定履行其应尽的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币(大写)(金额),即(小写)(金额)。
该金额是根据合同总价款的百分之(百分比)确定的,足以覆盖因承包人未能履约而可能给业主造成的损失。
二、有效期限本保函自(开具日期)起生效,至(工程竣工验收合格之日或其他约定的终止日期)止,除非在此之前承包人的履约义务已全部履行完毕,本保函提前终止。
三、担保范围1. 若承包人在履行合同过程中出现违约行为,包括但不限于工程延期、工程质量不符合合同约定标准等情形,担保人将在收到业主书面索赔通知后,无条件地向业主支付不超过保函金额的赔偿金。
2. 上述赔偿不影响业主根据合同向承包人追索进一步损失的权利。
四、索赔程序1. 业主提出索赔时,须提交书面索赔通知以及相关证明材料,说明承包人违约事实及索赔金额。
2. 担保人在收到索赔文件后的(约定时间,例如:5个工作日内)进行核实,如索赔成立,则无条件支付相应的赔偿金额给业主。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议,双方应首先协商解决,协商不成时,可提交担保人所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 本保函的修改和补充须经担保人和业主双方书面同意,任何一方不得单方面变更或解除本保函。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
六、声明条款本保函是担保人的不可撤销的承诺,对承包人的义务提供了独立的担保。
即使合同被修改、暂停执行或终止,本保函仍然有效,直至到期或提前终止。
敬请业主予以确认。
担保人(盖章):_________________法定代表人(签字):______________日期:____年__月__日。
履约保函-标准模板
![履约保函-标准模板](https://img.taocdn.com/s3/m/44a6413f0975f46526d3e102.png)
履约保函-标准模板供货方:注册地址:担保人:注册地址:总承包方:XXX地址:XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定,由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料,并约定由双方共同签订正式合同(以后简称为“合同”)鉴于总承包方对供应单位的委托,供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证:1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。
2、如果供应单位违约时(由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据)及总承包方索取赔偿时,担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任,担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失,并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。
直至赔偿额达到合约总价的10%,即人民币元(大写:),此履约保证书的责任才可解除。
3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决,便可执行于此履约保证书之权利。
4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改,或工作的范围或性质的更改,和总承包方按合同所宽限的时间,或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。
5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿(如有)获得解决时,此履约保证书的责任才告终止。
6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。
供应单位及担保人自愿作出上述承诺,并清楚了解法律上的意思。
供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方:法定代表签署:姓名:职位:担保人:法定代表签署:姓名:职位:(本保函失效后,请将原件退回我方注销)第1页。
履约保函格式
![履约保函格式](https://img.taocdn.com/s3/m/5ec2498e988fcc22bcd126fff705cc1754275f15.png)
履约保函格式履约保函(格式)致:(发包人)鉴于:1、贵公司将与公司(下称“承包人”)签署(合同编号:,下称“合同”);2、根据规定,为保证承包人严格按合同规定履行合同义务,承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函;3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。
本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为元整(小写:¥元)人民币的连带责任履约担保。
如承包人在履行本合同过程中出现下述情况,贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下,在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额,本银行将无条件立即向贵公司予以支付:●如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务;●或在本保函有效期结束前,贵公司认为有必要继续延长本保函有效期,而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。
合同的任何变更、工程的分包,及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任,且对本保函的效力不构成任何影响。
上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。
本银行承诺无条件放弃根据《中华人民共和国担保法》第20条所拥有的抗辩权利。
本保函自本银行签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后,或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效(上述两种条件满足一种即视为失效条件成立)。
本保函开出后,我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文,确认电文的关键内容包括:保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。
本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。
担保银行名称:担保银行地址:银行法定代表人(授权人):银行盖章:日期:廉洁协议廉洁协议为规范经营行为,进一步加强党风廉政建设,促进合同双方诚信共廉,防止违规违纪问题的发生,特签定本协议。
建设工程履约保函
![建设工程履约保函](https://img.taocdn.com/s3/m/ee379966a4e9856a561252d380eb6294dd88221b.png)
建设工程履约保函
建设工程履约保函
编号:
致:(受益人):
鉴于:(以下简称“承包人”)与(以下简称“发包人”)就签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行(公司)同意为承包人出具保函。
在本保函有效期内,本银行(公司)向你方承担支付人民币(大写)
的责任,并无条件受本保函的约束。
承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误,在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时,本银行(公司)于七日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行(公司)放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。
本银行(公司)还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。
本保函有效期自年月日至年月日。
本保函提前解除担保效力,需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。
担保人名称:
法定代表人:
联系人:联系人电话:
开立日期:年月日。
工程施工履约保函模板
![工程施工履约保函模板](https://img.taocdn.com/s3/m/fa2ae88029ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a52.png)
保函编号:【保函编号】开立日期:【开立日期】致:【受益人名称】鉴于:1. 本保函申请人(以下简称“申请人”)已与贵方(以下简称“受益人”)就【工程名称】(以下简称“本工程”)签订编号为【合同编号】的《建设工程施工合同》(以下简称“基础合同”)。
2. 申请人承诺将按照基础合同的约定,全面、按时、高质量地完成本工程的建设任务。
3. 为确保申请人履行基础合同的义务,保障受益人的合法权益,申请人特向贵方申请开具见索即付的履约保函。
4. 本保函的开立人为【开立人名称】,以下简称“担保人”。
兹证明如下:一、担保人根据申请人的申请,在此向受益人出具本履约保函,担保金额为人民币【担保金额】元(大写:【大写金额】)。
二、本保函担保范围包括:1. 申请人未能按照基础合同的约定履行工程建设的义务,造成受益人经济损失的赔偿责任;2. 申请人违反基础合同约定的违约金、赔偿金等违约责任;3. 申请人因履行基础合同义务过程中发生的其他违约责任。
三、本保函的有效期为自本保函开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期止,但最长不超过【有效期】。
四、在本保函有效期内,若受益人因申请人未能履行基础合同义务而遭受损失,受益人可向担保人提出书面索赔。
担保人在收到受益人提交的符合以下条件的书面索赔通知后,将在【支付期限】个工作日内无条件支付赔偿金:1. 书面索赔通知应明确载明受益人遭受的损失金额、损失原因及申请人的违约事实;2. 索赔通知应由受益人法定代表人或授权代理人签字、盖章,并加盖受益人单位公章;3. 索赔通知应在本保函有效期内送达担保人。
五、本保函在以下情况下失效:1. 申请人履行了基础合同约定的义务,且不存在违约行为;2. 本保函约定的有效期届满;3. 担保人书面通知受益人本保函失效。
六、本保函的出具不构成担保人对申请人履行基础合同义务的保证,也不免除申请人在基础合同项下的任何责任。
七、本保函的条款及内容均受中华人民共和国法律管辖。
建设工程承包合同履约保函模板
![建设工程承包合同履约保函模板](https://img.taocdn.com/s3/m/5387f7f60129bd64783e0912a216147917117ef8.png)
建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致:[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同(以下简称“合同”),我方作为承包商的担保人,特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。
1. 保函金额:本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整(¥[金额大写]),该金额相当于合同总价的[百分比]%。
2. 保函有效期:自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
3. 保函条件:若承包商未能按照合同约定履行其义务,包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求,或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方,造成工程无法正常进行或产生其他违约情形,贵单位有权在通知我方后,直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。
4. 保函的解除:当工程竣工验收合格,且承包商已完全履行合同约定的所有义务,包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方,无任何争议和索赔时,本保函自动解除。
5. 保函的转让:未经我方书面同意,贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。
6. 法律适用:本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。
7. 争议解决:因本保函引起的或与本保函有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。
8. 其他条款:本保函的任何修改、补充均需双方协商一致,并以书面形式确认。
本保函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日---。
标准格式工程履约保函
![标准格式工程履约保函](https://img.taocdn.com/s3/m/36eab7c4afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d35.png)
履约保函编号:鉴于贵方与以下简称“被保证人”就项目于年月日签订编号为的合同以下简称主合同,应被保证人申请,我方愿就被保证人履行主合同约定的义务向贵方提供如下担保:一、担保的范围及担保金额我方的担保范围是被保证人未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失;二、担保的方式及担保期间我方担保的方式为:连带责任;我方担保的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期,贵方与被保证人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整,但担保有效期最迟不超过XX年XX月XX日;三、承担担保责任的形式1由我方提供资金及技术援助,使被保证人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的担保金额;2由我方在本保函第一条规定的担保金额内赔偿贵方的损失;四、代偿的安排贵方要求我方承担担保责任的,应向我方发出书面索赔通知及被保证人未履行主合同约定义务的证明材料;索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明被保证人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料;贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料;我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在按照本保函的承诺承担担保责任;五、担保责任的解除1、在本保函承诺的担保期间内,贵方未书面向我方主张担保责任的,自担保期间届满次日起,我方担保责任解除;2、被保证人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的担保期间届满次日起,我方担保责任解除;3、我方按照本保函向贵方履行担保责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付支付款项从我方帐户划出之日起,担保责任即解除;4、按照法律法规的规定或出现应解除我方担保责任的其它情形的,我方在本保函项下的担保责任亦解除;我方解除担保责任后,贵方应自我方担保责任解除之日起,将本保函原件返还我方;六、免责条款1、因贵方违约致使被保证人不能履行义务的,我方不承担保证责任;2、依照法律法规的规定或贵方与被保证人的另行约定,免除被保证人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的担保责任;3、贵方与被保证人协议变更主合同的,如加重被保证人责任致使我方担保责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的担保责任;4、因不可抗力造成被保证人不能履行义务的,我方不承担担保责任;七、争议的解决因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉;八、保函的生效本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效;保证人:法定代表人或授权代理人:年月日。
工程合同履约保函模板
![工程合同履约保函模板](https://img.taocdn.com/s3/m/884f14873086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe98d.png)
工程合同履约保函模板
【工程合同履约保函】
致:(业主全称)
地址:(业主地址)
根据(承包方全称)与贵方签订的编号为(合同编号)的《建设工程合同》(以下简称“主合同”),我行(银行全称)应(承包方全称)的申请,特向贵方开立此履约保函,以
保证承包方按照主合同的规定履行其责任和义务。
一、保函金额
本保函的担保金额为人民币(大写)(¥:金额),该金额不超过主合同约定的合同价款
的一定比例(通常为10%-30%)。
二、有效期
本保函自开立之日起至主合同约定的工程竣工验收合格并完成所有结算手续之日止有效。
若在此期间内,因承包方未能履行合同义务而导致贵方提出索赔,本行将在收到贵方书面
索赔通知后的(通常为7-28天)工作日内,无条件支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件
若承包方违反主合同规定,未能在约定时间内完成工程质量、进度等要求,或者发生其他
违约行为,贵方有权向我行提出索赔。
索赔时,贵方应提供书面索赔通知以及相关证明材料。
四、责任限制
本保函项下的责任仅限于保函金额内,对于超出保函金额的部分,我行不承担任何责任。
同时,我行对贵方的任何间接损失、特殊损失或衍生损失不承担责任。
五、其他条款
1. 本保函一经开立,即具有法律效力,未经我行书面同意,任何一方不得擅自修改或解除。
2. 本保函适用中华人民共和国法律。
3. 因本保函引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决,协商不成时,可提交我行所
在地人民法院诉讼解决。
六、附加信息
本保函由我行(银行全称)盖章确认,并由授权签字人签署。
银行盖章:
授权签字人:日期:年月日。
建筑工程项目履约保函简洁范本
![建筑工程项目履约保函简洁范本](https://img.taocdn.com/s3/m/8a83678659f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924fa.png)
建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证事项本保函由建筑工程项目发包方(以下简称“甲方”)为保证承包方(以下简称“乙方”)履行合同中约定的各项义务而开具。
本保函的有效期与合同期限相同,并在本保函到期后30日内,甲方未接到乙方的书面申请解除本保函的情况下终止。
二、保函金额1. 本保函金额为:(具体金额)2. 本保函金额包含临时措施费、担保金、保证金等各种费用,以保证乙方能够按照合同约定进行工程施工,遵守相关法律法规和合同条款,确保工程质量和进度的顺利进行。
三、保证期限1. 本保函自签订之日起生效,有效期为合同约定工程的履行期限。
2. 在乙方工程竣工并通过甲方的验收后,乙方应于15个工作日内向甲方提交工程竣工结算资料,并提出解除本保函的申请。
3. 对于乙方在合同期限内未完成工程,或者工程存在问题未能及时改正的情况,甲方有权终止本保函,并要求乙方承担违约责任。
四、保函终止条件1. 在本保函有效期内,若乙方违反合同约定,如不履行或未按时履行合同义务,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
2. 在保函有效期内,若乙方发生歇业、破产、合并、分立等情况,或者乙方因法定或行政强制原因被吊销营业执照,乙方应立即通知甲方,并在接到甲方终止通知后的5个工作日内退还保函金额。
3. 在保函有效期内,若乙方被依法追究刑事责任,甲方有权解除合同,并要求乙方承担一切法律责任和经济损失。
五、解除保函手续1. 乙方于工程竣工并通过甲方验收后,应向甲方提交解除保函的申请,并提供乙方承诺书、保函解除手续等相关文件。
2. 甲方收到乙方的申请后,将在5个工作日内对申请进行审查,如甲方认可乙方已完成工程的要求,乙方已偿还所有费用,甲方将解除保函。
3. 如乙方在保函有效期内解除保函,并提出的申请受到甲方的审核不通过,甲方将要求乙方继续履行合同,并要求乙方支付相应的违约金。
六、其他事项1. 本保函适用于建筑工程项目,不适用于其他项目或业务。
工程履约担保函标准
![工程履约担保函标准](https://img.taocdn.com/s3/m/4f0019e3b1717fd5360cba1aa8114431b80d8e11.png)
工程履约担保函标准工程履约担保函是一种保证形式,用于确保工程承包商能够按照合同要求履行其在工程项目中的责任和义务。
本文将介绍工程履约担保函的标准格式和要点。
一、担保函开头担保函的开头应包含以下信息:1. 日期:标明担保函发出的日期;2. 被担保人:明确工程承包商的名称和地址;3. 担保人:明确保证履约的保证人的名称和地址;4. 合同信息:标明相关合同的名称、合同编号以及签订日期。
二、声明和保证接下来,担保函需要明确保证人对工程承包商履约的声明和保证,包括以下内容:1. 履约义务:明确工程承包商在工程项目中的履约义务,例如按时完成工程、提供符合要求的材料和设备等;2. 保证期限:确立担保期限,即保证人对工程承包商履约的承诺有效的时间段;3. 担保金额:明确保证金额,即保证人对工程承包商需要承担的赔偿责任的最高限额;4. 承诺支付:明确保证人在工程承包商未能履行合同义务的情况下,承诺按照合同约定支付相应的金额;5. 赔偿范围:明确工程承包商未能履约所导致的损失范围,包括直接损失和间接损失。
三、有效性和终止担保函需要说明有效性和终止相关的条款:1. 有效期:担保函需明确有效期限,并标明保证期限届满后的自动终止;2. 终止条件:担保函需说明在何种情况下可以提前终止保证责任,例如工程承包商合同破产或解散、工程项目中途终止等。
四、附录在担保函结尾,可以根据需要添加附录,例如:1. 合同文本:可以将相关的合同文本附在担保函后面,以便参考和备案;2. 证明文件:可以附带与工程项目相关的证明文件,以证明保证人的资质和信用。
总结:工程履约担保函标准格式如上所述。
担保函的具体内容应根据实际情况进行调整,以确保准确表达保证人对工程承包商履约的承诺和责任。
工程履约担保函的发出将为工程项目的顺利进行提供有力的保障,保证各方利益的平衡和保护。
注:本文中提供的内容仅供参考,具体编写工程履约担保函时,应根据具体合同和法律法规进行调整。
建行履约保函 标准格式
![建行履约保函 标准格式](https://img.taocdn.com/s3/m/71167870fab069dc51220107.png)
保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
履约保函建设部的指定
标准格式
Last revised by LE LE in 2021
履约保函
保函编号:建保
致国际香料(中国)有限公司(下称受益人):
鉴于广东建安消防机电工程有限公司(下称“被保证人”)已与贵方签订了国际香料(中国)有限公司IFF飞龙项目的施工合同。
我方在此接受被保证人的委托,向受益人提供履约保证担保:
一、本保证最高担保金额为人民币¥958,700 元(小写)玖拾伍万捌仟柒佰圆整(大写)。
二、本保证担保的有效期自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。
三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务,且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时,我方保证在收到受益人书面索赔通知后在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。
四、索赔通知应附有被保证人违约或违背合同事实的证明或相关证明材料及法院关于因被保证人无可供执行财产而终结执行的裁定,且必须在本保证担保的有效期内送达我方。
索赔通知须于我行营业时间内送达,当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。
五、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案,对直接影响合同履行的相关条款进行修订的,应经我方书面同意。
但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。
六、本保证担保的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。
七、本保证担保项下的权利不得转让。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。
保证人(盖章):
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日。