中建二局北京某住宅项目结构劳务合同
建筑二次结构劳务合同（精选11篇）
建筑二次结构劳务合同建筑二次结构劳务合同（精选11篇）在不断进步的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的建筑二次结构劳务合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
建筑二次结构劳务合同篇1发包方：（以下简称甲方）_________承包方：（以下简称乙方）_________甲方计划新建房屋一幢，在公平竞争中择优将此房屋建修中的木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务，明确相互权利义务关系，经双方协商，特签订此合同。
为信守合同，并严格地履行，共同遵守些列条款：一、工程规模：甲方新建房屋为两楼一底，门排两个，钢筋混砖结构，楼层面每层钢筋水泥浇筑。
二、木工工程价款：甲方以基墩每个米_________元，楼层板面每平方米_________元，地穿梁每米_________元，立柱每_________元计价。
三、质量要求：乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工，同时保证每楼板面平整，每楼梯步均匀。
四、安全事故责任：乙方在工程施工中，时刻将安全意识放在重中之重。
若出现安全事故，一旦甲方买了意外保险，按照国家规定的意外保险处理后，甲方概不负其它一切任何责任。
五、本合同自签订之日起，甲乙双方签字生效。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商形成共识后，与本合同同等生效。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日建筑二次结构劳务合同篇2甲方：乙方：根据国家《建筑法》、《合同法》。
平等、公开、公平、自由的原则，甲方现将广元利州区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：1、乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。
中建二局北京某住宅项目结构劳务合同
BF-2009-0208 合同编号：北京市房屋建筑工程结构劳务分包合同工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目3标段劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司北京市住房和城乡建筑委员会监制北京市工商行政管理局二〇一三年十二月第一部分协议书劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人）劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程2、分包合同内容：结构扩大劳务施工2.1本合同分包范围：3标段结构劳务施工。
3标段：建筑面积 56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。
说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整；2.2本合同劳务作业内容：1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的内容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工内容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规范、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价内；2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下内容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）;3）结构工程，包括但不限于以下内容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；。
2023建筑二次结构劳务合同范本正规范本(通用版)
建筑二次结构劳务合同范本合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]签订日期： [签订日期]一、合同目的和基本情况本合同是甲方与乙方就建筑二次结构劳务进行约定的书面合同。
甲乙双方本着互利互惠、平等自愿、公平交易的原则，达成合作协议。
二、工作内容和标准1.乙方承担甲方委托的建筑二次结构工程的劳务工作，并按照建筑施工图纸和相关技术标准进行施工。
乙方应确保施工过程中的安全和质量，严禁违章操作。
2.乙方应按照甲方的要求合理安排工期，并在规定的时间内完成工程。
3.乙方应组织和监督施工团队，确保工程的顺利进行。
4.乙方应遵守国家和地方的建筑施工相关法律法规，保护环境，做到文明施工。
5.乙方应保障工程质量，确保施工过程中不出现安全事故，如有问题应及时处理并承担相应责任。
6.工程竣工后，乙方应清理施工现场，并交付给甲方验收。
三、工程价格和支付方式1.甲方根据工程规模和难易程度与乙方商定工程价格为：[工程价格]。
2.工程款项支付方式为： [支付方式]，甲方应按时支付工程款项，并提供相应的支付证明。
四、质量保证和责任1.乙方对所承担的建筑二次结构工程提供一年质量保修期，自工程竣工后计算。
2.在保修期内，如因乙方施工不当或使用不合格材料导致工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3.乙方对工程质量不负连带责任，但如因甲方施工图纸不合理或提供不准确的资料导致工程质量问题，乙方不承担责任。
五、违约责任1.如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权中止工程施工，并要求甲方支付违约金。
2.如乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方加快施工进度，并要求乙方支付违约金。
3.如因甲方或乙方一方违约而导致本合同解除，违约方应向对方支付违约金，并承担其他相应的法律责任。
六、保密条款双方在履行本合同过程中可能获取到对方的商业机密和技术资料，双方同意在合同有效期内和解除后对保密信息进行保密，不泄露给第三方。
七、争议解决和法律适用本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
中建集团施工劳务合同范本
中建集团施工劳务合同范本
甲方（承包方）：中建集团
乙方（劳务方）：（劳务方名称）
根据双方自愿，在平等互利的基础上，达成如下协议：
一、项目名称：中建集团施工劳务合同
二、项目地点：（具体地址）
三、工作内容及标准：乙方将按照甲方提供的施工计划及相关要求，参与项目的具体施工工作，包括但不限于：（列举具体工作内容）
四、工作时间：双方约定工作时间为每天（具体时间段），如有特殊情况需要延长工作时间，应提前通知对方并取得同意。
五、工作报酬：乙方完成每项工作后，甲方将按照双方约定的报酬标准进行结算支付。
六、工作保障措施：甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保施工现场安全；如发生意外事故，应及时处理并承担相应责任。
七、违约责任：如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、保密条款：双方在履行合同过程中获取的商业机密和商业信息，应当保密，不得擅自泄露或利用。
九、争议解决：因履行合同产生的争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
二结构混凝土劳务合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的二结构混凝土工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 开工日期：___________5. 竣工日期：___________二、劳务承包范围1. 乙方负责本工程二结构混凝土的施工，包括但不限于模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑、养护等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计变更文件和技术规范进行施工。
3. 乙方负责施工过程中所需的全部材料、设备、工具的采购、运输、保管和保养。
三、质量标准和进度1. 质量标准：乙方施工的二结构混凝土工程必须符合国家现行有关质量标准，确保工程质量优良。
2. 进度要求：乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务，确保工程按期竣工。
3. 质量验收：工程完工后，乙方应按照国家有关质量验收标准进行自检，并提交甲方验收。
四、劳务承包价格1. 本工程二结构混凝土施工总价为人民币___________元，其中材料费为人民币___________元，人工费为人民币___________元，机械费为人民币___________元。
2. 乙方应在工程开工前向甲方支付合同总价___________%的预付款，工程完工后___________个工作日内支付合同总价___________%的进度款，工程竣工验收合格后___________个工作日内支付合同总价___________%的结算款。
五、施工安全与环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应采取措施，减少施工对环境的影响，确保施工过程中的环保要求。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的___________%。
建筑二次结构劳务合同范本
建筑二次结构劳务合同范本一、合同背景本合同由甲方（雇主）与乙方（劳务人员）共同签订，双方在平等自愿的基础上，根据《劳动法》和相关法律法规的规定，就乙方提供的建筑二次结构劳务进行约定，保障双方权益。
二、合同内容1. 劳务内容1.1 完成建筑二次结构的施工工作，包括但不限于钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板拆除等。
1.2 配合甲方进行施工现场的协调和安排，确保施工进度。
1.3 遵守甲方的工作制度和安全生产规定，保证工作场所的安全和整洁。
2. 劳务期限本合同自签订之日起生效，工期为（具体工期），具体工期双方以书面形式确认并记录在合同附件中。
3. 劳务报酬3.1 乙方为完成本合同约定的劳务所获得的报酬为（具体报酬，如日薪/月薪），总计（具体金额）。
3.2 甲方将于每月（具体日期）日支付乙方应得的工资，并提供相应的发票。
3.3 如乙方提前终止合同或存在违约行为，甲方有权扣除相应工资。
4. 劳动保护和安全措施4.1 甲方应为乙方提供必要的劳动保护设施，包括但不限于安全帽、防护服、手套等。
4.2 乙方在工作期间应遵守甲方的安全规定，正确使用劳动保护设施，并采取相应的安全措施。
4.3 如乙方在工作过程中受伤或发生意外事故，甲方应及时提供必要的急救和补救措施。
5. 乙方权益保障5.1 甲方不得以任何理由无故扣除乙方的劳动报酬，否则应支付相应的违约金。
5.2 乙方享有与甲方员工相同的劳动权益和福利待遇，包括但不限于带薪年假、工伤保险、社会保险等。
5.3 甲方应为乙方提供良好的工作环境和优质的劳动条件，确保乙方的合法权益。
6. 合同终止6.1 本合同期满或根据双方协商达成一致意见可终止合同。
6.2 如乙方有下列情形之一，甲方有权提前终止合同：•乙方严重违反劳动纪律；•乙方无故缺勤累计不得超过三天；•乙方擅自离岗不归。
6.3 合同终止后，甲乙双方应如实结清未付的工资，并办理相应的手续。
三、合同附件•施工图纸和技术要求（附件1）•工期确认书（附件2）•发票样张（附件3）•其他补充协议（若有）四、法律适用和争议解决4.1 本合同适用法律。
中国建筑第二工程局有限公司、韦振华等劳务合同纠纷民事二审民事判决书
中国建筑第二工程局有限公司、韦振华等劳务合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】广西壮族自治区来宾市中级人民法院【审理法院】广西壮族自治区来宾市中级人民法院【审结日期】2021.12.23【案件字号】(2021)桂13民终1434号【审理程序】二审【审理法官】侯永魁邓媚黄月秀【审理法官】侯永魁邓媚黄月秀【文书类型】判决书【当事人】中国建筑第二工程局有限公司;韦振华;杨伟【当事人】中国建筑第二工程局有限公司韦振华杨伟【当事人-个人】韦振华杨伟【当事人-公司】中国建筑第二工程局有限公司【法院级别】中级人民法院【原告】中国建筑第二工程局有限公司【被告】韦振华;杨伟【本院观点】杨伟系案涉项目的实际施工人，其提供的该份证据载明了农民工的工作量，且提供劳务的农民工对此予以认可，故本院予以采信。
根据《保障农民工工资支付条例》第三十条“分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。
【权责关键词】显失公平撤销代理违约金合同约定书证质证诉讼请求缺席判决维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，一审法院查明的案件事实属实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，根据《保障农民工工资支付条例》第三十条“分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。
施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。
分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。
工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。
”之规定，工程建设项目转包的，施工总承包单位应对拖欠农民工工资承担先行清偿责任，再依法进行追偿。
本案中，上诉人将案涉项目分包给栋豪公司，栋豪公司又分包给杨伟，而杨伟聘请农民工韦振华为案涉项目提供劳务，故杨伟与韦振华形成劳务关系，杨伟应按双方确认的劳务费数额履行支付农民工工资的义务。
建筑二次结构劳务合同范本
建筑二次结构劳务合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、合理、合法、诚实、信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑二次结构劳务作业的事宜，经充分协商，达成一致，签订本劳务合同，双方共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 结构类型：__________1.4 工程质量要求：__________1.5 工程安全要求：__________二、劳务内容2.1 乙方负责本工程图纸范围内的所有砌体、构造柱（含钢筋、模板、混凝土）、过梁（含钢筋、模板、混凝土）、现浇板（含钢筋、模板、混凝土）、二次结构模板加工制作、安装、拆除、场内材料水平运输及垂直运输、废料清理、工完料清、施工机械（含磨损件的维护保养）等施工工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量、安全、文明施工。
三、合同价格3.1 本合同劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预付款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.3 甲方按照乙方实际完成的工作量，进行工程进度款的支付。
3.4 工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，双方按照实际完成的工作量进行最终结算。
四、工期4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计，保证工程按时完成。
4.2 乙方应确保工程关键节点按时完成，如有延误，应按照甲方要求承担相应的违约责任。
五、质量与安全5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、施工组织设计、工程技术标准等进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方应加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
5.3 乙方应承担由于自身原因造成的质量问题、安全事故的责任和费用。
建筑二次结构劳务合同范本(精选)
建筑二次结构劳务合同范本(精选)甲方（发包方）：名称：________________地质：________________法定代表人：__________联系方式：____________乙方（承包方）：名称：________________地质：________________法定代表人：__________联系方式：____________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其建筑二次结构劳务项目发包给乙方承包施工的相关事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、劳务承包范围1.混凝土浇筑、养护2.钢筋制作、绑扎3.砌体施工4.模板制作、安装、拆除5.脚手架搭建、拆除6.其他二次结构施工相关工作三、劳务费用1.乙方承包劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.付款方式：按月进度支付，每月支付上月完成工程量的____%。
3.付款条件：乙方提交工程量报表，甲方审核确认后支付。
四、质量要求1.乙方应按照国家现行施工质量验收规范、标准及设计文件要求进行施工。
2.乙方应保证施工质量，如发生质量问题，乙方应无条件返工直至符合要求。
五、安全生产1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2.乙方应负责办理施工所需的安全生产手续，配备必要的安全生产设施。
3.乙方应承担因自身原因导致的安全生产事故责任。
六、合同变更、解除1.双方同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况，可协商变更合同内容。
2.如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。
中建二局劳务派遣合同
甲方（劳务派遣单位）：中建二局乙方（实际用工单位）：_______签订日期：____年____月____日根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就劳务派遣事宜达成如下协议：一、派遣内容1. 乙方按照甲方要求，从____年____月____日起派遣____名劳务人员到甲方工作岗位工作。
2. 甲方安排劳务人员的具体工作，并向乙方支付劳务服务费用。
3. 派遣期限为____年，试用期____个月。
二、派遣人员条件1. 派遣人员应具备以下条件：（1）身体健康，能适应岗位工作；（2）具有相应的技能和资格证书；（3）符合国家相关法律法规的规定。
2. 乙方有权对派遣人员进行审查，如不符合条件，有权拒绝接收。
三、工资待遇1. 试用期工资为人民币____元/月，试用期满后工资为人民币____元/月。
2. 甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
3. 乙方按月支付劳务服务费用，包括但不限于以下费用：（1）派遣人员的工资；（2）社会保险费用；（3）劳务派遣服务费用。
四、合同期限1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至____年____月____日终止。
2. 合同期满，如双方同意继续合作，可另行签订合同。
五、费用支付1. 乙方应按月向甲方支付劳务服务费用，具体支付方式双方协商确定。
2. 甲方在收到乙方支付的费用后，应及时将费用支付给派遣人员。
六、派遣人员的招录与变更1. 派遣人员的招录由甲方负责，乙方进行审核。
2. 如需对派遣人员进行变更，甲乙双方应提前____个工作日书面通知对方，并签订变更协议。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体条款由甲乙双方另行协商确定。
八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
建筑二次结构劳务合同(模板)范本
建筑二次结构劳务合同范本本合同由当事人于____年____月____日签订：甲方（乙方简称为甲）：单位名称：法定代表人：联系地质：联系方式：乙方（甲方简称为乙）：个人姓名/单位名称：联系号码/统一社会信用代码：联系地质：联系方式：鉴于甲方具备建筑工程施工总承包资质，并拟对其所承包的建筑工程的二次结构进行劳务外包，乙方具备从事二次结构施工工作的能力和经验，双方经过友好协商，达成如下合作意向：一、项目概况1.项目名称：2.项目地点：3.项目工期：4.项目描述：二、劳务外包工作范围1.乙方承担的劳务外包工作范围包括但不限于下述工作：2.乙方应按照甲方的要求和合同约定，提供合格的劳务，保证施工的质量和进度。
三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬总额为____元。
（大写：____元）2.甲方将在工程竣工验收合格后的____工作日内，一次性支付给乙方全部劳务报酬。
3.甲方支付劳务报酬时，乙方需提供合法有效的发票和相关材料。
四、劳务管理和安全责任1.包工包料：本合同为劳务合同，乙方不承担材料采购的责任。
所有材料由甲方负责采购并提供给乙方使用。
2.劳务组织：乙方应合理组织施工人员，确保施工安全及质量。
3.安全责任：乙方应自行负责施工过程中的安全管理工作，确保不发生人身伤害和财产损失等事故。
4.甲方有权随时检查乙方施工现场，如发现安全隐患，乙方应立即整改。
五、违约责任1.本合同任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
2.如乙方未按合同规定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
六、争议解决1.本合同的解释和争议解决，应当依据法律。
2.如双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日注意：本劳务合同模板仅为示范之用，具体合同详情需根据实际情况进行修改和补充。
2024版房屋二次结构施工人员劳务合约
2024版房屋二次结构施工人员劳务合约本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所1.3 甲方是指房屋的所有权人或合法使用权人1.4 乙方是指参与房屋二次结构施工的施工人员或单位第二条施工工程内容及要求2.1 施工工程范围2.2 施工工程质量标准2.3 施工工程进度要求第三条劳务报酬及支付方式3.1 劳务报酬金额3.2 劳务报酬支付时间及方式3.3 乙方完成施工后，甲方应按约定支付劳务报酬第四条施工安全及环保要求4.1 乙方应按照相关法律法规和施工安全标准进行施工4.2 乙方应做好施工现场的环保工作，防止污染环境第五条合同的履行及变更5.1 双方应按照约定履行合同义务5.2 合同履行过程中，如需变更，应协商一致并书面确认第六条违约责任及赔偿6.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任6.2 因乙方原因导致施工工程质量问题，乙方应承担赔偿责任第七条争议解决方式7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条合同的生效、解除及终止8.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效8.2 合同解除或终止的条件及方式第九条其他约定9.1 双方对于合同未涉及的事项，可另行协商并签订补充协议9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十条双方联系人及通讯方式10.1 甲方联系人及通讯方式10.2 乙方联系人及通讯方式第十一条合同签订日期及地点11.1 本合同于____年__月__日签订于____市（县）第十二条附件12.1 施工图纸及相关技术资料12.2 施工工程量清单第十三条保密条款13.1 双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密第十四条法律适用及争议解决14.1 本合同适用中华人民共和国法律14.2 双方因履行本合同发生的争议，提交合同签订地人民法院管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：_______（全称），住所：_______（详细地址）。
中建二局的劳务合同
合同编号：_______甲方（用人单位）：中建二局第三建筑工程有限公司地址：____________________法定代表人：____________________乙方（劳动者）：____________________身份证号码：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为从事建筑工程业务的单位，乙方愿意受雇于甲方，从事相关劳务工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、工作内容1. 乙方同意按照甲方的工作安排，从事建筑工程领域的相关劳务工作，包括但不限于施工、维修、清洁、安保等。
2. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的工作安排，确保工作质量和安全。
二、工作期限1. 本合同期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 甲方可根据工作需要，与乙方协商延长合同期限。
三、工作地点乙方工作地点为甲方指定的项目所在地，具体地点以甲方通知为准。
四、工作时间1. 乙方实行标准工时制，每周工作五天，每天工作八小时。
2. 甲方可根据工作需要，安排乙方加班，加班工资按照国家规定支付。
五、工资待遇1. 乙方月工资为人民币____元，按月支付。
2. 甲方按照国家规定，为乙方缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。
3. 乙方加班工资按照国家规定计算和支付。
六、社会保险和福利1. 甲方按照国家规定，为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
2. 甲方为乙方提供必要的劳动保护用品。
七、劳动纪律1. 乙方应遵守国家法律法规，遵守甲方的规章制度。
2. 乙方不得违反劳动纪律，不得泄露公司机密。
八、解除合同1. 甲方在以下情况下，可以解除本合同：（1）乙方严重违反劳动纪律，给甲方造成重大损失；（2）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作；（3）乙方达到法定退休年龄或因其他原因不能继续履行合同；（4）甲方因经营需要，调整业务范围，导致合同无法继续履行。
中建二局建筑工人劳动合同
中建⼆局建筑⼯⼈劳动合同甲⽅（⽤⼈单位）信息：单位名称：________________________法定代表⼈/负责⼈：________________单位地址：________________________联系电话：________________________统⼀社会信⽤代码：________________⼄⽅（劳动者）信息：姓名：________________________性别：□男□⼥身份证号码：____________________家庭住址：________________________联系电话：________________________紧急联系⼈及电话：________________根据《中华⼈⺠共和国劳动法》、《中华⼈⺠共和国劳动合同法》及相关法律法规，甲⼄双⽅在平等⾃愿、协商⼀致的基础上，订⽴本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。
⼀、合同期限1.本合同为______（固定期限/⽆固定期限/完成⼀定⼯作任务为期限）的合同。
o固定期限：⾃____年____⽉____⽇起⾄____年____⽉____⽇⽌。
o⽆固定期限：⾃____年____⽉____⽇起。
o完成⼀定⼯作任务：⾃____年____⽉____⽇起⾄⼯作任务完成时⽌。
⼆、⼯作内容和⼯作地点1.⼄⽅同意根据甲⽅⼯作需要，担任__________岗位（⼯种）⼯作。
2.⼄⽅的⼯作地点为________________________或甲⽅指定的其他地点。
三、⼯作时间和休息休假1.⼄⽅实⾏__________（标准⼯时制/不定时⼯作制/综合计算⼯时⼯作制）。
2.甲⽅应保证⼄⽅每周⾄少休息⼀⽇，法定节假⽇按国家规定执⾏。
四、劳动报酬1.⼄⽅的⼯资为每⽉⼈⺠币__________元（⼤写：____________________），⽀付时间为每⽉的__________⽇。
2.甲⽅应根据本单位的⼯资分配制度及⼄⽅的劳动成果、⼯作绩效调整⼄⽅的⼯资⽔平。
中建二局劳务用工合同
甲方（中建二局）：[公司全称]乙方（劳务人员）：[姓名]根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方雇佣乙方从事劳务工作事宜，达成如下协议：一、合同期限1. 本合同期限为[具体年月日至具体年月日]，共计[具体月数]个月。
2. 合同期满后，如甲乙双方同意续签，可另行签订续签合同。
二、工作内容与工作地点1. 乙方受甲方雇佣，从事[具体工作内容]工作。
2. 工作地点为[具体地点]。
三、工作时间与休息休假1. 乙方实行[标准工时制/综合计算工时制/不定时工作制]，每日工作[具体小时数]小时，每周工作[具体天数]天。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日、休息日及年休假。
四、劳动报酬1. 乙方工资按月支付，每月工资为[具体金额]元。
2. 甲方每月为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。
五、社会保险1. 甲方负责为乙方缴纳社会保险，乙方应按时参加社会保险。
2. 乙方在合同期内发生意外伤害，甲方应按照国家规定予以赔偿。
六、劳动保护与劳动条件1. 甲方应确保乙方在工作中的人身安全，提供必要的劳动保护用品。
2. 甲方应确保乙方的工作环境符合国家规定，保障乙方身体健康。
七、合同变更、解除与终止1. 甲方因生产经营需要，经与乙方协商一致，可变更合同内容。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（1）严重违反劳动纪律，损害甲方利益；（2）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损失；（3）被依法追究刑事责任。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方应当解除合同：（1）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作；（2）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行。
八、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
承接中建项目劳务合同范本
承接中建项目劳务合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承接的中建项目劳务事宜，经友好协商，达成一致，签订本劳务合同。
一、劳务项目1. 工程名称：中建项目2. 工程地点：_______3. 工程内容：根据甲乙双方的协商，乙方负责中建项目中的_______（具体工作内容）工作。
二、劳务期限1. 本合同的劳务期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、劳务报酬及支付方式1. 乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付劳务报酬。
四、工作时间与休息休假1. 乙方应当按照甲方的要求，保证工程进度，合理组织施工，确保工程质量。
2. 乙方的施工人员应当遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥。
3. 乙方的施工人员应当享有法定的休息休假权利，具体休息休假安排由双方协商确定。
五、双方的基本权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应当按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，并保证施工安全。
（2）甲方应当按照合同约定支付劳务报酬，不得拖欠。
（3）甲方应当协助乙方办理相关施工手续，并提供必要的协助。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应当按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。
（2）乙方应当合理组织施工，确保施工安全，防止安全事故的发生。
（3）乙方应当遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥。
六、违约责任1. 甲方违约，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方违约，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、纠纷处理方式1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
二建房建劳务合同范本
建房施工劳务合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方建房施工的劳务事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:新建房屋，包括但不限于地基、主体结构、水电安装、室内外装修等。
二、劳务内容乙方同意承担上述工程的施工劳务，包括但不限于：1. 施工图纸及施工方案的编制和实施；2. 施工过程中的质量、安全、进度等方面的控制和管理；3. 施工人员的工资、福利和管理；4. 施工材料和设备的采购、保管和使用；5. 施工现场的清理和垃圾处理。
三、劳务费用1. 劳务费用为人民币大写:__________元整（小写:__________元）。
2. 甲方应在合同签订后五个工作日内，向乙方支付劳务费用的30%作为预付款。
3. 剩余的70%劳务费用，甲方应在工程验收合格后五个工作日内支付。
四、工期1. 开工日期为____年____月____日。
2. 竣工日期为____年____月____日。
3. 工期延误的责任按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。
五、质量标准1. 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。
六、安全责任1. 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
2. 乙方应对因施工原因造成的人身伤亡、财产损失承担赔偿责任。
七、保密条款1. 乙方应对在施工过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
中建二局工程合同范本
标题：中建二局工程合同范本解析摘要：工程合同是工程建设过程中的重要法律文件，对于明确双方权责、确保工程顺利进行具有重要意义。
本文以中建二局工程合同为例，对其主要内容进行分析，以期为工程建设各方提供参考。
正文：一、工程合同概述工程合同是指发包方（建设单位）与承包方（施工单位）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
工程合同是工程建设过程中的重要法律文件，对于明确双方权责、确保工程顺利进行具有重要意义。
中建二局作为国内知名的建筑企业，其工程合同具有较高的权威性和参考价值。
二、中建二局工程合同主要内容1. 工程范围工程范围是指承包人承包的工程范围，包括土建、安装、装饰装修等。
在合同中，应明确工程范围，以确保承包人按照合同约定完成工程。
2. 建设工期建设工期包括开工日期、竣工日期、工期总天数。
工期是工程合同中的关键内容，双方应充分协商，合理确定工期，确保工程按时完成。
3. 工程质量工程质量是工程建设的基本要求。
根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定，施工质量要通过施工单位相应的资质等级、质量责任制度、按设计和技术标准施工，对建材、构配件、设备、商品混凝土严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测等措施保证。
4. 工程造价工程造价是指工程建设的总投资。
合同中应明确工程造价，包括工程款支付、价款调整、工程结算等内容。
5. 合同价款及支付方式合同价款是指承包人完成工程所需的总价款。
合同支付方式包括预付款、进度付款、竣工结算等。
支付方式应在合同中明确规定，以确保双方合法权益。
6. 合同履行及违约责任合同履行是指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。
违约责任是指一方未履行合同约定，应承担的法律责任。
合同中应明确合同履行和违约责任，以维护双方权益。
7. 争议解决争议解决是指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决争议。
合同中应明确争议解决方式，以确保双方在发生纠纷时能够及时解决。
中建二局签工作合同范本
中建二局签工作合同范本《劳动合同》甲方（用人单位）：单位名称：中建二局[具体名称]法定代表人：[法人姓名]注册地址：[注册地址]乙方（劳动者）：姓名：[员工姓名]性别：[性别]身份证号码：[身份证号码]户籍地址：[户籍地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[联系电话]一、劳动合同期限1. 本合同为有固定期限的劳动合同。
合同期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 试用期自[起始日期]起至[结束日期]止，试用期包含在劳动合同期内。
二、工作内容和工作地点1. 乙方同意在甲方[具体部门]，从事[具体工作岗位]工作。
2. 乙方的工作内容包括但不限于[列举主要工作职责和任务]。
3. 乙方的工作地点为[具体工作地点]。
三、工作时间和休息休假1. 甲方实行[工时制度，如标准工时制、不定时工作制或综合计算工时工作制]。
2. 乙方依法享受国家规定的各类假期，包括但不限于法定节假日、年休假、病假、婚假、产假、丧假等。
四、劳动报酬1. 乙方的月工资为[具体工资数额]元。
2. 甲方每月[支付日期]以货币形式支付乙方工资。
3. 乙方的工资待遇根据甲方的薪酬制度和乙方的工作表现进行调整。
五、社会保险和福利待遇1. 甲方按照国家和地方政府的规定为乙方缴纳各项社会保险。
2. 甲方为乙方提供[其他福利待遇，如住房补贴、交通补贴、餐饮补贴等]。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方按照国家和地方政府的有关规定，为乙方提供必要的劳动保护用品，并按照相关规定对乙方进行健康检查。
2. 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的工作条件。
3. 甲方按照国家有关规定对乙方进行职业培训和职业危害防护。
七、劳动合同的解除和终止1. 双方可以协商解除劳动合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反甲方规章制度的；严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；被依法追究刑事责任的；[其他解除合同的情形]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
BF-2009-0208 合同编号：北京市房屋建筑工程结构劳务分包合同工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目3标段劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司北京市住房和城乡建筑委员会监制北京市工商行政管理局二〇一三年十二月第一部分协议书劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人）劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程2、分包合同容：结构扩大劳务施工2.1本合同分包围：3标段结构劳务施工。
3标段：建筑面积56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。
说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整；2.2本合同劳务作业容：1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价；2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）;3）结构工程，包括但不限于以下容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；主体结构；后浇带、止水带（主材甲供）、施工缝（止水钢板、遇水膨胀止水条，主材甲供）、图纸显示的钢筋混凝土结构（水池、排水沟、集水坑、电缆地槽、截水沟、出屋面通风道、屋面出人孔、太阳能基础）、预留洞、预埋件、预埋管、堵洞、开洞、封洞等结构施工和预留工作（特别强调，如承包人结构施工时，未进行预留洞的预留，则必须在竣工验收前完成静力切割的开洞及封堵（如需要），此费用已综合在平米报价中）。
4）与结构有关的杂项工程：爬梯及上人孔的出口预留；雨篷、排水沟、集水井、集水坑、外排雨水系统、电梯相关预留预埋，电梯吊钩等的结构施工和预留工作；5）与结构施工有关的其他容：以下容已包含在结构施工围和综合考虑其费用到平米单价中褥垫层以上的结构工程，地下室平面、立面防水找平层、保护墙（层）；从现场钢筋加工厂运至施工围（塔吊有效吊装围）的运输（如适用）、钢筋绑扎（包括加工厂点数，场装卸用工，钢筋接头对接等用工）（如适用）；测量放线；混凝土浇注、振捣、养护（包括布料机的供应、场外运输、安装使用、调整移动、泵管的安装、泵管架的搭设、疏通和清理等辅助用工）；结构的处理用工（包括钢筋除锈、施工缝剔凿、现场清理整修等）；结构墙体后浇带防水施工前封闭用的混凝土板的预制安装（原料采用现场泵车每次打灰后的返管剩灰）；搭拆模板支设系统；塔吊基础施工及安装配合；项目供材料的进出场现场装卸车；生活区自用床铺、灶台搭设（材料由投标方自供），生活区及文明施工现场所发生的用工费用；环境保护、安全文明施工所需的全部用工，上级检查突击清理、维修、配合用工等费用；装修前因结构问题的处理用工；由于施工预留洞口的位置不正确进行的剔凿用工。
还包括以上各项所需材料的场运输装卸、按招标人要求的规码放用工；与其他专业队伍的配合用工；每个标段的劳务分包专设2人及以上的质检人员，每个标段劳务分包专设每栋楼1人专职实测实量人员，配合项目进行实测实量和试验用工及辅助用具及辅助材料；每个标段的劳务分包专设的1～2人的专职钢筋收料人员，负责核实每批次进场钢筋数量、规格的准确性；塔吊指挥所需的信号工（必须有上岗证和工作经验），自施工容的成品保护（结构验收前）用工及辅材费用。
施工区域的临时围挡、道路、非硬化区域的石子路的铺设及维护、成品保护施工等用工及满足承包围工程需要并可预见的非实体性消耗。
承包人有义务审核钢筋加工单的准确性，投标平米单价中包含因配筋单的零星错误引起的调整钢筋的用工。
承包人有义务对每批次进场的成品钢筋的规格、数量进行核查，投标平米单价中包含因核查不清、补料导致的一系列额外用工费用。
6）特别强调容：以下容已包含在结构施工围和综合考虑其费用到平米单价中结构施工还包含：结构施工的穿墙眼的封堵及止水穿墙杆的安装、切除；建筑、结构图纸显示的钢筋混凝土构造的所有设备基础（屋顶及室功能性用房显示的设备基础；不论其施工顺序的先后，该容已包含在结构施工围和综合考虑其费用到平米单价中）；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求，需按项目部要求留设，如未留设需剔槽）；承保围的所需使用的塔吊基础的清槽、支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑、塔身挡土防护墙（240砖墙，侧抹灰，其材料由投标人提供）土方回填等为完成塔吊基础所发生的费用（除钢筋、混凝土甲供外）；外排雨水洞（含PVC套管）、空调洞、墙排烟洞、空调百页处的水平向的排水洞、雨棚的雨水管及进出管的施工及预留（含PVC套管及钢管）；冷热水、中水暗埋部位在结构墙上配合留槽；冬雨季施工用的挡水坎、抽水、排水、降水、保温所需的人工、材料、机械等费用；结构双墙（变形缝部位）中间填充聚苯板（聚苯板由投标人提供）；外窗洞口按项目部要求做成企口。
施工过程中的垃圾工完场清并清运至甲方指定地点；塔吊使用照明镝灯的灯具及电源线由各投标人提供。
7）模板及支撑体系模板体系：除限价房及小高层地上部分采用大钢模（大钢模甲供）外，其余部位采用木模板，具体要求详见招标文件P46页附件2，穿楼板管洞封堵不允许吊模，必须使用顶撑，顶撑具有足够的刚度且底膜不能为聚苯板等柔性材料。
除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。
3、工程地点：北京亦庄B02地块；建筑面积56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。
4、承包方式：采用_包清工、模板及木方、辅材、中小型机具建筑面积综合单价包干的劳务分包形式；5、合同价款：本工程的合同价款采用下列 2 种方式计算：5.1综合工日5.1.1暂估工日数量：/5.1.2综合工日单价：/5.1.4暂估合同总价：/ （人民币），大写：/ 元整。
5.2建筑平米包干：（明细附后）5.2.1暂估建筑面积数量：56315.6 m2，其中：地下车库：15784m2，高层（含小高层）地上结构：31307 m2；合院地上结构：9224.6m25.2.2建筑平米单价：地下室结构：综合单价315 元/ m2；高层（含小高层）地上结构：综合单价265元/ m2 ；合院地上结构：综合单价365元/ m2其中：5.2.3暂估合同总价：16635294 （人民币），大写：壹仟陆佰陆拾叁万伍仟贰佰玖拾肆元整。
暂估合同总价：/ （人民币），大写：/ 元整。
5.4其它承包方式：暂估合同总价：/ （人民币），大写：/ 元整。
5.5定额工单价为95 元/工日零工单价为95 元/工日。
北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目地下室结构工程劳务组价明细表北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目合院地上结构工程劳务组价明细表北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目高层（含小高层）地上结构工程劳务组价明细表75Kg 以上）及减少（每平米含钢筋含量在65Kg以下）5 Kg时予以调整；模板按建筑面积每平米模板含量在3.0m2～3.4m2之间时综合单价不予调整、模板含量每平米增加(每平米模板含量在3.4m2以上）及减少（每平米模板含量在3.0m2以下）0.2m2 时予以调整。
6、工期：开工日期：2014 年4 月 1 日（具体开工日期以发包人下达的实际开工令中的开工日期为准）竣工日期：2014 年10 月31日总日历天数为：213 天6.1、劳务作业人数：500 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）专用条款；（3）补充条款；（4）通用条款；（5）标准、规及有关技术文件；（6）图纸及工程量清单；（7）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；（8）法人委托书8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：北京丰台区海鹰路6号院30号楼发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系：联系：第二部分通用条款9、发包人义务9.1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.3按时提供图纸及施工方案。
9.4随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.5对劳务作业的有效变更洽商及非承包人责任造成的承包人停工、窝工损失进行确认。
9.6认真执行安全技术规，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.7不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.8在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.10按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.11承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.12其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。