劳务分包合同包清工
工程劳务清包工合同
工程劳务清包工合同•相关推荐工程劳务清包工合同范本（精选5篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程劳务清包工合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程劳务清包工合同1甲方：______乙方：______由甲方承建的变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。
为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。
一、工程名称：变电所工程二、工程地点：黄骅港三、承包方式：包清工、机具设备、辅助材料（除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供）。
四、工程内容及范围：1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散；乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。
2、承包单价内已包括工程施工放样（控制点甲方负责提供），包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装（含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝）；模板制作与安装（含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>，购置螺帽及对拉螺全止水片等）；砼浇筑、养护（抗渗养护14天，其它养护7天），砌体工程的砌筑。
4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、（不包括室外工程）。
不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置（含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等），钢管、扣件的试验费用由乙方负责。
建筑施工劳务分包合同范本(3篇)
建筑施工劳务分包合同范本工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。
二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
清包工劳务分包合同
甲方（发包方）：名称：____________________性质：____________________地址：____________________乙方（承包方）：名称：____________________性质：____________________地址：____________________鉴于：1. 甲方需对某工程项目进行施工，根据工程项目的实际情况，决定采用劳务分包的方式进行施工。
2. 乙方具备完成甲方工程项目的施工能力，愿意承担该工程项目的劳务分包工作。
经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程承包范围：____________________4. 工程预算：____________________第二条合同工期1. 工程开工日期：____________________2. 工程竣工日期：____________________3. 乙方应在甲方规定的工期内完成工程项目的施工任务。
第三条劳务分包内容1. 乙方负责本工程项目的全部清包工劳务工作，包括但不限于：土建、装修、水电安装等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量标准进行施工。
3. 乙方应确保施工过程中遵守国家有关安全生产、环境保护、消防安全等法律法规。
第四条材料供应1. 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料的管理和使用。
2. 乙方应按照甲方的要求，对材料进行验收、保管和合理使用。
第五条付款方式1. 合同价款：____________________2. 付款方式：____________________3. 甲方按工程进度支付劳务费，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
第六条双方责任1. 甲方责任：1.1 按时支付乙方劳务费；1.2 提供施工图纸、技术规范及质量标准；1.3 协调解决施工过程中出现的问题；1.4 负责工程项目的竣工验收。
劳务分包合同(清包工通用)
建设工程施工劳务分包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《质量管理条例》、《安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。
1、乙方资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、工程概况工程名称：工程地点：结构类型：3、承包方式、范围及内容3.1 承包方式：3.2 承包范围：3.3 承包内容：4、工程单价及工程总价款4.1工程款的计算公式：4.2根据双方充分协商，约定本劳务分包工程单价为。
5、工程款的支付5.1预付款：。
5.2进度款：。
5.3工程款支付方式：。
工程款的具体支付方式：。
本合同工程尾款的支付方式：。
6、履约保证金双方协商约定本合同的履约保证金为万元（人民币），保修期满后无息退还。
7、工期要求乙方的施工进度应符合甲方项目部根据工程实际情况确定的总工期、月、周、天及阶段施工进度计划施工，并按如下工期保证措施执行：7.1 乙方应按照施工前编制的施工进度计划控制工程的总进度。
必须按照甲方编制的分阶段进度计划组织人员施工，必须按照项目生产会议布置的周、日、时计划组织施工人员加班施工来确保计划的落实。
7.2乙方配备的辅材机具必须满足施工进度安排。
7.3乙方应编制由甲方购买的材料计划，并承担计划编制的不完善而造成的进度推迟的责任。
7.4乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排。
7.5出现突发事件时，乙方必须无条件立即落实甲方的安排，是否补偿费用待事件处理完善后根据实际情况再做出。
7.6因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施。
7.7乙方应有足够的技术工人和配合工种，保证施工进度。
7.8在农忙季节（麦收、秋收、种麦）、节假日等乙方务必保证连续施工，是否放假，乙方必须服从甲方安排，确保工期。
如果因民工放假造成停工、误工，乙方应按照甲方要求的进度计划采取措施将延误的工期补回。
2024年劳务分包合同清包工通用-(两篇)
劳务分包合同清包工通用目录一、前言二、合同双方三、合同范围四、合同价格与支付方式五、合同期限六、双方的权利与义务七、合同的变更、解除与终止八、争议解决九、附件十、签字盖章前言本合同（以下简称“本合同”）由以下双方（以下简称“双方”）于______年______月______日签订，用于明确双方在劳务分包清包工项目中的权利、义务和责任。
一、合同双方甲方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________二、合同范围1. 甲方将以下工程项目的劳务分包给乙方，乙方应按照甲方的要求完成工程项目的施工任务：工程项目名称：____________________工程项目地点：____________________工程项目内容：____________________2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
三、合同价格与支付方式1. 本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 甲方应按照以下支付方式进行支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）乙方完成工程项目的____%后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）乙方完成工程项目的____%后，甲方支付乙方合同总价的____%；（4）乙方完成工程项目的全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。
四、合同期限1. 本合同的期限为____年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 如双方同意延长合同期限，应签订书面补充协议，并按照补充协议执行。
清扫保洁工程劳务分包合同范本
清扫保洁工程劳务分包合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将清扫保洁工程劳务分包给乙方一事，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责对甲方提供的场地进行清扫保洁工作，包括道路、绿化带、公共设施等区域的清洁。
二、劳务分包范围2.1 乙方根据甲方的要求，提供清扫保洁服务，确保工程质量符合甲方要求和相关标准。
2.2 乙方负责提供清扫保洁所需的工具、设备及清洁剂，并承担其费用。
2.3 乙方负责对清扫保洁过程中产生的垃圾进行分类收集和处理，符合国家环保要求。
三、劳务分包期限3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3.2 乙方应按照甲方要求的时间节点开始工作，如有特殊情况需要调整，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可调整。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的清扫保洁标准和要求进行作业，确保工程质量符合甲方要求和相关标准。
4.2 乙方应对清扫保洁过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量达到甲方要求。
五、合同价款及支付方式5.1 本合同的劳务分包费用为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
5.2 甲方应按照双方约定的付款周期和付款比例，向乙方支付劳务分包费用。
5.3 乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间向乙方支付相应的款项。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成清扫保洁工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×每日劳务分包费用的2%。
6.2 甲方未按照约定时间支付劳务分包费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×每日劳务分包费用的2%。
劳务清包工分包合同范本
单位劳务用工合同范本退休人员返聘劳务合同范本劳务派遣合同的期限是多少最新劳动合同范本劳务清包工分包合同范文1甲方(用人单位)名称：__________性质：_______地址：______乙方(劳动者)姓名_____________性别__________ 出生年月__________身份证号码__________________ 户口所在地____________________________________根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限经甲乙双方协商一致：劳动合同期限采取固定期限劳动合同形式：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日，其中试用期自_____年_____月____日起至_____年_____月_____日终止。
二、工作内容和工作时间1、甲方招用乙方在____________________工作。
甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则变动乙方的工作岗位，乙方应服从甲方的安排。
2、乙方应遵守甲方制订的各项规章制度，并按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。
3、甲方实行五天工作制，星期六、星期日休息。
每天工作时间为八个半小时。
上下班时间按甲方规定执行。
三、劳动保护和劳动条件1、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育，对从事电气焊、设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。
2、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
3、甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
四、工资待遇和其他待遇1、乙方月工资按双方约定执行，但工资不得低于当地最低工资标准。
道路劳务分包清包工合同
甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方道路工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：[道路工程名称]1.2 工程地点：[道路工程地点]1.3 工程规模：[道路工程规模]1.4 工程内容：[道路工程具体内容]二、承包方式2.1 承包方式：清包工2.2 乙方负责施工过程中的人工费用、材料费用、机械使用费用等全部费用。
三、承包范围及内容3.1 承包范围：乙方负责道路工程的施工、管理、验收等工作。
3.2 承包内容：（1）道路路基、路面施工；（2）道路排水、照明、交通设施等附属工程；（3）施工现场临时设施建设；（4）工程所需材料的采购、运输、保管；（5）施工过程中的安全、环保、文明施工等。
四、工期4.1 工期：[道路工程预计工期]，自合同签订之日起计算。
五、质量标准5.1 乙方应严格按照国家现行相关标准、规范和设计要求施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
5.2 工程质量评定按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和节点如下：（1）开工前支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%。
6.2 甲方应在支付工程款前，向乙方提供相应的支付凭证。
七、安全责任7.1 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。
7.2 乙方应承担施工现场发生的一切安全事故的责任，包括但不限于：人员伤亡、财产损失等。
7.3 甲方对乙方在施工现场的安全责任承担连带责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程施工劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务分包合同范本甲方：_____劳务公司(以下简称甲方)乙方：_____班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
具体条款如下：_____工程名称：_____模板安装、拆除工程地址：_____结构类型：_____建筑面积：_____承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求：模板工程：1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打，修补等。
模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。
模板的最大接缝宽度控制在_____以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。
甲方:_____乙方:__________年_____月_____日建筑工程施工劳务分包合同范本（二）建筑工程劳务分包承包合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
劳务分包合同清包工
劳务分包合同清包工在建筑工程领域，劳务分包合同清包工是一种常见的用工形式。
本文将深入探讨劳务分包合同清包工的定义、法律特征、优缺点以及注意事项，以帮助相关各方更好地理解和运用这一用工模式。
一、定义。
劳务分包合同清包工是指由主承包单位（以下简称主包）将工程中的部分或全部劳务作业发包给专门从事劳务作业的分包单位（以下简称分包），由分包负责组织实施劳务作业，主包不对分包的劳务作业过程进行管理和干预，仅负责监督检查和最终验收。
二、法律特征。
劳务分包合同清包工具有以下法律特征：1. 独立性，分包单位作为独立经济实体，负责劳务作业的组织和完成。
2. 工程分包，主包将工程中的劳务作业分包出去，不再直接管理和干预劳务作业过程。
3. 承包责任，分包单位对劳务作业的质量和安全负责，主包仅行使监督检查和最终验收权。
4. 劳务关系，分包单位与劳务人员之间形成劳务关系，主包与劳务人员之间不存在任何隶属关系。
三、优缺点。
劳务分包合同清包工的优点主要体现在：1. 降低用工成本，主包可以将非核心劳务作业分包出去，降低直接用工成本。
2. 提高工期效率，分包单位专业从事劳务作业，可以提高工期效率和工程质量。
3. 减轻管理负担，主包不必直接管理劳务作业过程，可以减轻管理负担，专注于工程整体进度和质量控制。
劳务分包合同清包工的缺点主要有：1. 质量难以控制，由于主包不直接管理劳务作业过程，可能出现分包单位管理不力、质量控制不到位的情况。
2. 安全隐患，分包单位的安全意识可能较弱，容易发生安全事故。
3. 责任不清，主包和分包之间责任划分不清晰，容易出现扯皮现象。
四、注意事项。
为了有效利用劳务分包合同清包工，避免潜在风险，在签订和执行合同时应注意以下事项：1. 选择资质合格的分包单位，主包应选择具有合法资质、信誉良好、技术过硬的分包单位。
2. 明确合同内容，合同应明确劳务作业范围、质量标准、工期要求、安全责任等内容。
3. 做好质量监督，主包应定期对分包单位的劳务作业进行质量监督，并及时提出整改意见。
劳务分包合同 清包工
劳务分包合同清包工劳务分包合同清包工。
引言。
在建筑工程领域，劳务分包已成为一种普遍的施工模式。
劳务分包合同作为劳务分包双方权利义务的核心体现，对于保障工程质量、维护双方合法权益至关重要。
本文将着重探讨劳务分包合同中的清包工条款，分析其含义、效力以及对双方当事人的影响。
清包工条款的含义。
清包工条款是指劳务分包合同中约定，发包人将工程的全部或部分劳动工作内容发包给承包人，由承包人负责组织劳动力、采购材料和设备，并自行完成工程，而无需发包人进行现场管理和监督。
清包工条款相对于包工包料条款而言，发包人对工程的参与程度较低，主要负责合同的签订、验收和支付工程款项。
承包人承担了更大的责任，包括劳务组织、材料采购、施工管理和质量保证。
清包工条款的效力。
《中华人民共和国合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件若干问题的解释》等相关法律法规均认可清包工条款的效力。
但需要强调的是，清包工条款的效力受以下条件的制约：工程性质符合清包工模式，清包工适用于劳动力密集型、技术要求较低的工程项目，如土方开挖、模板制作、钢筋绑扎等。
合同约定明确，清包工条款应在合同中明确约定，并对承包人的责任范围、材料采购、质量标准等事项进行具体约定。
承包人具备相应资质，承包人应当具备与承包工程相适应的劳务资质，确保工程质量和安全。
清包工条款对双方当事人的影响。
清包工条款对发包人和承包人双方的权利义务产生重大影响：对于发包人：管理简化，发包人无需对工程的具体施工过程进行监督和管理，减少管理成本和责任。
风险转移，承包人对劳务组织、材料采购和施工质量承担全部责任，发包人减轻了工程质量和安全方面的风险。
成本控制，发包人一般按照承包人报价发包工程，可以有效控制工程成本。
对于承包人：盈利空间，承包人通过组织劳动力和采购材料，可以获得合理利润。
管理职责，承包人需要承担工程的全面管理职责，包括人员调配、材料采购、进度控制和质量保证。
风险承担，承包人对工程质量、安全和进度负有全部责任，面临较高的风险。
大清包施工劳务分包合同
大清包施工劳务分包合同甲方（总承包方）：_____________________乙方（劳务分包方）：_____________________鉴于甲方已与业主签订了大清包工程的总承包合同，并且甲方需要将部分施工劳务分包给乙方，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：大清包工程2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程规模：_________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条劳务分包范围1. 乙方负责的工作内容包括但不限于：_________________2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求完成劳务作业。
第三条合同价款1. 劳务分包合同总价为：_________________2. 合同价款的支付方式：_________________3. 合同价款的调整条件：_________________第四条质量要求1. 乙方应保证所完成的劳务作业质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督。
第五条安全生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和指导。
第六条工程进度1. 乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。
第七条合同变更与解除1. 双方应协商一致，方可变更或解除本合同。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第八条违约责任1. 任何一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定1. ___________________2. ___________________第十一条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
清理劳务承包合同范本
清理劳务承包合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目工程的清理劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点：该工程为________项目工程，地点在________。
二、承包方式与要求：1. 该工程甲方采取包清工的方式承包给乙方。
2. 乙方应具备相应的劳务承包资质，并提供相关资质证明文件。
3. 乙方应按照甲方要求，按时完成清理劳务工作，并保证工程质量。
三、劳务费用与支付：1. 经双方协商，该工程的劳务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。
2. 甲方应在工程验收合格后____个工作日内，向乙方支付劳务费用。
3. 乙方应提供正规发票，甲方按照相关规定进行报销。
四、工程质量与安全：1. 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应负责施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3. 乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，共同解决。
五、合同的解除和终止：1. 在合同履行过程中，如一方违反合同条款，另一方有权解除合同。
2. 合同期满后，如双方未达成续约协议，合同自动终止。
六、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________（注：本合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
）。
市政工程劳务分包协议模板(三篇)
市政工程劳务分包协议模板发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方友好协议，达成如下协议一、承包内容：1.分包形式：包清工2.分包项目：单价（1）木工：综合单价为24元/㎡（按接触面积结算）。
以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。
3.分包内容：（1）木工工作内容：整个建筑物木工的所有工作内容;①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。
模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。
弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。
钢板止水带的制作、安装。
4.工机具：包括修理乙方所用工具及机械（除井架外）均由乙方自理，包括维修、保养、管理。
5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。
二、工程质量：本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。
甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。
因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。
在当月工程结算时扣除。
三、付款方法：1.工程款按先做后付原则。
2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。
四、奖罚措施：1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。
甲方有权清退乙方。
2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。
3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。
五、安全、文明生产：1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。
施工期间发生的各类事故由责任方负责。
2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。
杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。
劳务分包(清包工)合同
劳务分包(清包工)合同甲方（发包方）：乙方（分包方）：鉴于甲方需要进行某项工程的施工，乙方具备相应的劳务分包资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 质量标准：_____________________7. 合同价款：_____________________第二条劳务分包范围乙方负责完成甲方指定的劳务分包工程范围内的所有工作，包括但不限于以下内容：1. 施工图纸范围内的劳务作业；2. 施工过程中的临时设施搭建与拆除；3. 施工所需的材料搬运；4. 施工安全与环境保护措施的执行；5. 其他经双方协商确定的劳务作业。
第三条劳务费用与支付方式1. 劳务费用：根据工程量、工作难度、市场行情等因素协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付劳务费用。
第四条工程质量与验收1. 乙方应保证工程质量符合甲方及国家相关标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在合理期限内组织验收。
第五条安全生产与环境保护1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
第六条违约责任1. 如甲方未按期支付劳务费用，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程任务，应向甲方支付违约金。
第七条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
光伏包清工劳务分包合同范本
光伏包清工劳务分包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________法定代表人：_______________________________________乙方（分包方）：_____________________________________身份证号：_________________________________________联系电话：__________________________________________地址：_____________________________________________为明确甲乙双方在光伏项目中的劳务分包合作事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________________________________________。
1.2 工程地点：_________________________________________。
1.3 工程内容：乙方负责光伏工程的清工劳务施工，包括但不限于：1.3.1 光伏组件的安装；1.3.2 电缆敷设及连接；1.3.3 支架的安装及固定；1.3.4 其他与光伏工程施工相关的工作。
二、合同工期2.1 工期为______天，自______年___月___日起至______年___月___日止。
2.2 如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前______天书面通知甲方，经双方协商同意后可适当延长工期。
三、合同价款3.1 本合同为清工劳务合同，甲方按照工程量支付乙方劳务费用。
总价款为人民币（大写）________元（￥________元）。
2024年清包工合同与劳务分包区别
清包工合同与劳务分包区别合同编号：__________鉴于乙方具备合法的施工资质，愿意接受甲方的委托，按照本合同约定完成劳务作业；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就劳务分包事宜达成一致，特订立本合同，共同遵照执行。
第一章：定义与解释1.1定义：除非本合同上下文另有规定，下列术语应具有如下含义：（1）“工程”指甲方拟建或在建的工程项目。
（2）“清包工”指甲方将工程项目的全部或部分施工任务以包工形式委托给乙方完成。
（3）“劳务作业”指甲方委托乙方完成的工程项目中的劳务部分。
（4）“分包人”指甲方将劳务作业分包的乙方。
（5）“委托人”指甲方，即工程项目的业主或总承包方。
1.2解释：本合同的条款应遵循《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定进行解释。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
第二章：劳务分包范围（1）土建工程：包括但不限于土方开挖、回填、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等。
（2）装饰工程：包括但不限于墙面抹灰、涂料、贴砖、吊顶等。
（3）安装工程：包括但不限于水电安装、通风管道安装、设备安装等。
2.2劳务作业的具体内容、数量、质量、标准等，应以甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等为准。
第三章：劳务报酬3.1劳务报酬：甲方应按照本合同约定的价格，向乙方支付劳务报酬。
3.2劳务报酬的计算方式：劳务报酬应根据乙方实际完成的劳务作业量，按照本合同约定的单价进行计算。
3.3劳务报酬的支付：甲方应在乙方完成劳务作业并通过验收后，按照双方约定的付款方式和期限支付劳务报酬。
第四章：施工期限4.1施工期限：乙方应在双方约定的施工期限内完成劳务作业。
4.2施工期限的延长：如因甲方原因导致施工期限延长，乙方不承担逾期竣工的责任；如因乙方原因导致施工期限延长，乙方应承担逾期竣工的责任。
第五章：质量保证5.1质量标准：乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等要求，确保劳务作业质量符合国家相关标准和行业标准。
建筑工地清理劳务分包合同
建筑工地清理劳务分包合同引言背景甲方是一家具备合法资格的建筑工程承包商，需要在建筑工地进行清理劳务。
承包方具备相关经验和能力，愿意对甲方进行劳务分包。
1. 任务范围1.1 承包方的任务是在甲方指定的工地清理建筑垃圾、废弃物及其他杂物，并确保工地保持清洁整洁的环境。
1.2 承包方还需负责垃圾的分类、处理和运输，确保符合相关法规与环保要求。
2. 工期和工作时间2.1 工期：本合同工作的开始日期为年月日，结束日期为年月日。
3. 人力资源和劳动合同3.1 承包方需按照本合同约定，提供足够的合格工作人员来完成任务。
3.2 承包方需确保所提供的工作人员都具备相关技能和经验，并具备执行合同所需的工作能力。
3.3 劳动合同：承包方应和所雇佣的工作人员签订劳动合同，并履行相应的劳动法律法规以及相关的劳动保护政策。
4. 报酬和支付方式4.1 甲方将根据承包方完成的工作量支付报酬。
报酬的计算标准如下：。
4.2 报酬支付方式：甲方每月将支付承包方在前一个月所完成工作的报酬。
4.3 报酬支付的形式：甲方将以电子转账方式将报酬支付至承包方指定的银行账户。
5. 安全和保险责任5.1 承包方有责任确保其工作人员的安全，采取必要的安全防范措施，遵守相关的安全规定和操作程序。
5.2 在本合同有效期内，承包方需购买足够的保险来保障其工作人员的安全，并向甲方提供相应的保险凭证。
5.3 在工作期间发生的任何事故或人身伤害，承包方将独立承担责任，并赔偿全部相关费用。
6. 保密协议6.1 双方同意保护和维持合同期间所涉及的商业秘密的机密性。
6.2 除非事先得到对方书面同意，合同双方不得向任何第三方透露合同细节或其他商业信息。
7. 合同解除7.1 若承包方无故违反合同条款，甲方有权解除合同，并要求承包方承担相应的违约责任。
7.2 若甲方无故违反合同条款，承包方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
8. 法律适用和争议解决8.1 本合同的解释和效力适用于中国法律。
管道清淤劳务分包合同
管道清淤劳务分包合同甲方（发包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方需要对特定管道进行清淤工作，乙方具有相应的劳务分包资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方提供管道清淤劳务分包事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责对甲方指定的管道进行清淤，确保管道畅通无阻。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______________年______________月______________日止。
第二条分包范围2.1 乙方负责的工程范围为：________________2.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工。
第三条工程质量3.1 乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到甲方验收标准。
第四条安全与环保4.1 乙方应严格遵守安全生产法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。
4.2 乙方应遵守环保法规，采取措施减少施工过程中对环境的影响。
第五条工程费用及支付5.1 工程费用总额为：________________5.2 支付方式：________________5.3 支付时间：________________第六条工程验收6.1 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到通知后______________天内完成验收。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：________________7.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复。
第八条合同变更与解除8.1 双方应信守合同，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
8.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。
第九条争议解决9.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：机电安装及消防预留预埋劳务分包合同甲方：乙方：签订日期：年月日建设工程施工合同甲方：乙方：根据工程建设需要，甲方将（包含地上和地下室部分，其施工范围及施工界限按图纸整体系统为准）机电安装及消防预留预埋劳务工程承包给乙方施工，在乙方认真研究施工图和进行了详细现场勘察，经过对本工程项目情况的全面了解，以及对合同内容充分理解的基础上,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：（包含地上和地下室部分，其施工范围及施工界限按图纸整体系统为准）机电安装及消防预留预埋工程2、工程地点：3、承包范围及内容：（1）承包范围：（包含地上和地下室部分，其施工范围及施工界限按图纸整体系统为准）所有机电安装及消防预留预埋工程；（2）工作内容：电气工程：防雷接地负责车库、单体楼的所有防雷接地的工作内容（含电力深化的配电房接地的预留预埋和安装调试）；住宅楼居民用电（1）负责电表箱下口（不含电表箱安装，含下口接线）至户内末端负荷端所有工作内容（线管预埋、洞口预留、桥架敷设、线缆敷设、配电箱安装（含电缆头制作安装、导线接线）、灯具安装、开关插座安装、系统试验与调试、孔洞封堵、垃圾清运等）。
（2）负责电表前桥架的洞口预埋；住宅楼公共用电负责配电室低压出口至各单体楼号的所有施工内容（线管预埋、洞口预留、线缆敷设、设备安装、调试、防火封堵等）；车库动力（1）负责充电桩表箱下口（不含电表箱）后的工作内容。
（2）负责其他公共用电至配电室低压出口的所有施工内容（消防泵控制柜、A 型应急集中电源箱只提供电源至其上口）。
（3）负责车库内所有桥架洞口预留预埋和人防套管的预留预埋、安装、封堵等工作内容（消防泵控制柜、A型应急集中电源箱及其所含回路由消防单位供货）；车库、各单体照明负责除A型应急集中电源箱回路以外的所有工作内容，含电力深化设计的配电室照明安装（预留预埋及安装调试）；弱电系统负责车库、各单体楼号的视频监控、电力与能源监测、电梯五方通话、电信网络、有线电视、可视对讲、停车场管理、人防通风方式信号管理等系统的线管预埋、桥架洞口预留、桥架安装等内容；监测终端模块消防电源监测、火灾漏电监测终端模块由消防单位提供配电箱厂家安装生活给排水工程：生活给水系统（1）预留预埋工作内容：地上所有生活给水加地下一二三层车库结构面以外与市政接驳点以内所有预留预埋工作内容（消防给水系统除外）。
（2）安装工作内容：单体楼进分户水表后生活给水系统安装、水点定位及系统试验等工作内容；压力及重力排水系统和空调冷凝水系统：预留预埋、安装及系统试验等所有工作内容，，连接至室外排水井（包括结构面以内所有工程内容）；户内热水系统（1）预留预埋、单体楼内热水系统的预留预埋（2）安装、单体楼内所有热水系统管道安装及水点定位工作内容暖通工程：采暖系统预留预埋（1）预留预埋工作内容.地上所有通风、采暖系统加地下一二三车库结构面以外1.5米内所有工作内容（2）安装工作内容.进户热量表表后的管道安装，调试等所有工作内容；通风排气系统负责电气间，设备间，电梯间，单体楼户内，墙壁排气扇的预留预埋及安装调试；人防区域预留预埋.战时人防区域内人防图纸中所包含的给排水、暖通、电气的预留预埋所有工作内容消防水工程：单体楼内消防预留预埋所有工作内容4、承包工程数量：承包范围内施工图纸明示或暗示的全部工程以及为完成本工程所需要的一切其他工作。
《劳务承包项目及单价表》（附件 1），本表所列项目仅作为中间计量及双方约定调整合同价款的计算依据。
注：该承包范围是由甲方根据乙方施工能力和总体进度要求初步划分，施工中按照乙方的施工能力和工程进度情况，甲方可随时调整乙方的承包范围、工作内容和地点。
双方商定，乙方完成的劳务承包工程数量及质量必须经过甲方现场技术员、工程部长、生产经理、总工、项目经理逐级签字认可后方可作为结算依据，否则不作为乙方实施施工的证据及双方结算依据。
5、承包方式：包清工。
甲方提供：见附件2《甲方供应材料设备表》。
（乙方承担工程修建及其缺陷修复所需的一切人工、除甲方供应以外的其他所有材料及施工机具、施工调遣、小临设施、现场管理、工程结束后的现场清理、加工场地的选取以及其他工作；乙方所有项目的施工必须遵守甲方下发的技术标准和安全技术措施）。
第二条合同工期1、开竣工日期：暂定年月日开工，年月日竣工，合同工期总日历天数天。
（甲方可根据业主要求调整乙方工期，乙方应确保满足施工进度要求），具体开工日期根据现场工作面的提供时间确定，但总工期不变。
工期包含乙方为完成该项目并通过验收交付给甲方的全部时间。
2、进度计划：乙方应按甲方要求的进度计划组织施工，确保上述阶段工期的实现，对施工期间发生的冬季、雨季、高低温天气、短期停电、节假日等影响工期因素均已包含在内，除本合同另有规定外，乙方对约定工期应负完全责任。
若乙方未完成甲方要求的计划以及合同的约定，则按本合同第十三条处理。
3、工期延误：如遇下述情况造成的工期延误，经甲方现场代表确认，经监理工程师、业主批准后，工期方可相应顺延：①重大工程量变化和重大设计变更；②不可抗力（不可抗力以甲方与业主签订的施工合同所约定的合同条款为准）。
除此之外的任何情形不作为乙方工期延误的理由。
第三条工程价款的确定及工程量计算规则1、本合同工程价格采用固定综合单价，为完成本合同工程所需的人工费、材料费（不含甲方供应的材料）、装卸费或装卸配合费（具体见后面条款）、成品保护费、已出库材料看管费、业主总包监理等各种检查配合费、材料转运费及二次搬运费、机械费（不含甲方提供机械）、劳保费、措施费、文明施工费、调试费和检测费（委外检测除外）、委外检测配合费、安全风险费、保险、缺陷修复、政府税费以及各类临时设施费、可能存在的施工干扰而增加的窝工费、阻工、倒运等一切费用均已包含在合同每平方米综合单价内。
每平方米综合单价不因市场价格、工期的变化、天气影响、国家营改增政策变动以及工程量增减等其他任何因素而调整。
双方应充分考虑市场影响，本合同在履行期间由于国家和地方法令、法规、政策、物价等原因发生变化，致使工程项目费用增加或减少，均不得调整本合同每平方米综合单价。
2、为完成本合同工程的所有项目详见《劳务承包项目及单价表》（附件1），该表上没有的项目已经包含在相关的工程项目中，其费用已经分摊在相关细目每平方米综合单价中，甲方不另行计量和支付。
3、暂定合同总价：不含税金额：人民币元（），增值税：人民币元（），含税金额：人民币元（￥）。
注：主楼水电暖预留预埋及安装元/平方米，消防预留预埋元/平方米。
结算时每平方米综合单价不再调整，数量按照实际建筑面积。
4、工程施工期间新增加的项目，若《劳务承包项目及单价表》中有相应的项目单价，则按该单价执行；若无相应的单价，则参照相近的项目单价。
如无相近的单价，则甲乙双方协商单价，并签订补充协议。
5、工程量计量规则：按照本合同约定进行。
具体详见《劳务承包项目及单价表》（附件1）。
6、界面划分：（包含地上和地下室部分，其施工范围及施工界限按图纸整体系统为准）所有机电安装及消防预留预埋工程。
第四条工程价款的支付及结算1、本工程无预付款。
2、验工计价：每月计量一次，乙方于当月10日前报送上月完成的工程量，甲方在收到工程量数量表后5日内，组织双方相关人员到现场实测、验收本月完成的工程量，按第一条第4款程序逐级报批后作为本月的计价依据。
3、价款拨付：按（月度）付款。
付款按不超过当期验工计价的70% ，每次付款前，乙方应附：⑴考勤表、工资表、工资代领授权委托书⑵与付款金额相符的收据、不低于付款金额的正式发票。
乙方提供的发票不符合规定的，甲方有权拒收并拒付工程款。
乙方提供的发票出现税务问题时，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其他相关的甲方损失。
乙方未按照约定提交付款资料或提交资料不符合约定的，甲方有权拒绝支付相应款项，乙方迟延交付/确认的，甲方付款时间顺延。
4、工程结算：在本合同承包工程全部完工，经甲方及监理单位验收合格后30天内，由乙方向甲方申报办理工程结算，如乙方不主动申报的，甲方不承担最终结算前的欠款利息及违约责任。
5、质量保修金的支付：完工结算时扣留5%质量保修金，于质量保修期（2年）满后，如工程无质量问题时全部无息退还乙方；如发生质量问题，由乙方负责返修。
如接到甲方返修通知之日起3日内，乙方不到施工现场处理，则由甲方代乙方保修，发生费用从乙方质量保修金中扣除，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。
第五条材料供应甲方提供见附件2《甲方供应材料设备表》，乙方负责其他全部机械、设备、材料等，并自行承担相应费用。
本工程由乙方负责采购的材料，乙方应按时、保质、保量地运至现场交付使用，并向甲方提供材料质量合格证明文件。
乙方应对其所采购工程材料的质量负责，因材料质量原因所造成的任何质量事故和因此产生的各种损失，均由乙方负责承担。
第六条乙方人员及机械设备要求1、乙方须按不低于甲方要求的人员、机械设备数量。
甲方要求的最低进场人员和机械数量（详见附件3、附件4），若人员机械未在规定时间内进场，则视为乙方自动放弃，甲方有权另行选择其他队伍，所造成的一切损失均由乙方承担。
2、所有进入现场的机械设备均由乙方自行保管、维修。
对进入现场的机械设备未经甲方同意，乙方不能擅自撤离或更换。
如人员及机械设备无法按要求进场或进场后经常不在场，或人员不能胜任本工程要求，或机械设备性能和数量不能满足本工程进度、安全、质量要求的，甲方有权要求乙方更换和增加。
乙方需在3日内按照甲方的要求进行更换和增加，若乙方未按要求进行更换、增加或经更换、增加后仍不能满足合同要求，将视为乙方无能力履行本合同，甲方有权减少乙方承包内容或无条件解除合同，乙方同时应承担由此给甲方造成的一切损失。
第七条工程质量1、本工程质量须达到合格标准，工程一次验收合格率须100%。
质量验收标准以现行工程质量验收标准执行。
如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。
2、因质量达不到合同要求而发生的返工费用均由乙方承担，且乙方还要承担质量不合格给甲方造成的全部损失。
3、若施工中发生质量事故时，乙方应及时书面报告甲方，且须积极主动解决问题，并承担相应的责任和费用。
如乙方未能及时解决，甲方有权自行处理，所产生的后果及相关费用由乙方承担。
第八条检查验收1、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、现场指令及现行质量验收标准和施工规范施工，且随时接受业主、甲方、监理的检查，并为检查提供便利条件。
因乙方原因造成的不合格工程须按照甲方的要求返工并承担一切损失。
乙方未经甲方书面同意不得擅自进行工程变更，否则由此引起的数量增减或质量问题，均须由乙方自行承担责任和费用，且再按承担费用的10%向甲方偿付违约金。