监理补充协议
(完整版)监理补充协议
监理补充协议(二)一、背景监理补充协议是在原先的监理合同基础上,为了解决施工过程中出现的一些问题而产生的一种补充协议。
本次监理补充协议(二)是对原先监理补充协议(一)的进一步完善和补充。
二、目的本次监理补充协议(二)的目的是确保项目的顺利进行,并解决施工过程中可能出现的问题,确保工程的质量和进度。
三、补充内容1.项目范围的变更2.工程质量控制为保证工程的质量,监理工程师有权要求进行进一步的质量控制和检查,包括但不限于现场巡视、取样检测等。
如果发现质量问题,监理工程师有权要求施工单位进行整改,并进行复查验收。
如果施工单位不配合整改,监理工程师有权采取相应的措施,包括但不限于停工、罚款等。
3.进度管理为保证工程的进度,监理工程师有权要求施工单位按照合同约定的进度进行施工,并及时向监理工程师汇报工程进度。
如果发现施工进度存在延误,监理工程师有权要求施工单位采取相应的措施进行补救,并在补救措施的执行过程中,监理工程师将提供必要的支持和协助。
4.变更管理若发生施工中的设计变更或现场变更,双方应及时进行协商,形成书面变更通知并签署。
变更后的工程范围、工程量、工期、合同价款等事项应按情况进行调整,并由监理工程师提供相应的支持和协助。
5.管理费用由于项目范围的变更和工程变更可能引起额外的管理费用,双方应及时协商确定管理费用的支付方式和金额,并在变更协议中明确。
四、生效与争议解决本次监理补充协议(二)自双方签署之日起生效,并作为原监理合同的组成部分。
本补充协议中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可诉诸相关法律途径进行解决。
五、其他事项1.本补充协议的有效期为自双方签署之日起至工程竣工验收之日止。
2.未尽事宜,双方可依据实际情况进行协商并签署补充协议。
六、附件本监理补充协议(二)共附(附件数量)个附件,作为本补充协议的组成部分。
七、签字本监理补充协议(二)由监理工程师和施工单位共同签署,双方在本补充协议上的签字即表示双方对补充协议内容的认可和同意。
监理增补项目补充协议(2024版)
监理增补项目补充协议(2024版)合同目录第一章:总则1.1 项目概述1.2 合同目的1.3 定义与解释第二章:监理增补项目的范围与内容2.1 增补项目的范围2.2 监理服务的具体内容2.3 监理服务的标准与要求第三章:合同双方的权利与义务3.1 委托方的权利与义务3.2 监理方的权利与义务3.3 双方的共同义务第四章:监理费用与支付方式4.1 监理费用的计算与确定4.2 支付方式与时间节点4.3 费用调整机制第五章:合同变更与解除5.1 合同变更的条件与程序5.2 合同解除的条件与后果5.3 合同变更与解除的通知方式第六章:违约责任6.1 违约责任的界定6.2 违约责任的承担方式6.3 违约赔偿的范围与计算方法第七章:争议解决7.1 争议解决的原则7.2 争议解决的方式与程序7.3 争议解决的法律适用第八章:附则8.1 合同的生效与终止8.2 合同的解释权8.3 其他约定事项第九章:签字栏9.1 委托方签字9.2 监理方签字9.3 签订时间9.4 签订地点以上为监理增补项目补充协议(2024版)的合同目录。
合同编号:________第一章:总则1.1 项目概述本合同旨在明确监理增补项目的服务范围、标准、费用及双方的权利与义务,确保项目的顺利进行和高质量完成。
1.2 合同目的本合同的目的是规范监理增补项目的实施过程,保障委托方和监理方的合法权益,促进双方合作的顺利进行。
1.3 定义与解释本合同中所涉及的专业术语和表达,按照行业标准和惯例进行解释。
对于合同条款的任何疑问,由双方协商解决。
第二章:监理增补项目的范围与内容2.1 增补项目的范围本合同所指的监理增补项目包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本控制、安全管理等。
2.2 监理服务的具体内容监理方应提供以下服务:工程质量监督进度计划的审核与调整成本控制与审核安全生产监督2.3 监理服务的标准与要求监理服务应符合国家及行业的相关标准,确保工程质量、进度和成本的合理控制。
工程委托监理合同补充协议(三篇)
工程委托监理合同补充协议甲方:(委托人)联系地址:联系电话:统一社会信用代码:乙方:(监理人)联系地址:联系电话:统一社会信用代码:鉴于,甲、乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《工程委托监理合同》(以下简称“原合同”),经双方协商一致,现对合同进行补充协议如下:一、合同补充范围及变更内容1.补充范围:本合同补充协议适用于原合同,用于对原合同的某些条款进行修改、删除、补充等。
2.变更内容:(根据实际需要列明需要补充,修改或删除的具体条款)二、费用变更1.监理费用原合同中约定的监理费用为XXXXX元(大写:XXXXX)。
本补充协议中约定的监理费用为XXXXX元(大写:XXXXX)。
2.付款方式甲方应在本补充协议生效后5个工作日内支付监理费用的50%,剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后的5个工作日内支付。
三、工期变更本补充协议对工期不作修改,继续按照原合同约定执行。
四、保证金变更1.保证金数额及支付方式原合同中约定的保证金数额为XXXXX元(大写:XXXXX),支付方式为XX次支付。
2.保证金退还方式本补充协议对保证金退还方式不作修改,继续按照原合同约定执行。
五、其他约定(根据实际情况可增加其他需要约定的内容)六、违约责任1.如任一方违反本补充协议的约定,应承担相应的违约责任。
2.未尽事宜双方协商解决。
七、生效与变更1.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等效力。
3.本补充协议的修改、补充或者终止,应由双方协商一致,并以书面形式作出。
甲方(委托人):乙方(监理人):签字:签字:日期:日期:工程委托监理合同补充协议(二)甲方:(委托方全称)乙方:(监理方全称)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方就补充原合同内容达成如下协议,并共同遵守:第一条合同补充内容1. 甲方委托乙方对工程项目进行监理,监理范围包括但不限于施工过程的监督、质量检查、合同管理、工程进度控制等。
监理服务补充协议
3.1乙方根据新增监理内容,向甲方提出监理费用报价,双方经协商一致后确定。
3.2甲方应在收到乙方监理费用报价后__个工作日内支付首期监理费,后续监理费按照项目进度支付。
3.3甲方未按约定支付监理费用的,乙方有权暂停监理服务,直至甲方支付完毕。
四、监理期限
4.1本补充协议的监理期限自双方签订之日起至项目验收合格之日止。
签订日期:____年__月__日
1.2甲方应配合乙方完成新增监理内容的各项工作,并提供必要的支持。
二、监理人员及职责
2.1乙方应根据项目需要,合理配置监理人员,确保监理团队的专业能力及数量满足项目需求。
2.2乙方应明确监理人员的职责,确保监理人员按照约定履行职责,对项目质量、进度、安全等方面进行有效监管。
2.3甲方有权要求乙方更换不称职的监理人员,乙方应在接到甲方通知后__个工作日内完成更换。
4.2乙方应在监理期限内完成约定的监理任务,如因甲方原因导致监理期限延长,乙方不承担由此产生的额外费用。
五、违约责任
5.1双方应严格履行本补充协议的各项约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
5.2乙方未按照约定履行监理职责,导致项目出现质量、进度等问题,应承担相应的赔偿责任。
六商解决。
监理服务补充协议
甲方(委托方):__________
乙方(监理方):__________
鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订了《监理服务合同》(以下简称“原合同”),为确保监理服务质量,提高项目执行效率,经双方友好协商,就原合同未尽事宜,达成以下补充协议:
一、监理范围及内容
1.1乙方在原合同约定的监理范围基础上,增加以下监理内容:__________
6.2如协商无果,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
监理合同补充协议范本2篇
监理合同补充协议范本2篇篇1甲方(业主):__________乙方(监理单位):__________根据甲方与乙方签署的监理合同,为确保项目顺利进行,现就原合同未尽事宜达成以下补充协议:一、协议背景鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的监理合同(以下简称“原合同”),现因项目需求变化及双方共同协商,为明确补充事宜,特订立本补充协议。
二、补充协议的目的和适用范围本补充协议旨在明确原合同中未详尽的内容,确保项目监理工作的顺利进行。
本协议适用于甲方委托乙方进行监理的______项目。
三、工作内容与要求1. 乙方应根据原合同及本补充协议,全面履行监理职责,确保项目按期完成。
2. 针对项目中的特殊需求,乙方需增加以下工作内容:(1)对项目进度进行实时跟踪与评估,确保项目按计划推进。
(2)加强与设计单位、施工单位的沟通协调,确保项目质量。
(3)定期向甲方提交项目进展报告,内容包括工程进度、质量、安全等方面。
四、时间节点与进度安排1. 乙方应在项目开工前,制定详细的项目监理计划,并提交甲方审批。
2. 乙方应确保项目按期完成,如因特殊原因需延期,应及时与甲方沟通,并提供合理的解决方案。
3. 乙方应按时参加项目相关会议,确保项目信息的及时传递与沟通。
五、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及原合同的要求,履行监理职责,确保项目质量。
2. 乙方应参与项目的验收工作,确保验收过程公正、透明。
3. 如项目验收过程中发现质量问题,乙方应承担相应责任,并协助甲方进行整改。
六、费用与支付1. 本补充协议涉及的监理工作内容,甲方应向乙方支付相应的监理费用。
具体费用标准按照原合同中的约定执行。
2. 乙方完成补充协议约定的监理工作后,甲方应及时支付相应费用。
3. 如因乙方原因导致项目延误或损失,甲方有权扣除相应监理费用作为违约金。
七、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术资料等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露或擅自使用。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方:(甲方单位名称)乙方:(乙方单位名称)经甲、乙双方友好协商达成如下补充协议:一、监理服务内容及标准1.甲方要求乙方按照原监理合同的要求,对工程进度、质量、安全等进行全面监理服务。
2.乙方要对工程进行每周至少一次的现场指导,确保工程施工质量符合相关规定。
3.乙方要对施工过程中出现的问题及时提出整改意见,协助解决施工难题。
4.乙方要对施工单位进行监督,确保其严格按照设计图纸和施工标准进行工作。
二、监理服务费用1. 根据原合同,乙方监理服务费用为(具体数额),甲方应于每月(具体日期)向乙方支付。
2. 本补充协议中如有其他费用产生,将在双方协商一致后进行支付。
三、监理服务期限1. 本补充协议自双方签字生效,服务期限至原合同规定的工程完工验收之日止。
2. 若工程延期,乙方需与甲方协商延长监理服务期限。
四、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并进行赔偿。
2. 如因甲方原因导致监理服务无法继续,甲方应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜,可由双方协商修改,修改后以书面形式确认才生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为监理合同补充协议范本,供参考使用。
如需具体操作,请咨询相关法律专业人士。
篇2监理合同补充协议范本甲方:监理单位(全称)乙方:建设单位(全称)为进一步明确监理工作责任、加强监理服务质量管理,经甲、乙双方友好协商,特制定本监理合同补充协议。
一、监理单位应依法独立、公正地履行监理职责,对工程施工过程进行全程监理,保障工程质量,促进工程平稳进行。
二、监理单位应指导建设单位及施工单位严格按照施工图纸、招标文件和监理计划等相关规定进行施工。
对不符合工程标准的施工行为及时提出整改意见。
三、监理单位应制定监理计划、监理报告等相关文件,及时向建设单位提交,做好相关记录和归档工作。
监理合同补充协议范本6篇
监理合同补充协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________乙方(被监理单位):__________为明确监理工作的责任、义务和权利,甲、乙双方经友好协商,就监理合同补充协议事宜达成一致如下:一、监理工作范围1. 甲方应按照国家有关法律法规的要求,对乙方的工程(项目名称、地点)进行监理工作,并及时发现问题,进行处理。
2. 乙方应积极配合甲方的工作,提供必要的信息和协助,确保监理工作的顺利进行。
二、监理工作内容根据监理合同,甲方应负责的监理工作内容包括但不限于:1. 监督工程施工过程,确保按照设计要求和施工规范进行施工。
2. 检查工程进度,提出合理建议,并及时报告工程进展情况。
3. 对工程材料、设备进行质量检验,并提出合理意见。
4. 对工程设计、施工方案进行审核,确保合理性和可行性。
三、监理费用根据监理合同约定,监理费用为__________元,乙方应在合同签订后的______天内一次性支付给甲方。
四、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至监理工作结束止。
2. 如果在监理工作中发生争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,应提交有关部门仲裁处理。
3. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________签订日期:__________ 签订日期:__________本协议自双方签字盖章之日起生效。
篇2监理合同补充协议范本甲方(监理单位):__________(以下简称甲方)乙方(项目施工单位):__________(以下简称乙方)为了明确双方在监理合同中的权利、义务及责任,制定本监理合同补充协议,供双方签订。
一、监理范围:监理单位应对工程施工进行全过程的监理,包括但不限于施工图纸审查、质量检验、进度控制、安全管理等工作。
二、监理费用:甲方监理费用为_______元,作为本次监理工作的报酬。
(完整版)监理补充协议(两篇)
(完整版)监理补充协议(二)监理补充协议(二)一、引言本监理补充协议(下文简称“本协议”)是监理方与业主方就项目的监理工作作出的一份补充协议。
本协议的目的是明确双方在项目实施过程中的责任、义务和权利,确保项目的顺利推进和高质量完成。
二、背景根据原监理合同的要求,监理方已经开始履行监理工作。
然而,在实践中,发现原监理合同的内容可能存在一些不完善或不足之处,为了更好地实施监理工作,双方协商决定签订本监理补充协议。
三、补充内容1. 工作范围的调整原监理合同中的工作范围可能不够清晰或不够全面,为此,监理方提出了进一步完善工作范围的要求。
经双方协商一致,对原监理合同进行如下调整:(1)对监理方的工作范围进行具体明确,包括但不限于工程质量监督、现场巡查、工程变更管理、工程进度控制等内容;(2)明确业主方在监理工作中的协助义务,包括提供工程施工相关资料、配合监理方开展巡查工作等。
2. 监理费用的调整原监理合同对监理费用的约定需要进一步调整,以确保监理方能够得到合理的报酬。
双方经过充分沟通和协商,确定如下监理费用调整方案:(1)显著增加监理费用的情况下,监理方有权提出相应调整的要求,并提交相关预算和证明材料;(2)业主方同意审慎评估监理费用的调整申请,并与监理方进行充分沟通,确保费用的合理性。
3. 效果实现的补充约定原监理合同对效果实现的要求相对模糊,为此,监理方提出了明确约定的建议。
经双方商讨,达成如下补充约定:(1)监理方应根据合同约定的目标和要求,对工程的实际效果进行评估和确认;(2)监理方有权提出相应的改进意见和建议,以确保工程的质量和效果符合预期。
四、其他条款1. 争议解决本补充协议如发生争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可依法向相关司法机关提起诉讼。
2. 协议变更与解除本补充协议如需进行任何变更或解除,双方应经过书面协商并达成一致意见。
3. 法律适用本补充协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
工程延期监理合同补充协议(通用5篇)
工程延期监理合同补充协议(通用5篇)工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方):_________________法定代表人:_________________ 监理人(乙方):_________________法定代表人:_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。
绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。
委托人(甲方):_________________监理人(乙方):_________________ 法定代表人:_________________法定代表人:__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好,这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号:_________________甲方:_________________乙方:_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日,以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。
监理合同补充协议范本5篇
监理合同补充协议范本5篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据甲乙双方签订的监理合同,现就合同履行过程中的相关事宜,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景鉴于甲乙双方共同签订的主监理合同已明确双方的权利和义务,为进一步完善合同内容,确保工程顺利进行,特制定本补充协议。
本协议旨在明确双方职责、义务和权利保护,以确保工程质量和进度的稳定提升。
二、工程概况及监理范围调整1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 监理服务范围调整:_____________。
(具体调整内容根据实际情况填写)三、服务内容与期限调整1. 乙方应提供的服务内容增加/减少部分(具体根据实际项目需求填写)。
2. 监理服务期限根据工程进度进行相应调整,截止日期延长至______年______月______日。
四、责任与义务1. 甲方责任:(1)按照合同约定支付监理费用;(2)提供乙方履行监理职责所需的资料和信息;(3)确保工程现场的安全与秩序。
2. 乙方责任:(1)按照合同约定提供优质的监理服务;(2)确保监理人员的专业素质和职业操守;(3)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、费用调整及支付方式1. 根据监理服务范围的调整,监理费用进行相应的调整。
具体金额和支付方式双方另行商定。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用,逾期支付应支付滞纳金。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 涉及工程项目的知识产权归属,按照国家和地方的法律法规执行。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的损失。
2. 本协议履行过程中发生的纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
监理合同补充协议范本8篇
监理合同补充协议范本8篇第1篇示例:监理合同补充协议范本甲方:(监理单位名称)乙方:(甲方名称)鉴于甲方与乙方于(具体日期)签订了《监理合同》,在履行合同过程中,为了明确双方责任,特就相关事宜达成以下补充协议:一、施工单位承诺1. 施工单位应按照国家相关法律法规,严格遵守建筑工程质量标准,保证工程质量符合相关标准和规定;2. 施工单位应按照施工图纸和监理方要求的技术规范,进行施工,并及时处理监理方提出的合理变更意见;3. 施工单位应及时报告工程进度、质量状况等相关信息,确保监理方对工程进展有清晰的了解;4. 施工单位应协助监理方对工程过程进行监督检查,并配合完成工程竣工验收工作;5. 施工单位应遵守合同约定的其他相关内容,确保工程顺利进行。
三、费用支付1. 费用标准:监理单位按照合同约定的费用标准和支付方式,对监理工作进行报酬;2. 费用支付期限:甲方应按照合同约定的时间节点,及时支付监理单位的监理费用;3. 超出费用:如因工程变更等原因产生额外费用,应由甲方与监理单位协商确定,并及时支付。
四、保密责任1. 双方在履行合同过程中,应严格遵守保密协议,不得泄露对方的商业秘密、技术机密等相关信息;2. 在合同终止后,双方仍应继续履行保密责任,确保相关信息不外泄。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定,应负相应的违约责任,并赔偿对方因此而产生的损失;2. 如双方均存在违约行为,应协商解决,如协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。
六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有合同法律效力;2. 本补充协议如有未尽事宜,可另行协商决定,并以书面形式确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为监理合同补充协议范本,双方应认真履行协议内容,确保工程顺利进行。
第2篇示例:监理合同是建筑工程中非常重要的一部分,它保证了工程质量的监督和控制。
在执行监理合同过程中,有时可能会出现一些意外情况或者双方需要对合同进行补充协商的情况。
2024年度监理补充协议:工程延期与赔偿细则
2024年度监理补充协议:工程延期与赔偿细则本合同目录一览1. 协议范围1.1 协议主体1.2 协议范围说明2. 工程延期2.1 延期情况说明2.2 延期申请流程2.3 延期批准流程2.4 延期相关责任3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明3.2 赔偿申请流程3.3 赔偿审批流程3.4 赔偿金额计算方式4. 延期与赔偿计算方式4.1 延期天数计算4.2 赔偿金额计算5. 工程进度管理5.1 工程进度报告5.2 工程进度监控5.3 工程进度调整6. 合同变更6.1 变更情况说明6.2 变更申请流程6.3 变更批准流程7. 违约责任7.1 延期违约责任7.2 赔偿违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构9. 合同解除9.1 解除条件9.2 解除流程10. 合同效力10.1 合同生效条件10.2 合同有效期11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署主体14. 附件14.1 附件清单14.2 附件内容说明第一部分:合同如下:1. 协议范围1.1 协议主体甲方:工程有限公司乙方:监理有限公司1.2 协议范围说明本补充协议适用于2024年度监理合同,主要内容包括工程延期与赔偿细则。
2. 工程延期2.1 延期情况说明工程延期指因乙方原因导致工程进度延期的情况。
2.2 延期申请流程乙方应在延期情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面延期申请。
2.3 延期批准流程甲方应在收到乙方延期申请后的10个工作日内审批,并将审批结果通知乙方。
2.4 延期相关责任乙方应承担因延期导致的直接经济损失,并向甲方支付违约金。
3. 工程赔偿3.1 赔偿情况说明工程赔偿指因乙方原因导致工程质量、安全等问题,需要向甲方支付的赔偿。
3.2 赔偿申请流程乙方应在赔偿情况发生后的5个工作日内向甲方提出书面赔偿申请。
工程委托监理合同补充协议(5篇)
工程委托监理合同补充协议甲方:(委托人)乙方:(监理人)鉴于甲方与乙方已经就工程委托监理事宜达成协议,并签订了《工程委托监理合同》,经双方友好协商,特制定本补充协议,以确保协议的完整性和准确性。
本补充协议具有与原合同同等法律效力。
具体内容如下:一、工程合同信息的变更1.甲方与乙方签订的工程合同编号、工程名称和工程位置等信息保持不变,依然有效。
2.对工程合同涉及的工程范围、工期、预算等内容进行如下变更:(1)工程范围变更:根据实际情况,甲方确定对工程范围进行调整,具体变更内容详见附件1。
(2)工期变更:由于工程范围发生变更,工期也需要相应进行调整,工期调整为附件1中所示。
(3)预算变更:根据工程范围变更的情况,甲方与乙方协商确定工程预算的变更情况,具体变更内容详见附件1。
二、监理费用的变更1.原合同约定的监理费用为人民币XXX元。
经双方协商,对监理费用进行如下变更:(1)监理费用变更为人民币XXX元。
具体费用明细请见附件2。
2.监理费用的支付方式不变,按照原合同约定的方式进行支付。
三、工程进度和质量的监督1.根据工程范围变更和工期变更的情况,乙方应对工程进度进行重新安排和监督,确保工程的顺利进行。
2.乙方应加强工程质量的监督,保证工程质量符合相关标准和规定。
四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2.若双方在履行过程中发现本补充协议存在争议或需要修改的地方,应及时协商解决,如无法解决,则依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本补充协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
(以下无正文)甲方:乙方:法定代表人/授权代表人签字:法定代表人/授权代表人签字:日期:日期:附件1:工程范围、工期和预算变更明细(注明变更详细内容)附件2:监理费用变更明细(注明费用明细和变更金额)工程委托监理合同补充协议(二)甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(监理方)地址:联系人:电话:根据甲、乙双方就工程委托监理合同(以下简称原合同)的约定,经友好协商,本着平等互利的原则,就以下事项达成补充协议,以便共同遵守:第一条:监理服务内容甲方与乙方原合同订立了工程监理合同,双方约定的监理服务内容如下:(此处详细列出双方原合同中约定的监理服务内容)第二条:服务期限根据甲方与乙方原合同约定,监理服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)
2024年工程监理延期补充协议范本甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)根据《建设工程施工合同》的约定,甲乙双方经友好协商同意,就延长工程监理期限进行协商,达成如下补充协议:一、延期原因根据双方经过充分研究和分析,发现以下原因导致工程监理时间延长:(1)施工图纸设计变更:由于原始设计图纸存在问题,需要对施工图纸进行变更,这将导致建设工期的延长。
(2)施工中遇到不可抗力因素:天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响,需要延长监理期限。
(3)其他因素:除上述原因外,双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查,以确保项目的顺利进行,这也会导致监理时间的延长。
二、延期期限根据实际情况,延长工程监理期限为:将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。
三、延期费用双方一致同意,在延长监理期限的同时,需要对监理费用进行调整。
具体调整方案如下:(1)延期费用计算方式:将实际延长的监理天数乘以日监理费用,计算延期费用。
(2)延期费用支付时间:延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。
四、其他约定(1)本协议是建设工程施工合同的补充协议,具有同等法律效力。
(2)本协议一经签署,即成为甲乙双方共同遵守的法律文件,双方不得单方面修改或解除协议。
(3)在本协议未明确约定的事项上,依照原始合同的规定执行。
五、争议解决凡因本协议履行发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效,并在工程监理结束后终止。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:2024年工程监理延期补充协议范本(二)工程监理延期补充协议甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(监理方)地址:联系人:电话:鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同(以下简称“原合同”),为确保工程质量和进度的顺利进行,甲、乙双方经友好协商,达成如下补充协议,以便于更好地履行原合同的约定。
监理补充协议
监理补充协议一、协议背景。
根据原监理合同的约定,监理工作需要根据实际工程进展情况进行调整和补充,为了明确双方权利和义务,特制定本监理补充协议。
二、补充内容。
1. 监理费用调整。
根据实际工程情况,监理工作量发生变化,为保证监理工作的顺利进行,监理费用需要进行调整。
双方同意将监理费用调整为每月人民币(具体金额),自(具体日期)起生效。
2. 监理工作时间调整。
原监理合同约定的监理工作时间为每周五天,每天工作8小时。
由于工程实际情况需要,双方同意将监理工作时间调整为每周六天,每天工作10小时,具体工作时间安排由双方协商确定。
3. 监理报告提交要求调整。
为了更好地反映工程实际情况,监理报告的提交要求需要进行调整。
双方同意将监理报告的提交周期由原来的每月一次调整为每周一次,具体提交时间由双方协商确定。
4. 监理人员调整。
原监理合同约定的监理人员需要进行调整,具体调整内容包括监理人员的人员配备和工作职责调整。
双方同意根据工程实际需要,进行监理人员的调整,具体调整方案由双方协商确定。
5. 其他补充事项。
除上述内容外,双方还同意对原监理合同中其他相关事项进行补充和调整,具体内容由双方协商确定并签订书面补充协议。
三、协议生效。
本监理补充协议自双方签字盖章之日起生效,具体内容与原监理合同具有同等法律效力。
四、其他。
本监理补充协议的签订和生效,并不影响原监理合同中其他约定的有效性和执行。
以上为监理补充协议内容,特此协议。
签署方(盖章),__________ 日期,__________。
签署方(盖章),__________ 日期,__________。
监理合同补充协议
监理合同补充协议(二)协议补充事项如下:1.监理费用调整双方同意对原有监理合同中关于监理费用的规定进行调整。
由于项目实施过程中,出现了一些未曾预料到的情况,导致监理工作量增加,因此需要对监理费用进行相应调整。
双方经过协商一致,决定将原有的监理费用调整为每月增加10%。
此调整从本协议签署之日起生效,并在监理工作的支付结算中执行。
2.项目执行期限延长原监理合同中约定了项目的执行期限为12个月,但由于项目中遇到了一些不可抗力因素,导致项目实施受到了一定的影响,无法按时完成。
为了保证项目的顺利进行,双方同意将项目的执行期限延长至18个月。
双方将在按照新执行期限进行项目计划的调整,并将调整后的计划提交给相关部门审批。
3.监理范围调整原监理合同中规定了具体的监理范围,但随着项目实施的深入,发现还有一些未涵盖的监理内容需要补充和调整。
双方同意在本协议中对监理范围进行补充和调整。
具体补充和调整的监理范围如下:增加质量监理:对项目施工过程中的质量进行监督和检查,并提供相应的改进建议。
增加工期监理:对项目执行过程中的工期计划进行跟踪和监控,保证项目的按时完成。
增加成本监理:对项目实施过程中的成本控制进行监督和审核,确保项目的经济效益最大化。
双方在项目实施中将按照调整后的监理范围进行工作,并在监理报告中详细记录相关的监理工作内容。
4.变更管理双方同意在项目实施过程中,如遇到不可抗力因素或其他原因导致项目计划和执行发生变更的情况,应及时进行变更管理。
具体管理流程如下:项目施工方需书面提出变更请求,详细说明变更的原因、内容和影响。
监理方在收到变更请求后,进行评估和分析,并书面回复变更意见。
双方根据监理方的回复进行协商,并达成一致意见。
经双方协商一致后,将变更内容进行补充协议,并在合同执行中进行执行和调整。
变更管理的原则是确保项目的顺利进行,同时避免因变更导致的额外费用和时间延误。
5.争议解决如发生合同履行中的争议,双方应友好协商解决。
监理合同补充协议(2篇)
监理合同补充协议本监理合同补充协议(以下简称“本补充协议”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方(委托方):________________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________乙方(监理方):________________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《监理合同》(以下简称“原合同”),原合同编号为:____________________,双方在履行原合同过程中,根据项目实际情况,经友好协商,就原合同相关事项达成如下补充协议:一、原合同的监理范围、内容、期限和费用保持不变,本补充协议仅对原合同的部分条款进行修改和补充。
二、根据项目实际进展情况,双方同意将原合同的监理期限延长至______年______月______日。
三、在监理过程中,乙方应严格按照国家有关法律法规、技术规范和甲方的要求进行监理,确保项目质量、进度和安全。
四、乙方在监理过程中发现的设计、施工等问题,应及时向甲方报告,并提出整改建议。
甲方应在接到报告后及时处理,并承担由此产生的费用。
五、甲方应按照原合同的约定,按时支付监理费用。
如甲方逾期支付,应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。
六、本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效,与原合同具有同等法律效力。
七、本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签名):____________________乙方代表(签名):____________________签订日期:____________________________请注意,本示例仅供参考,具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。
监理补充合同范本三篇
监理补充合同范本三篇篇一甲方(委托人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(监理人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、补充事项及内容1. 监理服务范围的调整原合同约定的监理服务范围为[具体范围 1],现调整为[具体范围 2]。
新增的监理服务内容包括但不限于[新增内容 1]、[新增内容 2]等。
2. 监理服务期限的变更原合同约定的监理服务期限自[起始日期 1]至[结束日期 1],现变更为自[起始日期2]至[结束日期 2]。
如因非乙方原因导致监理服务期限延长,甲方应按照[约定的费用计算方式]向乙方支付额外的监理费用。
3. 监理费用及支付方式的调整原合同约定的监理费用为人民币[原费用金额]元,现调整为人民币[新费用金额]元。
监理费用的支付方式变更为:[具体支付节点和支付比例]。
如甲方未按照约定支付监理费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[约定比例]向乙方支付违约金。
二、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权对乙方的监理工作进行监督、检查和指导。
按照本补充合同的约定及时支付监理费用。
为乙方提供必要的工作条件和协助。
2. 乙方的权利和义务有权根据本补充合同的约定获得监理费用。
按照调整后的监理服务范围和期限,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。
定期向甲方报告监理工作进展情况,及时提交监理报告和相关文件。
三、违约责任1. 若甲方未履行本补充合同约定的义务,导致乙方无法正常履行监理职责,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未履行本补充合同约定的义务,导致工程出现质量、进度或安全问题,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
监理补充合同协议书
监理补充合同协议书甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方与乙方已就某工程项目签订了监理合同(以下简称“原合同”),现因项目实施过程中出现的新情况和需求,双方经协商一致,特订立本补充合同协议书(以下简称“本协议”),以明确双方在原合同基础上的权利、义务和责任。
第一条补充监理范围1.1 乙方应根据甲方的要求,对原合同约定的监理范围进行调整,具体调整内容如下:______________________________________。
1.2 乙方应保证调整后的监理范围符合国家相关法律法规及行业标准。
第二条监理费用2.1 根据本协议第一条调整后的监理范围,监理费用相应调整为:______________________________________。
2.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付监理费用。
第三条监理期限3.1 本协议生效后,监理期限相应调整为:______________________________________。
3.2 监理期限的延长或缩短,应由双方协商一致,并以书面形式确认。
第四条监理质量要求4.1 乙方应保证监理工作的质量符合甲方的要求及国家相关标准。
4.2 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交至原合同约定的仲裁机构或有管辖权的人民法院解决。
第七条其他7.1 本协议作为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
7.2 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
7.3 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日(本协议书模板仅供参考,具体内容应根据实际情况制定。
监理合同补充协议(精选3篇)
监理合同补充协议(精选3篇)监理合同补充协议篇1委托人(甲方):_______________房地产开发有限公司监理人(乙方):_______________工程建设监理有限公司就双方于_____________年_____月_____日签订的关于__________市__________区__________大厦项目平整场地工程的《建设工程委托监理合同》,双方经协商一致,达成以下补充协议:一、乙方已经仔细审阅了甲方已签订的、相关的文件、图纸及资料,认真全面地了解了施工现场情况,已明确甲方对所监理的工程的工期要求和质量优良要求。
二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。
该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。
甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理解释,如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。
甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。
2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必须人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力,并经甲方确认。
(2)所有现场监理人员年龄必须在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上经验。
(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且根据工程需要进行连续跟踪检查。
(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一致,否则乙方应当承担每人次每日1000元的违约金。
(5)乙方调换总监理工程师必须提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。
(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的,甲方有权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满意的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理能力,甲方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
监理补充协议
建设工程委托监理合同补充协议
委托人(甲方):
监理人(乙方):
建设工程委托监理合同
补充协议
委托人(甲方):
监理人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成以下一致补充协议条款,双方遵照执行。
1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。
2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档,工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。
3、工程施工过程中,必须有相关专业的监理工程师在岗,并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况,夜间施工时必须有专业监理工程师在场,关键部位工序必经旁站。
4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要,每月25日之前上报监理月报,报表内容和格式必须符合甲方的统一要求,漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字,甲方现场工程师进行抽查,发现一处(一次)漏检或补签,在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
6、乙方要加强对现场的质量控制,监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单,并迅速抄报甲方。
如甲方
现场工程师发现质量问题,而乙方没有对该问题下发监理通知单,发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次),在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。
7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度,甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核,考核不合格者,乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。
8、乙方各专业监理工程师应定人定岗,若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方,未经甲方同意不准换人。
9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师,乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整,并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。
10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。
11、监理范围:工程规划图中所有建筑物及构筑物。
包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。
12、监理期限:自原合同生效之日起,含原合同及本协议项下工程全部竣工验收,并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。
13、经双方协商确认:监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取,取费为元(大写:)。
14、付款方式:
14.1本协议采用分期付款方式,每次付款以银行转账方式,乙方同时按甲方要求开具等额有效发票。
14.2.1第一次付款:合同签订监理人员进场、路基完工,15个工作日内支付补充协议总价款30%。
14.2.3第二次付款:水稳层、铺面层完成、绿化带等所有部分工程完成,支付补充协议总价款40%;
14.2.4第三次付款:工程竣工验收合格并交付使用(以甲方项目经理确认的日期为准)、完成竣工决算及相关的施工、监理资料移交确认后,15个工作日内支付至总价款的95%。
14.2.4维修期贰年满后一月内支付剩余的5%。
15、工程竣工交付使用后,若出现工程质量事故或质量缺陷,乙方有责任无偿做好返修期间的监理工作;如出现业主投诉及因质量所造成的损失,乙方承担相应的责任,并赔偿甲方的经济损失,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16、双方的权利责任
16.1乙方的责任和权利
16.1.1乙方在工程监理期间,监理人员不履行监理职责若玩忽职守、以权谋私或与承包人串通给甲方造成经济及名誉损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16.1.2因乙方监理不到位,造成质量安全隐患或事故,隐瞒不报,直接或间接影响施工进度,给甲方造成经济损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16.1.3乙方有权否定质量不合格的材料、设备及半成
品、成品的进场,因乙方对进场材料未认真检验,检测资料不全或不符合质量标准,形成事实质量隐患或后期质量事故,并经权威部门认证,确实给甲方造成经济损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16.1.4乙方不得擅自将监理业务转包,否则甲方有权单方解除原合同及协议,并报上级有关部门处理。
16.1.5在监理期间,若乙方监理水平低劣,未达到或完成监理目标及原合同和本补充协议有关内容,甲方有权单方解除原合同及本协议。
16.1.6乙方负责施工单位建立样板工程并组织三方验收。
16.1.7乙方负责对施工档案进行审定,审定合格后向甲方提交。
16.1.8乙方负责将施工方提交的工程周报,质量评定及乙方的复检报告每周五向甲方提报,同时乙方负责对施工方提交的工程月报,质量评定及乙方的复检报告每月23日向甲方提报。
16.1.9乙方必须督促施工单位建立质量管理体系,协助甲方进行现场管理,协助甲方对施工组织设计工程施工方案及技术变更进行审定。
及时提供材料质量样式、对进场关键材料样式、型号封样。
16.1.10乙方必须组织安排投标文件内列明的监理组织机构内的监理人员进行本工程的监理工作,同时乙方对拟在本工程中使用的常规检测仪器设备必须到位。
16.1.11乙方按照国家监理规范要求进行编制资料,同
时必须按照工程所在地的建设主管部门的要求进行监理资料的备案工作。
16.1.12乙方同意甲方直接从本协议总价款中扣原合同及本协议的违约金及各种损失,不足部分由乙方向甲方另行支付。
16.1.13乙方需对施工单位的内业资料进行检查,并承担资料不全的连带责任。
16.1.14乙方需安全生产和文明施工负监理责任。
16.2甲方的责任与权利。
16.2.1如涉及设计变更时,甲方应按原合同及本协议有关要求,在施工前向乙方提交设计变更。
16.2.2甲方有权随时检查乙方对施工现场的监理内业及外业工作,督促施工计划的实施。
16.2.3甲方负责组织乙方及相关人员召开日、周、月的工程协调会议。
16.2.4甲方全力支持乙方对施工单位的合理处罚。
16.2.5乙方对施工方提报的工作量签证与技术签证、施工组织设计再确认,必须经甲方的确认后方可生效。
16.2.6甲方每月对乙方进行一次量化考核。
分值在95分以上为优秀、90-95分之间为优良、80-90分之间为合格、70-80分之间为基本合格、70分以下为不合格。
按照考核分值优秀当月奖励10000元、优良当月奖励3000-5000元、合格不奖励不扣除、基本合格每月扣除5000-10000元,不合格除按要求整改外,扣除10000-15000元/月。
17、本协议如有未尽事宜,双方另行协商处理。
18、本协议与原合同具有同等法律效力,本协议与原合同不一致的地方,以本协议为准。
19、乙方经年检有效的营业执照复印件,组织机构代码证复印件、资质证书复印件、招标文件以及乙方投标文件各项内容作为本补充协议的附件,同本协议具有同等法律效力,附件与本协议约定的内容不一致的,以本协议为准。
本协议共6页,一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等的法律效力。
协议自双方授权代表签字盖公章或合同专用章,加盖骑缝章之日起生效。
(横线以下为双方签字盖章,以下无正文)
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(盖章):法定代表人(盖章):
委托代理人:委托代理人:
协议订立时间:年月日。