工程款抵房三方协议范本
工程款抵房协议范本(三方)正规范本(通用版)
工程款抵房协议范本(三方)背景简介工程款抵房协议是指在买卖房屋过程中，购房者因无法一次性支付全部房款，通过与开发商和金融机构协商，将部分工程款用于贷款购房，以实现购房者的支付需求。
本文档提供了一个三方参与的工程款抵房协议范本，以供参考。
参与方本协议主要涉及三个参与方：1.购房者：指愿意购买房屋的个人或法人。
2.开发商：指将房屋销售给购房者的开发商或施工方。
3.金融机构：指提供贷款服务的银行或其他金融机构。
协议内容1. 贷款金额和购房款项1.1 购房者同意向金融机构申请贷款用于购房，并将贷款金额用于支付购房款项。
1.2 购房款项包括购房者应向开发商支付的首付款和工程款。
1.3 所有款项的支付将通过方式进行：•购房者向金融机构申请贷款，并将贷款金额支付给开发商。
•开发商收到贷款金额后，将相应的首付款和工程款从中抽取。
2. 工程款抵房规定2.1 工程款抵房表示购房者同意将部分工程款用于贷款购房，并将工程款作为贷款金额的一部分。
2.2 工程款抵房的比例由购房者与金融机构协商确定，双方应达成一致意见，并写入本协议。
2.3 工程款的抵房比例不得超过购房者应向开发商支付工程款的50%。
3. 工程进度和款项支付3.1 工程进度的划分由开发商提供，并写入本协议。
3.2 工程款的支付将根据工程进度进行，购房者同意按照方式支付工程款：•当工程达到约定的百分比时，购房者向开发商支付相应百分比的工程款。
3.3 贷款金额将根据工程进度和工程款支付的实际情况进行调整，以保证贷款金额与实际支付的工程款相符。
4. 违约责任4.1 如购房者未按照本协议约定的方式支付工程款和贷款，金融机构和开发商有权采取法律手段追回剩余款项。
4.2 如购房者未按时支付工程款或违反本协议的其他规定，金融机构和开发商有权要求购房者支付违约金，并保留解除合同的权利。
5. 其他事项5.1 本协议一式两份，购房者、开发商和金融机构各执一份。
5.2 本协议经购房者、开发商和金融机构签字生效，并作为受益人的合同权益。
工程款抵房三方协议
协议书甲方：****景观工程公司住所：法定代表人：乙方：身份证号：丙方：****房产公司住所：法定代表人：鉴于：1、甲方系丙方项目施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2019年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 *幢*单元*室商品房【1】套，乙方应于2019年月日前向丙方支付购房款人民币 ***元。
截止年月日，乙方已向丙方支付购房款0 元，尚有****元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 *****元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。
丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。
丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币*****元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 *****元，乙、丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币*****元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币****元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币****元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方及乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议及本协议效力相同。
工程款抵房款三方协议书范本
工程款抵房款三方协议书范本
【合同号：】
三方协议
甲方（出让方）：
乙方（受让方）：
丙方（出让和受让双方约定抵房款的甲方）：
甲、乙、丙三方兹经友好协商，就受让方乙方买下由出让方甲方出让的房屋及其附属设施，由出让方承担的费用及相关事宜，达成如下协议：
一、甲方出让的房屋及其附属设施总价款为
（下称“房款”）两人同意，乙方向甲方支付房款，由丙方向乙方支付工程款（下称“工程款”），工程款抵房款，以减少乙方支付甲方房款的数额。
二、丙方对乙方支付的工程款负有连带责任，协议双方同意，乙方可以将丙方支付的工程款中的任何金额抵消甲方支付的房款数额，并由乙方负责向甲方支付剩余的房款。
三、乙方同意将丙方支付的工程款视为已经抵消了乙方向甲方支付的房款，甲方可以追究乙方对丙方的连带责任。
四、本协议一经双方签署，即生效，不受甲、乙、丙方法定代表人变更以及丙方财务状况变更的影响。
以上，甲、乙、丙三方在此签署此协议，以资共同遵守。
甲方（出让方）：
乙方（受让方）：
丙方（出让和受让双方约定抵房款的甲方）：
本合同一式贰份：甲方、乙方、丙方均各执壹份，本合同有效归档由乙方承担。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拖欠乙方工程款一事，为妥善解决此事，经过双方友好协商，达成如下协议：一、背景与目的鉴于甲方未能按时支付乙方工程款，双方同意以房屋抵顶部分工程款的方式解决欠款问题。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，确保协议的顺利执行。
二、协议内容1. 抵顶金额与方式：双方确认工程欠款金额后，以房屋作为抵顶工程款的标的物。
房屋的价值与欠款金额相当的部分或全部欠款以此方式进行抵顶。
具体房屋信息详见本协议附件。
2. 房屋权属与过户：本协议签订后，甲方将抵顶房屋的产权证书交付给乙方，并协助乙方办理相关过户手续。
过户费用由乙方承担。
若因甲方原因导致无法完成过户，甲方需承担违约责任。
3. 工程款结算：抵顶完成后，双方就剩余工程款的支付时间、方式等重新约定，并签署新的工程款支付协议。
4. 房屋交付与占有：本协议生效后，甲方将抵顶房屋交付给乙方占有和使用。
房屋交付后的风险由乙方承担。
5. 税费承担：双方按照国家税收法规各自承担应缴纳的税费。
6. 保修责任：甲方应保证抵顶房屋的质量符合相关标准，并负责房屋的保修责任。
若因房屋质量问题导致乙方损失，甲方需承担赔偿责任。
7. 违约责任：如一方违反本协议的任何条款，违约方需向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
8. 争议解决：如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9. 其他约定：双方可根据实际情况，就本协议未尽事宜进行补充约定，补充约定与本协议具有同等法律效力。
三、协议的生效与变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的修改和解除，必须经双方书面同意。
四、附件1. 附件一：抵顶房屋详细信息表（包括房屋地址、产权证号、面积、价值等）2. 附件二：双方银行信息（用于工程款支付）甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成协议如下：一、协议目的甲方同意以自有房屋抵顶所欠乙方的部分或全部工程款，以解决甲方的付款问题，并确保乙方权益得到保障。
工程款抵房三方协议书
甲方（施工单位）：_________________乙方（房地产开发公司）：_________________丙方（购房人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承建的乙方的房地产开发项目中的房屋，由丙方以支付工程款的方式抵扣购房款，达成如下协议：一、工程概况1.1 甲方承包乙方的房地产开发项目，项目名称为：_________________。
1.2 甲方承包的工程内容为：_________________。
1.3 甲方承包的工程总造价为：人民币_________________元。
二、抵房条件2.1 丙方同意以其支付的工程款人民币_________________元抵扣购房款。
2.2 丙方购买的房屋位于该项目内，房屋编号为：_________________。
2.3 丙方购买的房屋建筑面积为：_________________平方米。
三、工程款支付方式3.1 丙方在签订本协议之日起__个工作日内，向甲方支付工程款人民币_________________元。
3.2 丙方支付工程款后，甲方应在__个工作日内将丙方购买的房屋交付给丙方。
四、房屋交付及验收4.1 甲方应在工程款支付完毕后__个工作日内，将房屋交付给丙方。
4.2 丙方在收到房屋后__个工作日内，对房屋进行验收。
4.3 如房屋存在质量问题，丙方应在验收后__个工作日内书面通知甲方，甲方应在收到通知后__个工作日内进行整改。
五、权利义务5.1 甲方应按照国家有关法律法规及合同约定，保证工程质量，确保房屋符合交付标准。
5.2 乙方应按照国家有关法律法规及合同约定，协助甲方完成房屋交付手续，确保丙方顺利入住。
5.3 丙方应按照本协议约定支付工程款，并有权要求甲方、乙方按照本协议约定履行义务。
六、违约责任6.1 如甲方未按约定时间交付房屋，应向丙方支付违约金，违约金为每日人民币_________________元。
工程款抵房协议范本(三方)
工程款抵房协议范本(三方)1. 背景介绍为了满足房屋建设的资金需求，开发商需要筹集工程款。
为了给投资人提供抵押物及保证其利益，开发商与投资人之间可以签订工程款抵房协议。
本协议范本以三方的方式进行约定，涉及开发商、投资人和借款人。
2. 参与方•开发商：指承担房屋建设项目的责任主体。
•投资人：指向开发商提供工程款的资金方。
•借款人：指由开发商委派并负责将资金投入房屋建设项目的个人或机构。
3. 协议内容3.1 工程款额度与用途•开发商将向投资人申请工程款，工程款总额为X万元（大写）。
•工程款将用于房屋建设项目的资金需求。
3.2 工程款抵押物•开发商将以正在建设的房屋作为工程款的抵押物。
•若借款人无法按约定履行义务，投资人有权以该房屋为抵押物来进行处置。
3.3 工程款还款方式•借款人同意在约定期限内按照合同约定的还款方式和还款时间按时归还工程款。
•若借款人未能按期归还工程款，则投资人有权提前解除本合同，并要求借款人立即归还未偿还的工程款。
3.4 利息•工程款的利息按照每年X%（大写）的利率进行计算。
•利息的计算方式为等额本息/等额本金/按月计息。
3.5 合同解除和适用法律–借款人未能按时归还工程款；–借款人提供虚假资料或隐瞒重要信息。
•本合同的解释和适用以法律为准。
4. 其他条款4.1 附加约定–开发商应确保房屋建设项目按照合同约定的期限和质量要求完成；–投资人有权监督和审查资金使用情况；–借款人应保障工程款的安全和正确使用。
4.2 违约责任•若任何一方违反本协议的约定，则应承担相应的违约责任。
4.3 争议解决•若本协议发生争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可向所在地法院提起诉讼。
5. 签署•本协议正本为（分为几份），各方均持一份，具有同等法律效力。
•本协议的签署地点为（签署地点）。
•本协议自签署之日起生效。
工程款抵房三方合同范本
工程款抵房三方合同范本合同编号：_______甲方（付款方）：_______乙方（收款方）：_______丙方（房产开发商）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方工程款抵付房产事宜达成一致，签订本合同。
第一条合同背景1.1 甲方为履行与乙方签订的《_______工程合同》（以下简称“主合同”），应向乙方支付工程款共计人民币_______元（大写：_______________________元整）。
1.2 乙方拥有丙方开发的位于_______市_______区_______路_______号的房产一套（以下简称“抵房”），房产证号：_______。
第二条甲方权益2.1 甲方有权按照主合同约定向乙方支付工程款。
2.2 甲方有权要求乙方将抵房作为工程款的一部分进行抵付。
第三条乙方权益3.1 乙方有权接收甲方支付的工程款。
3.2 乙方有权要求丙方按照本合同约定办理房产过户手续。
第四条丙方权益4.1 丙方有权要求乙方按照本合同约定向甲方支付工程款。
4.2 丙方有权要求甲方按照本合同约定接受抵房作为工程款的一部分。
4.3 丙方有权要求乙方按照本合同约定办理房产过户手续。
第五条工程款抵房事宜5.1 甲方同意将主合同约定的工程款人民币_______元（大写：_______________________元整）用以抵付乙方应支付的抵房价款。
5.2 乙方同意接受甲方以工程款抵付抵房价款。
5.3 丙方同意将抵房出售给甲方，并办理房产过户手续。
第六条房产过户及交付6.1 乙方应在本合同签订之日起_______个工作日内，向丙方支付抵房剩余价款人民币_______元（大写：_______________________元整）。
6.2 丙方应在本合同签订之日起_______个工作日内，为甲方办理房产过户手续。
有关房屋抵偿工程款协议书5篇
有关房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠乙方工程款一事，双方经过友好协商，决定采用房屋抵偿的方式支付部分工程款。
为此，特达成以下协议：一、协议目的为解决甲方欠乙方工程款的问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵偿部分欠款。
本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方行为，保障双方的合法权益。
二、抵偿金额及房屋信息1. 甲方所欠乙方工程款的总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方同意将其合法拥有的房屋（以下简称“抵债房屋”）用于抵偿部分欠款。
抵债房屋的详细信息如下：（1）房屋坐落地址：____________________；（2）房屋产权证号：____________________；（3）房屋面积：______平方米；（4）房屋价值：经双方协商确定，抵债房屋的价值为人民币______元（大写：______元整）。
三、抵偿方式及期限1. 甲方将抵债房屋的产权转移给乙方，以抵偿部分欠款。
2. 双方应于本协议签订后______日内，办理房屋产权转移手续。
3. 乙方在接收房屋后，有权对房屋进行使用、出租、售卖等处置。
四、保证事项1. 甲方保证抵债房屋的产权清晰，无其他权利瑕疵。
2. 甲方保证抵债房屋已空置，不存在任何第三方居住或占用的情况。
3. 甲方保证在办理房屋产权转移手续过程中，积极配合乙方，提供必要的资料及手续。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未能按照本协议约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。
乙方有权要求甲方继续履行协议，并支付违约金。
若甲方违约给乙方造成损失，应赔偿乙方的实际损失。
2. 若双方在执行本协议过程中发生纠纷，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程款抵房协议书范本(汇总9篇)
工程款抵房协议书范本（汇总9篇）工程款抵房协议书范本第1篇贷款人（甲方）：__ 借款人（乙方）：__因乙方公司清算，为解决乙方所欠甲方债务事宜，双方就乙方债务偿还问题，根据我国现行法律法规和有关政策规定，在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：一、债权确认条款双方共同确认，截止____年__月__日，乙方积欠甲方人民币__元。
二、抵债条款1．抵债责任人__乙方作为债务人，甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其积欠甲方的债务。
2．抵债物及抵债额__乙方自愿将有合法处分权的资产抵偿甲方债务人民币合计__万元。
资产详见后附资产清单。
三、乙方的保证1．确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权，并无其他任何产权纠纷。
2．确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。
3．确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。
4．承担因无处分权和违反相关规定所产生的`一切责任。
四、抵债物的交付本协议书签订后，甲方有权对本协议书项下的抵债资产进行处分，将所有抵债资产进行转让。
乙方应在接到甲方的书面通知后，向甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产，交付方式由乙方与受让人另行协商。
五、资产抵债行为的生效在下列条件全部成就后，乙方在得到甲方资产抵债行为生效的确认书时，本协议所约定的抵债行为正式生效。
1．经甲方上级行批准本抵债协议。
2．甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。
3．甲方得到受让人抵债物已交付的书面证明。
六、债权债务的消灭本协议第五条所确认的抵债行为生效后，乙方所欠甲方的借款本金和利息，视为全部清偿完毕。
七、如本协议所确认的抵债行为未生效，本协议对各方均不具有法律约束力。
甲方有权按原借款合同和担保合同的约定，行使追索权。
八、本协议书一式四份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__乙方（签章）：_____年___月___日___年___月___日工程款抵房协议书范本第2篇 _____________债务，双方经平等协商，达成下列条款。
三方抵账协议范本 工程款抵房三方协议范本正规范本(通用版)
三方抵账协议范本工程款抵房三方协议范本背景介绍在工程施工过程中，常常会涉及到施工方和业主之间的付款和抵账问题。
为了确保付款方和收款方的权益得到保障，双方可以签订三方抵账协议。
本文档提供了一个工程款抵房的三方协议范本，旨在帮助相关方在施工过程中明确付款和抵账的相关事宜。
协议内容1. 三方身份信息方姓名联系号码联系方式施工方[施工方姓名][施工方联系号码][施工方联系方式]业主[业主姓名][业主联系号码][业主联系方式]监理单位[监理单位名称][监理单位证件号码][监理单位联系方式]2. 工程款项及抵房款项2.1 工程款项：根据工程合同，工程款总额为[工程款总额]元，具体分期款项如下：工程进度已完成的工作内容应付款金额已支付款金额未支付款金额[工程进[工程进度1对应的[应付金[已支付金[未支付金度1]工作内容]额1]额1]额1][工程进度2][工程进度2对应的工作内容][应付金额2][已支付金额2][未支付金额2]……………[工程进度n][工程进度n对应的工作内容][应付金额n][已支付金额n][未支付金额n]2.2 抵房款项：业主同意将部分已支付的工程款项进行抵扣，并作为抵房款项，具体抵扣款项如下：抵扣款项抵扣金额[抵扣款项1][抵扣金额1][抵扣款项2][抵扣金额2]……[抵扣款项n][抵扣金额n]3. 抵账事宜3.1 施工方应提供相关证明文件：•[施工方]提供的施工合同副本或其他相关签署文件。
3.2 业主应提供相关证明文件：•[业主]提供的房屋产权证复印件或其他相关权属证明文件；•[业主]提供的授权书，授权[监理单位]代为办理抵账手续。
3.3 监理单位应提供相关证明文件：•[监理单位]提供的监理合同副本或其他相关签署文件。
4. 抵账支付方式抵账支付方式可选择信用卡、银行转账或其他约定支付方式。
5. 争议解决方式协议双方同意，如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，则提交至有管辖权的法院解决。
协议生效本协议一式两份，双方各持一份有效。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
房屋抵顶工程款协议6篇
房屋抵顶工程款协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶所欠乙方工程款事宜达成如下协议：一、协议背景甲方与乙方在_____________工程项目上达成合作，乙方按照合同约定完成了相应的工程建设任务。
然而，甲方拖欠乙方部分工程款未能按时支付。
为妥善解决此事，甲方同意以自有房屋抵顶相应欠款。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址：_________________________________________。
2. 房屋面积：_______________________________（具体面积需双方共同测量确认）。
3. 房屋权属：甲方确保对所抵顶房屋拥有完整产权，无争议。
三、抵顶金额与支付方式1. 抵顶金额：经双方核对确认，甲方拖欠乙方工程款总额为人民币_____________________元（大写）。
2. 支付方式：甲方以本协议约定的房屋作为支付手段，将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠工程款。
四、房屋过户及税费承担1. 房屋过户费用：双方按照国家法律法规的规定承担相关过户费用。
2. 税费承担：双方按照国家税收政策法规的规定缴纳相关税费。
五、工程款项结算与发票开具1. 工程款项结算：本协议签署后，双方就工程款项进行结算，明确欠款金额无误。
2. 发票开具：乙方在收到抵顶房屋后，向甲方开具相应的工程款发票。
六、房屋交付与验收1. 房屋交付：甲方应在本协议签署后__个自然日内将抵顶房屋交付给乙方。
2. 验收：乙方在收到房屋后有权对房屋进行验收，如发现问题，应当及时通知甲方处理。
七、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按时交付抵顶房屋，应按照逾期交付的天数，向乙方支付违约金。
违约金计算方式为：每逾期一天，支付欠款总额的百分之___作为违约金。
2. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷或质量问题，导致无法完成过户手续或影响乙方正常使用，甲方应负责解决并赔偿乙方的实际损失。
以房抵工程款的三方协议（精选24篇）
以房抵工程款的三方协议（精选24篇）以房抵工程款的三方协议篇1甲方：________________乙方：________________由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米，价款小区________元。
________号________楼________室________元，经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。
抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。
该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。
甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。
甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。
办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。
抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。
如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。
本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。
本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________________年________月________日以房抵工程款的三方协议篇2业主单位名称：_________________我单位承建的送审金额的________万元，审后工程结算金额_______%，已支付工程进度款___________万元(佰拾工程，合同金额_________万元，。
工程款抵押房子的合同5篇
工程款抵押房子的合同5篇篇1合同协议甲方（借款人）：____________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（抵押权人）：___________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方由于工程项目的需要，资金周转困难，特向乙方申请借款并以房产作为抵押物，乙方同意借款给甲方。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方以工程款抵押房产一事达成如下协议：一、借款条款1. 借款金额：甲方从乙方借款人民币（大写）_____________________元整（￥_________）。
2. 借款期限：自______年____月____日起至______年____月____日止。
3. 借款利率：年利率为_____%，利息按月支付。
4. 还款方式：甲方应按照约定的期限和利率按期偿还借款本金和利息。
二、抵押物条款1. 抵押物：甲方以其合法拥有的房产作为本次借款的抵押物，房产地址：_____________________，建筑面积：_______平方米，产权证号：____________。
2. 抵押期限：自本合同生效之日起至甲方还清全部借款本息及其他费用为止。
3. 抵押物保管：抵押期间，甲方应妥善保管抵押物，不得转移、变卖、毁损等，如有上述情况发生，乙方有权要求甲方立即偿还借款本息。
三、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权按照本合同约定取得借款。
（2）甲方应按时支付借款利息和偿还借款本金。
（3）甲方应保证抵押物的权属清晰，无任何纠纷。
（4）甲方应按照乙方的要求提供与借款有关的文件资料。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按期偿还借款本息。
三方工程款抵房协议书
甲方（施工单位）：________乙方（开发商）：________丙方（业主）：________鉴于甲方与乙方之间就某工程项目达成合作协议，甲方需按照协议约定向乙方支付工程款。
现经三方协商一致，甲方同意以其所承建的该工程部分房屋作为抵顶工程款的财产，具体协议如下：一、抵房基本情况1. 抵房项目：甲方承建的某工程项目中，位于________区的________号楼________室。
2. 抵房面积：________平方米。
3. 抵房价值：经双方协商，抵房价值为人民币________元。
二、抵房手续1. 甲方应将抵房产权证及相关证明文件交予乙方，并由乙方办理该房屋的产权过户手续。
2. 乙方应在收到甲方提供的抵房产权证及相关证明文件后________日内，办理完毕该房屋的产权过户手续。
3. 产权过户手续办理完毕后，该房屋的产权归乙方所有。
三、工程款支付1. 甲方应按照合作协议约定，在工程验收合格后________日内，将剩余工程款人民币________元支付给乙方。
2. 乙方收到甲方支付的剩余工程款后，应将抵房产权证及相关证明文件交予甲方。
四、违约责任1. 若甲方未在约定时间内支付剩余工程款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未在约定时间内办理完毕产权过户手续，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
3. 若丙方在抵房过程中提出异议，导致本协议无法履行，甲方、乙方和丙方均应承担相应的责任。
五、争议解决本协议履行过程中发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方（施工单位）：____________________乙方（开发商）：____________________丙方（业主）：____________________签订日期：____年____月____日。
工程抵房合同范本三篇
工程抵房合同范本三篇篇一甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方在[工程名称]项目中欠付乙方工程款项，为妥善解决双方的债权债务问题，经友好协商，甲方同意以其开发的房产抵偿所欠乙方的部分工程款，双方达成如下协议：一、抵房基本情况1. 甲方用于抵偿工程款的房屋位于[具体地址]，房屋建筑面积为[X]平方米，房屋用途为[住宅/商业]，房屋户型为[具体户型]。
2. 该房屋的不动产权证号为[具体证号]，房屋状态为[毛坯/精装]。
二、抵房价格及工程款结算1. 双方协商一致，上述房屋的抵偿价格为人民币[X]元/平方米，总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
2. 经双方确认，甲方欠付乙方的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），以本房屋抵偿部分工程款后，剩余未结清的工程款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），甲方应按照双方另行约定的方式和时间支付。
三、房屋交付及相关手续办理1. 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方使用，并确保房屋符合交付条件，包括但不限于通水、通电、通气等。
2. 甲方应在房屋交付后[X]日内，协助乙方办理房屋产权变更登记手续，所需税费由[双方约定承担方]承担。
四、双方的权利与义务1. 乙方有权对抵偿的房屋进行查验，如发现房屋存在质量问题或与约定不符，有权要求甲方予以解决。
2. 甲方应保证所抵偿的房屋不存在任何产权纠纷、抵押、查封等限制交易的情况，否则应承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照本合同的约定接受房屋，并配合甲方办理相关手续。
4. 在办理房屋产权变更登记手续前，乙方不得擅自将房屋转让、出租或抵押给第三方。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋或办理产权变更登记手续，每逾期一日，应按照房屋总价款的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定配合甲方办理相关手续，每逾期一日，应按照房屋总价款的[X]%向甲方支付违约金。
工程款抵房款三方协议书范本
工程款抵房款三方协议书范本
工程款抵房款三方协议书
甲方：贵阳市XXXXXX分公司
乙方：某某建筑工程责任有限公司
丙方：XXXX抵押有限公司
鉴于：
1、甲乙双方另有甲方出具的《工程施工合同》（以下简称“工程合同”），双方已签订；
2、甲方已按照工程合同约定付清乙方的所有工程款；
现双方同意，甲方把乙方的货款划拨给丙方，以作为甲方及其子公司所持有房屋的抵押及保证，双方经过友好协商，就此达成如下协议：
一、划拨款项
1、甲方同意把乙方在工程合同项下已经支付的一笔款项（下称划拨款项）划拨给丙方，丙方接受该笔款项用作上述的抵押及保证之用；
2、划拨款项的支付方式为：甲方向丙方开具电汇，汇款接收方为丙方，汇款金额为乙方在工程合同项下已支付的货款。
二、抵押权行使
1、在本协议有效期内，任何一方出现违约行为时，均可以要求丙方以该笔款项作为抵押及保证，由丙方行使抵押权；
2、丙方行使抵押权时，须在《工程施工合同》有效期届满后，
以书面形式向甲乙双方发出行使抵押权的通知；
3、丙方行使抵押权时，甲乙双方有义务协助丙方行使其抵押权，并保持抵押物的抵押状态；
三、协议有效期
本协议有效期为自本协议签订之日起至《工程施工合同》有效期届满之日止。
以上协议由双方共同确认，依法有效。
工程施工抵房合同(3篇)
第1篇甲方（抵房方）：________乙方（施工单位）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程施工抵房事项达成一致意见，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程投资：________第二条抵房条件2.1 甲方同意将位于________的房产作为施工场地，用于本工程的施工。
2.2 甲方承诺在施工期间，保证乙方正常施工，不得擅自占用或改变施工场地用途。
2.3 甲方应确保施工场地具备以下条件：（1）土地权属清晰，无任何权属纠纷；（2）土地平整，具备施工条件；（3）具备必要的排水、供电、供水等基础设施。
第三条工程施工3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求，按时、保质、保量完成工程施工。
3.2 乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规，确保施工安全、环保。
3.3 乙方应按照合同约定的时间、进度完成工程施工，如遇特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长工期。
第四条抵房期限4.1 抵房期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.2 乙方在抵房期限内，应妥善使用甲方提供的房产，不得擅自改变房产结构、设施和用途。
第五条付款方式5.1 甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工前，支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定比例时，支付相应比例的工程款；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的10%。
5.2 甲方支付工程款时，应按照合同约定的付款方式进行。
第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款房屋抵款协议书范本(精选6篇)
工程款房屋抵款协议书范本（精选6篇）工程款房屋抵款协议书1甲方：____房地产开发有限公司（后附营业执照复印件）乙方：____工程有限公司（后附营业执照复印件）丙方：______ （后附身份证复印件）鉴于：1、甲方、乙方于____年____月____日签订了____项目工程施工合同（以下简称____合同），合同编号为______，合同金额为____元，结算额____元；上述合同工程内容已完成并投入使用（或验收合格）；现甲方仍欠乙方工程款____元；乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以位于____市____区____路____号____室房屋抵付甲方所欠工程款____万元；2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：1、该商品房建筑面积暂定为____平方米，单价__元/平方米，房屋总额暂定为____元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》；该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
三、____合同工程结算、付款约定：1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议书
甲方：山西铭润建筑装饰工程有限公司
法定代表人：
乙方：林州市祥隆劳务有限公司
法定代表人：
丙方：阳城县铭泽房地产地产开发有限公司
法定代表人：
鉴于：
1、甲方系丙方阳城县芹池限价房项目金庭家园1标段施工单位，该工程已经完工，经甲、丙双方工程结算，丙方计划于年月日前向甲方支付工程合同签定的相应的工程进度款。
2、乙、丙双方于2016年月日签订《商品房买卖合同》（合同备案号为：），其中约定乙方购买丙方开发的 1幢4单元402室商品房【1】套，乙方应于2016年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元。
截止年月日，乙方已向丙方支付购房款元，尚有729064元购房款未付。
甲、乙、丙三方为促进上述商品房买卖合同及建设施工合同的顺利履行，维护各方的合法权益，现经协商一致，达成如下协议：
一、甲方、丙方一致同意：甲方将其依据建设工程施工合同约定享有要求丙方支付 729064 元工程款的债权于本协议生效当日转让给乙方，乙方自愿受让该债权。
丙方签署本协议即视为甲方已履行完向丙方通知债权转让的义务，丙方已知悉甲、乙方之间的债权转让。
丙方应向乙方支付该等金额的工程款。
二、根据上述工程款债权转让的约定，丙方应于年月日前向乙方支付工程款人民币729064元，结合乙方和丙方签订的《商品房买卖合同》的约定，乙方应于年月日前向丙方支付购房款人民币 729064元，乙、
丙双方同意于本协议生效当日抵销相互之间的人民币729064元债务。
四、上述债务抵销完成后，甲方向丙方开具金额为人民币729064元的工程款发票，丙方向乙方开具金额为人民币729064元的购房款发票。
五、甲、乙、丙三方一致同意，上述工程款、购房款债权转让仅为相应金额金钱债务的转让，并不影响任何一方依据相应的商品房买卖合同或建设工程施工合同的约定行使其他合同权利，或要求合同相对方承担其他合同义务。
甲方与乙方的债权债务关系由甲方和乙方自行约定或处理，双方保证该等约定或处理不影响本协议效力。
七、本协议未尽事宜，由协议各方协商一致后签订补充协议予以确定，补充协议与本协议效力相同。
八、本协议履行过程中发生争议的，由协议各方协商解决；协商不成的，各方均有权向乙方所购商品房的所在地人民法院起诉。
九、本协议一式陆份，自协议各方签字盖章后生效。
协议各方均各持贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方：
乙方：
丙方：
签约时间：年
月日。