道路工程施工合同补充协议
工程施工合同补充协议范本6篇
工程施工合同补充协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议范本甲方（甲方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（乙方名称）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方和乙方就__________工程项目签订了施工合同（合同编号：________），经双方友好协商，特订立本补充协议：一、施工项目和工程内容1.1甲方将以上所述工程项目的________________转交给乙方负责实施。
1.2本补充协议制定的目的是为明确双方合作的流程、责任和义务，以确保工程项目如期、高质量、高效率完成。
二、施工工期2.1甲方及其它相关部门应按工程实际情况为乙方提供必要的协助和支持，确保施工工期不受外部因素干扰。
2.2如有特殊情况需要延长工期，双方应另行协商确定，并在书面形式上签订延期协议。
三、施工质量和安全3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准，确保施工质量符合相关标准要求。
3.2乙方应建立健全施工安全管理制度，加强现场安全监督，确保施工安全。
四、施工款支付4.1甲方应按合同规定的进度及时支付施工款项。
4.2如有特殊情况导致支付延误，甲方应提前告知乙方并协商解决方案。
五、工程变更与索赔5.1如有施工项目改变需求或遇到不可抗力等情况，双方应协商确定变更方案，并签订书面变更合同。
5.2如有索赔需求，乙方应提交相关证据和资料，双方协商确定索赔金额，经签字盖章后办理相关手续。
六、保密条款双方应对施工过程、工程项目有关的商业机密及技术资料等保密，未经允许不得擅自泄露或传播。
七、合同解决本补充协议自双方签字盖章生效，终止于工程项目竣工验收结束后。
在履行中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院予以解决。
工程施工合同补充协议书范文(4篇)
工程施工合同补充协议书范文甲方：_____有限公司乙方：有限公司丙方：甲乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自____年____月____日至月日，共计天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工____日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装____日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。
工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。
验收合格后，____日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项（无利息）。
如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米（宽4米总长324米）每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款万元（大写万元）用期六十五天，月利率。
乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。
甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方，归丙方所有。
另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方：乙方：丙方：____年____月____日工程施工合同补充协议书范文（二）发包人：_____承包人：_____为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工程施工合同补充协议书5篇
工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（施工方名称）为明确双方落实工程合同的相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商达成如下补充协议：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目详细地址）二、合同条款补充2.1 本协议系工程合同的补充协议，与原工程合同具有同等效力。
2.2 工程施工合同的有效期延长至（日期）。
2.3 合同金额将根据实际工程情况进行调整，甲方应根据实际工程量支付相应款项。
2.4 工程质量保证金由原合同金额的10%调整为（调整后的比例），支付方式不变。
2.5 甲方需提供原始土地证明及相关手续，以便乙方按合同要求施工，并承担相关手续所产生的费用。
三、工程变更及追加工程3.1 如发生合同约定外的工程变更或追加工程，应另行进行协商，双方重新签订协议。
3.2 工程变更或追加工程的费用由乙方提出详细预算并与甲方协商确定后支付。
3.3 工程变更或追加工程引起的施工工期延长须经乙方同意，双方重新确定竣工日期。
四、工程质量及验收标准4.1 工程应符合国家相关标准及甲方要求的质量标准，乙方应确保施工质量。
4.2 工程验收标准按照原合同约定执行。
五、安全管理5.1 乙方应严格执行国家安全生产法规，保障工程施工安全。
5.2 施工期间如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并配合相关部门进行处理。
六、保密条款6.1 双方应保守商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方透露。
6.2 乙方应妥善保管施工图纸及相关文件，不得外传或复制。
七、争议解决7.1 双方发生争议应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
7.2 本协议任何修订，须经双方签字盖章后生效。
八、其他8.1 本协议自双方签署之日起生效，至相关工程完工为止。
8.2 本协议如与原工程合同有冲突之处，以本协议为准。
修路增加补充合同协议书
修路增加补充合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！修路增加补充合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订的《道路建设合同》（以下简称“原合同”）第一条第（一）款的规定，现经甲乙双方友好协商，就原合同的补充事项达成如下协议：一、工程范围及内容1.1 本补充协议范围内的工程包括但不限于：道路拓宽、路面铺设、交通标志标线、照明设施、排水设施等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，对上述工程进行设计、施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
二、工程进度及验收2.1 乙方应按照原合同约定的时间表完成工程，如有特殊情况需调整，应提前向甲方申请并获得甲方书面同意。
2.2 工程验收合格后，乙方应将工程移交甲方，并办理相关手续。
三、合同价款及支付3.1 双方同意，本补充协议范围内的工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方应按照原合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、违约责任4.1 任何一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
五、争议解决5.1 对于因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：______年______月______日 日期：______年______月______日请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的补充条款及特殊约定，特订立本补充协议书。
一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，为明确双方权益，保障工程顺利进行，双方经过友好协商，决定在原合同的基础上签订本补充协议。
二、工程概况（一）工程名称：[工程名称]。
（二）工程地点：[具体地址]。
（三）工程内容：[具体施工内容]。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 甲方应根据实际情况制定合理工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更1. 施工过程中，若甲方需对原设计进行变更，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
2. 乙方在接到甲方的变更通知后，应按照甲方的要求及时调整施工计划并施工。
（三）工程价款及支付方式1. 工程价款按照原合同约定执行，本协议对原合同价款进行以下补充约定：[具体补充内容]。
2. 支付方式：甲方应按原合同约定及时支付乙方工程进度款。
若甲方延期支付，应支付相应的滞纳金。
（四）工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及原合同约定的质量标准进行施工。
2. 工程竣工后，乙方应自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方应承担相应的责任并承担整改费用。
（五）安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应保持施工现场整洁，做好文明施工，避免对环境造成影响。
（六）违约责任1. 若因一方违约导致工程无法进行或给另一方造成损失，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方损失。
2. 本协议中的违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等。
工程施工合同补充协议书3篇
工程施工合同补充协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方为依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规订立的施工合同（合同编号：XXXX），为确保工程施工的顺利进行，现甲乙双方经友好协商一致，就合同内容的具体执行情况进行了进一步的补充约定，特订立本补充协议。
一、合同工程名称：XXXX工程二、项目地点：XXX省XXX市XXX县（乡/镇）XXXX三、合同金额：XXXX元整四、工程内容：根据原合同，乙方承担的工程内容包括XXXXX（具体施工内容详情参见原合同附件）。
五、责任范围：乙方应按照原合同的相关规定，完成本协议项下的工程任务，确保工程质量，合理安排施工进度，保障工程安全。
六、费用支付：本协议项下的费用支付方式与原合同一致，甲方按照约定支付相应的款项。
七、工期延长：如果因为不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延长，乙方应及时向甲方书面报告，并经甲方同意后延长工期。
八、保险责任：乙方应按照原合同的规定，购买相应的施工保险，并在合同期限内保持有效。
九、违约责任：若因乙方原因导致工程质量不达标或不能按时交付的，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同规定进行赔偿。
十、协议变更：本协议的任何修改、变更均须经乙方和甲方双方协商一致，并签订书面协议。
十一、争议解决：因履行本协议发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交XXX仲裁机构调解，仲裁裁决是终局的。
十二、本协议自双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日制作说明：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改，若有疑问，请咨询专业人士。
篇2工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）地址：联系电话：法定代表人：身份证号码：委托方签章：乙方：（承包方）地址：联系电话：法定代表人：身份证号码：承包方签章：经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，并结合本工程的实际情况，就本工程施工合同进行了如下补充协议：一、合同变更的原因由于本工程施工环境复杂，施工条件存在一定的困难，为保证工程的质量和进度，需要对原合同内容进行部分调整。
工程施工合同补充协议范本3篇
工程施工合同补充协议范本3篇导读：本文是关于工程施工合同补充协议范本3篇，希望能帮助到您！工程施工合同补充协议范本一发包人：晋江市公路建设开发有限公司(以下简称“甲方”)承包人：中铁大桥局股份有限公司 (以下简称“乙方”)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20xx 年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：1、工程概况工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。
工程地点：晋江市金井镇2、建设内容给水管道及金东公路金井段道路改造工程。
具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)4、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-20xx)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》(GB50236)。
并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]6、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
施工合同补充协议范本5篇
施工合同补充协议范本5篇篇1施工合同补充协议范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________由甲乙双方就__________施工项目所签订的施工合同（以下简称“原合同”）存在部分内容需要重新补充和补充的条款，经协商一致，特订立本施工合同补充协议。
一、施工合同补充1. 项目工程名称：__________2. 项目地址：__________3. 工程内容：__________4. 合同金额：__________5. 工程开工日期：__________6. 工程竣工日期：__________二、原合同的修改和补充1. 原合同中与本协议不一致的内容，以本协议的约定为准。
2. 本协议未约定的事项，仍按照原合同的约定执行。
三、施工进度调整1. 如因特殊原因需要调整工程进度，应提前七个工作日通知对方，并经双方同意后进行调整。
2. 调整后的工程进度应及时办理相关手续，确保工程能够按时顺利进行。
3. 如因一方原因导致工程延误，应承担相应责任并赔偿对方损失。
四、工程资金支付1. 工程款支付方式：__________2. 工程款支付比例：__________3. 工程款支付时间：__________4. 工程款支付方式和发票要求：__________五、质量保证及验收标准1. 工程质量保证期限：__________2. 工程质量验收标准：__________3. 工程质量保修期限：__________4. 质量问题处理方式：__________六、安全生产责任1. 双方应严格按照国家有关安全生产法律法规执行，保障施工安全。
2. 如因一方原因导致安全事故发生，应承担相应责任并赔偿对方损失。
七、争议解决1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行仲裁。
八、生效和其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
道路工程补充合同协议
道路工程补充合同协议甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲乙双方于（原合同签订日期）签订了编号为（原合同编号）的《道路工程建设合同》（以下简称“原合同”），现基于（具体变更原因，例如：设计变更、材料价格调整等），双方同意对原合同的部分内容进行如下补充和修改：一、工程内容及范围1. 新增/修改的工程内容包括：（详细描述新增或修改的内容）。
2. 删除的工程内容为：（详细描述删除的内容）。
3. 工程范围的调整包括：（详细描述调整的范围及相关细节）。
二、工期调整1. 原合同规定的竣工日期由（原竣工日期）调整为（新竣工日期）。
2. 对于因新增/修改工程内容导致的工期延长，乙方不承担违约责任。
三、价款调整1. 新增/修改工程内容的价款为（新增/修改部分的价款）。
2. 删除工程内容对应的价款从原合同总价中扣除。
3. 调整后的合同总价为（调整后的总价）。
四、质量要求1. 新增/修改的工程内容应符合国家及行业相关标准和规范。
2. 乙方应保证工程质量满足甲方及相关法规的要求。
五、支付方式1. 价款调整后，付款方式相应调整为：（详细描述调整后的付款方式和时间节点）。
2. 对于新增/修改部分的价款，甲方应在验收合格后的（具体时间）内支付。
六、违约责任1. 如一方违反补充协议的规定，应按照原合同中的相关条款承担违约责任。
2. 对于新增/修改部分造成的损失，违约方应负责赔偿。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议是对原合同的补充，如与原合同有冲突，以本补充协议为准。
3. 本补充协议未尽事宜，按原合同执行。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
工程施工补充协议怎么写3篇
工程施工补充协议怎么写3篇篇1工程施工补充协议怎么写在进行工程施工过程中，难免会出现各种各样的情况导致原有的施工合同无法完全满足双方的要求。
这时候，就需要通过签订补充协议来调整合同内容，保障双方的利益。
而工程施工补充协议是一种针对施工合同内容进行调整或者补充的协议文件，用于明确双方在施工过程中所面临的问题和解决方案，确保工程能够顺利进行。
那么，工程施工补充协议怎么写呢？以下是一份标准的工程施工补充协议范本，供参考：工程施工补充协议甲方：（施工单位名称）乙方：（业主单位名称）鉴于甲、乙双方于（施工合同签订日期）签订了《工程施工合同》，现因双方协商一致，特订立本工程施工补充协议，并共同遵守，以保证工程的正常进行。
一、因（具体原因）需要对原施工合同做出如下调整：（具体调整内容）二、本补充协议自双方盖章生效，成为施工合同的一部分，对双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上是一份简单的工程施工补充协议范本，实际操作中需要根据具体情况进行调整和完善。
在编写工程施工补充协议时，应当注意以下几点：1.明确补充内容：在编写补充协议时，应当明确具体的补充内容，包括原施工合同的哪些条款需要调整或者补充。
避免模糊不清，给后期执行造成麻烦。
2.保护双方利益：补充协议的目的是为了保护双方的利益，确保工程顺利进行。
因此，在编写协议时应当充分考虑双方的实际情况，尽量做到公平公正。
3.谨慎修改：在进行补充协议的修改时，应当经过双方协商一致，并尽量避免频繁修改，以免影响工程的进度和质量。
以上是关于工程施工补充协议怎么写的相关内容，希望能对大家有所帮助。
在进行施工过程中，遇到问题及时签订补充协议是解决纠纷和保证工程进展的有效方式。
希望双方在合作过程中能够相互信任、合作愉快，共同完成工程任务。
祝工程顺利！篇2工程施工补充协议怎么写一、前言工程施工过程中，可能会因为各种原因需要对合同进行变更，这就需要双方签订补充协议。
工程施工合同补充协议书范文3篇
工程施工合同补充协议书范文3篇篇1工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）：_________公司乙方：（承包方）：_________公司经履行双方签署的工程施工合同（合同编号：_________），由于工程实际情况的变化，双方就以下内容进行补充协商，达成一致如下：一、工程项目：根据原合同约定，工程项目为_________，现在双方经协商一致，在原工程项目的基础上增加（或减少）_________工程项目。
具体内容如下：二、工程进度：原合同约定的工程进度为_________，双方经商定将工程验收时间延长（或缩短）至_________。
三、工程费用：1. 原合同约定的总工程费用为_________，经协商一致，双方同意对工程费用进行如下调整：- 工程变更造成的额外费用由甲方（或乙方）承担。
- 若因不可抗力、政府政策变化等因素导致工程费用增加，双方按实际情况进行分摊。
2. 工程款支付方式不变。
四、工程质量要求：双方均保证在工程施工过程中，严格按照国家有关标准和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
五、其他事项：1. 本补充协议共_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 公司日期：_________乙方（盖章）：_________ 公司日期：_________以上为双方经协商一致达成的工程施工合同补充协议内容，特此确认并签字盖章。
希望双方能够遵守协议内容，共同完成工程项目，保障合作顺利进行。
篇2工程施工合同补充协议书范本甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在工程施工合同中的责任和义务，进一步明确双方的权利和义务，特制订本补充协议，共同遵守并履行。
经双方友好协商一致，特拟定如下：一、项目名称：本项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地点），甲方委托乙方进行施工。
施工补充协议范本7篇
施工补充协议范本7篇第1篇示例：施工补充协议范本甲方：（甲方单位/个人名称）根据双方当事人本着平等、自愿、公平的原则，就施工项目（项目名称）进行了充分沟通和协商，特订立本补充协议，以作为对原合同的补充规定，双方遵照执行。
一、施工内容1. 甲方委托乙方在（具体地点）进行施工工作，施工内容包括（具体工程范围）。
2. 施工工程期限为（工期），乙方应该按照约定时间节点保质保量完成工程。
3. 乙方需按照相关法律法规和安全规范进行施工，确保工程质量和安全。
二、工程变更1. 若工程施工过程中需要变更，则应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及到费用、工期等方面的调整，双方应当重新商定相关事宜。
三、施工费用1. 施工费用总额为（金额），乙方应按照工程实际进度完成情况结算费用。
2. 如因不可抗力等原因造成施工工期延误，双方可协商调整费用支付时间。
3. 甲方应按照约定时间节点支付工程进度款，以确保施工工程正常进行。
四、保险及责任1. 乙方应当为施工项目购买相应的施工责任险，确保工程质量和安全。
2. 如因乙方的过错导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
3. 双方应共同维护工程施工现场的安全和环境卫生，避免发生意外事件。
五、解决争议1. 如在施工过程中发生争议，双方应当优先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可由双方协商选定第三方专业机构进行调解或仲裁。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效。
未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工补充协议范本》，请双方当事人认真阅读并遵守执行。
第2篇示例：施工补充协议范本协议编号：XXXXX甲方（委托方）：___________（委托方名称）为了明确双方在施工过程中的责任和义务，保障工程的顺利进行，特就本工程进行如下补充协议：一、施工内容补充1. 甲方要求乙方在原有合同约定的基础上增加/修改以下施工内容：___________（具体施工内容）2. 乙方同意在双方商定的时间内完成上述施工内容，并保证施工质量符合相关标准和规定。
工程施工补充协议书精选7篇
工程施工补充协议书精选7篇工程合同补充协议书篇一甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX 年XX 月XX日签订合同编号为L2011428-8 的《XXXXXX 合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX 日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx 年3月29日止。
双方如继续合作，可另行协商续签合同。
另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路工程施工合同补充协议
XXXX项目道路工程
施工合同补充协议
发包人（全称）：XXX有限公司
承包人（全称）：XXX建筑工程有限公司发承包双方与20XX年XX月XX日签订《XX目道路XX工程施工合同》（以下简称原合同），合同暂定总价XX000万元。
现双方就委托承包人进行一期范围内综合管网施工一事协商达成一致，签订本补充协议对原合同进行补充。
一、补充协议内容：
1、发包人在原合同工作内容基础上，继续委托承包人承担一期道路区域及周边综合管网；车间区域及周边综合管网；入口广场区域及周边综合管网。
1.1
给水：市政给水总表至各楼栋给水总阀及水表为止的给水管网工程，包含管道及配件、阀门、水表、阀门井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。
1.2
排水系统（雨水、污水、废水）一期图纸范围内排水管道安装，包含管道及配件、雨水检查井、排水检查井、土方等建筑与安装工程施工、调试、验收等相关内容。
1.3
强电：市政接口到会展中心开闭所只预埋管，开闭所到每个变压
器之间一期图纸范围内电缆沟、管道和土方开挖、回填，电缆支架、沟盖板、检查井、埋地电缆套管。
1.4
弱电：市政接口到会展中心总机房只预埋管，总机房到每个分机房之间包含室外智能化管道预留预埋、管道内穿铁丝，管道基础，人孔井，手孔井，管沟和人孔井、手孔井的开挖回填。
2、综合管网工程采用全费用综合单价包干形式进行计价，暂定总价(大写)：XXXXX，（小写）：XXX元。
全费用综合单价清单见本补充协议附件。
综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的价格，包括但不限于人工费、材料设备费（含损耗、包装、运费、上下车费）、机械费、企业管理费、安全文明施工费、二次及多次转运费、赶工费、措施费、配合费、规费、利润、税金、成品保护费、可能出现的市场波动，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用、不论其对应的项目内容是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
3、新增综合管网工程工期：
计划开工日期：20XX年XX月XX日；计划竣工日期：20XX年XX月XX日；以上工期为绝对工期，不考虑节假日和因素（不可抗力除外）。
本补充协议工作内容与原合同工作内容工期分天气开进行考核，如发生逾期，将分别进行处罚。
4、新增部分付款方式：
新增部分综合管网工程进度款支付方式与原合同工程款付款方式一致。
补充
协议新增工作内容与原合同分别报送月进度款、当月完成进度产值不足XX万元的，当月不予结算，所完成工程进度产值累积到下月一并支付。
5、新增部分综合管网工程承包人在合同签订后应就新增部分缴纳银行履约保函XXX万元，新增的银行履约包含在本补充协议新增的综合管网工程施工完毕，验收合格后14天内退还承包人。
6、新增的综合管网工程承包人指定XXX为技术负责人。
技术负责人在工程初期必须长驻现场，待现场工作顺利后，技术负责人每月在现场时间不低于22天，且重要施工节点技术负责人必须在场。
如因为技术负责人不在场指导工作导致工程质量问题，技术负责人少在场一天罚款5000元。
7、综合管网工程技术及规范要求：工程质量必须满足设计图纸要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《94D101-5
35KV及以下电
缆敷设》标准图集、《07SD101-8电力电缆井设计与安装》标准图集及建筑工程各专业工程施工质量验收规范、规程和相关地方标准，工程质量一次性验收合格。
二、其他约定：
1.本补充协议一式陆份，发承包双方各执叁份。
经双方授权代表签字并盖章，且发包人收到承包人履约保函后生效，与原合同具有同等的法律效应。
2.本补充协议作为对原合同及补充协议一的补充，如与原主合同有矛盾时以本补充协议书为准。
未阐明事宜，仍按原合同执行。
3.对于路灯工程、设计变更、现场签证新增工程项目的计价方式如下：
1）工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价，按工程量清单中已有的综合单价确定；2）工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价，参照类似工程的综合单价确定；3）工程量清单中没有适用也没有类似综合单价的，消耗量按贵州04定额为依据进行组价，定额中乙供的未计价材料或设备投标文件中有相同的按照投标文件中的单价执行，没有的材料设备单价投标方报甲方认质认价，工程造价不上下浮，审核后的综合单价作为进度款及结算的依据。
附件一：综合管网工程工程量清单计价表附件二：材料品牌表发包人：（盖章）
承包人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
或委托代理人：（签字或盖章）
或委托代理人：（签字或盖章）。