FIDIC合同十大关键条款解析（下）
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(10)-造价工程师考试.doc
第1.1.4.3条成本（费用）解读：成本的定义是只针对工程相关价款的，不是什么费用都构成成本，成本名词也不能用到随便什么地方。
FIDIC定义成本这个名词，感觉是与索赔相关。
一般来说，索赔的意义在于“合理补偿给合同当事人所造成的损失”，这样合理补偿就不应该包括补偿利润。
如果连利润都补偿的话，那就是帮人发财，而不是补偿损失了。
FIDIC有一个奇妙现象。
大家都知道国内索赔这个名词是从FIDIC学来的，然而FIDIC自己却没有明确定义索赔的概念。
所以索赔到底索什么，哪些内容可以索哪些内容不能索，一直争议不断。
特别是对于变更与索赔，到底应该如何区分，往往都会有争议。
对此的理解是：清单项目中“量”定义的工作变化，一般都应该算做变更。
因为导致清单量变化的工程变化通常都是构成工程实体的变化，所以只能算变更。
变更费用直接走综合单价，也当然包括了综合单价中的利润。
只有超出清单范围的，才有可能说索赔。
这里面又分两种：1、直接引起工程实体变化的，比如原贴石材现改贴面砖了。
这样就产生了新贴面砖的综合单价。
这个新单价里除了正常的变更，就可能含有某种索赔的意义。
承包商说新单价里面正常的利润得给我啊，这句话不算错，也与这种变化中变更的性质相符合。
但价格比正常市场价高，承包商解释：“我的新价比市场价稍高一点点，是因为我要把原定的石材单位退掉，又要紧急引入面砖供货商，这样两个方面都会问我要高一些的费用，所以没办法单价高了些。
钱实际都给别人了，我并没有赚”。
这个说法里显然附加了“正常变更价格之外”的希望雇主“补偿某种损失”的意思，这个意思就应该叫索赔了。
当然，承包商的高价里到底有没超赚也就只有天知道了。
但如果承包商要求补偿的费用也要利润，“钱给别人了，但这个钱的利润率你得给我”，也即退石材商引入面砖商的补偿性费用也要报利润的话，那就显然不合理了。
应该毫不犹豫被砍掉。
2、为工程实体变化而必须做的一些非清单范围内的措施。
比如雇主原因拆除。
FIDIC规定合同主要条款解读汇报(完整版)
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
国内工程应用fidic施工合同指引主要条款解读(8-10)
国内工程应用FIDIC施工合同指引主要条款解读（8-10）第3. 工程师解读：雇主聘任工程师的理由，除了强制性规定外，一般都是依据自身管理能力来确定。
自身管理能力弱，就可能请全过程管理或者请多方面的专业顾问；自身管理能力强，就可能少请甚至不请工程师。
注册工程师应该对这种雇主需求有清醒的认识。
将自己的工作定位主动地与雇主管理要求匹配起来，这样才容易做好工作。
超越这个范畴，工程师就容易与雇主发生工作不合拍，这对工程师不是什么好事情。
雇主挑选工程师主要有以下几种形式：1、雇主几乎不具有项目运作能力。
雇主不具备项目运作的能力，基本意味着项目将以委托项目管理或者“turnkey”形式开展。
此时的工程师可说除了对雇主承诺外，拥有项目其他大部分的管理权。
雇主不具有项目运作能力的情况在国内不多见。
雇主没有这种能力在中国几乎不会通过项目的政府审批。
即使是由国际银行投资的项目，按中国人的规定，也是必须要进行设计与管理的“强制合作”。
这一点上中国人很聪明：投资与项目固然重要，伴随着投资与项目的管理技术可能更重要。
能够在完成项目投资的基础上再收获技术（工程技术及管理技术），意味着对国计民生相关领域的深远影响。
国内雇主不太具有项目运作能力而实施的项目，基本是一些造价管理相对简明、周边合作关系相对简单、雇主基本计划一次建造后不大再做后续项目的情况。
比如制造业主到新地域进行工业厂房的投资等。
这种情况雇主大多请项目管理公司。
项目管理公司在某种意义上说是工程师与雇主之间签订了某种“turnkey”协议。
这个时候的工程师多是以公司的名义直接掌管工程，工作上的自由度要大得多。
2、雇主具有一定的项目运作能力，但工程管理能力相对小。
这种方式主要为有项目管理经验的进入新地域的成熟房地专业开发商所采用。
由于是有经验的开发商，所以在政府、财务、人事、工程等事项的接口上更愿意自己来；由于是进入新地域，开发商对自己完全掌控项目会比较谨慎，一般都倾向于大面积请专业顾问公司。
fidic合同条款
fidic合同条款FIDIC（国际工程承包商协会）合同是国际上广泛使用的工程承包合同之一，下面将对FIDIC合同条款进行详细解读，介绍其主要内容和条款。
1. 预备性条款：预备性条款主要包括引言、执行日期、合同当事方的定义、合同文件的关系等内容。
这些条款为合同的执行奠定了基础。
其中还包括了法律适用、诠释、定义和解释等内容。
2. 执行期：执行期是合同中非常重要的一个条款，它规定了工程的开始日期、工程的完成日期和相关的延期条款。
这些条款包括了若干的起始日期、时间延迟和完成期限的条款。
3. 价款支付：合同对于价款支付的条款进行了详细规定。
包括价款的支付方式、金额、时间和条件等。
此外，还特别规定了索赔和索赔处理的办法。
4. 供货和设备：供货和设备是工程项目中非常重要的一环，合同对于供货和设备的规定进行了详细阐述，包括供货的验收标准、设备的保修期和维护等内容。
5. 工程设计：工程设计是工程项目中的核心环节，合同对于工程设计的规定包括了设计文件的提交、设计目标的达成等内容。
6. 变更和指示：在工程项目的执行过程中，难免会发生一些变更。
合同对于变更和指示的规范进行了详细阐述，包括变更的程序、法定时期、变更的费用等。
7. 索赔和解决争议：在合同履行过程中，可能会发生一些争议和纠纷。
合同对于索赔和解决争议的规定进行了详细阐述，包括争议解决的程序、方式和时间限制等。
8. 测试和验收：测试和验收是工程项目的最后一步，合同对于测试和验收的规定包括了验收标准、验收程序、保修期等内容。
9. 保险和责任：工程项目中保险和责任是重要的条款之一，合同对于保险和责任的规定进行了详细阐述，包括保险的种类、范围和责任的限制等。
10. 结束和终止：合同对于合同的结束和终止进行了规定，包括合同的终止条件、终止程序和终止后的责任等。
总体而言，FIDIC合同条款对于国际工程项目的执行提供了详细的规定和指导，保障了各方的权益，并规定了各方的义务和责任。
FIDIC合同协议书主要条款解读完整版
F I D I C合同协议书主要条款解读完整版文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
FIDIC合同主要条款的解读(二)
FIDIC合同主要条款的解读（二）本文针对FIDIC合同条款第1条中比较关键的几项内容进行分析。
开工日期一般习惯于在中标函里直接定义开工日期，如果不具备规定开工日期的条件，也注明“接甲方书面通知后××天内进场”。
尽量在中标通知书中安排好进场相关事宜。
按FIDIC的规定，中标函或其他文件没有说明时，开工日期以收到中标通知书后42天起计算。
但在实际中，如果一个工程的开工日期被简单默认为42天，估计国内大部分的合约经理要“丢饭碗”了。
竣工时间竣工时间以工程通过工程师验收为标准，这与雇主接收时间有一定区别。
按笔者的经验，FIDIC合同在竣工验收与雇主接收之间，使工程师有时很难处理，因为任何项目都不是工程师接收，有时甚至不是雇主来接收。
比如住宅工程实际是最终用户物业公司与小业主来接收。
现在有一种趋势，雇主会直接安排这种实质接收人参与进接收组里，这意味着承包商要直接面对最终用户。
由于我们国家的验收规范与最终用户验收之间有一些标准适用上的差别，容易出现工程通过工程师验收，雇主却以质量缺陷为理由迟迟不接收的情况。
如何处理此类情况呢？笔者认为工程师应该面对市场的必然需求，尽量在合同中设置小业主与物业公司以“雇主接收人员”参与、由工程师主持的竣工验收，并以这些雇主接收人员的签字确认作为竣工验收通过的先决条件之一。
这样承包商就可以在合同框架下做许多工作，对工程物权移交有利。
这种操作方式当然超越了国家验收规范的要求，但作为招标要求向投标人提出正式要求，应该不会成为合约问题，所以可操作性仍然很强。
某种程度上说，由工程师主持竣工验收后安排雇主接收，类似于工程师向雇主交工程。
所以工程师应该早安排，在早期的工程节点验收中引入雇主接收人员参与验收，最终验收工作将更加顺利。
雇主人员未必愿意在早期介入，这就需要工程师与雇主协商一个“接收”的方法，并在合同中予以明确。
竣工试验国内规范对具体竣工试验项目有详细的规定。
2023FIDIC标准合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程采购和施工合同）是一种国际通用的工程合同模版，被广泛应用于工程建设领域。
FIDIC合同具有条理清晰、权责明确和风险分配合理等特点，是国际工程项目中常用的合同形式。
在FIDIC 合同中，包含了许多关键条款，本文将对其中的十个关键条款进行详细解析。
2. 合同签订方合同签订方的定义和责权明确是确保合同有效性的首要前提。
FID IC合同中明确了双方签订合同的要求和程序，并要求双方提供法律和经济状况证明。
这样做的目的是为了保护双方的利益，确保双方具备履行合同的能力和资质。
3. 合同价格和支付条款合同价格的确定和支付条款的规定对于工程项目的顺利进行至关重要。
FIDIC合同中，通常会规定工程款项的支付时间表以及可能的支付调整条件。
其中，包括了工程款项的支付时间表、支付方式、支付条件等内容。
因此，双方在签订合同时，应充分考虑工程款项的支付方式和时间安排。
4. 变更条款工程项目中，可能会出现许多未预料到的情况，需要对工程合同进行变更。
FIDIC合同中的变更条款确保了在项目进行过程中可能出现的工程变更问题得到合理解决。
双方在签订合同时，应明确变更的程序、变更的范围以及变更所带来的费用调整等问题。
5. 履约保证履约保证是保障合同完整执行的关键环节。
FIDIC合同中，约定了履约保证的形式、金额以及解除履约保证的程序。
双方在签订合同时，应明确履约保证的要求，并在履约保证到期后及时进行结算。
6. 争议解决机制在工程项目中，争议不可避免地会出现。
FIDIC合同中规定了争议解决的程序和方式，通常会包括谈判、仲裁等方式。
双方在签订合同时，应明确争议解决的程序，并在争议发生时积极寻求解决方案，以避免争议进一步恶化。
7. 不可抗力条款在工程项目中，不可抗力因素可能会导致工程延期或无法完工。
F IDIC合同中明确了不可抗力的定义以及在不可抗力情况下的各方责任和义务。
双方在签订合同时，应妥善考虑不可抗力因素，并在合同中明确相关责权和风险分配。
FIDIC合同主要条款注解
FIDIC合同主要条款注解前言FIDIC（国际工程承包商联合会）是一家由工程承包商、工程师、建筑师及律师组成的非营利性组织，它制定了工程建设领域中广泛使用的国际合同标准。
FIDIC合同是国际工程项目中最常见的合同形式之一，因此了解FIDIC合同条款对各方（包括业主、承包商、工程师等）非常重要。
主要条款注解1. 合同的各方合同中定义了业主、承包商、工程师和“合同中的其他人”，并在条款中明确了各方的责任和权利。
合同中的“合同中的其他人”是指工程建设中除业主、承包商和工程师以外的人员或实体，如监理单位或政府部门。
2. 合同价款合同价款通常由若干部分组成，如工程的固定价格、变更工程的价格、索赔金额等。
承包商必须向业主提交开支报告，并承担由于支出不当而产生的后果。
3. 承包商的责任和义务承包商必须完成合同规定的工程，并符合设计要求、质量标准和安全规定。
此外，承包商还需保证工程设备和材料的合格性，承担工程雇员的工资支付责任，以及履行其他法律和法规要求的义务。
4. 业主的责任和义务业主必须向承包商提供必要的施工条件，并按合同规定支付价款。
此外，业主还需履行其他法律和法规要求的义务。
5. 工程师的职责工程师负责管理工程建设过程，包括合同管理、技术指导、质量控制、进度管理、变更管理等。
工程师还需要协调各方的工作，解决问题并进行结算。
6. 变更管理通过变更管理机制，合同各方可以协商处理由于变更产生的争议，包括价格、进度和其他影响。
变更必须经过书面确认并得到合同各方的同意。
7. 索赔管理合同各方在工程建设过程中可能会产生索赔，如因为合同外事项产生的额外费用。
索赔需要遵循合同规定的程序，并由工程师进行评估和审批。
总结FIDIC合同是工程建设中广泛使用的合同形式，合同条款中规定了各方的责任、义务和权利。
了解FIDIC合同条款对于合同各方非常重要，可以最大限度地保障各方的利益。
变更管理和索赔管理机制是FIDIC合同的两个重要组成部分，需要合同各方共同遵守。
FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程顾问与承包商联合会）合同是国际工程项目中最常用的合同之一。
本文将对FIDIC合同的十个关键条款进行解析，以帮助读者更好地理解和应用这些条款。
2. 合同范围和定义在FIDIC合同中，合同范围和定义是非常重要的条款。
它们明确了合同的适用范围、参与方的定义以及相关术语的解释。
合同范围和定义条款的明确性和准确性对于避免合同纠纷和误解至关重要。
3. 工程设计和规格FIDIC合同中的工程设计和规格条款规定了工程的设计要求和技术规范。
这些条款详细描述了工程的设计、质量标准和验收程序等内容。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程的设计和施工符合合同要求。
4. 合同价款和支付方式合同价款和支付方式是FIDIC合同中的另一个关键条款。
它规定了合同价款的计算方法、支付方式以及支付的时间表。
这些条款对于确保合同款项的及时支付和合同双方的财务安全至关重要。
5. 变更指令和索赔变更指令和索赔是FIDIC合同中的重要条款，用于处理合同变更和索赔事项。
变更指令条款规定了合同变更的程序和要求，而索赔条款则规定了索赔的程序、索赔金额的计算方法以及索赔的时限等内容。
6. 工期和延期工期和延期是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了工程的起止时间、工期的计算方法以及延期的程序和要求。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程按时完成并避免因延期而导致的合同纠纷。
7. 保证金和保险保证金和保险是FIDIC合同中的重要条款，用于保障合同双方的利益。
保证金条款规定了保证金的支付方式和金额，而保险条款则规定了合同双方在工程期间应购买的保险类型和金额。
8. 合同终止和争议解决合同终止和争议解决是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了合同终止的条件和程序，以及争议解决的方式和程序。
这些条款对于处理合同纠纷和争议非常重要，可以帮助合同双方避免长期的法律纠纷。
9. 不可抗力和风险分担不可抗力和风险分担是FIDIC合同中的重要条款之一。
FIDIC条款部分解释
业主作为工程的投资人或所有者，在我国法律和国际通行法条中没有直接规定其在安全生产方面的职责，但是，依据合同相关条款业主还是应该在环境和场地等方面的安全工作予以支持和配合。
（1）国际咨询工程师协会菲迪克（FIDIC）2.1 进入现场的权利雇主应在投标函附录中注明的时间（或各时间段）内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
此类进入和占用权可不为承包商独享。
如果合同要求雇主赋予（承包商）对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。
但是在收到履约保证之前，雇主可以不给予任何此类权利或占用。
如果投标函附录中未注明时间，则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，此时间应能使承包商可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。
如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使承包商延误了工期和（或）增加了费用，承包商应向工程师发出通知，并依据第20.1款【承包商的索赔】有权：（a）如果竣工已经或将被延误，根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，对所有此类延误获得延长的工期，；以及（b）获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。
在收到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。
然而，如果雇主的过失（并且在一定程度上）是由于承包商的某些错误或延误造成的，包括承包商的文件中的错误或提交的延误，则承包商无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。
2.2 许可、执照和批准雇主应根据承包商的请求，为以下事宜向承包商提供合理的协助（如果他的地位能够做到），以帮助承包商：（a）获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本，以及（b）申请法律所要求的许可、执照或批准，包括（ⅰ）依据第1.13款【遵守法律】要求承包商必须获得的，（ⅱ）为了货物的运送，包括清关所需的，以及（ⅲ）当承包商的设备运离现场而出口时所需的。
FIDIC合同条件知识重点
FIDIC合同条件知识重点一、引言FIDIC（国际咨询工程师联合会）是全球最广泛应用的工程和建设项目合同条件之一。
在国际工程项目中，FIDIC合同条件被广泛采用，其目的是在工程咨询和建设领域提供一个公平、公正的合同框架。
本文将重点介绍FIDIC合同条件的知识要点，包括合同的主要组成部分、重要条款和合同执行过程中应注意的事项。
二、FIDIC合同条件的主要组成部分1. 合同前言合同前言是FIDIC合同条件的开头部分，其中包括合同类型、合同的目的和范围、主要参与方的身份等内容。
它为项目的合同提供了背景和总体框架。
2. 合同主体合同主体是FIDIC合同条件的核心部分，包括合同的一般规定、工程的范围和任务、工程合同价款、支付方式、工期和工程变更等内容。
在合同主体中，各方的权利和义务以及合同执行的基本要求都会被明确规定。
3. 合同附件合同附件是FIDIC合同条件的补充部分，包括技术规范、施工图纸、合同变更通知和工程变更指令等。
附件提供了更具体和详细的合同条款和要求。
三、重要条款解析1. 合同价格和支付方式FIDIC合同条件中的合同价款和支付方式是合同执行过程中的重要条款之一。
合同价款通常包括工程的基本费用、工程变更的费用和差价等。
支付方式可以是按进度支付、按工程阶段支付或按里程碑支付等。
2. 工程变更工程变更是FIDIC合同条件中的一个重要概念，指的是在合同执行过程中对工程范围、时间和费用等方面的变更。
工程变更必须经过合同的正式变更程序和书面通知，双方需要就变更的内容和影响达成一致。
3. 保证和违约责任FIDIC合同条件对于合同执行过程中的保证和违约责任也有明确规定。
承包商通常需要提供履约保证金，以确保按时交付工程和满足质量要求。
如果违反了合同条款，各方需要承担相应的违约责任。
4. 争议解决机制争议解决机制是FIDIC合同条件中的重要内容，包括争议解决的程序、仲裁的方式和法庭管辖权等。
双方在签订合同时需要对争议解决机制进行明确规定，以解决在合同执行过程中的纠纷和争议。
fidic 条款
fidic 条款摘要：1.FIDIC 条款的概述2.FIDIC 合同的组成部分3.FIDIC 条款的关键内容4.FIDIC 条款在我国的应用5.如何合理运用FIDIC 条款规避风险正文：在全球工程建设领域，FIDIC 条款（国际咨询工程师联合会条款）无疑是一项重要的国际通用规则。
FIDIC 条款旨在规范工程咨询顾问与业主、承包商之间的关系，确保工程项目的顺利进行。
本文将介绍FIDIC 条款的概述、组成部分、关键内容以及在中国的应用，帮助大家更好地理解和运用这些条款。
一、FIDIC 条款的概述FIDIC，全称为国际咨询工程师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils），成立于1913 年。
FIDIC 条款是为了统一国际工程咨询市场的规则，提高工程咨询质量，保护各方当事人的权益。
FIDIC 条款在全球范围内具有较高的声誉和权威性，被广泛应用于各类工程项目。
二、FIDIC 合同的组成部分FIDIC 合同主要由以下几个部分组成：1.通用条件：通用条件是FIDIC 合同的基础，包含了一系列适用于各类工程项目的通用规定，如合同的生效、履行、变更、终止等。
2.专用条件：专用条件是根据具体工程项目的特点，对通用条件进行细化和调整的部分。
专用条件可以包括工程范围、合同价格、付款方式等内容。
3.图纸和附件：图纸和附件是合同的重要组成部分，包含了工程项目的具体设计、施工要求等信息。
4.合同格式：FIDIC 合同还包括了合同格式，如合同协议书、支付保函、履约保函等。
三、FIDIC 条款的关键内容FIDIC 条款涵盖了工程项目的全过程，主要包括以下几个方面：1.合同的签订：FIDIC 条款明确了合同签订的基本要求，包括合同双方的资质、合同文件的组成等。
2.工程咨询顾问的职责：FIDIC 条款明确了工程咨询顾问的职责和义务，如提供专业咨询、监督工程进度和质量等。
通用范文(正式版)FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程承包商联合会）合同是国际上广泛使用的工程建设合同，适用于各种规模的项目。
本文将对FIDIC合同中的十个关键条款进行解析，以帮助工程项目的相关方更好地理解和运用这些条款。
2. 合同形成FIDIC合同要求以书面形式订立，双方需签署正式合同文件。
这样可以确保双方对合同的内容有明确的理解和认可，避免后续争议的发生。
3. 质量控制FIDIC合同中规定了工程项目的质量控制要求，包括设计、材料和施工的质量控制。
承包商需要按照合同规定的标准进行质量控制，并提供相关的质量控制文件给业主方进行审核。
4. 工期和延期FIDIC合同对工程项目的工期进行了明确规定，并提供了延期的规定。
当出现不可抗力或其他合同规定的延期原因时，合同双方可以协商延长工期。
如果延期超出合同规定的期限，则可能会产生违约责任。
5. 支付条款FIDIC合同明确了工程项目的支付方式和时间。
根据合同约定，业主方需按照工程进展情况进行分期支付，以确保承包商能够按时获得工程款项。
6. 变更和索赔FIDIC合同中的变更和索赔条款为工程项目的变更和索赔提供了明确的规定。
当发生设计变更或工程变更时，承包商可以提出变更要求，并要求相应的变更费用和工期调整。
双方需在合同规定的时限内协商解决。
7. 解决争议FIDIC合同规定了争议解决的方式，包括谈判、仲裁和法院诉讼等多种方式。
合同双方需按照约定的程序解决争议，以减少纠纷可能的损失。
8. 担保和保险FIDIC合同中重要的条款之一是担保和保险。
承包商需要向业主方提供适当的担保，以确保工程项目的完成质量和工期。
同时，业主方需购买适当的保险，以减少承包商在工程过程中可能发生的意外风险。
9. 终止合同FIDIC合同中提供了终止合同的条件和程序。
当出现无法解决的争议或其他严重违约行为时，合同双方可以协商终止合同，并按照约定的程序进行结算。
10. 不可抗力FIDIC合同中明确了不可抗力的定义和影响。
FIDIC主要合同条款导读与解析
FIDIC合同主要条款解读（2）来源：作者：时间：2007-06-08点击：60 本期针对FIDIC合同条款第1条中“一般规定”的内容进行分析。
资料表“资料表”的英文原词是“schedule”。
资料表是99版FIDIC新增的定义，“schedule”的字面意思则提高了“进度计划”的重要性。
这与大多数项目开发者更关心项目何时投入使用的事实相符合。
按FIDIC合同，schedule所涵盖的内容很广，条款里有详细定义。
投标书投标书的外延范围是招投标过程定义的。
需要提出的是，作为文件形式的投标书也是一个签字处，一般是招标方提供自定义格式，其中有许多需要投标方直接承诺的事项。
这份“格式投标书”与后面所有投标文件的关系及其承诺的事项一定要吃透。
FIDIC合同条件下少存侥幸心理，如果有能力在FIDIC合同条件下完成索赔，也就有能力吃透招标文件要求；如果没能力吃透招标文件要求，千万别想靠“索赔”来实现合同利润，否则一“索”一个跟头。
投标书附录在招投标阶段，各方真正想要去沟通的合同事项并不多，特别是格式合同，范围相对比较明确，比如开竣工时间、付款条件、材差调整方式、保函条件等等。
为了把这些必须沟通的事项从巨大的合同体量中“凸现”出来，就产生了“投标书附录”。
它是对投标过程中除投标价款之外、次重要的、合同内必须进行招投标承诺项目的一个提炼性总括。
雇主在招标时可以把自己的要求先写进投标书附录，这构成招标要求的一部分。
投标方必须接受雇主的这些要求，如果有疑问，可以“走”招标答疑澄清程序。
一旦雇主确定这些要求，就要实质性兑现。
如果不能接受只有放弃投标。
“投标书附录”要求页页签字，FIDIC合同在这些细节上的要求，体现了其严密性。
计日工作单简单理解这是对付“清单外变更”的一种参考。
由于没有相应的综合单价可参考，就只能依靠“计日工作单”中的各项单价考虑合理消耗量，以单项工程量的形式核算变更价款。
计日工作单中的人工机械价都是综合单价，这与我国“人工机械信息价”只是直接费不同。
fidic合同条款介绍
fidic合同条款介绍国际工程师联合会（FIDIC）合同条款国际工程师联合会（FIDIC）是一家非政府组织，负责制定用于国际工程和建筑项目的标准合约。
FIDIC条款被广泛认为是该行业最全面、最平衡的合同条款之一。
FIDIC条款的类型FIDIC提供多种类型的条款，每种条款针对特定的工程或建筑合同类型而设计。
最常用的条款包括：红皮书：用于设计-建造合同，承包商负责项目的整个设计和建造。
黄皮书：用于建造合同，承包商根据业主的详细设计建造项目。
银皮书：用于土木工程合同，涵盖道路、桥梁、隧道和类似工程。
绿皮书：用于短期咨询服务合同，例如设计审查或可行性研究。
金皮书：用于合资合同，规定两个或更多实体之间的合作安排。
FIDIC条款的主要条款FIDIC条款包含广泛的条款，涵盖工程或建筑合同的各个方面，包括：合同条款：定义合同双方、合同范围和履约期限。
雇主义务：规定雇主的义务，例如提供设计、材料和场地。
承包商义务：规定承包商的义务，例如按期按质完成工程。
付款：规定付款条款，包括付款时间和条件。
变更和额外工程：规定合同变更和额外工程的程序和付款条款。
延误和索赔：规定延误和索赔的处理，包括索赔通知和解决程序。
终止：规定合同终止的条款和条件。
仲裁和争议解决：规定仲裁和争议解决的程序。
FIDIC条款的优点使用FIDIC条款的优点包括：国际认可：FIDIC条款在全球范围内得到认可，确保合同条款对所有各方来说都是公平合理的。
全面覆盖：FIDIC条款涵盖工程或建筑合同的各个方面，减少模棱两可和争议的可能性。
公平分配风险：FIDIC条款旨在公平分配合同双方之间的风险，防止不当的责任分配。
促进标准化：FIDIC条款有助于标准化工程和建筑合同，简化谈判和执行过程。
提供确定性：FIDIC条款为合同提供确定性，减少不确定性和潜在纠纷。
FIDIC条款的缺点使用FIDIC条款的潜在缺点包括：复杂性：FIDIC条款非常复杂，需要仔细审查和理解。
FIDIC合同主要条款解读完整版
FIDIC协议重要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读：很多人对协议的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必结识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才可以清楚说明哪些事情是与本领物关联的，而哪些事情又是与这本领物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致协议理解的错误。
比如国内协议工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种协议款项，是一笔费用，一笔钱，所以在解决工程款相关事项时，就按款项事件来解决。
事实上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有相应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘掉工程事项与工程款的相应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解协议名词定义所致。
第1.1.1.1条协议解读：本条重要讲明协议组件。
与国内协议不同，FIDIC协议规定最佳是把协议组件都装订在一起，涉及投标人的中标投标书。
这个装订过的协议有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查协议，只需要准备正式签订时，协议组件包含哪些具体文献，应当反复核查，保证准确无误。
假如发生本应当是协议组件的文献最终没能进入协议文本，那这个失误就太低档了。
关于“协议”这个名词定义的外延，应当以其组件涵盖范围来理解。
协议规定哪些文献算做协议组件，那么这个文献就是协议的一个部分，这个文献涵盖的范围也就是协议涵盖的范围。
假如可以有依据地推断出某个文献不是协议组件一个部分，那它就不是协议。
它的内容，也就不是协议范围。
协议文献能否成为协议组件，尚有个法定生效的问题。
在法律意义上，这个规定是很严格的。
比如某个文献，图章完备齐全，但文献没有完毕送达程序，就仍然不能算是有效协议文献。
完毕文献送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。
fidic施工合同条件条款解释
fidic施工合同条件条款解释嘿，咱今儿就来好好唠唠 FIDIC 施工合同条件条款！这可真是个超级重要的东西呢！就好比是建筑工程领域里的一把钥匙，能打开好多扇门。
你想想看啊，要是没有这些明确的条款，那工地上不就乱套啦？就像没头苍蝇似的，各方都不知道自己该干啥，不该干啥。
比如说，关于工程质量的要求，要是没有具体规定，那最后建成的房子说不定歪七扭八的，这能行吗？
还有啊，合同里对于工期的规定也特别重要！要是没有明确啥时候得完工，那不是可能拖拖拉拉好几年都弄不完？这不是耽误事儿嘛！这不就好比你约了朋友几点见面，结果没个准信儿，朋友得等得有多着急啊！
再说说付款的条款，这可关系到大家的钱包啊！要是没说清楚怎么付钱，什么时候付钱，那施工方不得急死，工人的工资怎么发呀？这就好像你辛苦工作了一个月，却不知道啥时候能拿到工资，心里能踏实吗？
而且哦，这些条款还得考虑到各种可能出现的情况，比如遇到恶劣天气啦，材料涨价啦之类的。
这就像是给自己准备了各种应对方案，不管遇到啥情况都能有办法解决。
在实际操作中，各方都得严格按照这些条款来执行。
甲方不能随便
改要求，乙方也不能偷工减料。
这就像一场游戏，大家都得遵守规则，才能玩得开心，玩得顺利。
总之啊，FIDIC 施工合同条件条款那是相当重要啊！咱可不能小瞧
了它们，得好好研究，认真执行，这样才能保证工程顺顺利利地进行
下去呀！。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例1.第四条款-程序和时间表第四条款确保工程按照合同程序进行，并提供了项目计划和时间表。
它规定了各方提供信息和完成工程的时间，以及各种类型的工程进展报告。
该条款可用于监督工程进度和提供项目管理的范围。
案例：在一项基础设施项目中，承包商在完工时间上延迟了两个月。
根据FIDIC合同中的第四条款，业主可以要求承包商提供工程进展报告，以确定延期的原因，并采取相应的措施。
2.第七条款-证据、商业保险和安全第七条款确保各方都提供必要的文件和资料，以证明其在合同约定下的责任和义务。
此外，该条款还规定了各方应购买的商业保险和安全措施。
案例：在一项建筑工程中，承包商因施工过程中发生的事故造成了损失。
根据FIDIC合同的第七条款，承包商应提供相关的文件和证据，以便业主能够确定赔偿的范围，并核实是否违反了保险和安全要求。
3.第十五条款-变更和附加工作第十五条款允许业主要求对合同范围进行变更或者提出额外的工作。
它规定了业主和承包商应如何处理这些变更，并在发生争议时提供解决争议的机制。
案例：在一项道路工程中，由于业主要求变更道路设计，承包商需要额外完成一些工程。
根据FIDIC合同的第十五条款，承包商可以提出变更工作的报价和时间表，并与业主商讨。
如果双方无法达成一致，可以通过仲裁的方式解决争议。
4.第二十条款-合同结束和支付第二十条款规定合同的终止条件，包括业主解除合同和承包商终止合同。
此外，该条款还规定了支付程序和支付的时间。
案例：在一项电力工程中，由于合同违约，业主解除了与承包商的合同。
根据FIDIC合同的第二十条款，业主应支付已完成工程的费用，并可能要求承包商承担合同终止引起的额外费用。
总结起来，FIDIC合同的各个条款为土木工程项目提供了详细的规定和指导。
通过合同条款的运用，可以确保各方按照合同约定进行工作，并在发生争议时提供解决的机制。
这些条款的解析与案例有助于更好地理解FIDIC合同的使用和实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
FIDIC合同十大关键条款解析（下）作者：田威来源：《项目管理评论》2021年第04期十大关键条款之第6条——变更令“承包商创收的三大支柱”之一是变更令，笔者把它排在“三大支柱”操作层面的第一位，因为这是创收最容易得到的，承包商不会与业主为此发生激烈争议，必须在日常工作中特别关注。
根据笔者经验，在FIDIC合同红皮书和粉皮书条件下，变更令可让承包商的营业额（不是利润）至少增收10%，但如果承包商签约时的报价单价是亏损的，则会出现反向效应。
特别提醒，“V.O is with E.O.T in the shadows”，有变更一定会伴随着合理的顺延工期，变更令和延长工期永远如影随形，共同存在。
十大关键条款之第7条——调价公式“承包商创收三大支柱”之二是调价公式（ Price Fluctuation Formula，Price Adjustment Formula），这是项目两大戏剧性变化的因素之一。
在验工计价的实际操作中，先扣除预付款再进行调价，还是先调价再扣除预付款，两者的结果差别很大。
调价公式是项目戏剧性的影响因素之一，可以造成承包商的营收大起大落：There are Two Dramatic Impact Factors， one is Price Fluctuation Formula and the other is Foreign Exchange。
FIDIC合同里的描述是：Adjustments to the Contract Price shall be made in respect of rise and fall in the cost of specified materials as set out in this Formula if there shall be any changes in the Index figures as stated in the Contract。
首先，调价公式的核心是成本指数（Cost Index），要关注其波动幅度；其次，要测算出未来对自己有利的参与调价的材料权重（Weighting of Specified Materials），这个因素很重要。
权重在公式里是通过数学上的n个coefficient来体现，由此可见，调价公式会涉及数学问题，虽然不难，但会很复杂，有时甚至需要建立数学模型。
承包商从投标报价开始，就要查找并动态分析很多英语的物价信息资料，包括预先选定的基准指数（Base Index）和对权重系数（Weighting Coefficient）的分析。
要想做好这方面的工作，需要英语好、数学好、电脑好的复合型人才。
承包商用好调价公式可把经济效益锁定在签约之前。
第二个戏剧性的影响因素是外汇，包括货币种类的选择、外汇比例及兑换率等问题，还有“套期保值”等财务操作。
需要特别提醒承包商的是一定不要去做杠杆放大了的保证金炒作（Margin），因为炒外汇的风险巨大，可能瞬间爆仓，一无所有。
十大关键条款之第8条——索赔“承包商创收三大支柱”之三是索赔（Claim），Claim与“Cry out”是同源的词，比较容易刺激对方。
如果承包商提出索赔，因金额巨大，一定要伴随着仲裁，没有仲裁的索赔基本上不会成功。
所以，要索赔，就要经常自问莎士比亚在《哈姆雷特》中说的那句话：To be， or not to be， that is the question。
笔者把索赔的顺序排在“承包商创收三大支柱”的最后，主要是从可操作性的角度来说，但并不意味着索赔不重要，这里必须要特别说明一下。
笔者所做的海外项目中，大收益全都是通过索赔赚取的。
因此，遇到重大风险一定要靠索赔，同时伴之以激烈的国际仲裁。
强烈建议承包商嘴边上不要总挂着索赔的字眼，这样会刺激业主。
就算真正要进行索赔，可以尽量采用一些比较温和的、业主可以接受的英文用词，如 financial compensation， repayment， suffered loss， extra expenses， additional expenses， additional costs， unexpected costs， on reimbursement basis， cost which could not have been reasonably foreseen by an experienced contractor …… 这是很重要的索赔技巧。
承包商必须学会“How to mince your words tactically？”尤其是在写英文信函时。
FIDIC合同1987—2017版，都是要求承包商在“became aware， or should have become aware，of the event or circumstance”之后的28天内，必须书面记录索赔。
2017版是要在出现索赔事件之后的84天内书面告知索赔的合约法律依据（Legal Basis）。
1999版是28天内必须书面记录索赔，要在出现索赔事件之后的42天内呈交详细的索赔清单。
1987版是28天内必须书面记录索赔，此后28天内呈交详细的索赔清单。
2017版、1999版和1987版都写明了：If the Contractor fails（如果承包商在规定的时间内没做规定的动作），the Employer shall be discharged from any liability in connection with the claim（業主就可以解除其支付索赔的合同义务）。
这给承包商带来很大的压力，属于一种实质性风险。
而1977版没有提及承包商哪天必须记录索赔，也没说明哪天必须呈交详细的索赔清单，只是说承包商可能认为自己有权享有，这就很宽松了。
作为承包商，对于索赔条款首选哪个版本的FIDIC合同最好呢？建议首选1977版，次选2017版，再次之选1999版，实在没的选时再选1987版。
这证明了“FIDIC合同的版本并非越新越好”，这是一个非常重要的结论，承包商必须把控好。
十大关键条款之第9条——不可抗力“不可抗力”在1999版FIDIC合同里的表述是“Force Majeure”，在2017版FIDIC合同里的表述是“Exceptional Events”，在1977版FIDIC合同里的表述是“Excepted Risks”（按照Default of Employer，全额赔偿承包商）。
对于2020年年初出现的新冠肺炎疫情给国际承包商造成的意外风险，如果承包商把宝全部押在“不可抗力”条款上进行抗辩，委实有待斟酌。
因为“不可抗力”属于大陆法的思维，而FIDIC合同是英国合同，属于普通法的思维。
而普通法的思维是案例法的思维，这种思维方式是司法造法、法官造法。
如果到了国际仲裁，经常会看到引用一些相关判例，如这种表述： Modern Building Wales Ltd. v. Limmer & Trinidad Co.Ltd. [1975] 2 All E.R.549。
其實际意思是：The case was published in 1975， Volume 2，Butterworth’s All England Law Report， Page 549。
从新冠肺炎疫情一开始出现的时候，承包商就不能单凭“不可抗力”条款来主打应对这一不可预见的风险，当然不主打并非不引用。
承包商应该在实操上采用最有效的与可量化的时间因素有关的风险管控条款——暂停施工（ Suspension of Work），这是FIDIC合同1977版和1987版里的第40.1款、1999版里的第8.8款、2017版里的第8.9款，接着再利用后续的持续暂停施工（Prolonged Suspension），在FIDIC合同1977版和1987版里的第40.3款、1999版里的第8.11款、2017版里的第8.12款。
如果新冠肺炎疫情出现伊始，承包商能够真正明白上面这些条款的内涵，主打方向是工程被迫暂停，就一定能掌握主动权，使风险可控，甚至带来经济效益。
因为承包商的所有对外交涉都抓住了合同第一个层面上最基本、最重要的条款，有助于从深层次上与业主讲波纹理论的道理，且以此为依据再去索要“顺延工期+经济补偿（索赔）” 这类主张就有了“根”。
需要特别注意的是，持续的暂停施工条款明确规定：If the suspension under Sub-Clause 8.8 [Suspension of Works] has continued for more than 84 days， the Contractor may request the Engineer’s permissio n to proceed. If the Engineer does not give permission within 28 days after being requested to do so， the Contractor may， by giving notice to the Engineer， treat the suspension as an omission under Clause 13 [Variations and Adjustments] of the affected part of the Works. If the suspension affects the whole of the Works， the Contractor may give notice of termination under Sub-Clause 16.2 [Termination by Contractor]。
如果受新冠肺炎疫情的影响，项目停工超过84天，承包商有权要求复工，而如果在要求复工之后的28天后仍然无法实际复工，合同就被自动终止了，并且这种终止是按照业主违约来处理的。
持续的暂停施工条款里提到承包商可以引用并且十分安全地终止合同的第16.2款[Termination by Contractor]关于出现了持续的暂停施工情形后的处理，是这样规定的：In the case of （f）， as described in Sub-Clause 8.11 [Prolonged Suspension] …the Contractor may by notice terminate the Contract immediately.The Contractor’s election to terminate the Contract shall not prejudice any other rights of the Contractor， under the Contract or otherwise。