建设工程施工合同(范本1)

合集下载

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。

第二条工程地点该工程位于___________地点。

根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。

乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。

第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。

工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。

2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。

第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。

施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。

2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。

第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。

2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。

第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。

变更后的费用由双方协商确定。

2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。

第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。

协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。

2. 合同解释权归双方共同拥有。

1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。

2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。

第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。

2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。

建设工程施工合同范本6篇

建设工程施工合同范本6篇

建设工程施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:土建、安装等施工图纸中的所有内容。

二、工期1. 工程价款:人民币______元整(¥______元)。

具体价格以施工图纸及工程量清单为准。

2. 支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程预付款,预付款金额为合同总价的______%。

篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:土建、安装等施工图纸所示全部内容(详见附件)。

二、工期1. 开工日期:____年____月____日(具体以甲方书面开工令为准)。

2. 竣工日期:____年____月____日。

3. 合同工期:日历天。

如遇不可抗力因素导致工期延误,经甲乙双方确认后工期相应顺延。

三、工程质量标准1. 工程质量标准:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)

建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)

建筑施工合同范本简洁版(精选5篇)建筑施工合同简洁版1甲方:____________________________________乙方:____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:____________________________________工程地点:____________________________________工程内容:____________________________________二、工程承包范围承包范围:_____________________面积为准三、合同工期开工日期:_________年_________月________日坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期:______年______月______号合同工期总日历天数:_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。

六、工程质量标准:__________县质量检测局为准(不包括材料质量)。

七、合同价款金额:建筑面积每平方米¥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款:¥____________万元竣工日付款:余下总金额的____________%工程款结算:检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

建筑工程施工合同范本8篇

建筑工程施工合同范本8篇

建筑工程施工合同范本8篇建筑工程施工合同范本 (1) 发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:-----小区。

2.工程地点:长治市----------。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:自筹。

5.工程内容:商住楼建安工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:商住楼图纸内土建、安装工程。

此合同不包括甲方分包项目。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写) (¥元);2.合同价格形式:根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。

具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。

简单建筑施工合同范本6篇

简单建筑施工合同范本6篇

简单建筑施工合同范本6篇简单建筑施工合同范本 (1) 甲方:乙方:经甲乙双方协商达成如下协议:一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。

房顶、防水要做好、保证不漏水。

四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。

六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。

七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。

九、工程完工时自动结束。

十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本 (2) 甲方:________________________乙方:________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。

为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:一、工程概况1、工程名称:____________________________________;2、工程地点:____________________________________;3、建筑结构:____________________________________;4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。

建筑施工合同范本(优秀5篇)

建筑施工合同范本(优秀5篇)

建筑施工合同范本(优秀5篇)建筑施工合同范本篇1甲方:某某装饰工程有限公司乙方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:一、工程概况分包范围:工程分包方式:工期:年月日——年月日(共天)。

工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。

合同价款(暂定)¥二、甲方责任:1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。

2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。

三、乙方责任:1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。

安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费__元,__元押金(押金可退还)。

如有丢失工队全部承担,费用__元/个。

每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚__元。

安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本__元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。

2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。

工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套__元,公司每套补助__元。

工队每套承担__元,此款从工程款中扣除。

如发现不穿工作服进场施工者每次罚款__元。

(实行单价包死据实结算)。

3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。

4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。

2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。

建筑施工合同范本8篇

建筑施工合同范本8篇

建筑施工合同范本8篇建筑施工合同范本 (1) 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵守本着平等自愿、互利互惠的原则,集合本工程实际具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

一、工程具体情况承包范围:主体包工包料,具体为图纸内所有土建至交工、室内刮白,施工期间所用水、电费由乙方负责。

一、二、三层分户防盗门、楼梯间门由乙方负责购买和安装.室内其余由甲方自理。

工程概况及结构:砖混结构面积按图纸变更后面积计算。

开工日期:年月日完工日期:年月日建筑面积:平方,每平方价格为。

工程总造价:面积完工后按图纸变更后面积计结算:二、本工程于:年月日开工建设至年月天。

三、质量技术标准及品牌要求。

质量及主要材料要求:要个按照图纸设计及材料的强度及厂家牌子要求进行施工,施工过程中甲方有权派专业技术人员不定期对施工建房工程进行质量抽检,乙方必须无条件,积极地配合甲方把好质量。

(1)主体水泥要求野象牌425#,砌砖及内外墙砂浆可以采用325#水泥。

(2)钢筋:三级昆钢或三级玉钢。

四、甲方义务:在开工前做到施工场地保障水、电畅通,向乙方提供施工图纸,并办理好相关建设手续,积极主动配合号施工协调好邻居关系,确保施工顺利进行。

五、乙方义务:按照甲方要求,按房屋设计图纸要求和标准,按时、保质、保量建设,做好一切安全施工准备,施工遵守安全生产制度和操作规程。

在施工过程中必须按国家建设安全法标准佩戴各种安全衣、帽、带等工具,按时按量确保工程质量进行安全施工。

如在施工期间发生安全事故,由乙方负全部责任。

付款方式:现金或转账(1)现金结算(2)乙方材料人工进场,甲方预付工程总造价 (大写: )。

(3)乙方一层浇筑后,甲方再支付工程总造价的现金 (大写: )。

(4)乙方二层浇筑,门窗安装,甲方再支付工程总造价的现金(大写: )。

(5)乙方三层浇筑,甲方再支付工程总造价的 (大写: )。

建设工程施工合同(一)5篇

建设工程施工合同(一)5篇

建设工程施工合同(一)5篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程内容:______________________工程规模:______________________二、工程期限1. 工程开工日期:_______年______月______日。

2. 工程竣工日期:_______年______月______日。

3. 工程总工期:____天(因不可抗力导致工程延误的情况除外)。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

(2)工程进度达到______%时,甲方支付乙方工程总价款的______%。

(3)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

(4)质量保证金为工程总价款的______,工程保修期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及保修1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应按照国家有关验收规范进行验收,并出具竣工报告。

3. 保修期限及保修责任:工程保修期为______年,自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内,乙方应承担因施工原因造成的质量问题的维修责任。

五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更,乙方应无条件执行。

因设计变更导致的工程量增减,应根据实际情况调整工程价款。

2. 若因甲方原因导致工程停工或缓建,乙方有权要求甲方支付停工期间的损失费用。

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。

二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。

竣工日期:______年______月______日。

总日历天数_____天。

如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。

三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。

验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。

四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。

合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。

最终结算以审计部门审计结果为准。

篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

4. 工程规模:建筑面积____________平方米。

建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。

那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。

一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。

七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。

乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。

工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。

中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。

末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。

余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。

十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。

十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。

十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。

建设工程施工合同范本(15篇)

建设工程施工合同范本(15篇)

建设工程施工合同范本(15篇)建设工程施工合同范本1甲方(发包方):乙方(承包方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1、工程名称:建设工程2、工程地点:3、资金4、工程建设内容:二、工程承包方式及范围1、工程承包方式:本工程采用包工包料方式由乙方承建。

2、承包范围:(1)乙方按图纸设计的要求来施工,承担本工程基础、结构主体工程施工。

(2)砌体部分:乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。

承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工,墙体采用180厚粘土砖砌筑;(3)门窗部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工:承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。

窗采用闽凯铝合金,门采用奋安防盗门;(4)梯间部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面,不锈钢楼梯扶手,梯间墙面水泥漆,公用照明;(5)外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆,内墙(有砌筑部分)采用水泥砂浆粉刷。

(6)屋面部分:隔热层及防水层;(7)水电部分:乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设,承担水、电到户(到配电箱、水表箱)。

(8)基础按图中正负00到二米三的标高来做,施工过程中如果基础不结实,由甲方另行计价。

(9)外墙架:由乙方来定。

(10)浇水泥时,一切上料的东西由乙方来定,甲方无权干涉。

三、合同期限本工程合同工期总日历天数天,即开工日期为年月日,竣工日期为年月日。

四、质量标准工程质量标准:承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建:(1100元/㎡)。

六、工程质量和技术要求l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施,抓好工程质量。

2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计,确定施工进度计划。

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。

五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式:______________________________________。

3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。

九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GF-1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局贵州省建设厅监制贵州省工商行政管理局贵州省工商行政管理局机关印刷厂印制第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范标准。

五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.本合同专用条款3.本合同通用条款4.标准、规范及有关技术文件5.图纸6.工程量清单7.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:国家现行法律、行政法规。

3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行建筑验收标准和施工技术标准发包人提供标准、规范的时间:开工前3天国内没有相应标准、规范时的约定:按相关单位提供的技术通知单标准要求施工验收。

4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:提供图纸日期为开工前5天,图纸套数两套。

发包人对图纸的保密要求:无使用国外图纸的要求及费用承担:无二、双方一般权利和义务5.工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:现场质量、安全、工程量的核定。

需要取得发包人批准才能行使的职权:设计方案变动5.3 发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:承包人提供的施工组织设计对工程进度和工程质量进行全面监督。

5.6 不实行监理的,工程师的职权:无7.项目经理姓名:职务:8.发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前1天(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前1天(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前1天(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前一天以书面形式向施工单位提供。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:凡属于发包人办理的施工所需证件、批件须在开工前5天完成。

(6)水准点与座标控制点交验要求:无(7)图纸会审和设计交底时间:开工前3天(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由发包人主办。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:工程不能正常施工所需进行协调处理的工作。

8.2 发包人委托承包人办理的工作:无9.承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:开工前编报总的工程进度计划和用款计划,每10天编报一次工程进度计划和用款计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工期间承包人负责安全保卫工作,施工照明及相关责任及费用。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:合同签订后3天内办理。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:无(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:做好保护工作,若在施工中需要或可能发生损坏临近建筑物、构筑物、乙方应以书面形式通知甲方。

(8)施工场地清洁卫生的要求:文明施工、工完场清。

(9)双方约定承包人应做的其他工作:无三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:接到通知书及设计施工图后3日内提供施工组织设计及进度计划。

工程师确认的时间:开工前3日内确认10.2 群体工程中有关进度计划的要求:无13.工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:由发包方原因造成的工期延误,工期顺延,由不可抗拒的自然灾害造成的工期延误,工期顺延。

四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:验收签证。

19.工程试车19.5 试车费用地承担:无五、安全施工按《通用条款》约定执行。

六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2 本合同价款采用固定单价价格合同方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:无风险费用的计算方法:___________无________风险范围以外合同价款调整方法:___无________(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:以本工程中实际工程量进行结算,施工中包括的所有单项价格执行包干单价。

新增项目由发包人、承包人共同协商解决。

(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:___无___23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:发包人须在开工10天后按工程进度款比例的20%预付给承包人。

扣回工程款的时间、比例:工程款支付到80%后,停止支付工程款,尾款待工程结算审计完毕后,十日内按工程结算总价一次结清。

25.工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:下道工序施工前必须提交前道工序所涉及到的工程量单。

26.工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每半月按实际所完工程量85%支付进度款。

七、材料设备供应27.发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无(3)承包人可代为调剂串换的材料:无(4)到货地点与一览表不符:无(5)供应数量与一览表不符:无(6)到货时间与一览表不符:无27.6 发包人供应材料设备的结算方法:无28.承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:______________八、工程变更:见工程变更单九、竣工验收与结算:以双方认定的单价以及现场实际收方工程量为依据进行结算。

32.竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定:竣工验收后10日内提供3套竣工图32.6 中间交工工程的范围和竣工时间:隐蔽工程由承包人自检合格后附工程隐蔽记录,提前一天通知发包人检查验收。

十、违约、索赔和争议35.违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:双方约定本工程需支付工程预付款,按旬进度支付工程进度款,发包人承担心爱那个呀的违约责任。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人收到结算书后,未按合同通用条款规定办理结算,未支付工程尾款,发包人承担违约责任并按规定支付违约款利息。

双方约定的发包人其他违约责任:无35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因未按合同工期竣工,从工期延误的第二天起每天罚款500元。

总额不超过1%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因工程质量未达到验收标准,承包人承担违约责任并承担由此发生的一切费用。

双方约定的承包人其他违约责任:_______________37.争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(一)请双方主管部门进行调解;(二)采取第合同通用条款上的第二种方式解决,向有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他38.工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:无分包施工单位为:无39.不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定:战争、动乱、地震、洪水、暴雨、台风等。

40.保险40.6 本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:无发包人委托承包人办理的保险事项:无(2)承包人投保内容:无41.担保41.3 本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:无46.合同份数46.1 双方约定合同副本份数:47.补充条款:。

相关文档
最新文档