现场统一管理协议
施工现场管理及协调协议书
施工现场管理及协调协议书甲方：XXX公司乙方：XXX公司为了确保施工现场的安全、顺利进行，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成以下协议：一、目的本协议的目的是明确甲乙双方在施工现场管理及协调方面的职责和义务，确保项目施工的顺利进行，并保障工人的安全。
二、责任分工1. 甲方责任：a) 提供施工场地，并确保场地符合相关法律法规和安全要求；b) 提供必要的施工材料和设备，按时补充和调配；c) 组织施工人员进行岗位培训，确保人员具备相应的技术能力和安全意识；d) 提供必要的安全装备，如安全帽、安全绳等；e) 安排专人负责现场管理，监督施工进度和质量。
2. 乙方责任：a) 按照甲方要求，合理组织施工人员和设备，确保施工按时进行；b) 遵守施工安全规章制度，采取必要的防护措施，保证工人的人身安全；c) 培训施工人员，提高施工质量和效率；d) 在施工过程中及时与甲方沟通，解决现场问题，确保施工进度；e) 当发生紧急情况时，立即采取应急措施，并及时通知甲方。
三、安全与环境保护1. 甲乙双方都应严格遵守国家、行业和地方的相关安全法规，制定和执行安全管理制度，确保施工现场的安全。
2. 甲方负责提供施工场地的环境保护，合理安排施工工艺，减少对环境的影响。
3. 乙方在施工过程中，应采取措施减少施工噪音、扬尘及废弃物的排放，确保环境健康与安全。
四、质量管理1. 甲方应提供符合规范和质量要求的施工材料，并对施工过程进行监督和检验。
2. 乙方应按照甲方提供的施工规范和设计要求进行施工，确保质量合格。
3. 如发现施工过程中出现的质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方，共同解决问题。
五、施工进度和支付方式1. 双方应根据工程进度安排施工计划，并按计划完成施工任务。
2. 甲方按约定的工程进度支付相应的工程款项，乙方应在收到款项后继续施工。
六、保密条款1. 双方应对涉及到的商业秘密和技术资料严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
现场人员管理协议书范本
现场人员管理协议书范本甲方（用人单位）：________________________乙方（员工）：___________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方需要对现场人员进行有效管理，乙方愿意接受甲方的管理和指导，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议书。
一、人员管理1. 乙方应遵守甲方的规章制度，服从甲方的工作安排和现场管理人员的指挥。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类培训和会议，提高自身业务水平和安全意识。
3. 乙方应保持工作场所的整洁和安全，不得在工作场所从事与工作无关的活动。
二、工作时间1. 乙方应遵守甲方规定的工作时间，不得无故迟到、早退或缺勤。
2. 甲方有权根据工作需要调整乙方的工作时间，乙方应予以配合。
三、工作纪律1. 乙方应严格遵守甲方的工作纪律，不得有损害甲方声誉和利益的行为。
2. 乙方不得在工作时间内擅自离开工作岗位，如有特殊情况需提前向甲方管理人员请假。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产规定，正确使用劳动保护用品，确保自身和他人的安全。
2. 乙方在工作过程中发现安全隐患应及时报告甲方，并采取相应措施。
五、保密义务1. 乙方应对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密责任，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方离职后，仍应对在甲方工作期间知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任。
六、违约责任1. 乙方违反本协议规定，甲方有权根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
2. 因乙方违反本协议给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：________________________代表人签字：________________________乙方签字：________________________签订地点：________________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
现场秩序协议书
现场秩序协议书一、协议背景为维护现场秩序，确保工作场所的安全和效率，参与方自愿遵守以下规定，并达成本协议。
二、协议内容1. 进出场管理a. 所有人员必须佩戴有效的身份证明，并按照现场规定进行注册。
b. 出入场的车辆必须经过检查并配备有效的通行证。
c. 禁止携带任何未经授权的物品进入场地。
2. 环境保护a. 禁止在场地内乱扔垃圾，必须妥善处理废弃物。
b. 禁止在场地内随意破坏或损坏设施、设备等。
c. 所有人员必须尊重环境，遵守相关环保法规。
3. 安全管理a. 所有人员必须穿戴符合规定的个人防护装备，并按照要求进行安全培训。
b. 禁止在场地内吸烟、使用明火或者其他可能引发火灾的行为。
c. 所有人员必须严格遵守安全操作规程，确保工作过程的安全性。
4. 协作合作a. 所有人员必须保持良好的工作态度，遵守工作纪律。
b. 禁止在场地内进行与工作无关的个人事务。
c. 如有任何纠纷或者问题，应及时向相关负责人汇报，协商解决。
三、协议期限本协议自双方签字之日起生效，持续有效直至工作完成并经双方确认。
四、违约责任1. 如有任何违反本协议的行为，违约方将承担相应的法律和道德责任。
2. 违约方需承担因违约行为导致的一切损失或后果，并向受影响方进行赔偿。
五、争议解决本协议的解释和履行均适用当地法律法规。
如发生争议，双方将通过友好协商解决，并如有必要提交相关仲裁机构裁决。
六、免责声明1. 双方不对不可抗力因素导致的协议履行延误或未履行承担责任。
2. 双方需在可能的范围内采取合理措施减轻不可抗力因素的影响。
七、附则本协议一式两份，双方各执一份，并于签字盖章后生效。
参与方（甲方）：____________ 日期：____________参与方（乙方）：____________ 日期：____________。
现场秩序维护协议书
现场秩序维护协议书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）一、协议目的及背景为了维护现场秩序，确保工作、生活和公共环境的安全有序进行，甲乙双方在本协议上达成以下共识。
二、协议内容1. 现场秩序维护责任甲方作为现场管理者，将负责组织、协调和监督现场的秩序维护工作。
乙方作为现场参与者，将遵守甲方的管理要求并全力配合现场秩序维护工作的开展。
2. 建立秩序维护制度甲方将制定现场秩序维护制度，明确各方的责任和义务，并将其公示于现场显著位置。
乙方在参与现场活动前，应详细了解并遵守相关规定。
3. 现场准入与身份认证为保障现场的安全与秩序，甲方有权制定准入规定，并对进入现场的人员进行身份认证和检查。
乙方进入现场应主动配合甲方的准入程序，提供真实有效的身份证明和必要的信息。
4. 现场行为规范为避免现场发生冲突、事故和纠纷，乙方在现场活动中应遵守以下规定：a) 严禁擅自进入限制区域或操作禁止设备；b) 维护环境卫生，不乱扔垃圾；c) 不得有损设备设施、人身安全及他人权益的言行；d) 不得擅自改变或损坏现场设施、设备；e) 不得从事违法、违规活动，不得携带管制物品进入现场。
5. 应急预案与演练甲方将制定现场应急预案，并进行相关演练，以确保在突发事件发生时能迅速响应和处理。
乙方在现场活动中遇到紧急情况时，应按甲方指导进行逃生或自救，并遵守现场应急指挥人员的指导。
6. 处罚与赔偿乙方如因违反本协议约定或现场秩序维护制度，给甲方造成损失或影响正常工作秩序的，甲方有权视情况采取相应的处罚措施，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
三、协议生效与终止1. 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 协议终止本协议在以下情况下终止：a) 双方达成书面一致终止协议；b) 协议期限届满且未续签；c) 严重违反协议约定且无法调解解决的。
四、争议解决与法律适用1. 争议解决本协议的解释和执行以及由协议引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
物业施工现场管理协议书范本
物业施工现场管理协议书范本甲方（物业方）：乙方（施工方）：鉴于甲方作为物业管理方，负责对XX项目（以下简称“项目”）进行物业管理，确保项目的正常运行和使用；乙方作为施工方，负责在项目现场进行施工活动。
为了保证施工活动的顺利进行，同时确保项目物业的安全和正常使用，甲乙双方经协商一致，达成如下协议：一、施工范围及内容乙方施工范围为项目指定的施工区域，施工内容为（具体施工内容）。
二、施工期间管理1. 乙方必须按照甲方提供的施工方案和施工进度计划进行施工，确保施工活动有序进行。
2. 乙方在施工前必须向甲方提交详细的施工方案和施工安全措施，经甲方审核批准后方可进行施工。
3. 乙方必须按照相关法律法规和标准规定，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。
4. 乙方在施工过程中，应当遵守环保法规，做好施工现场的环保工作，防止对周边环境造成污染。
5. 乙方应当保证施工质量，确保施工后的工程符合相关法律法规和标准要求。
三、施工现场卫生及垃圾处理1. 乙方应当做好施工现场的卫生工作，确保施工现场清洁有序。
2. 乙方应当按照甲方指定的地点和方式进行垃圾堆放和处理，确保施工现场的环境卫生。
四、施工人员管理1. 乙方应当对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员熟悉并遵守施工现场的安全规定。
2. 乙方应当严格按照国家相关法律法规，为施工人员提供必要的劳动保护用品，并保障施工人员的合法权益。
五、违约责任1. 如乙方未按照约定进行施工，甲方有权要求乙方停止施工，并承担相应的违约责任。
2. 如乙方施工活动对项目物业造成损坏，乙方应当承担相应的修复和赔偿责任。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完成之日止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
安全生产多方统一管理协议书
安全生产多方统一管理协议书甲方（建设单位）：单位全称：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（参建单位一）：单位全称：__________法定代表人：__________联系方式：__________丙方（参建单位二）：单位全称：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲、乙、丙等多方参建单位在同一作业区域内同时进行作业，为确保各参建单位安全文明施工，加强安全管理，避免交叉作业时发生安全生产事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，经多方友好协商，特签订本安全生产统一管理协议书，以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 作业内容：各方参建单位的具体作业内容及范围。
二、安全管理职责1. 甲方责任：- 认真履行《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定的统一协调管理职责。
- 在乙方、丙方等参建单位进场前确认其安全生产基本条件，不具备安全生产条件或相应资质的，不予批准进场。
- 对乙方、丙方等参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理。
- 定期组织安全检查，发现安全隐患及时督促整改。
2. 乙方、丙方等参建单位责任：- 严格遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全管理规定。
- 建立健全本单位的安全生产管理体系，明确各级安全管理人员的职责。
- 对本单位作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员具备必要的安全生产知识和技能。
- 定期自查自纠，及时消除安全隐患。
三、交叉作业安全管理1. 多方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据具体情况共同商讨制定安全措施，明确各自的职责，并报监理审核后实施。
2. 各方应指定专职安全生产管理人员对交叉作业区域进行检查和协调，及时解决安全生产问题。
3. 涉及高处作业、起重作业、焊接气割作业等高风险作业时，必须制定专项安全措施，并经监理审核同意后方可实施。
施工现场统一管理协议
施工现场统一管理协议
发包人：（以下简称甲方）
专业工程承包人：（以下简称乙方）
承包人：（以下简称丙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部分分项工程分包给乙方施工。
为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议：
一、概况：
1. 工程名称：
2. 工程地址：
3. 乙方分包内容及范围：
4. 丙方施工承包协议另行签订。
二、甲方责任
（一）质量管理责任：
（二）安全文明责任：
（三）进度管理责任：
（四）其他责任：
三、乙方责任
（一）质量管理责任：
（二）安全管理责任：
（三）进度管理责任：
（四）现场文明管理责任：
（五）其他责任：
四、丙方责任
五、附则：
1. 在施工中执行分包合同中安全条款时，本管理协议书具有优先权。
2. 本合同签字后生效。
3. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
4. 未尽事宜，甲丙乙三方可另定补充管理协议，补充管理协议也是本协议的一部份，具有同等效力。
甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：年月日。
施工现场安全管理协议6篇
施工现场安全管理协议6篇篇1协议主体：甲方（施工单位）：______________________乙方（安全监管单位）：______________________鉴于甲方在乙方所在地进行施工时，需遵守施工现场安全管理的相关规定，为明确双方的安全责任和义务，确保施工现场的安全，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方共同协作，加强施工现场的安全管理，降低安全事故风险，保障施工人员及现场安全。
二、甲方责任1. 建立健全安全管理体系，明确各级安全管理人员的职责。
2. 制定安全技术措施和安全操作规程，并监督实施。
3. 对施工现场进行日常安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 加强施工现场人员的安全教育培训，提高员工的安全意识。
5. 为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品，并监督正确使用。
6. 对施工中可能产生的危险源进行预测和预防，制定应急预案。
7. 及时报告施工现场发生的安全事故，并配合乙方进行事故调查处理。
三、乙方责任1. 为甲方提供符合国家安全生产要求的施工环境和条件。
2. 制定施工现场安全管理规定，并对甲方执行情况进行监督。
3. 对甲方提交的安全施工方案进行审查，并提供意见和建议。
4. 对施工现场进行定期安全检查，发现安全隐患及时通知甲方并要求整改。
5. 组织开展施工现场安全教育和培训活动，提高施工现场人员的安全意识。
6. 对甲方发生的安全事故进行协调处理，并向上级主管部门报告。
7. 建立与甲方沟通机制，共同解决施工现场的安全问题。
四、安全管理要求1. 双方应共同制定安全管理制度和操作规程，确保施工现场安全。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯，确保人员安全。
3. 甲方应对施工现场进行封闭管理，防止非施工人员进入。
4. 双方应共同做好施工现场的消防安全工作，确保消防设施完好无损。
5. 甲方应对施工中产生的噪音、粉尘、污水等环境污染进行治理和控制。
6. 施工现场的临时用电、用火、高空作业等危险作业应经过乙方同意并采取相应的安全措施。
现场秩序管理协议书
现场秩序管理协议书一、协议双方本协议由以下两方共同签订，以确保现场秩序的良好管理：甲方：（企业名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包商/供应商/承办方名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、背景和目的为保证现场工作的安全顺利进行，维护正常秩序和良好的工作环境，甲乙双方特此达成以下协议，以规范现场秩序管理。
三、协议内容1. 出入规范甲乙双方在执行工作时，应遵守以下规定：1.1 出入现场必须携带有效证件，并接受安全检查。
1.2 未取得乙方特许进入许可的人员，不得进入现场。
1.3 经甲方特许进入的外来人员，需佩戴甲方指定的身份证明标识，方可进入。
2. 安全措施2.1 甲乙双方在现场施工时，应确保人员人身安全和物资设备安全。
2.2 乙方应制定并执行安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防盗等相关措施。
2.3 甲乙双方应定期进行安全培训，加强对现场安全的意识和管理。
3. 噪声与污染控制3.1 乙方在施工过程中应采取有效措施，确保噪声对周边环境和人员的影响最小化。
3.2 乙方应采取相应措施，防止施工过程中产生的污染物对周围环境的污染。
4. 现场秩序4.1 甲乙双方应共同维护现场的整洁有序，不得随意乱扔垃圾或破坏环境。
4.2 乙方应遵守现场布局规划，确保施工设备和材料摆放整齐，不妨碍其他工作人员的正常工作和通行。
4.3 甲乙双方应保持良好的工作态度和团队合作精神，相互尊重，共同维护和睦的工作氛围。
5. 紧急事件应急预案甲乙双方应制定相应的紧急事件应急预案，并进行现场演练，以保障突发事件的快速响应和处理。
四、违约责任1. 如甲方或乙方违反本协议相关条款，导致现场秩序混乱或产生其他安全问题，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如违约行为严重影响工作安全或无法解决的问题，协议双方有权解除本协议。
五、协议生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工期间。
现场管理协议书范本模板(3篇)
第1篇甲方：（项目业主或委托方名称）乙方：（现场管理服务方名称）鉴于：1. 甲方因项目建设的需要，特委托乙方对施工现场进行管理，以确保施工质量和安全。
2. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：________________________2. 项目地点：________________________3. 项目规模：________________________4. 项目工期：________________________5. 项目投资：________________________二、乙方职责1. 乙方应按照甲方的要求，负责施工现场的全面管理工作。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全、文明、有序。
3. 乙方应配备必要的管理人员和技术人员，对施工现场进行日常巡查和管理。
4. 乙方应确保施工现场的施工质量，按照国家有关标准和规范进行施工。
5. 乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程按时、按质、按量完成。
三、甲方职责1. 甲方应提供施工现场的必要条件，包括施工图纸、施工场地、施工材料等。
2. 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方支付管理费用。
3. 甲方应配合乙方进行现场管理，对乙方的工作提供必要的支持和协助。
4. 甲方应监督乙方的现场管理工作，对乙方的管理行为进行评估和考核。
四、现场管理制度1. 安全管理制度：- 乙方应制定施工现场安全管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。
- 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
- 乙方应确保施工现场的安全设施和设备齐全有效，对施工现场的安全风险进行评估和控制。
2. 质量管理制度：- 乙方应制定施工现场质量管理规定，确保施工质量符合国家有关标准和规范。
- 乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行全程监控。
- 乙方应配合甲方进行质量验收，对不合格的工程进行整改。
3. 文明施工制度：- 乙方应制定文明施工管理规定，确保施工现场整洁、有序。
施工现场秩序管理协议书
施工现场秩序管理协议书甲方：（施工单位名称）乙方：（建设单位名称）鉴于乙方计划进行工地施工，并为了确保施工现场秩序井然有序，保障工人生命财产安全，双方达成如下协议：第一条：施工现场交接与安全措施1. 乙方负责提供具体施工现场的平面图，并在施工开始前与甲方共同完成现场勘测和交接手续。
2. 乙方要求将施工现场划分为安全通道、施工区域和设备摆放区，同时一并提供清晰的标志和指示牌。
3. 施工现场应设置合适的防护设备，包括安全网、护栏和防护网等，以保障施工人员和外来人员的安全。
4. 甲方有权对施工现场进行巡查和监督，确保施工过程中严格遵守施工安全措施。
第二条：人员管理1. 施工现场应设置明确的出入口，并由专人进行管控，确保现场人员的正常出入。
2. 施工人员必须佩戴个人防护用品，包括安全帽、安全鞋、手套等，未佩戴者不得进入施工区域。
3. 甲方及乙方对施工人员进行上岗前的安全培训，并确保施工人员具备相关的施工技能和安全意识。
第三条：机械设备管理1. 施工现场的机械设备必须符合国家标准和安全要求，并定期进行检查和维护。
2. 使用重型机械作业时，必须设置安全警示标志，并确保操作人员具备相应的操作证书。
3. 施工现场机械设备的加油、保养和维修工作必须由专人负责，确保设备的正常运行和施工的顺利进行。
第四条：施工噪音和粉尘防护1. 施工现场应按照国家标准控制施工噪音和粉尘污染，在临近居民区或特殊环境下，应采取进一步的隔音和防护措施。
2. 施工作业时，应使用隔尘设备和喷雾设备进行粉尘防控，减少对周边环境和人员的影响。
3. 施工现场噪音和粉尘的监测工作由甲方负责，乙方需积极配合并保证施工作业符合相关环境标准。
第五条：现场通行和停车管理1. 施工现场周边道路应保持畅通，确保安全车辆和行人的正常通行。
2. 施工现场内的车辆停放应按照规定区域进行，不得妨碍施工作业的进行以及影响周边居民的正常生活。
第六条：施工废弃物管理1. 施工现场应设立垃圾分类收集点，并配备合适的垃圾桶和分类标识，保持施工现场的清洁。
现场人员管理协议书
现场人员管理协议书甲方（管理方）：地址：法定代表人：乙方（被管理方）：地址：法定代表人：鉴于甲方为确保现场工作的顺利进行，需要对乙方人员进行管理，乙方愿意接受甲方的管理，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条人员管理范围1.1 乙方应确保其派遣至甲方现场的所有人员遵守甲方的管理制度和规定。
1.2 甲方有权对乙方人员的工作表现、行为规范等进行监督和管理。
1.3 乙方人员在甲方现场的行为应符合甲方的安全、质量、环保等标准。
第二条人员管理责任2.1 甲方负责制定并公布现场人员管理的具体规定和要求。
2.2 乙方负责对派遣人员进行培训，确保其了解并遵守甲方的管理规定。
2.3 甲方有权对违反管理规定的乙方人员进行处罚，处罚措施包括但不限于警告、罚款、解除合同等。
第三条人员管理流程3.1 乙方人员在进入甲方现场前，应接受甲方的入场培训和安全教育。
3.2 甲方应设立专门的管理机构或指定管理人员，负责乙方人员的日常工作管理。
3.3 乙方人员在甲方现场的任何变更，包括但不限于人员更替、岗位调整等，均应事先征得甲方的同意。
第四条安全与健康4.1 乙方应确保其人员遵守甲方的安全操作规程，采取必要的安全防护措施。
4.2 甲方应提供符合国家安全生产标准的工作环境和必要的安全设施。
4.3 乙方人员在甲方现场发生工伤事故时，双方应按照国家相关法律法规和本协议的规定，及时妥善处理。
第五条保密与知识产权5.1 乙方人员在甲方现场工作期间，应保守甲方的商业秘密和技术秘密。
5.2 乙方人员在甲方现场产生的知识产权，按照国家法律法规和双方的约定处理。
第六条违约责任6.1 如乙方违反本协议的任何条款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
6.2 如甲方违反本协议的任何条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
施工现场安全管理协议5篇
施工现场安全管理协议5篇篇1协议主体：甲方（施工单位）：____________________乙方（安全管理单位）：____________________签订日期：____________________鉴于甲方在乙方所属区域内进行施工现场工作，为明确施工现场安全管理的责任与义务，保障施工安全顺利进行，双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保施工现场的安全管理，明确甲乙双方的安全责任，规范施工现场的安全行为，预防安全事故的发生，保障施工人员的生命安全及财产安全。
二、协议内容1. 甲乙双方应共同遵守国家和地方有关安全生产法律法规、标准和规范。
2. 甲方应制定完善的安全管理制度和操作规程，明确各级安全责任，确保施工现场安全。
3. 乙方应提供安全管理的技术支持和指导，协助甲方做好施工现场的安全管理工作。
4. 甲方应在施工前向乙方提交施工组织设计、安全施工方案及事故应急预案等相关材料。
5. 乙方应对甲方提交的材料进行审核，并提出相应的安全建议和要求。
6. 甲方应对施工现场进行日常安全检查，及时发现并整改安全隐患。
乙方有权对施工现场进行安全监督检查。
7. 甲方应按规定配备专职安全管理人员，负责施工现场的日常安全管理工作。
8. 甲乙双方应共同做好施工现场的消防安全工作，确保消防设施完好无损。
9. 甲方应对施工人员进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。
10. 发生安全事故时，甲乙双方应积极配合，妥善处理事故，减少损失。
甲方应及时向乙方报告事故情况，乙方应协助甲方进行事故调查和处理。
11. 甲方应按规定为施工人员购买工伤保险，并承担因施工造成的伤亡事故责任。
12. 甲乙双方应共同做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁、有序。
13. 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
三、违约责任1. 若因甲方违反本协议约定导致安全事故发生，甲方应承担全部责任。
2. 若因乙方未履行本协议约定的安全管理义务而导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。
工程施工现场管理协议书
工程施工现场管理协议书一、协议双方甲方：【施工单位名称】（以下简称“承包商”）乙方：【业主单位名称】（以下简称“业主”）二、背景及约定1. 甲方是承担【项目名称】（以下简称“工程”）的施工任务，乙方是该工程项目的业主，双方在本协议中确立了以下约定。
2. 双方应当共同遵守有关《建筑法》、《工程建设标准》等法规法律、规范和技术标准，合规开展工程施工过程中的安全、文明建设工作，确保工程按质按量按期完成。
3. 双方应当积极落实现场文明施工，做到文明施工、规范施工、安全施工。
甲方负责工程施工的具体实施，负责组织协调进场、施工、脚手架、绿化等相关工作，完善工程施工现场管理体系，防止安全事故发生，负责工程质量和进度的控制和协调，为乙方创造价值；乙方负责对施工进度和质量的考核，并负责对施工现场的安全生产监管和协调，为甲方提供必要的保障。
三、安全责任1. 甲方应严格落实安全生产主体责任，建立和健全施工现场安全管理体系，实行责任到人、属地负责、安全生产和质量管理并重的原则，加强现场安全教育，提高员工安全意识和技能水平，确保施工现场安全生产和质量管理。
2. 甲方应当为现场施工人员配备齐全、符合要求的个人防护用品和设施，建立健全安全生产纪律和管理制度，加强现场安全检查和防范工作，确保施工现场安全。
3. 乙方应当指派有关人员专门负责工程现场的监管和协调工作，及时核查施工现场的安全和环保情况，加强应急处理能力建设，确保工程施工现场的安全和稳定。
四、文明施工责任1. 双方负责按照《建筑工程施工现场文明施工规范》等标准，落实好现场文明施工措施，保持工地的整洁有序，防止施工现场的污染和扬尘。
2. 甲方应当聘请专门的工地清洁工人，负责工地的日常清洁工作，确保工地环境整洁，消除环境噪声和异味。
3. 乙方应当在工程施工现场门口设置安全文明施工提示牌和施工现场管理规定牌，提醒工程施工人员必须文明施工，促进施工现场秩序良好。
五、环保责任1. 双方应当共同遵守《中华人民共和国环境保护法》和国家和地方相关环保法律法规，保护环境，减少污染，消除生产过程对环境的危害。
现场统一管理协议
现场统一管理协议新版施工合同范本通用条款2.8条“现场统一管理协议”规定，“发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务”。
应当注意的问题是，第一、只有在施工总承包存在的前提下，业主又直接发包专业工程的才需要单独订立现场统一管理协议。
第二、现场统一管理协议应当由发包人、承包人与业主直接发包专业工程的承包人（或者叫做独立施工人）三方共同签订，在现场统一管理协议中明确三方之间的权利义务关系。
国家提倡施工总承包。
提倡专业工程由总承包人完成或者由总承包人进行分包。
但是，考虑到建设单位（业主）作为投资人的权利，专业工程也可以由业主直接发包。
比如，业主经常就装饰工程、暖通空调工程、给排水工程等专业工程与专业工程的施工人直接签订施工合同。
在施工总承包存在的前提下，业主又与施工人直接签订专业工程施工合同，称为业主直接发包的专业工程，又称为业主平行发包。
业主直接发包的专业工程，因为没有通过总承包进行分包，因此，不能称其为专业分包工程。
业主直接发包专业工程的施工人是独立施工人，不能称其为分包人。
（新版施工合同通用条款第1.1.2.6 给出的）分包人的概念是指分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的法人。
也就是说，施工企业尽管干的是专业工程，但是，如果你不是与总承包人签订的施工合同，你就不能称其为专业分包人。
将业主直接发包的专业工程的施工人或者叫做独立施工人，与分包人的名称加以区分是十分必要的，过去很多当事人包括一些专家、学者、甚至法官也把业主直接发包专业工程的独立施工人称为分包人，这是非常错误的。
我们处理过这样一件施工合同纠纷案件。
业主将土建工程的主体结构发包给了总承包人施工，同时，业主又将幕墙专业工程平行发包给了独立施工人。
业主支付给了总承包人专业工程造价2%的配合费。
后因钢结构工程的质量缺陷和工期延误问题，业主将独立施工人和总承包人一并起诉，请求承担共同连带责任。
施工现场统一管理协议.doc
施工现场统一管理协议建设项目统一现场管理协议发包人(全称):滁州华辉热电有限公司承包人(全称):根据国家、省、市政府对施工安全、文明等相关文件精神的要求，落实安全生产责任制，特签订以下施工现场管理协议，明确双方的权利和义务:一、文明施工1、施工现场承包商应建立完善的组织机构，并指定专人负责施工现场的管理。
并书面通知雇主。
2、文明施工管理领导小组由项目经理任组长，其成员由施工管理人员、专(兼)职安全员和特种作业人员任组长。
3.承包商应在施工现场的入口和出口处设置一个大门(围墙已被雇主建造的墙所取代)。
施工现场大门应设置五张牌和一张地图，显示项目名称、施工、施工、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。
承包商应在施工现场门口设置洗车池，施工大门至市政道路的路面应硬化。
在施工过程中，要求所有施工单位实施防尘措施，如将渣土和垃圾装袋或覆盖帆布，日产日清。
4、施工现场生产区和生活办公区需分开，现场生活区、办公区均配备垃圾桶，由于生活垃圾和建筑垃圾不能在现场回收，承包人应安排清洁工人每天及时清理和运走。
5.施工现场的生产区和生活办公区必须设置厕所和化粪池，并配备冲洗设施。
生活污水应排入市政管道。
6.上述内容产生的所有费用应由承包商承担。
第二，安全生产1、承包人的项目经理对安全生产的责任(1)项目经理对项目的安全生产全面负责。
(2)准备并建立健全项目安全管理网络。
(3)认真执行各项安全生产规章制度，明确项目主体各管理岗位的安全生产责任，负责检查项目主体安全生产责任制的落实情况。
(4)根据施工组织设计，落实安全技术措施，分部分项工程必须派人进行安全技术交底，不得违章指挥生产。
(5)指派专人管理安全资料，完整、正式，确保能指导安全生产。
按照安全技术规范和有关规定设置安全防护设施，正确合理使用安全防护用品。
2、施工现场工人必须戴安全帽和穿安全服，不得穿拖鞋、赤脚、赤膊施工。
施工管理人员必须佩戴工作证和安全帽。
工程现场管理合同7篇
工程现场管理合同7篇篇1甲方（业主单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要将某工程项目的施工委托给专业的施工单位完成，为了规范现场管理行为，明确各方责任权利，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下工程现场管理合同：一、工程概况本合同涉及工程名称为____________________工程，工程地点为____________________。
该工程的具体内容、规模、技术标准等详见工程设计方案及施工图。
二、管理目标乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行科学、规范、有效的管理，确保工程进度、质量、安全可控，保障工程顺利进行。
三、管理内容1. 现场管理：乙方应设立现场管理组织，明确管理职责和权限，建立科学的管理制度，实施规范化管理。
确保施工现场秩序井然，安全生产，文明施工。
2. 进度管理：乙方应依据合同约定及工程设计方案制定详细施工进度计划，并确保按计划实施。
若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应采取积极措施进行整改和调整。
3. 质量管理：乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合国家标准及甲方的要求。
对于施工过程中发现的质量问题，乙方应及时整改并报告甲方。
4. 安全管理：乙方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，制定安全施工方案和安全防护措施，确保施工现场安全无事故。
5. 档案管理：乙方应建立健全工程档案管理制度，及时收集、整理、归档工程资料，确保档案完整、准确。
四、管理责任1. 甲方责任：甲方应按时支付工程款，提供必要的技术支持和监督指导。
甲方有权对施工现场进行检查和监督，对发现的问题提出整改要求。
2. 乙方责任：乙方应全面履行本合同约定的管理职责和义务，确保工程进度、质量、安全可控。
乙方应接受甲方的监督指导，对甲方提出的整改要求及时整改。
因乙方原因导致工程延误或损失，乙方应承担相应责任和损失赔偿。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款或未提供必要的技术支持和监督指导，应承担违约责任，支付违约金。
施工现场统一管理协议
建设工程施工统一现场管理协议发包人（全称）：滁州华汇热电有限公司承包人（全称）：根据国家、省市政府有关建筑施工安全文明等相关文件精神的要求，落实安全生产责任制，为明确双方的权利及义务特签订以下施工现场的管理协议：一、文明施工1、施工现场承包人应建立完善的组织机构，并设专人负责施工现场管理工作。
并以书面形式通知发包方。
2、文明施工管理领导小组由项目经理任组长，其成员由施工管理人员、专（兼）职安全员及特种作业人员班组长组成。
3、承包方应在施工工地出入口设置大门（围挡已经由发包方建成围墙代替），施工现场大门处应设置五牌一图，表明工程名称、建设、施工、监理单位、施工起止时间、项目负责人姓名、联系电话等。
承包方应在施工现场大门处设置洗车池，施工大门至市政道路路面需硬化处理。
施工过程中，要求各施工单位做到渣土垃圾袋装或帆布遮盖等防扬尘措施以及日产日清。
4、施工现场生产区及生活办公区需分开，工地在生活区、办公区分别设有垃圾箱，作为生活垃圾和不能回收利用的施工垃圾投放场地，承包人需每天安排清洁工人及时清理并运走。
5、施工现场生产区及生活办公区都必须设有厕所及化粪池，且有冲洗设施，生活污水应排入市政管道。
6、以上内容所产生的费用都有承包分自行负责。
二、安全生产1、承包方项目经理安全生产职责（1）工程项目经理对工程项目的安全生产负有全面责任。
（2）要编制、建立健全的项目安全管理网络。
（3）认真执行各项安全生产规章制度，明确项目体各管理岗位的安全生产职责，负责检查项目体的安全生产责任制落实情况。
（4）依据施工组织设计，落实各项安全技术措施，对分部分项工程须派人进行安全技术交底，不违章指挥生产。
（5）要指派安全资料的管理，做到齐全正规，确保能够指导安全生产。
要按照安全技术规范和有关规定搭设安全防护设施，正确合理使用安全防护用品。
2、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。
施工管理人员必须佩戴工作牌，戴好安全帽。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现场统一管理协议
新版施工合同范本通用条款2.8条“现场统一管理协议”规定，“发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务”。
应当注意的问题是，第一、只有在施工总承包存在的前提下，业主又直接发包专业工程的才需要单独订立现场统一管理协议。
第二、现场统一管理协议应当由发包人、承包人与业主直接发包专业工程的承包人（或者叫做独立施工人）三方共同签订，在现场统一管理协议中明确三方之间的权利义务关系。
国家提倡施工总承包。
提倡专业工程由总承包人完成或者由总承包人进行分包。
但是，考虑到建设单位（业主）作为投资人的权利，专业工程也可以由业主直接发包。
比如，业主经常就装饰工程、暖通空调工程、给排水工程等专业工程与专业工程的施工人直接签订施工合同。
在施工总承包存在的前提下，业主又与施工人直接签订专业工程施工合同，称为业主直接发包的专业工程，又称为业主平行发包。
业主直接发包的专业工程，因为没有通过总承包进行分包，因此，不能称其为专业分包工程。
业主直接发包专业工程的施工人是独立施工人，不能称其为分包人。
（新版施工合同通用条款第1.1.2.6 给出的）分包人的概念是指分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的法人。
也就是说，施工企业尽管干的是专业工程，但是，如果你不是与总承包人签订的施工合同，你就不能称其为专业分包人。
将业主直接发包的专业工程的施工人或者叫做独立施工人，与
分包人的名称加以区分是十分必要的，过去很多当事人包括一些专家、学者、甚至法官也把业主直接发包专业工程的独立施工人称为分包人，这是非常错误的。
我们处理过这样一件施工合同纠纷案件。
业主将土建工程的主体结构发包给了总承包人施工，同时，业主又将幕墙专业工程平行发包给了独立施工人。
业主支付给了总承包人专业工程造价2%的配合费。
后因钢结构工程的质量缺陷和工期延误问题，业主将独立施工人和总承包人一并起诉，请求承担共同连带责任。
原告业主的代理律师就将平行发包的幕墙专业工程的独立施工人称之为分包人。
要求总承包人与独立施工人承担连带责任。
依据是建筑法第五十五条的规定，总承包单位应当就专业工程的质量缺陷与分包单位承担连带责任。
显然，原告的代理律师犯了将独立施工人偷换概念称之为分包人的错误。
依据分包人的概念，幕墙施工人没有与总承包人签订施工合同，因而，幕墙工程的施工人不是分包人，不能使用上述法律规定。
由总承包人进行专业工程分包的，形成了总分包法律关系。
总分包关系的内容是，总承包人与专业分包人是分包合同的相对人。
总承包人向分包人支付分包工程的价款。
分包人为总承包人工作，向总承包人负责，总承包人与分包人共同向发包人承担连带责任。
由业主直接发包的专业工程形成了直接发包的法律关系。
直接发包法律关系的内容是，业主与独立施工人是施工合同的相对人。
独立施工人为业主工作，向业主负责。
业主向独立施工人支付专业工程的价款。
问题是，在平行发包的情况下，业主必然会要求总承包人对独立施工人提供配合，或者要求总承包人对于平行发包的专业工程为业主代为进行管理。
总承包人对独立施工人提供配合的情况，比如，提供用水、用电、垂直运输等。
于是，总承包人就要收取配合费。
配合费既可以由业主向总承包人支付，也可以由独立施工人向总承包人支付，依照约定执行。
业主直接向总承包人支付配合费的，业主会从直接发包的工程价款中扣除相应的费用。
总承包管理是指总承包人为业主代为管理直接发包的专业工程，总承包人会将平行发包的专业工程的一些事项，纳入总承包施工的管理范围。
比如，主体工程与专业工程的衔接，专业工程的验收，专业工程资料的汇总等等。
为此，发包人应当向总承包人支付管理费。
总包配合费一般按照专业工程造价的百分之二取费，总包管理费一般按照专业工程造价的3～5%取费。
具体标准视业主要求总承包人配合及管理的具体内容协商确定。
（2013版工程量清单计价规范中的总承包服务费，涵括了总包管理费和总包配合费）。
在总承包管理或者总承包配合的情况下，总承包人仅在未尽到现场统一管理协议中约定的管理及配合义务的范围内承担责任，无需就平行发包的专业工程与独立施工人共同向发包人承担连带责任。
现场统一管理协议，就是由发包人、承包人和独立施工人就业主直接发包专业工程的事项进行约定，明确三方具体权利义务关系的协议。