开发商购房合同
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
售楼处购房合同书范本6篇
售楼处购房合同书范本6篇篇1售楼处购房合同书范本购房合同书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（售楼处）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和《不动产登记条例》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就甲方购买乙方售楼处的房产事宜，经协商一致，签订如下合同：第一条房产基本信息1. 房产名称：（根据实际填写）2. 房产地址：（根据实际填写）3. 房产面积：（根据实际填写）4. 房产总价：（根据实际填写）第二条付款方式1. 甲方支付购房款总额为人民币（大写金额）。
2. 付款方式：甲方需一次性支付购房款及相关费用。
3. 乙方收到购房款后，应立即向甲方提供相关房产证明文件。
第三条房产交付1. 乙方应在双方签订本合同之日起，将房产权属证明文件移交给甲方。
2. 乙方应在合同生效后第（具体时间）内将房产交付给甲方。
3. 房产交付时，房屋结构、装修及设施应符合国家建筑标准及相关规定。
第四条违约责任1. 若甲方逾期支付购房款，应按日向乙方支付逾期利息。
2. 若乙方逾期交付房产，应按日向甲方支付逾期赔偿金。
第五条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同在签订之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文，仅为签字）甲方签字：乙方签字：篇2售楼处购房合同书范本甲方：（购房人信息）证件号码：（购房人证件号码）联系地址：（购房人联系地址）联系电话：（购房人联系电话）乙方：（开发商信息）开发商地址：（开发商地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方所建售楼处的房产事宜达成一致，特立本合同如下：第一条房产信息1.1 项目名称：（项目名称）1.2 房产楼栋：（楼栋号）1.3 房产户型：（户型）1.4 房产面积：（建筑面积）1.5 房产用途：（住宅/商用/其他）第二条购买价格2.1 甲方同意以（数字）人民币的价格购买上述房产。
开发商购房合同范本7篇
开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。
乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。
2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________（详细面积）。
4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。
其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。
房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。
乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。
二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。
所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。
在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。
甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。
三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，经过友好协商，达成以下购房合同：一、合同标的1. 甲方将其所有的位于____________________（详细地址）的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
2. 该房屋的详细情况如下：房屋类型_______，建筑面积_______平方米，所在层数_______，户型_______，房屋状况_______等。
二、交易价格及支付方式1. 该房屋的总价格为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在合同签订之日起____日内支付定金人民币______元；（2）在____日内支付购房款余额人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付全部购房款项后的____日内，将该房屋交付给乙方。
2. 甲方交付房屋时，应将该房屋的所有钥匙及相关物品一并交付给乙方。
四、产权办理1. 甲方应协助乙方办理该房屋的产权登记手续。
2. 办理产权登记所需的相关费用由____方承担。
五、违约责任1. 若甲方在乙方支付全部购房款项后，未能按期交付房屋的，视为甲方违约，甲方需支付乙方违约金人民币______元。
2. 若乙方在支付购房款项时，未能按期支付的，视为乙方违约，乙方所支付的定金作为违约金赔偿给甲方。
六、其他事项1. 该房屋内的家具、电器、装修等设施一并转让给乙方。
2. 甲方保证在交易前该房屋没有任何纠纷和负担，如有纠纷由甲方负责解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
开发商怎么写购房合同模板
开发商怎么写购房合同模板甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）电话：（联系方式）乙方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）电话：（购房人联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、真实合法的基础上，就甲方的房产项目中《楼盘名称》的购房事宜，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地点：（房屋地址）2. 房屋建筑面积：（建筑面积）3. 房屋用途：（住宅/商铺/办公楼等）4. 房屋价格：（具体价格）5. 房屋交付标准：（毛坯/精装修/半装修等）二、支付方式1. 本次购房款项总额为：（总价）2. 甲方与乙方约定购房款支付方式为：（一次性/分期付款等）3. 首付款额度：（首付款金额）4. 首付款支付时间：（具体时间）5. 分期付款计划及付款时间节点：（具体分期付款计划）三、房屋交付1. 房屋竣工验收合格后，甲方应在（具体时间点）前将房屋交付乙方。
2. 乙方应在收到交付通知后（具体时间点）内签署商品房交接验收手续，并支付尾款。
四、房屋权属1. 购房手续办理完毕后，房屋产权证书、竣工验收合格证书等文件应当及时办理，并移交给乙方。
2. 房屋所有权证书办理过程中如因乙方原因导致不能及时领取，乙方应承担相关责任。
五、违约责任1. 本合同一方违反约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承担违约责任。
2. 若乙方逾期交纳尾款导致无法及时办理房屋产权证书等手续的，应承担延误责任。
六、其他1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向有关主管部门申请协调处理。
2. 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（开发商）：____________________（盖章）乙方（购房人）：____________________（盖章）时间：年月日以上为购房合同模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整修改，但需要保证合同的合法性和有效性。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲、乙双方就购买房产事项，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：__________________。
2. 房屋类型：__________________。
3. 房屋面积：__________________。
4. 其他物业设施：__________________。
二、交易价格及付款方式1. 甲乙双方议定上述物业的交易价格为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整给甲方；（2）______年______月______日前支付购房款人民币______元整；（3）余款待房屋过户完毕后，一次性支付。
三、物业交付及过户1. 甲方应在乙方付清购房款后______日内将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋过户手续。
3. 过户费用由______方承担。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追究乙方责任。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理过户手续，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权进一步追究甲方责任。
3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应退还乙方已支付的购房款项，并支付人民币______元整的违约金。
五、其他约定事项1. 甲方应保证房屋的所有权无争议，无抵押、查封等情况。
如有上述问题，甲方应承担全部责任。
2. 双方应当在本地政府规定的期限内办理相关手续，包括税务、物业等相关手续。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
开发商的购房合同范本3篇
开发商的购房合同范本3篇篇1购房合同范本甲方（开发商）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（购房者）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于乙方自愿购买甲方所开发的房产，为明确双方的权利与义务，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：__________平方米4. 房产用途：__________5. 房产总价：__________万元（大写：人民币__________元整）二、交付标准1. 房产交付标准：交付标准按照《建筑工程质量验收规范》（GB50300-2013）执行。
2. 房产交付时间：甲方应当于__________年__月__日前将房产交付给乙方。
三、房产价格及支付方式1. 乙方购买房产的总价款为人民币__________元整，按照以下方式支付：（1）首期款：于签订本合同之日起______日内支付______万元；（2）中期款：房产交付前______日内支付______万元；（3）尾款：房产交付时支付剩余款项。
四、房产权属及权利1. 房产权属证明：甲方应当在合同签订后______日内向乙方提供房产权属证明。
2. 房产变更：任何关于房产权属的变更，甲方应当及时通知乙方。
五、房产交付及验收1. 房产交付前验收：房产交付前乙方有权对房产进行验收，确认房产质量及交付标准是否符合合同约定。
2. 房产交付后维修：房产出现质量问题，乙方有权要求甲方在______日内进行免费维修。
六、违约责任1. 一方违约：若一方违约导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。
2. 双方违约：双方违约应当协商解决，无法协商解决的，可以向有关部门申请调解或仲裁处理。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决，无法协商解决的，由双方协商选择向有关部门申请调解或仲裁解决。
开发商购房合同范本精选12篇
开发商购房合同范本精选12篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!开发商购房合同范本精选12篇开发商购房合同范本第一篇委托人：______＿受托人：______＿双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项：委托人授权＿＿＿办理有关购买商品房＿＿＿套的各项事宜。
开发商草签购房合同
甲方（开发商）：[开发商全称]乙方（购房者）：[购房者姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方开发的位于[具体地址]的房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1. 房产位置：[具体地址]2. 房产类型：[住宅、商业、办公等]3. 房产面积：[建筑面积]平方米，其中公摊面积[公摊面积]平方米。
4. 房产证号：[房产证号]5. 房产用途：[住宅、商业、办公等]二、购房价格及支付方式1. 购房价格：人民币[购房价格]元整。
2. 付款方式：（1）首付比例：[首付比例]%；（2）首付金额：人民币[首付金额]元整；（3）剩余房款分期支付，具体支付时间及金额如下：- [具体时间]支付人民币[金额]元；- [具体时间]支付人民币[金额]元；- [具体时间]支付人民币[金额]元；- [具体时间]支付人民币[金额]元；- [具体时间]支付人民币[金额]元；3. 乙方应在签订本合同之日起[具体天数]内支付首付金额，逾期未支付，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
三、交付使用及保修1. 甲方应在[具体时间]前将房产交付乙方使用。
2. 甲方承诺所售房产符合国家规定的建筑工程质量标准，自交付之日起[具体年限]内，如因工程质量问题导致房屋损坏，甲方应负责修复或更换，保修期内乙方不承担任何费用。
3. 保修范围包括但不限于：房屋主体结构、防水、保温、门窗等。
四、税费及费用承担1. 乙方应承担购房过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、个人所得税等。
2. 甲方应协助乙方办理房产证，并承担相关费用。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间交付房产，每逾期一日，应向乙方支付人民币[金额]元的违约金。
2. 如乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付人民币[金额]元的违约金。
3. 如任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
购房合同开发商备案流程
购房合同备案是购房者在购买房屋后必须办理的一项重要手续。
以下是购房合同开发商备案的流程：一、签订购房合同购房者在购房前应与开发商签订购房合同，合同中应明确约定房屋的面积、价格、付款方式、交付时间等关键条款。
二、网上签订合同根据《城市房地产开发经营管理条例》规定，自2006年开始，所有买卖合同统一网上签订。
购房合同签订后，开发商需在规定时间内登录当地房管局网站，将购房合同进行网上签约。
三、开发商提交备案材料开发商在网上签约后，需将购房合同、预售许可证、房屋所有权证等备案材料提交至当地房管局进行备案。
四、房管局审核备案材料房管局收到开发商提交的备案材料后，将对材料进行审核。
审核内容包括购房合同内容是否符合规定、开发商是否具备预售资格等。
五、备案登记审核通过后，房管局将为购房合同进行备案登记，并生成一个以“06”开头的9位数备案号。
备案号是购房合同备案成功的重要凭证。
六、开发商打印合同文本开发商在房管局备案成功后，需打印出合同文本，并加盖公司公章。
合同文本应一式两份，一份由开发商保存，一份交予购房者。
七、购房者领取合同文本购房者可到开发商处领取已备案的合同文本，并核对合同内容是否与网上签订的合同一致。
八、办理贷款、产权登记等手续购房者在取得已备案的合同文本后，可凭此办理贷款、产权登记等手续。
九、购房合同备案查询购房者可登录当地房管局网站，查询购房合同备案登记情况。
查询时，需输入身份证号以及合同备案登记号，并选择正确的备案时间。
十、备案变更、注销购房合同备案后，如遇特殊情况需要变更或注销备案，购房者需与开发商一同到房管局办理相关手续。
总之，购房合同备案是购房者购买房屋的重要环节。
购房者应按照以上流程，积极配合开发商办理备案手续，以确保自身合法权益。
与开发商购房合同范本
与开发商购房合同范本甲方（卖方）：__________（开发商名称）法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________乙方（买方）：__________身份证号码：__________地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方购买甲方开发建设的房屋事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋户型：____________________。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋总价为人民币______元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：乙方应在______年____月____日前支付购房定金人民币______元（大写：____________元整）。
剩余房款的支付方式为：____________________。
三、交付时间及条件1. 甲方应于______年____月____日前将房屋交付给乙方。
2. 交付条件为：房屋经验收合格，且具备通水、通电、通气等基本居住条件。
四、产权登记1. 甲方应在房屋交付后______日内，协助乙方办理房屋产权登记手续。
2. 办理产权登记所需费用由______方承担。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋，每逾期一日，应按照购房总价的______%向乙方支付违约金；若逾期超过______日，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房款及定金，同时甲方应按照购房总价的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定的时间支付房款，每逾期一日，应按照未付房款的______%向甲方支付违约金；若逾期超过______日，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的购房定金。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
开发商购房合同电子版(精品6篇)
开发商购房合同电子版(精品6篇)开发商购房合同电子版篇1甲方：身份证：住址：乙方：身份证：住址：甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购买二手房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：第一条乙方以甲方名义购买由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x号二手房(合同约定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。
并签订编号为:__的二手房买卖合同，该合同由乙方持有和保管。
第二条上述二手房买卖合同所约定的一切权利由乙方享有，一切义务由乙方承担。
乙方应按照合同的约定充分、及时履行交付房款及相关税费等合同义务，否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担。
第三条甲方不享有上述二手房买卖合同的权利义务。
未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由与开发商就上述二手房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等，也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。
否则，由此造成的一切损失由甲方承担。
第四条乙方是上述二手房的实际出资人，该二手房的所有权归乙方所有，乙方享有该二手房的占有、使用、收益及处分的权利。
甲方不得以任何理由要求享有前述权利。
该二手房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和承担。
第五条本协议签订后，乙方给付甲方人民币x元，作为借名及甲方协助办理相关手续的补偿。
甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主张任何费用、补偿。
第六条借名期间，如需以甲方名义办理产权证的，甲方应当及时予以配合办理。
除非经乙方书面同意，甲方不得增加任何共有人，也不得将产权证办至第三人名下。
甲方应当在实际取得产权证之日起x日内交由乙方保管。
如政策变化，乙方在_符合购房条件的，乙方有权随时要求将上述二手房过户至乙方或者乙方指定人员名下，甲方不得以任何理由干涉。
第七条借名期间，如乙方需出卖、出租、赠与上述二手房或者用于抵押的，甲方应当及时予以配合，不得以任何理由拒绝。
未经乙方书面同意，甲方不得将上述二手房用于抵押。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。
下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。
1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。
1.3 房产的售价为人民币___________元整。
第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。
2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。
2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。
第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。
3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。
第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。
4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。
4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。
第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。
5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。
6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。
购房合同开发商霸王条款
甲方（买受人）：________________________身份证号码：________________________联系方式：________________________乙方（开发商）：________________________企业名称：________________________统一社会信用代码：________________________联系方式：________________________鉴于甲方有意向购买乙方开发的位于________________________的房产，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：________________________2. 房屋面积：________________________（建筑面积/使用面积）3. 房屋结构：________________________4. 房屋用途：________________________5. 房屋编号：________________________二、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币________________________元整（大写：________________________）2. 付款方式：甲方应按照以下时间节点支付房款：（1）签订本合同之日起日内支付首付款人民币________________________元；（2）签订本合同之日起__个月内支付第二期款项人民币________________________元；（3）签订本合同之日起__个月内支付第三期款项人民币________________________元；（4）签订本合同之日起__个月内支付尾款人民币________________________元。
三、房屋交付及产权过户1. 房屋交付时间：甲方应于________________________前取得房屋所有权并入住。
商品房购房合同范本
商品房购房合同范本1. 合同双方卖方：（以下简称“开发商”）•公司名称：•法定代表人：•注册资本：•地址：购方：（以下简称“买方”）•姓名：•身份证号码：•联系地址：•联系电话：2. 房屋信息•项目名称：•房屋楼栋号：•房屋门牌号：•建筑面积：•使用面积：•房屋类型：•房屋结构：•装修标准：3. 房屋价格及支付方式•房屋总价：xx万元•首付款：xx万元•贷款金额：xx万元•贷款比例：xx%•贷款利率：xx%•预计交付时间：4. 交付标准•交付标准：按照《商品房交付标准》执行•附赠物品清单：5. 合同签订及履行•合同签订日期：•预计交付日期：•实际交付日期：6. 风险责任•买方承担的风险：•卖方承担的风险：7. 房屋权属及产权登记•房屋权属：房屋买卖合同签订后，房屋所有权归买方所有。
•产权登记：买方在交付后，应按照相关法律规定办理房屋产权登记手续。
8. 合同解除及违约责任•合同解除：–买方违约：–卖方违约：•违约责任：–买方违约责任：–卖方违约责任：9. 争议解决•买卖双方如发生争议，应协商解决；协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
10. 其他条款•本合同以正本、副本方式签订，双方各执一份，具有同等法律效力。
•本合同内容的变更、补充应经双方书面协议。
11. 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效，至交付房屋产权登记后终止。
附录•附录1：房屋交付验收标准•附录2：房屋产权登记申请材料清单声明：本文档仅为编写范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和确认，以确保合同法律效力和符合相关法规。
开发商的购房合同(精选6篇)
开发商的购房合同（精选6篇）开发商的购房合同篇1甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米；(二)出售房屋的所有权证证号为；(三)房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米元，总金额人民币元；房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
；第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
开发商购房合同套路
随着我国房地产市场的蓬勃发展，购房已成为许多家庭的重要投资和居住需求。
然而，在购房过程中，开发商的购房合同套路却让不少购房者防不胜防，甚至导致维权困难。
本文将揭秘开发商购房合同中的常见套路，帮助购房者提高警惕，维护自身权益。
一、虚假宣传开发商在宣传时，往往会夸大房屋的优势，如交通便利、环境优美、配套设施齐全等。
然而，在实际交付时，这些优势可能并不如宣传的那样。
购房者需在签订合同前，实地考察、了解周边环境，避免被虚假宣传误导。
二、合同陷阱1. 购房面积与实际不符开发商在合同中可能存在“公摊面积”、“赠送面积”等模糊表述，导致购房者实际收到的房屋面积与合同约定不符。
购房者在签订合同前，应明确约定房屋的实际面积，并要求开发商提供详细的面积计算依据。
2. 装修标准与实际不符开发商承诺的装修标准往往较高，但在实际交付时，装修质量可能大打折扣。
购房者需在合同中明确约定装修材料、工艺、品牌等细节，并要求开发商提供样品或样本。
3. 交房时间延迟开发商在合同中可能约定交房时间为某年某月，但实际上由于各种原因导致延期交房。
购房者在签订合同时，应明确约定延期交房的违约责任，并要求开发商提供相关保障措施。
4. 预售许可证不齐全开发商在未取得预售许可证的情况下，以内部认购、诚意金等方式诱导购房者签订合同。
购房者需在签订合同前，核实开发商是否具备预售许可证，以免陷入合同纠纷。
三、其他套路1. 暗箱操作开发商可能通过私下交易、关系户等手段，操纵房价和房源分配，使购房者陷入不公平的竞争环境。
2. 强买强卖开发商可能利用购房者急于购房的心理，强制要求购房者购买不必要的附加产品或服务，如装修包、车位等。
3. 质量问题开发商在房屋建设中可能存在偷工减料、使用劣质材料等问题，导致房屋质量问题。
为了规避购房合同套路，购房者应做到以下几点：1. 仔细阅读合同条款，明确约定各项细节。
2. 要求开发商提供相关证明材料，如预售许可证、装修材料样本等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开发商购房合同商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售，转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
下面是收集整理的开发商购房合同范本，欢迎借鉴参考。
开发商购房合同(一)甲方(出卖人)：身份证件号码：乙方(买受人)：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于，建筑面积为平方米;套内建筑面积__________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;(二)出售房屋的所有权证证号为;(三)房屋平面图及其四至见房产证;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋的价款中，不再另行支付价款。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方米____________元，总金额人民币元整;房价款的支付方式、支付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写)元。
该定金条款的约定，受《中华人民共和国合同法》条款的调整。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方：第一期：在年月日，付人民币万元;第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
;第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。
每期付款，甲方收到后出具收据。
第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。
如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。
如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
如甲方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条承担违约责任。
并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。
除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担。
第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。
逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。
第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。
补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。
协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第十五条本合同一式份。
其中甲方留执份，乙方留执份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
均具有相同的法律效力。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。
甲方(签章)：乙方(签章)：地址：地址：现住址：现住址：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：开发商购房合同(二)甲方：___________ 乙方：___________代理人：_________根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定，甲、乙双方经过平等协商，签订本协议。
一、销售模式说明本项目商业类产品施行分期销售。
本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动，而仅是甲、乙双方约定，待_________商业类产品正式发售后，乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。
二、标的物1.产品：_________商业产品2.物业地址：_________。
三、优先权确认姓名/公司名称：_________代理人：_________身份证号码/护照号码：_________公司注册号/法人代码：_________地址/法定地址：_________电话：_________邮政编码：_________传真：_________电子邮箱：_________乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型，本协议确认的优先权号码为_________。
_________居住类产品正式发售后，乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。
四、优先权保证金1.为了确保在项目正式开盘销售时，乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利，经甲乙双方协商一致，乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。
乙方意向购买的产品数量为_________套，乙方向甲方支付人民币_________元整。
2.甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》，本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。
首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》，乙方需另行补齐。
五、优先权终止及失效1.甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房，并办理相关购房手续。
2.乙方与甲方正式签订《_________市商品房预售合同》之前，乙方有权放弃优先权。
3.在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内，若乙方尚未与甲方正式签署《_________市商品房预售合同》，则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。
4.自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之日起，甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金的手续，并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的优先权保证认金无息退还给乙方。
同时，本协议自动终止。
六、其他本协议共三页，一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签章之日起生效。
甲方(盖章)：_______________ 乙方(签字)：_______________法定代表人(签字)：_________ 代理人(签字)：______________________年____月____日_________年____月____日签订地点：___________________ 签订地点：___________________甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。
建筑面积为________平方米。
其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币________元。
其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。
待房屋建设工作量完成一半时再预付30%.房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。
房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间：甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。
届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。
七、违约责任：1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。
甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。
本合同未尽事宜另行协商。
十三、本合同附件：1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)甲方：(盖章) 乙方：(盖章)代表：代表：地址及电话：地址及电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：____年____月____日____年____月____日开发商购房合同(三)甲方(卖方)(代签)乙方(买方)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。