(完整)工程索赔费用报告书范本
工程索赔费用报告书五篇.doc
工程索赔费用报告书五篇第1条《工程索赔费用报告》《XX社区工程索赔费用报告》《7、9、16楼工程索赔费用报告》《1 、概述》XXXX建设工程有限公司参与了由XX市XX公司(以下简称贵公司)投资建设的XX社区7、9、16项目的投标，我公司中标，投标价超过2300万元。
本工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
根据贵公司的要求和监理工程师的指示，我们如期进入现场，并迅速制定了施工组织设计和施工进度计划。
我们还成立了XX 市项目部，任命彭图强为项目经理。
为确保本工程质量、数量、工期完成，我公司技术骨干和高素质管理人员以及数百名重庆市高素质农民工(均签订劳动合同)被选派参加本工程建设。
XXXX 2月，XXXX工程有限公司在XX公司招标办公室参与XX高速公司组织的生产建设。
到9月10日，应项目部的要求，油漆厂被拆除，穿越道路得以实施。
工作面正式开放，全面施工。
在此期间，我工区积极配合项目部对已具备施工条件的部位进行施工。
总共有24堆。
XX桥直到9月中旬才满足部分施工条件。
到9月底，业主资金等一系列问题仍未解决，导致施工暂停，造成现场人员反应迟钝，要求停工赔偿。
应项目部、我工区的要求，为稳定民工情绪，减少民工问题对施工现场造成的冲击和停工，顺利完成剩余施工任务，立即转移部分资金，进行调解，稳定、继续施工，积极协商处理善后事宜，尽最大努力减少因工程量减少和工期延误造成的损失。
在处理这一事件中，我的工作区努力工作，解决了许多矛盾，协调了各种关系，并支付了许多额外费用。
我想我已经尽力避免和减少损失了。
索赔事件发生后，我工区和项目部积极配合，迅速有效地处理了事件，没有任何过失或不当行为。
索赔:由于我的工作区域向贵项目部索赔的原因是贵项目部的设计变更和施工内容以及之前的征地拆迁尚未完成，索赔包括以下几个方面(1)人工费。
其中A、XXXX年5月至10月，因不能施工而造成的窝工和支付人工费；B、根据劳动合同因工程总数量减少而支付给农民工的补偿和差旅费。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[公司名称][公司地址][日期][施工单位名称][施工单位地址]主题: 工程停工索赔报告尊敬的各位，本报告是针对我司在[工程地点]进行的[工程项目名称]工程的停工索赔要求。
经过仔细的评估和分析，我们得出以下结论：1. 停工原因：根据合同中约定的工程计划，我们按时开始了工程施工。
然而，由于以下原因导致了工程停工：- [列举停工原因，如政府部门的工程审批延误，自然灾害，相关承包商的欠款等]2. 受影响的工期与成本损失：停工导致了以下影响：- 工期延误：停工期间，无法进行正常施工工作，导致工期延误[具体的天数]天；- 人员成本：由于停工，我们不得不支付工人和其他雇员的工资，尽管他们无法进行施工工作；- 设备租赁费用：由于停工期间无法使用租赁的设备，我们不得不支付额外的租赁费用；- 管理成本：停工期间，我们不得不继续支付管理团队的工资和其他相关费用；- 其他费用：由于停工期间无法正常开展工程活动，我们还承担了其他费用（如停工期间的安保费用等）。
3. 索赔要求：鉴于以上损失，我司要求以下索赔金额作为停工造成的经济损失：- 工期延误所造成的工程管理团队、工人工资和其他相关费用的损失；- 设备租赁费用；- 其他费用。
4. 附件：为了支持本索赔报告，我们随附以下文件：- 合同及相关补充协议；- 停工记录和相关通知；- 工人和管理团队的工资记录；- 设备租赁费用记录；- 其他支持本索赔要求的文件或证据。
请您尽快审阅我们的索赔要求，并予以答复。
如果您需要进一步的信息或文件，请随时与我们联系。
我们期待着您对此事的积极处理和合作。
谢谢您的关注与合作。
此致，[公司名称] [公司代表签名] [公司代表姓名] [职位][联系方式]。
工程索赔报告3篇
工程索赔报告工程索赔报告3篇在人们越来越注重自身素养的今天，接触并使用报告的人越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。
一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？下面是小编帮大家整理的工程索赔报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程索赔报告1一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx 年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
工程索赔报告范本
工程索赔报告范本1.工程索赔报告范文《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同（示范文本）》（GF-1999-0201）（以下简称《示范文本》）。
《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。
一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。
在履行合同时，必须予以足够的重视。
现全文抄录如下：36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
从上述内容足以说明证据是索赔的关键。
证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。
项目索赔费用报告书范本(建文)
工程索赔费用报告书范本一、索赔成立、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第条要求：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的工程，于年月日举行开工典礼，于年月日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自年月日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至年月日开始复测区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖进度为年月日，延期进度为天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探号孔至号孔、号孔至号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场项目建设周期中发现号孔至号孔、号孔至号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工进度。
根据甲乙双方签订的施工合同。
专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔天。
通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
通用条款中项因基础资料存在不对、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：、工期延长索赔，、工程变更索赔，、工程中断索赔，、工期终止索赔，、工程加速索赔，、意外风险和不可预见因素索赔，、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本报告名称：工程停工索赔报告报告编号：XXXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日报告部门：XXXX部门报告人员：XXXX人员一、报告目的本报告旨在详细阐述工程停工的经过及原因，并就停工情况向甲方索赔。
同时，为了便于甲方了解本次索赔的具体情况，特向甲方提交本次索赔报告。
二、停工情况1. 停工原因停工原因主要是由于以下原因：（1）天气原因：本次停工主要是因为天气原因造成的，暴雨天气无法施工。
（2）人员原因：因为部分工人因病或私事原因需请假，导致施工人员不足，进度缓慢。
（3）设备原因：由于设备故障，导致操作机器不能正常运作，进度缓慢。
2. 停工时间本次停工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日，共XX天，具体停工情况如下：停工原因停工时间天气原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天人员原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天设备原因XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天3. 停工过程停工期间，本工程参加方积极协调，妥善安排工人，设备等，保证在停工中损失减少，并与甲方进行了积极沟通，详细了解了甲方的意见和建议。
停工期间，及时向甲方汇报了工程的进展，并督促厂商及时送货，保证进度。
三、索赔要求由于停工的主要原因是由于天气、人员、设备等方面的原因造成的，导致施工进度缓慢，甲方为此造成了不必要的损失，为便于甲方了解和审核，本次向甲方索赔需补偿的损失情况如下：损失项目损失金额（元）工期损失费用XXXXXX人工工资损失费用 XXXXXX设备维修费用XXXXXX其他XXXXXX合计XXXXXX四、管理建议为了更好地开展工程施工工作，本次停工后，我们深刻总结了之前的工作不足，提出了以下改进建议：1. 建议加强天气监测，及时了解天气变化情况，以便更好地制定施工计划。
2. 建议部门加强人员管理，如加大招聘力度、提高工人福利等措施，以确保工程施工顺利进行。
工程窝工索赔报告范本
工程窝工索赔报告范本尊敬的 xx公司领导：我公司 xx工程于2014年7月12日开工。
在我公司 xx项目承建期间，施工单位（xx公司）为了确保工程质量、进度及安全，坚持实事求是的原则，充分发挥建筑施工企业应有的社会责任感，对 xx项目施工区的实际情况进行了认真、详细地调查研究，并按合同约定完成了 xx工程的勘察设计和施工。
根据设计图纸和合同约定，我公司 xx工程施工单位应对 xx工程施工过程中出现的窝工事故进行全面、彻底地调查、研究，确定发生窝工事故时应负的责任或相应的索赔依据，并以此为依据提出索赔请求。
作为 xx工程项目建设单位，为了使施工过程更顺利地完成，我公司 xx工程施工单位应及时将窝工事故有关情况通知监理单位和建设单位，并与建设单位进行了协调工作。
施工单位应严格按照施工规范、合同及有关法律、法规和标准执行施工、监理单位及建设单位有关窝工事故管理规定要求履行索赔义务。
同时考虑到此项目是一个大型工程项目，施工单位也希望能获得甲方认可和支持。
一、开工时间我公司 xx项目于2014年7月12日开工，我公司 xx工程项目于2014年8月15日竣工。
本以为 xx工程项目开工后能顺利实施。
然而由于 xxx工程项目的施工总承包方 xx工地负责人(XX)在项目开工前与工程业主——浙江新业建设有限公司发生了如下争执：1.工程业主——浙江新业建设有限公司：施工单位未按照工程合同约定提供所有需要的资料与文件，且未按照工程合同约定在开工前及时向监理单位提出意见与要求；2.项目业主——我公司项目部：项目开工前未向施工单位提出对工程建设相关事宜的要求；3.项目业主——施工方：工程开工前未要求分包方对项目管理人员进行有关工期方面问题及工期要求的培训。
二、窝工事故调查及处理情况事故发生后，我公司立即成立了事故调查组，并委托相关部门及专家组成事故调查组。
调查组经过查阅资料和实地勘察、取样，了解到事故发生当天该工地正处于施工高峰期，该工地位于 xx区 xx路交叉路口东北角(xx路向东拐角),受工程建设影响，该工地距 xx路交叉路口仅1.5公里。
建设工程合同索赔报告
建设工程合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为维护合同双方的合法权益，确保工程建设的顺利进行，特此就本项目合同履行过程中出现的索赔事项，向贵公司提交此份索赔报告。
本报告旨在客观、公正地反映事实真相，依据合同条款和相关法律法规，合理主张我公司的权益。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日6. 合同履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 贵公司未按合同约定及时支付工程进度款，导致工程进度受到影响，我公司遭受经济损失。
2. 贵公司在合同履行过程中，擅自变更设计，增加工程量，使我公司承担额外施工费用。
3. 贵公司未能提供施工所需的水、电、通信等基础设施，影响工程施工进度和质量。
4. 贵公司在合同履行过程中，未能按照约定履行合同义务，导致工程延期交付。
5. 贵公司未能按照合同约定支付违约金，损害我公司合法权益。
四、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，贵公司应按工程进度及时支付工程进度款。
2. 法律法规：我国《合同法》规定，当事人应当履行合同约定的义务，违反合同义务应当承担违约责任。
3. 事实证据：有我公司提交的工程进度报告、费用支出凭证、延期交付证明等证据。
五、索赔金额及工期顺延1. 工程进度款支付延误导致的损失：XXXX万元2. 额外施工费用：XXXX万元3. 工期顺延：XXXX天4. 违约金：XXXX万元六、解决方案1. 贵公司应及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
2. 贵公司应按照合同约定履行合同义务，确保工程按期交付。
3. 贵公司应支付违约金，赔偿我公司经济损失。
4. 贵公司应承担因变更设计导致的额外施工费用。
5. 贵公司应保证施工所需的水、电、通信等基础设施及时到位。
七、结论根据合同履行过程中出现的问题，我公司依据合同条款和相关法律法规，提出了合理的索赔要求。
工程施工索赔报告书
工程施工索赔报告书尊敬的领导：根据公司的要求，我整理了一份关于工程施工索赔的报告。
在这份报告中，我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难，以及我们提出索赔的理由和依据。
希望领导审阅后能够理解我们的处境，并给予支持和帮助。
一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。
该项目是一座高层建筑，涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。
项目总投资达到数千万元，是公司今年的重要业务之一。
二、工程施工难点在工程施工过程中，我们遇到了诸多困难和问题。
首先是施工现场环境复杂，周围有多层建筑和人员密集地带，导致施工进度受到了很大的影响。
其次是施工材料供应不及时，造成了工期延误和额外的人力物力成本。
最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整，需要额外的工程量和费用。
三、索赔理由基于以上情况，我们提出了一定的索赔要求。
具体如下：1. 施工现场环境影响：由于周围环境复杂，我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。
这导致了额外的人工成本和时间成本。
因此，我们要求对这部分费用进行索赔。
2. 施工材料供应问题：材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。
这部分费用应当由供应商承担责任，并赔偿给我们。
3. 设计变更和现场调整：由于设计变更和现场调整，我们需要重新调整工程量和费用。
这些额外的费用应当由业主承担，我们提出了索赔要求。
四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。
我们对相关文件进行了详细的整理和核对，确保索赔的合法性和合理性。
五、索赔金额根据我们的计算，我们提出了一定的索赔金额。
具体数额根据实际损失和费用支出做出，我们希望能够得到公司的支持和认可。
六、结语在工程施工中，我们公司遇到了许多问题和困难。
但我们始终坚持高质量、高效率的原则，为项目的顺利完成而努力奋斗。
希望领导能够理解我们的处境，给予支持和帮助。
我们相信，在公司的领导下和全体员工的共同努力下，这个项目一定能够取得成功。
索赔函格式范文_0
索赔函格式范文篇一：工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的，于20XX年12月27日举行开工典礼，于20XX年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自20XX年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20XX年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为20XX年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇篇一：工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一：（一）、索赔费用事项概述：当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
（二）、索赔费用：（1）人工费。
包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。
（2）利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。
众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。
工程索赔范本
工程索赔范本
在工程项目中，由于各种不可抗力因素，可能会出现一些额外的费用或者损失，这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本，可供参考使用：
一、索赔原因：
在进行工程项目过程中，由于以下原因导致了额外费用或者损失，特此提出索赔：
1. xxx原因；
2. xxx原因；
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额：
根据上述索赔原因，我们计算出以下项目及金额：
1. 人工费用：xxx元；
2. 材料费用：xxx元；
3. 设备租赁费用：xxx元；
4. 工期延误损失费用：xxx元；
5. 其他费用：xxx元。
合计：xxx元。
三、索赔证据：
1. 合同约定及相关文件；
2. 实际支出凭证；
3. 工程日志记录；
4. 其他相关证据。
四、索赔要求：
我们希望通过此次索赔，得到以下补偿及处理：
1. 确认索赔金额并尽快支付；
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整；
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任：
根据合同相关条款，如果未能得到合理回应及补偿，我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理：
请责任方在收到此索赔函后，尽快进行核实及答复，并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本，希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商，请及时联系，谢谢！。
工程索赔报告书三篇
工程索赔报告书三篇篇一：工程索赔报告书一、总论前言：20XX年4月，XX（集团）有限公司参与了由XX有限公司（下称贵司）投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。
在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。
按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX项目部，委派XX为本项目总指挥，组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。
我司于20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。
为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。
20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。
进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。
为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。
20XX年5月31日前，我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
工程索赔报告范本(2024版)
工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。
工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。
1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。
1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。
第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇篇一：工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一：（一）、索赔费用事项概述：当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
（二）、索赔费用：（1）人工费。
包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。
（2）利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。
众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。
建设工程施工索赔报告
建设工程施工索赔报告尊敬的各位领导：我是某建设工程项目的施工单位代表，根据项目合同约定和相关法律法规的规定，特向贵公司提交建设工程施工索赔报告，希望得到您们的支持和理解。
一、施工背景我们公司于去年参与了贵公司在某地区的建设工程项目，负责该项目的土建施工工作。
在施工过程中，我们严格按照合同要求和相关技术标准进行施工，尽心尽力完成了工程任务。
二、索赔原因1.设计变更在项目实施过程中，设计单位多次变更了设计方案，导致我们需要重新调整施工计划和工艺流程，增加了施工难度和工期压力，使得我们不得不增加人力物力投入，加班加点完成工程任务，给我们带来了较大的经济损失。
2.工程延期由于设计变更等原因，工程进度受到了较大影响，导致工程延期。
工程延期对我们的生产经营造成了严重的影响，不仅增加了人力物力成本，而且导致了工程款的滞留，严重影响了我们的经营状况。
3.恶劣天气在施工过程中，遭遇了多次恶劣天气，如大雨、大风等，造成施工进度的滞后。
由于工期紧迫，我们不得不加班加点进行施工，增加了施工成本，导致了经济损失。
4.工程质量问题在工程交付后，发现了一些质量问题，如裂缝、漏水等，需要重新进行维修或重建，增加了额外的施工成本和工期，给我们带来了较大的经济损失。
5.其他原因工程施工过程中，还遇到了一些突发事件和不可抗力因素，如设备故障、人员伤亡等，给我们的施工工作带来了较大的影响，增加了施工成本和工程风险。
三、索赔内容根据以上情况，我们公司诚恳请求贵公司：1.对设计变更、工程延期等原因的造成的经济损失进行合理赔偿；2.对恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失进行合理赔偿；3.对其他原因造成的施工影响和损失进行合理赔偿；4.双方协商解决存在的其他问题，共同维护双方的合法权益。
四、索赔计算根据工程实际情况和相关合同约定，我们公司对各项损失进行了详细计算：1.设计变更、工程延期等原因造成的经济损失：xxx元；2.恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失：xxx元；3.其他原因的施工影响和损失：xxx元；4.合计索赔金额：xxx元。
工程索赔报告
工程索赔报告一、背景本报告旨在总结并说明工程索赔的原因、过程以及相关的处理和解决方案。
此次工程索赔涉及的项目是XX工程项目，所属公司为XX公司。
二、索赔原因2.1 工程变更工程执行过程中，由于业务方面的需求变更以及相关政策的调整，项目发生了一系列的工程变更。
这些变更导致了项目中的一些工作量的增加和调整，从而增加了成本和工期。
2.2 未能按时提供必要资源在项目执行过程中，合同约定了业主方需要提供的资源，如土建、设备等，但是业主方未能按时提供这些资源，从而导致工期延误和成本增加。
索赔的原因之一就是由于业主方的资源未能按时提供，导致工程进度出现明显的滞后。
2.3 物料质量问题在工程执行过程中，部分采购到的物料存在质量问题，这些物料无法按照原计划使用，需要重新采购和更换。
这不仅导致了工期延误，还增加了额外的成本。
三、索赔过程3.1 申请索赔根据合同约定，索赔方需要向业主方提出索赔申请。
在申请索赔时，我们详细列出了索赔的原因、具体工程量的增加和相关的证据材料。
3.2 审核与认可业主方收到索赔申请后，首先进行了审核。
他们对申请中提供的证据进行了认真的审查，并与项目组共同评估了索赔所涉及的增加的工作量和成本。
3.3 协商与谈判在认可索赔的基础上，业主方与索赔方进行了一系列的协商与谈判。
双方就索赔的具体金额以及索赔所需的材料和相关的证据进行了讨论。
最终，双方达成了一致意见。
3.4 结果确认与支付双方根据协商结果，进行了索赔金额的确认，并签署了索赔协议。
根据协议约定，业主方向索赔方支付了索赔金额。
四、解决方案4.1 加强管理针对工程变更的问题，我们将加强项目的变更管理，确保每一项变更都经过相关流程的批准和记录。
这有助于及时识别变更的影响并进行相应的处理，从而减少工期和成本的增加。
4.2 规范合同约定为了避免类似的索赔情况再次发生，我们将在合同中明确规定业主方提供资源的时间和质量要求。
这样可以确保业主方按时提供必要的资源，并降低工期滞后和成本增加的风险。
工程停工索赔报告(案例范本)
XXXXX项目总承包工程索赔文件建设单位：XXXXX地产开发有限公司监理单位：XXXXX有限公司施工单位：XXXXX建设集团有限公司2020年6月28日工程停工及施工场地交付时间滞后索赔报告主题：XXXXX项目总承包工程停工索赔及施工场地交付时间滞后申请单价调整等相关事宜事项说明：我司与XXXXX地产开发有限公司签订承建XXX工程施工合同，于2018年6月4日接到项目甲方代表口头、微信通知进场开工准备工作（集团运营中心领导近期将就项目工作情况巡视、调研）。
我公司在接到甲方代表通知后，立即着手实施开工前总平布置、临建布置施工工作，在6月20日本项目所有管理人员及员工已按工程施工计划全部到岗、临建设施已按平面布置安装到位。
但因甲方专业分包项目桩基、基坑支护、土方开挖外运等一系列因素影响，造成不具备合同约定的移交工作面条件导致无法正常施工工作。
在我司完全具备施工条件后处于停工状态，停工时间严重超出合同约定时间范围。
截止2019年6月30日，2#楼2018年10月15日场地交付、1#楼2018年12月15日场地交付、3#楼2018年11月18日施工场地交付、8#楼2019年1月15日场地交付。
其余楼栋（5#、6#、7#、9#）不具备合同约定移交施工场地的条件，至今均未交付施工场地，累计停工375天。
我司根据施工合同第二册承诺函及附件规定及合同第四册《通用条款》7.3开工7.3.2开工通知条款（合同P184页，共282页）。
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知，我司有权提出（1#、2#、3#、8#楼、地下室）进行价格调整，其余楼栋待后续开工时同样进行价格调整。
截止2019年6月30日期间造成的损失，发包人应补偿费用共计7021101元，大写：柒佰零贰万壹仟壹佰零壹元整。
做为贵司的战略合作伙伴，我司深信贵司会严格执行合同约定，对我司在停工期间所承受的经济损失做出合理的经济补偿并给予场地交付时间滞后的楼栋进行价格调整。
工程索赔范本
工程索赔范本[注意：以下为工程索赔范本，并非实际索赔申请。
请根据具体情况进行修改和调整。
]甲方：_________（填写甲方名称）乙方：_________（填写乙方名称）一、索赔的背景和原因甲乙双方于______年____月____日签署了工程施工合同（合同编号：_______），合同约定乙方负责完成指定的工程项目。
然而，在工程建设中，由于以下原因，甲方因此遭受了经济和时间上的损失，故向乙方提出索赔。
1. 工期延误：乙方未能按照合同规定的时间完成工程，导致甲方在其他业务计划和市场竞争中错失机会。
2. 追加费用：由于工程设计或监理等其他原因，工程的实际实施情况与合同约定存在差异，导致甲方被迫支付额外费用用于解决工程问题。
3. 施工质量不达标：乙方完成的工程存在质量问题，需要甲方额外投入人员和资源进行整改和维修。
二、索赔的具体内容和理由根据索赔背景和原因，甲方向乙方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔：甲方在合同中要求乙方于______年____月____日完成工程，但乙方直到______年____月____日才完成。
这导致了甲方______天的额外等待时间，造成了甲方______元的损失。
2. 追加费用索赔：乙方未能按照合同约定提供工程所需材料，导致甲方自行采购材料并支付了额外费用______元。
3. 施工质量问题索赔：由于乙方施工不规范，工程出现了______问题，迫使甲方花费______元进行整改和修复。
三、索赔的依据和合同条款甲方提出的索赔要求符合以下合同约定和相关法律法规：1. 工期延误：根据合同的第____条，乙方应按照所列时间节点完成工程，否则将承担相应的违约责任。
2. 追加费用：根据合同的第____条，如因乙方原因导致工程施工发生变动，所需费用由乙方承担。
3. 施工质量问题：根据合同的第____条，乙方需保证工程的质量符合相关标准和技术规范，乙方应承担因施工质量不达标而导致的修复费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(完整)工程索赔费用报告书范本
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)工程索赔费用报告书范本）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)工程索赔费用报告书范本的全部内容。
工程索赔费用报告书范本
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的XX工程，于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期.然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7。
5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2。
4。
3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中 3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔，4、工期终止索赔,5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费:因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算.
3、管理费：因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。
按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：工日:17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0。
75，
52.23元×0。
75×918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949。
7元
工程延期管理增加费用：1240949。
7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5。
6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天,现延期54天，投标措施费为381448。
67元
工程延期管理增加费用:381448。
67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m³，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%,由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5％，增加石方开挖数量为28551m³，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m³，原单价为10.12元/m³,工程变更索赔金额为：
（61.8—10.12）×211490×（17.5％-5。
6％）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二O一七年十一月一日。