xx电梯井道钢结构合同.doc电梯
电梯钢结构井道采购合同范本
电梯钢结构井道采购合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（采购方）：____________乙方（供应方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方电梯钢结构井道事宜，达成如下合同：第一条合同标的1.1 本合同标的为甲方订购的电梯钢结构井道，具体数量、规格、质量等详见附件。
第二条合同价格2.1 乙方向甲方提供的电梯钢结构井道价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 价格包含电梯钢结构井道的设计、制造、运输、安装、调试、培训、质保期服务等所有费用。
第三条支付方式3.1 甲方在本合同签订后__个工作日内，向乙方支付合同总额的__%。
3.2 乙方在完成电梯钢结构井道的制造和安装后，甲方应在验收合格后__个工作日内支付剩余的__%。
3.3 甲方支付的款项均应通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户。
第四条交货及安装4.1 乙方应按照甲方提供的交货地点和时间要求，将电梯钢结构井道运输至甲方指定地点并完成安装。
4.2 安装完成后，乙方应负责进行调试和验收，确保电梯钢结构井道符合相关法律法规和技术规范的要求。
4.3 乙方应在验收合格后__天内，对甲方人员进行操作和维护培训。
第五条质量保证5.1 乙方保证电梯钢结构井道的设计、制造、安装等环节符合国家相关法律法规和技术规范的要求。
5.2 乙方自验收合格之日起，对电梯钢结构井道提供__年的质保期服务。
5.3 在质保期内，如电梯钢结构井道出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后__小时内到达现场进行处理。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照本合同约定的时间、质量、数量等要求履行合同义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__%。
6.2 甲方如未按照本合同约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
钢结构电梯井施工合同
钢结构电梯井施工合同甲方：______________________联系地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________乙方：______________________联系地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________二、工程概况。
1. 工程名称：钢结构电梯井工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：乙方负责钢结构电梯井的设计、制作、安装等全部工作，包括但不限于钢结构框架的焊接、防锈处理、电梯井道的封闭等，要确保电梯井的结构牢固、安全，符合相关建筑规范和电梯安装要求。
三、工程期限。
1. 本工程总工期为______天，从合同签订之日起开始计算。
2. 乙方应合理安排施工进度，如果因为乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方要向甲方支付工程总造价______%的违约金。
但是，如果是因为不可抗力（像暴雨、地震这些老天爷捣乱的情况，不过乙方得有证据哦）或者甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延。
四、工程质量。
1. 乙方必须按照国家现行的钢结构工程施工质量验收规范和相关标准进行施工，工程质量必须达到合格标准。
2. 在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查。
如果甲方发现乙方的施工质量不符合要求，乙方要立即整改，整改费用由乙方自己承担。
3. 工程竣工后，乙方要提交工程竣工报告，甲方将组织相关人员进行验收。
如果验收不合格，乙方要负责返工，直到验收合格为止，而且返工费用也得乙方自己掏腰包。
五、工程造价及付款方式。
1. 本工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
这个价格可是包括了乙方完成本工程所需的所有费用，像材料费、人工费、设备租赁费、运输费、管理费、利润、税金等等，反正就是一揽子全包了。
电梯井道钢结构合同范本
电梯井道钢结构合同范本合同编号：_______甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对电梯井道进行钢结构施工事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方对电梯井道进行钢结构施工，包括但不限于钢结构设计、加工、安装等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的相关资料和要求，严格按照施工标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 甲方应配合乙方施工需要，提供必要的施工条件和协助。
二、工程期限及工程款支付方式1. 工程期限：根据具体工程规模和工作量确定，双方应在合同签订后协商确定工程完成时间。
2. 工程款支付方式：工程款总额为_______（大写），按照工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
三、质量保证及责任承担1. 乙方保证所提供的钢结构材料符合国家标准和相关规定，施工质量符合行业标准。
2. 乙方承诺对工程质量负责，如出现质量问题，应及时进行整改，承担相应的责任。
3. 甲方应对乙方施工过程中的安全进行监督，并配合乙方做好工程验收工作。
四、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见因素导致工程无法按时完成，双方应及时协商解决，并延长工程期限。
五、合同变更及解释1. 合同变更：如有需要对合同内容进行修改或补充，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收完成之日止。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________。
电梯井道钢结构合同
电梯井道钢结构合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟在其建筑物内安装电梯，并需要乙方负责电梯井道钢结构的制作、安装等相关工作，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：电梯井道钢结构工程。
2、工程地点：＿____。
3、工程内容：乙方按照甲方提供的设计图纸及相关要求，负责电梯井道钢结构的制作、运输、安装、防腐处理等工作。
二、工程期限1、本工程的工期自合同生效之日起计算，总工期为_____天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量及验收标准1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范以及甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量符合要求。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的_____日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3、验收标准为：电梯井道钢结构的各项指标符合设计要求，结构稳固，外观无明显缺陷，防腐处理良好等。
四、工程价款及支付方式1、本工程总价款为人民币_____元（大写_____元整）。
此价款包括但不限于材料采购、制作加工、运输、安装、调试、税金等一切费用。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的_____%作为预付款，即人民币_____元（大写_____元整）。
（2）钢结构材料进场并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的_____%，即人民币_____元（大写_____元整）。
（3）电梯井道钢结构安装完成并经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的_____%，即人民币_____元（大写_____元整）。
（4）剩余工程总价款的_____%作为质保金，在质保期满后_____个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
电梯井道钢结构合同范本
电梯井道钢结构合同范本甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：___________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：___________联系电话：_____________________________鉴于甲方需进行电梯井道钢结构工程，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：___________________第二条合同价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_______________________2.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同价款：2.2.1 合同签订后____天内，支付合同总价款的____%作为预付款；2.2.2 工程完成____%后，支付合同总价款的____%；2.2.3 工程竣工验收合格后____天内，支付至合同总价款的____%；2.2.4 剩余____%作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：_____________________3.2 工程竣工日期：_____________________3.3 乙方应保证工程按期完成，如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
电梯井钢结构施工合同
电梯井钢结构施⼯合同相关推荐电梯井钢结构施⼯合同范本（通⽤6篇） 随着法律观念的深⼊⼈⼼，合同起到的作⽤越来越⼤，签订合同也是避免争端的最好⽅式之⼀。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是⼩编精⼼整理的电梯井钢结构施⼯合同范本（通⽤6篇），仅供参考，欢迎⼤家阅读。
电梯井钢结构施⼯合同1 甲⽅: 地址: ⼄⽅: 地址: 甲⽅根据⼯程施⼯需要，委托⼄⽅安装施⼯设备台。
为明确双⽅权利和义务，经双⽅充分协商订⽴本合同。
⼀、项⽬概况 1、⼯程项⽬名称：________。
2、安装地点：________。
3、设备名称：施⼯升降机。
4、设备型号、规格：________。
5、设备制造单位：________。
6、安装总⾼度：________⽶。
⼆、承包⽅式; 由⼄⽅承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
⽤ 三、承包费⽤ 三、承包费 1、安装的费⽤为每台元整，安装到________⽶(含⼈⼯费及检测费等费⽤)。
2、附着费⽤为每________道/元整。
四、付款⽅式 第⼀次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再⼀次性⽀付所有余款为________元整。
五、甲⽅责任 1、负责施⼯现场的“⼆通⼀平”(通路，通电，场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进⾏现场戒备，甲⽅⽆关⼈员和其他⼈员未经许可不得进⼊⼯作范围。
4、指派专职安全员对⼄⽅施⼯安全监督检查。
5、电梯⽇常使⽤的操作司机和指挥由甲⽅⾃⾏负责，不属于⼄⽅的员⼯编制。
六、⼄⽅义务 1、向甲⽅提供安装单位营业执照资历质证和安全⽣产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施⼯⽅案，⽅案必须有编制⼈、审核⼈和技术负责⼈签名并加盖公章。
⽅案内容包括： (1)⼯程概况 (2)作业前准备 (3)安装施⼯⽅法和步骤 (4)安全技术措施 (5)其他有关内容 3、⼄⽅必须向作业⼈员提供合格的安全防护⽤具(如安全帽、安全带等)。
电梯井道钢结构合同范本
电梯井道钢结构合同范本《电梯井道钢结构施工合同范本》甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯井道钢结构施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：电梯井道钢结构的设计、制作、安装及验收。
二、工程范围及要求2.1 乙方负责根据甲方提供的电梯井道尺寸及设计要求，进行钢结构的设计、制作、安装。
2.2 钢结构应符合国家及地方相关标准和规定，确保结构安全、可靠。
2.3 乙方应按照甲方要求，提供完整的设计图纸、施工方案及验收资料。
2.4 工程质量应达到国家和行业的相关标准，确保电梯井道钢结构的正常使用。
三、合同工期3.1 本工程合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
3.2 因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。
四、合同价款4.1 本工程合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。
4.2 乙方应在合同签订后____天内，向甲方提供工程进度款支付申请。
4.3 工程验收合格后，甲方应在____天内支付合同总价款的____%。
五、双方权利义务5.1 甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。
5.2 甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
5.3 乙方应按照合同约定完成工程内容，确保工程质量。
5.4 乙方应自行承担施工过程中的安全责任。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
6.2 因乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付合同总价款____%的违约金。
6.3 甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一天，应支付合同总价款____%的违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
电梯钢结构合同范本
电梯钢结构合同范本________________________________________________________一、工程概述1.1 工程名称：电梯钢结构工程1.2 工程地点：____________________________1.3 工程内容：包括但不限于电梯井道、机房、电梯支架等钢结构的制作、安装及验收。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 付款方式：按工程进度分期支付。
三、合同工期3.1 工程工期：自本合同生效之日起至工程验收合格之日止，共计____天。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的图纸、技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
4.2 乙方应保证所提供的材料、设备均为合格产品，不得使用假冒伪劣产品。
五、乙方责任5.1 乙方负责电梯钢结构的设计、制造、安装及验收，确保工程顺利进行。
5.2 乙方负责对施工现场进行管理，确保施工安全、文明施工。
5.3 乙方负责提供售后服务，包括但不限于保修期内免费维修、保养等。
六、甲方责任6.1 甲方负责提供电梯钢结构工程所需的图纸、技术要求等资料。
6.2 甲方负责协调乙方与相关单位的关系，确保工程顺利进行。
6.3 甲方负责按合同约定支付工程款项。
七、违约责任7.1 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
7.2 乙方提供的材料、设备不符合国家标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并承担相应费用。
7.3 甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、合同生效9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
钢结构电梯井道合同模板
钢结构电梯井道合同模板合同模板双方基本信息甲方（得益方）：组织名称或个人姓名：地址：联系电话：法定代表人或负责人姓名：营业执照注册号/身份证号码：乙方（供应方）：组织名称或个人姓名：地址：联系电话：法定代表人或负责人姓名：营业执照注册号/身份证号码：各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方的身份与权利1.1 甲方作为得益方，在合同有效期内，有权利按照本合同的规定，从乙方购买设备，以完成相关项目的建设任务。
1.2 甲方有权利要求乙方提供设备安装的相关技术支持，并保证设备在装配、操作等过程中安全可靠，同时避免因设备使用不当而引起的一切问题。
1.3 鉴于本合同项下甲方需要购买的设备为电梯井道钢结构，因此甲方有权利对乙方提供的设备及其配件进行严格检验，要求乙方按照相关标准进行生产和运输，并保证设备和配件的质量符合国家标准及要求。
2. 乙方的身份与义务2.1 乙方作为供应方，有义务按照本合同的规定，向甲方提供电梯井道钢结构设备及其配件。
2.2 乙方有义务对本合同项下的设备及其配件提供相关技术支持，并且负责指导甲方在安装和调试过程中的操作，确保甲方能够正确、安全、有效地使用设备。
2.3 乙方必须对本合同项下的设备质量进行严格的检验，并按照相关国家标准和行业标准进行生产和运输。
2.4 在设备运输过程中，乙方必须采取防护措施，确保设备不受损坏，同时避免设备运输过程中对他人或物的损害，如乙方未能实施安全措施造成甲方或第三方损失的，乙方应当承担相关赔偿责任，并且对因此产生的法律后果负责。
3. 履行方式3.1甲方通过书面或口头方式提交采购申请至乙方，并向乙方提供采购设备的相关信息，包括但不限于设备规格、数量、安装位置等内容。
3.2 乙方在收到甲方的采购申请之后，应当尽快向甲方提供报价。
报价应该清晰、详细并且真实，在价格之外应包含一切配件和费用，如装配费等。
3.3 双方会商确认好报价后，甲方需要支付估价的总价款的50%的预付款，以确认订购电梯井道钢结构设备。
钢结构电梯井施工合同5篇
钢结构电梯井施工合同5篇篇1钢结构电梯井施工合同甲方：（出包人）地址：电话：传真：邮编：乙方：（承包人）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟在某工程项目内建造电梯井，现向乙方委托进行电梯井的钢结构施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 工程项目名称：某工程项目电梯井钢结构施工2. 工程地点：某地3. 工程范围：主要包括电梯井的钢结构施工二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为（具体金额），乙方负责承担全部施工人工费、材料费等相关费用。
2. 合同价款支付方式为：（具体支付方式），需提供发票。
3. 如工程过程中因特殊原因发生增减项，双方需重新协商价格。
三、工程进度及结束时间1. 工程预计开始时间为合同签订后（具体时间），预计结束时间为（具体时间）。
2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应责任。
3. 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商解决。
四、质量要求1. 乙方需按照相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合验收标准。
2. 如工程质量出现问题，乙方需承担整改责任并不产生额外费用。
五、安全生产1. 乙方需做好施工安全管理，保证施工人员的人身安全和设备安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故或财产损失，乙方需承担相应责任。
六、合同变更1. 若在工程过程中需要变更合同内容，双方需以书面形式确认变更。
2. 变更后的内容应当符合双方意愿，并重新签订合同。
七、违约责任1. 若任何一方未能按照合同约定履行义务，应当承担相应违约责任。
2. 违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
八、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若因合同引起争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构仲裁。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为钢结构电梯井施工合同，双方应当自觉遵守合同约定，共同完成工程项目。
钢结构电梯井施工合同5篇
钢结构电梯井施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢结构电梯井施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：钢结构电梯井施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：钢结构电梯井的制作、运输、安装、验收及售后服务等。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方的工期要求完成施工任务。
2. 工程开工日期：____年____月____日。
3. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
（2）乙方完成工程量的____%时，甲方支付工程总造价的____%。
（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付工程总造价的剩余款项。
（4）保修期满后，甲方支付保修金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
4. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工后，乙方提供____年的保修服务。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方负责免费维修。
3. 保修服务：在保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，应在____小时内响应，并在____个工作日内完成维修工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。
电梯井钢结构合同模板
电梯井钢结构合同模板1. 合同编号：XXXX年XX月XX日/XX-XXX-XXX2. 合同签订双方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：3. 合同名称：电梯井钢结构合同4. 合同目的：为保证电梯井的结构稳固和安全使用，甲方委托乙方进行电梯井钢结构的设计、制作、安装和验收，并明确双方权责，确保合同的履行。
5. 合同条款：5.1 设计5.1.1 乙方应按照中国国家标准和甲方的要求，进行电梯井钢结构的设计，并出具设计文件。
5.1.2 设计文件的编制应满足国家规定的相关标准及技术要求，并提供给甲方审查。
5.2 制作5.2.1 乙方应按照设计文件的要求进行电梯井钢结构的制作。
5.2.2 乙方负责对所用材料的选择和采购，并确保材料的质量和符合相关标准。
5.3 安装5.3.1 乙方应按照设计文件和国家安全标准，进行电梯井钢结构的安装。
5.3.2 乙方应确保电梯井钢结构的安装工艺和质量，使之符合国家相关安全规范。
5.4 质量保证5.4.1 乙方对电梯井钢结构的质量保证期为XX年，自验收合格之日起计算。
5.4.2 乙方承诺在质量保证期内，对因制作和安装质量问题导致的任何损失承担全部责任。
5.5 合同变更和解除5.5.1 任何一方若需变更合同内容，应提前书面告知对方，并经双方协商一致。
5.5.2 若一方违反合同约定，经通知限期改正后仍未改正的，对方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
6. 合同价款及付款方式：6.1 合同价款为人民币XXX元，乙方应在XX天内向甲方交付合同价款。
6.2 合同价款支付方式：XXX6.3 合同价款的支付应在甲方验收合格后进行。
7. 违约责任：7.1 一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同价款的XX%。
7.2 一方违反合同约定，给对方造成损失的，应依法承担相应赔偿责任。
8. 不可抗力：8.1 因不可抗力因素，迫使双方无法或不能完成合同约定的，不视为违约，但需及时通知对方，并尽力减少因此造成的损失。
电梯钢结构施工合同范本三篇
电梯钢结构施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人（如有）：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人（如有）：______________________一、工程概况1. 工程名称：电梯钢结构工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：电梯钢结构的制作、安装及相关配套工程二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________元整），此价格为固定总价，包含但不限于材料、人工、运输、安装、税费等所有费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________元整）；钢结构主体安装完成后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________元整）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________元整）；剩余工程总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
电梯钢结构施工合同完整版.doc(范本文)
电梯钢结构施工合同完整版1. 合同背景乙方为电梯钢结构施工承包商，甲方为委托方，希望乙方根据约定在指定地点进行电梯钢结构施工。
本合同内容包括但不限于电梯钢结构施工期限、质量保证、支付方式等关键条款，双方应严格按照本合同规定履行各自义务。
2. 合同条款2.1 项目概述根据甲方的要求，乙方将在指定地点进行电梯钢结构施工。
具体施工内容包括，但不限于：设计、采购、制造、安装、调试及交付。
2.2 进度安排乙方应根据合同约定的期限和甲方的要求，合理安排电梯钢结构施工进度。
如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方应及时书面通知甲方，并与甲方商讨后续处理措施。
2.3 质量保证乙方应确保电梯钢结构施工过程符合国家规定的相关技术标准和质量要求。
乙方提供的材料和设备应符合国家强制性标准。
2.4 价款支付方式2.4.1甲方应按照合同约定的进度及时支付电梯钢结构施工款项。
2.4.2 支付方式包括但不限于：现金支付、银行转账等。
2.4.3 乙方应向甲方提供正规发票，并确保发票的真实性。
2.5 工期和交付2.5.1 乙方应按照合同约定的工期完成电梯钢结构施工。
2.5.2 乙方完成电梯钢结构施工后，应通知甲方进行验收。
2.5.3 甲方应在合理时间内进行验收，并书面确认验收结果。
2.6 合同变更如果甲方需要对合同内容进行变更，应提前书面通知乙方并经乙方同意后方可进行变更。
变更后双方应重新确定合同的内容。
2.7 违约责任任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
3. 合同生效和终止3.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并且在合同签署之日起适当时间内，根据法律法规的要求办理相关手续。
3.2 合同终止3.2.1 双方达成一致的书面解除合同协议。
3.2.2 一方提前通知对方终止合同，并在合理时间内终止合同。
3.2.3一方严重违反合同约定且在书面警告后仍未改正的情况下，对方有权随时终止合同。
3.3 合同效力本合同自甲方与乙方签字盖章后生效，双方应认真履行合同约定的各项条款。
钢结构电梯井道工程合同
钢结构电梯井道工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟在其所属物业内安装电梯，乙方具备相应的资质和能力进行钢结构电梯井道的设计与施工，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________钢结构电梯井道工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括但不限于电梯井道的设计、制作、安装、检验及验收等全部工作。
二、工程质量1. 乙方应保证提供的电梯井道符合国家相关标准和规范要求，确保工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
2. 乙方应按照合同约定的时间完成工程建设，并对所建设的电梯井道承担相应的质量保证责任。
三、合同价格合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥_________），包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
四、支付方式1. 预付款：甲方在本合同签订后___日内支付合同总额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按照约定支付相应比例的款项。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在___日内支付剩余款项。
五、工期要求乙方应于_______年____月____日前完成电梯井道的全部建设工作，并通知甲方进行验收。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程建设或工程质量不符合要求，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应按照合同约定支付滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为本合同的附件。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日。
电梯井钢结构施工合同范本
电梯井钢结构施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（具体地址）进行电梯井钢结构施工工程，经双方友好协商，甲、乙双方依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规的规定，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程内容1. 甲方委托乙方承担电梯井钢结构施工任务。
2. 施工内容包括但不限于：电梯井钢结构的制作、安装及调试等工作。
二、工程进度1. 工程开始日期：（具体日期）2. 工程完成日期：（具体日期）3. 工程款支付日期：（具体日期）三、工程款支付方式1. 工程总价款为（具体金额）人民币，按以下方式支付：- 预付款：（具体金额）人民币，工程开工后三天支付；- 中期款：（具体金额）人民币，施工过程中支付；- 预收尾款：（具体金额）人民币，工程验收合格后支付。
四、质量保证1. 乙方保证施工所用材料符合国家标准，并按照相关规定进行检验验收。
2. 工程竣工后，乙方负责对工程进行维护保养，保证工程质量和安全性。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致工程延期或质量不达标，乙方有权要求甲方支付相应违约金。
六、争议解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本合同自双方盖章生效，同时具有法律效力。
2. 未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电梯井钢结构施工合同范本，如需更正或补充请根据实际需要进行修改。
电梯钢结构工程合同
电梯钢结构工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟在其所属的___________（工程地址）进行电梯钢结构工程，现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就电梯钢结构工程的设计、制造、安装等相关事宜达成如下合同：第一条工程概述1.1 本合同所涉及的电梯钢结构工程包括但不限于电梯井道、机房的金属结构设计、制造、运输、安装、调试等工作。
1.2 乙方应根据甲方提供的技术要求和相关规范，完成上述工程内容。
第二条工程质量2.1 乙方应保证提供的钢结构材料符合国家现行相关标准和规范要求，确保工程质量达到设计要求和功能要求。
2.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成钢结构工程，并对所提供工程的质量负责。
第三条合同价格与支付方式3.1 本合同总价为人民币___________元，具体包括材料费、人工费、管理费、税费等。
3.2 付款方式：预付款为合同总价的30%，在合同签订后____天内支付；进度款根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定；尾款在工程竣工验收合格后____天内支付。
第四条工期与交付4.1 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应按未完成部分的合同价款向甲方支付违约金。
5.2 如甲方未能按约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________。
电梯井道钢结构合同电梯
电梯井道钢结构合同电梯合同编号：XXX-2022-01甲方：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[联系电话]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[联系电话]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲方拟在其项目中安装一台电梯，并委托乙方提供电梯井道钢结构相关服务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权益关系，约定双方在电梯井道钢结构方面的责任和义务。
第二条安装要求1. 电梯井道钢结构的设计、制造、安装等均应符合国家相关规定和标准。
2. 电梯井道钢结构的材料、构件和设备必须符合相关的技术要求，并经过质量检验合格。
3. 乙方应按时提供所需的施工图纸和技术文件，甲方应按要求提供有关电梯井道的相关资料。
第三条价格和支付方式1. 甲方应根据乙方所提供的计算报价，按合同约定的价格支付工程费用。
2. 工程费用的支付方式为：甲方应在合同签订生效后的五天内支付合同总价值的30%作为预付款；剩余工程费用在工程完成后的五天内一次性支付给乙方。
第四条交付标准1. 乙方应按照施工合同的要求，在约定的工期内完成电梯井道钢结构的制造和安装。
2. 乙方应保证电梯井道钢结构的质量符合国家相关标准和规定，并提供相应的质量保证书。
第五条违约责任1. 任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时交付符合要求的电梯井道钢结构，甲方有权要求其赔偿由此造成的损失，并可解除合同。
第六条保密条款1. 双方应对在合作过程中取得的对方的技术、商业和其他保密信息承担保密义务。
2. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。
第七条争议解决1. 对于因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条合同生效和终止1. 本合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。
2. 合同有效期为工程竣工验收合格之日起三个月，期满自动解除。
电梯钢构合同范本
电梯钢构合同范本________________________________一、工程概况1.1 工程名称：________________电梯钢构工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括电梯井道、电梯机房、电梯井壁、电梯井底板等钢构部分的制作、安装及验收。
1.4 工程规模：________________1.5 工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行。
二、合同金额2.1 乙方按照本合同约定的工程内容、质量和标准完成工程，甲方支付乙方合同总价人民币【】元（大写：【】元整），作为本工程的承包费用。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为【】个月。
3.2 乙方应在合同有效期内完成工程，并确保工程达到甲方要求的质量标准。
四、甲方权利和义务4.1 甲方应按照本合同约定的金额和时间向乙方支付合同款。
4.2 甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续，为乙方提供施工所需的场地、水、电等条件。
4.3 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
4.4 甲方应在工程验收合格后支付乙方剩余合同款。
五、乙方权利和义务5.1 乙方应按照本合同约定的工程内容、质量和标准完成工程。
5.2 乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全、环保。
5.3 乙方应按照甲方要求的时间节点提交进度报告，并确保工程进度按时完成。
5.4 乙方应在工程验收合格后，向甲方提供完整的施工资料。
六、质量保证6.1 乙方应保证工程质量达到国家相关规范和标准，确保工程安全、可靠、美观。
6.2 乙方应在工程验收合格后提供【】个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应免费修复。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
7.2 甲方未按约定支付合同款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3 乙方未按约定完成工程或工程质量不符合国家相关规范和标准，甲方有权要求乙方整改或重新施工，并有权扣除相应的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同合同号：合同签署地点：河北省xx市合同签署日期：二零xx年x月甲方：xx公司乙方：xx公司依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。
1．工程项目名称、施工内容、合同总价：1.1工程项目名称xx楼新加电梯井道工程1.2施工内容：电梯井道基础处理，屋面处理及加固，井道制作、运输与安装，防火涂料的粉刷等工程。
同时要求乙方按照经甲方认可的施工图纸进行施工。
1.3合同暂定总价：RMB￥xx 元（xx万x仟x佰x拾x元整），详见报价单。
最终价按照单价以最终工程量为准。
2．工期及施工地点：2.1有效日历工期：合同签定并生效后30 天内完工。
2.2施工地点：xx公司3、付款3.1付款方式：3.1.1合同双方签字盖章后，甲方七天内向乙方支付合同总价的20%作为预付款；3.1.2乙方主钢架材料全部进场并开始安装七天内甲方支付合同总价的40%给乙方；3.1.3 本合同范围内的施工内容经双方验收后，乙方办理结算，甲方审定完成后，甲方即支付至最终结算价格的95%给乙方，同时乙方开具全额建安发票；；3.1.4 验收满一年后，在甲乙双方无异议的前提下一次性支付剩余的5％质保金。
4、保修与维护4.1 工程的主体保修期为一年，自双方共同签署《工程验收合格单》次日起计算。
4.2保修期内乙方自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。
4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。
5、质量保证5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。
5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那么，只要在交付后的保修期内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。
质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。
5.3竣工工程验收，以国家有关部门制定的竣工工程验收规定及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据;该工程如具有隐蔽验收签证、绝缘等记录，甲方乙方须及时办理签证手续。
6、双方责任：6.1甲方提供施工现场临时水电（费用乙方自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。
6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。
6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工；6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工；6.5乙方应按质量验评准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方；6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。
一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。
6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购, 不得影响工期。
如甲方未按本合同相应条款履行影响乙方施工，工期相应顺延。
6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。
6.9甲方负责在施工前向乙方提供正式设计图纸2套。
7、保密7.1非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”或“秘密”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与履行本合同有关的人员提供上述文件时，应限于履行合同必须的范围并保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。
由于甲方原因引起泄密而造成乙方损失的，由甲方赔偿全部损失。
7.2本条款构成独立的保密协议。
本条款的义务不因本合同的终止而终止。
本条款的效力于上述需要保密的文件、资料等的秘密性全部丧失时终止。
8、对侵权索赔的辩护8.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用乙方工程施工中自备材料免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。
8.2如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。
8.3如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，如果乙方处理不力，影响到甲方正常使用，乙方同意甲方有权在乙方质量保证金的范围内直接与权利主张人达成和解协议，向权利主张人付款。
9．违约责任9.1除不可抗力、现场停水停电、施工条件不具备等原因，如乙方不能按照本合同规定的时间交货和提供服务的，乙方应在不影响本合同项下甲方享有的其他补救措施的情况下，自合同规定的交工期期满次日起按滞延天数每天支付给甲方合同最终审定总价千分之二的滞纳金。
滞纳金缴纳天数最多不超过30个日历天。
9.2如因甲方原因影响到乙方施工，工期相应顺延且没有滞纳金，因乙方迟延交工时间超过十个工作日，甲方有权追究乙方的违约责任。
9.3 甲方因使用乙方产品质量问题造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
如因甲方使用不当造成的损失，由甲方自行承担。
9.4 因本合同履行过程发生纠纷，解决纠纷的费用由过错方承担，其中包括为诉讼而支出诉讼费、律师代理费与差旅费用等。
9.5由于甲方原因造成本工程施工中断或不具备施工条件，工期相应顺延。
10．合同解除10.1如乙方在合同履行中存在下述情形之一，甲方可随时向乙方发出书面通知，解除部分或全部合同：1）乙方原因造成工程迟延交工时间超过 30 天的；2）乙方交付的工程不符合本合同约定或乙方未能履行本合同规定的其他实质性义务，经甲方提出异议后七天内没有采取有效的补救措施的。
10.2甲方根据第10.1款约定解除本合同，并不损害甲乙方在解除合同时要求金钱赔偿或采取其他救济措施的权利。
11．弃权甲方在行使权利过程中的疏漏或者迟延不应视为弃权，甲方任何部分地行使权利不应阻止其进一步行使权利。
本合同中规定的甲方享有的权利和救济是累积的，且不排除法律规定的任何其他权利和救济措施。
12．不可抗力12.1如果任何一方因不可抗力，如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的继续履行问题。
但应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。
12.2受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方。
在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。
在不可抗力终止或被排除后3日内通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。
12.3如果不可抗力持续作用超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。
如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。
13．争议解决及法律适用13.1本合同适用中华人民共和国法律，并按其进行解释。
13.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过双方友好协商解决，协商不成，向保定仲裁委员会申请仲裁。
仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
14．合同的更改本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，因更改合同致使一方遭受损失的，应由责任方赔偿对方因此而遭受的损失。
15．安全施工要求：15.1施工合同签订的甲乙双方需要共同落实各级安全生产责任制。
甲方的安全管理人员负责对施工现场进行监督检查，有权制止并纠正施工现场作业人员违反安全生产相关规定的行为。
15.2乙方（施工方）法人代表或主要负责人作为其承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产负直接责任。
要向工程建设部递交《施工安全承诺书》，认真执行现场安全管理制度，确保施工现场安全。
施工方对其各级施工队伍要建立安全生产责任制，明确安全生产责任。
各级施工人员要遵守公司各项安全管理制度。
15.3乙方在施工前，必须编制项目作业指导书，经甲方审查通过后方可施工;在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。
15.4甲方有义务对乙方施工现场安全负责人进行安全教育，将公司的各项安全生产管理规定告知乙方；乙方施工现场安全负责人必须对其作业人员进行安全教育，安全教育要根据不同的工种、工作岗位、工作环境来开展。
15.5乙方进入施工现场应统一着装；全部施工人员必须佩戴安全帽作业；凡高空作业人员必须佩戴安全带；特种作业人员必须经培训后持证上岗；乙方要对其下属的特种作业人员根据不同作业要求配发相应的安全防护用具。
15.6乙方负责在施工现场配备灭火器材并定期检查维护，凡动火部位及油漆、木制做点等存在易燃物的位置都要摆放灭火器。
乙方进行电气焊等动火作业前，须先向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。
动火作业过程中乙方必须提前备好灭火器，清理现场可燃物，并在现场设专人监护。
15.7施工临时用电应遵守公司临时用电管理规定，由专业电工接线，用电器具要有接地保护线，电缆必须配有安全插头，不许将裸线直接插到插座上使用，作业完毕后要拉闸、断电；施工照明用工作灯具，由专业电工制作安装并严格按规范接线，绝不允许私自乱拉乱接。
15.8施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须填写申请单，经领导同意，由专业人员指定接水、电、天然气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用，施工过程中产生的费用由施工单位负担。
15.9乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
15.10施工现场物资要分类码放整齐，不得超高，不准阻挡消防栓、灭火器、消防通道等。
可燃、易燃化学危险品要与其它物资分开存放，周边备有足够的灭火器材并派专人看管。
15.11乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。
施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。
清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染事故、交通事故、以及未按甲方安全规章制度落实发生意外事故等由乙方负责。