建设工程施工合同-综合单价
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同综合单价是指按照一定的计算方法，综合考虑各项工程量、工作内容、工程质量要求、劳动力成本、材料价格等因素，计算出的一个综合单价。
该综合单价在建设工程施工合同中起到了至关重要的作用，对于确保工程质量、合理控制工程造价具有重要意义。
2. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法一般采用以下步骤：2.1 确定工程量根据建设工程的设计图纸和技术要求，确定各项工程量，包括土方工程量、混凝土工程量、砌筑工程量、钢筋工程量等。
2.2 确定工程内容根据工程的设计要求，确定各项工作内容，包括施工技术要求、施工方法、施工工艺等。
2.3 评估工程质量要求根据工程的设计要求和工程质量标准，评估各项工程质量要求，包括抗压强度、抗震性能、防水性能等。
2.4 估算劳动力成本根据工程量和工程内容，估算出所需的劳动力数量，并结合当地的劳动力成本，计算出劳动力成本。
2.5 估算材料价格根据工程量和工程内容，估算出所需的材料数量，并结合当地的材料价格，计算出材料价格。
2.6 计算综合单价根据确定的工程量、工程内容、工程质量要求、劳动力成本、材料价格等因素，利用综合计算方法，计算出综合单价。
3. 综合单价的作用建设工程施工合同综合单价在工程施工过程中具有以下作用：3.1 工程预算依据综合单价作为施工合同的重要组成部分，能够提供工程预算的依据，帮助建设单位合理核定工程造价。
3.2 工程变更控制在工程施工过程中，如果遇到工程变更，综合单价可以作为参考依据，用于控制工程变更造成的成本增加。
3.3 工程支付依据在工程施工过程中，根据实际完成的工程量和工程进度，可以根据综合单价计算出应支付的工程款项。
4. 综合单价的影响因素综合单价的计算受到以下因素的影响：4.1 劳动力市场劳动力市场的供求关系、劳动力成本的波动等因素会直接影响综合单价的计算。
4.2 材料市场材料市场的供求关系、材料价格的波动等因素会直接影响综合单价的计算。
建设工程施工合同(-综合单价)
建设工程施工合同(-综合单价)1. 引言建设工程施工合同是建设项目中非常重要的合同类型之一。
施工合同是由业主和承包商之间签订的，用于明确工程的执行方式、工程的质量要求、工程的进度要求、工程的付款方式、合同解除等事项的法律文件。
本文将介绍建设工程施工合同中综合单价的相关内容。
2. 定义综合单价是建筑施工合同方式中的一种计价方式，它是指按照合同约定的工程量项目以及其承包范围内所有工程的数量，按照约定的价格单价进行计算，并由此得出项目总价款的计算方法。
3. 综合单价的编制•工程量的划分：将整个工程按照各项工程量进行划分，例如土方工程、砌筑工程、混凝土工程等。
•单位工程量的划分：根据实际情况，将各项工程量进一步细分为单位工程量，例如土方开挖、土方填筑等。
•单位工程量的计算：对于每个单位工程量，根据实际的施工情况和工程要求，计算出相应的单价并填入综合单价表格中。
•综合单价的审核：由专业人员对编制好的综合单价进行审核，确保其准确性和合理性。
•综合单价的修订：如果在工程施工过程中发生了变化，导致综合单价需要进行修订，需要及时更新综合单价表格，并进行审核。
4. 综合单价的应用•付款计算：施工过程中，根据实际完成的工程量和相应的综合单价，计算出应付款项。
•工程变更：如果在工程施工过程中发生了变更，需要根据实际变更的工程量重新计算综合单价，并使用修订后的综合单价进行支付。
•工程结算：工程完工后，根据实际完成的工程量和相应的综合单价，计算出最终的结算款项。
•合同评审：在建设工程施工合同签订之前，业主和承包商可以通过综合单价对合同进行评审，以确保合同的合理性和公平性。
5. 注意事项•准确性：综合单价的编制需要确保数据的准确性，避免因为错误的数据导致工程成本的不正常增加或减少。
•公平性：综合单价的编制需要公平合理，不能偏向任何一方，以保障业主和承包商的利益。
•可行性：综合单价需要具备可行性，即在实际工程施工中可以得到正确的应用和计算结果。
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同（综合单价）前言建设工程施工合同是指由施工单位与建设工程业主签订的，约定施工单位根据合同要求，按照一定的施工方法、质量标准和时间要求完成建设工程的合同。
本文档将对建设工程施工合同中的综合单价进行详细的介绍和解析，以帮助合同各方更好地理解和执行合同。
一、概述综合单价是建设工程施工合同中常见的一种计价方式。
它是指根据合同要求，将各项工程量按照一定的计算方法分解为各项用量，再根据市场行情确定各项用量的价格，乘以各项用量得到的单价。
综合单价的优势在于：既能确保施工单位的正常盈利，又能为业主提供清晰的计价方式，实现价格的透明和合理性。
二、综合单价构成要素1. 直接费用直接费用是指直接与建设工程施工相关的成本，主要包括人工费、材料费、设备费和机械使用费等。
直接费用的计算是综合单价计算的基础，通过合理的估算和核算，可以确保合同的准确性和合理性。
2. 间接费用间接费用是指与建设工程施工相关的间接成本，主要包括管理费、利润、财务费用和风险费用等。
间接费用的计算需要考虑到施工单位的管理成本、经营风险和合理的利润率等因素，确保施工单位能够正常运营并获得合理的利润。
3. 税金税金是指根据国家相关税法法规规定，施工单位需要缴纳的各项税费。
主要包括增值税、企业所得税和土地使用税等。
税金的计算是综合单价计算中的重要一环，需要根据具体的税法法规进行合理计算，确保纳税义务的履行和合规性。
三、综合单价计算方法综合单价的计算方法通常分为两种：定额计算法和市场调查法。
1. 定额计算法定额计算法是根据建设工程的设计图纸和技术规范，通过对各项工程量的测算和计算，确定各项工程量的用量和费用，并根据特定的计算公式计算综合单价。
定额计算法的优势在于能够根据工程的细节和特点进行精确的计算，但需要具备专业的技术知识和丰富的经验。
2. 市场调查法市场调查法是通过市场调查和行业分析，收集相关工程量的市场价格，并根据合同要求和约定，确定各项工程量的价格，乘以各项工程量得到综合单价。
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同综合单价是在建设工程施工过程中，为了统一工程量计算、合同报价和结算支付等工作而确定的一个基础单价。
在建设工程中，不同工种、不同材料和不同工程量都有不同的单价，而综合单价则将这些因素全部综合考虑进去，使得各类工作能够在一个单价下进行核算和结算。
2. 综合单价的计算与确定综合单价的计算与确定是一个比较复杂的过程，需要综合考虑多个因素。
一般情况下，综合单价的确定需要经过几个步骤：2.1 工程量测算在确定综合单价之前，首先需要对建设工程的各项工程量进行测算。
工程量测算是指根据工程设计图纸和规范要求，对各项工程量进行计算。
工程量测算是综合单价确定的基础，只有准确的工程量才能得到准确的综合单价。
2.2 单价分析在工程量测算完成后，需要对各项工程量进行单价分析。
单价分析是指将工程量按照不同的工种、不同的材料进行分类，然后根据市场行情和实际情况，确定各项工程的单价。
单价分析时需要考虑材料价格、人工费用、机械设备费用等因素。
2.3 综合单价计算在完成单价分析后，需要对各项工程的单价进行综合计算。
综合计算是将各项工程的单价按照对应的工程量进行加权平均，得到最终的综合单价。
综合单价的计算需要综合考虑各个工程量的权重和实际情况，以保证计算结果的准确性和合理性。
3. 综合单价的应用与意义建设工程施工合同综合单价在建设工程中具有重要的应用价值和意义。
其主要应用和意义体现在几个方面：3.1 合同报价在建设工程施工合同中，综合单价是确定合同报价的基础。
合同报价是指承包方根据工程量和综合单价，计算出的合同金额。
综合单价的准确性和合理性直接影响到合同报价的准确性和合理性，也关系到施工企业的盈利和风险控制。
3.2 结算支付在建设工程施工过程中，承包方根据实际完成的工程量和综合单价，进行结算支付。
结算支付是施工企业与业主之间进行的工程款项结算和支付过程。
综合单价的准确性和合理性对于结算支付的准确性和合理性具有重要的影响。
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 引言2. 定义建设工程施工合同综合单价是指在建设工程施工合同中约定的，以某个特定单位工作量或单位面积来计算的综合费用。
综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等各项费用。
3. 组成建设工程施工合同综合单价一般由以下几个方面的费用组成：3.1 人工费人工费是指施工人员的工资、福利和社会保险等费用。
人工费的计算一般根据当地的劳动力市场情况和工种的不同进行调整。
3.2 材料费材料费是指建设工程所需要的各种材料的费用，包括原材料、辅助材料、燃料和润滑油等费用。
材料费的计算一般根据当地的市场价格和工程需要量进行调整。
3.3 机械使用费机械使用费是指建设工程所需要的各种机械设备的使用费用，包括租赁费、耗损费和维修费等。
机械使用费的计算一般根据机械设备的类型、规格和使用时间进行调整。
3.4 管理费管理费是指施工合同的管理费用，包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等费用。
管理费的计算一般根据工程的规模、工期和管理要求进行调整。
4. 计算方法建设工程施工合同综合单价的计算方法一般根据建设工程的性质和规模来确定。
常见的计算方法有以下几种：4.1 直接费用法直接费用法是根据建设工程的直接成本来计算综合单价，包括人工费、材料费和机械使用费等。
直接费用法的计算简单直观，适用于工程规模较小、施工操作较简单的情况。
4.2 额定值法额定值法是根据建设工程的额定值来计算综合单价，包括人工额定值、材料额定值和机械额定值等。
额定值法的计算更为精确，适用于工程规模较大、施工操作较复杂的情况。
4.3 统计学方法统计学方法是根据历史数据和统计模型来计算综合单价，包括建设工程的人工、材料和机械等费用。
统计学方法的计算依赖于大量的数据和专业的统计分析工具，适用于工程规模较大、历史数据较为丰富的情况。
5. 约定与支付建设工程施工合同综合单价一般通过施工合同的约定来确定，包括单价的计算方法、调整机制和支付方式等。
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价【目录】1. 引言1.1 项目背景1.2 文档目的1.3 读者对象1.4 文档结构2. 合同概述2.1 合同订立目的2.2 合同主要条款说明2.3 合同范围和工程规模2.4 工程指标和技术要求2.5 施工工期及里程碑3. 综合单价的定义和作用3.1 综合单价的概念3.2 综合单价的编制依据3.3 综合单价的计算公式3.4 综合单价的应用范围4. 综合单价的组成4.1 人工费4.1.1 人员结构与数量4.1.2 人工工资标准4.1.3 劳务费用4.2 材料费4.2.1 材料定额与价格4.2.2 材料损耗与回收利用4.2.3 材料采购和储存4.3 设备费4.3.1 设备使用量与时间4.3.2 设备折旧与维护4.3.3 设备租赁与购置4.4 机械费4.4.1 各种机械设备使用量4.4.2 机械费用计算方法4.5 其他费用4.5.1 施工管理费4.5.2 税金与保险费4.5.3 难易程度和风险费5. 综合单价的审批和调整5.1 综合单价的审批程序5.2 综合单价的调整原则5.3 综合单价的调整程序5.4 综合单价调整的影响和责任6. 附件6.1 工程图纸及相关文件6.2 施工合同附件6.3 综合单价报价表【注释】1. 综合单价：指在一定施工条件下，完成单位工程的全部工作所需的综合投入。
2. 工程指标：对建设工程质量、进度、安全等方面的要求。
3. 技术要求：规定建设工程施工过程中所需遵守的技术规范、工艺流程等。
4. 人工费：用于支付工程施工人员工资、保险及福利待遇等。
5. 劳务费用：支付从事工程施工外包的劳务人员及机构的费用。
6. 材料费：用于购买工程施工所需的各种材料。
7. 设备费：用于购买或租赁工程施工所需的各种设备。
8. 机械费：支付使用各种工程机械设备的费用。
9. 施工管理费：用于支付工程施工过程中的管理人员工资及相关费用。
【全文结束】本文档涉及附件：附件1：工程图纸及相关文件附件2：施工合同附件附件3：综合单价报价表本文所涉及的法律名词及注释：1. 综合单价：建设工程施工合同中的一项价款，在合同签订时约定，用于计算工程费用。
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 概述建设工程施工合同综合单价是指在建设工程项目中按照一定标准对各项工程量进行综合计算，得出的综合单价。
它是合同价格的重要组成部分，用于确定承包商在完成工程项目时所得到的报酬。
2. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法通常包括以下步骤：1. 制定工程量清单：按照工程项目的不同，制定相应的工程量清单，详细列出各项工程项目的数量和规格。
2. 确定单价：根据项目所在地的市场情况和工程量清单中的工程项目，确定每个工程项目的单价。
单价可以根据市场价格、历史数据和专业评估进行确定。
3. 计算综合单价：将各项工程项目的单价与其在工程量清单中的数量相乘，得出各项工程项目的费用。
将各项工程项目的费用相加，得出综合单价。
3. 综合单价的作用建设工程施工合同综合单价在建设工程项目中起到重要的作用：1. 定价依据：综合单价作为合同价格的依据，可以确保承包商按照约定的价格进行施工，避免纠纷的发生。
2. 付款依据：合同中通常规定了支付的方式和时间，综合单价作为工程量的计算依据，可以确保承包商按照完成的工程量进行付款。
3. 预算依据：综合单价可以作为项目预算的基础，帮助业主合理安排资金，掌握项目的经济状况。
4. 注意事项在计算和使用建设工程施工合同综合单价时，需要注意以下事项：1. 准确性：确定单价时需要综合考虑市场价格、历史数据和专业评估，确保单价的准确性。
在项目进行过程中，如果发现单价有变动的情况，应及时进行调整。
2. 透明性：建设工程施工合同综合单价的计算应该公开透明，避免信息不对称和猫腻操作。
合同中应明确规定综合单价的计算方式和依据。
3. 变更处理：在项目进行过程中，有可能出现工程量的变更或者工程项目的调整，需要及时调整综合单价，并与业主协商一致。
5. 结论建设工程施工合同综合单价是建设工程项目中的重要组成部分，对于合同定价、付款依据和预算编制具有重要意义。
通过合理计算和使用综合单价，可以确保工程项目的顺利进行，减少合同纠纷的发生。
建设工程施工合同价格模式
建设工程施工合同价格模式一、固定总价模式固定总价模式是指承包商按照合同约定的工程量和单价计算出来的总价进行报价。
这种模式下，无论实际发生的工程量如何变化，合同总价都保持不变。
因此，承包商需要对工程量进行准确的预估，并承担由此产生的风险。
二、可调总价模式可调总价模式是指在固定总价的基础上，根据合同约定的调整因素（如材料价格、人工成本等）对合同总价进行调整。
这种模式下，承包商可以在一定程度上避免因市场波动带来的风险。
三、成本加酬金模式成本加酬金模式是指承包商按照实际发生的成本加上一定的酬金来计算合同总价。
这种模式下，承包商的利润与工程的实际成本挂钩，有助于激励其提高工程效率和降低成本。
四、分项计价模式分项计价模式是指将整个工程划分为若干个单项工程，每个单项工程都有独立的价格。
这种模式下，双方可以根据各个单项工程的实际情况进行协商和调整，具有较高的灵活性。
五、综合单价模式综合单价模式是指将多个相关费用（如人工费、材料费、机械使用费等）合并为一个综合单价进行报价。
这种模式下，承包商可以通过优化资源配置来降低整体成本，从而提高自身的竞争力。
六、进度付款模式进度付款模式是指根据工程的实际进度来确定付款金额。
这种模式下，承包商需要按照合同约定的时间节点提交进度报告，并接受业主的审核。
这有助于确保工程按时完成，同时也有利于业主控制资金流。
七、保修金模式保修金模式是指在合同总价中预留一定比例的资金作为保修金，用于应对工程竣工后的质量问题。
这种模式下，承包商需要在保修期内提供及时的维修服务，以确保工程质量得到保障。
八、奖惩机制模式奖惩机制模式是指在合同中设定明确的奖惩标准，以激励承包商按时、按质完成工程。
例如，可以设定提前完成工程的奖励措施，或者延期完成工程的罚款条款。
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)
(完整版)建设工程施工合同(-综合单价)一、合同的缔结甲方：（甲方名称）（以下简称甲方）乙方：（乙方名称）（以下简称乙方）根据《合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：二、工程项目概况工程名称：（工程名称）地点：（工程地点）规模：（工程规模）工期：（工程工期）合同价款：（合同价款）三、合同的内容1. 总承包内容根据工程项目概况，乙方承担完成以下总包工程：（具体总包工程内容）2. 施工范围乙方应按照图纸和技术要求，完成以下施工范围：（具体施工范围）3. 综合单价本合同的合同价款为综合单价合同，请参照附件中的综合单价表。
4. 工期计算与修改（工程工期计算和修改的规定）5. 工程款支付方式（工程款支付方式的约定）6. 工程质量要求（工程质量要求的约定）7. 工程安全与环保乙方应按照国家及相关法律法规的要求，保证施工过程中的安全和环保。
8. 管理与监理（管理与监理的约定）9. 合同变更和解除（合同变更和解除的约定）10. 违约责任（违约责任的约定）11. 法律适用及争议解决（法律适用和争议解决的约定）四、合同的履行与完工验收1. 合同履行本合同自双方盖章/签字之日起生效，至工程完工及验收合格后终止。
2. 完工验收工程完工后，双方应进行验收。
合格后，甲方应支付剩余尾款。
五、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同如有未尽事宜，双方应通过友好协商解决。
甲方（盖章/签字）：_____________________乙方（盖章/签字）：_____________________。
建设工程施工合同综合单价[1]
![建设工程施工合同综合单价[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/57e4e21dabea998fcc22bcd126fff705cc175c26.png)
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 引言建设工程施工合同是指建设工程的各方之间达成的协议，用于规范工程施工的各项事宜。
在建设工程施工合同中，综合单价是一项重要的内容。
本文将对建设工程施工合同中综合单价的定义、计算方法以及应注意的事项进行详细介绍。
2. 综合单价的定义综合单价是指建筑施工中各种工程项目的单价，包括人工费、材料费、机械费、管理费等各项费用。
综合单价的确定是根据工程量清单和成本计价数据进行的，通过对各项工程项目的定额按照一定的计算方法进行合理的计算得出。
3. 综合单价的计算方法一般来说，综合单价是按照以下公式进行计算的：综合单价 = 人工费 + 材料费 + 机械费 + 管理费 + 利润其中，各项费用的计算方法如下：- 人工费：人工费是指建筑施工中所需的人力劳动费用。
根据工程的特点和工种的不同，可以采用工日工资制、计件工资制或者计时工资制等不同的计算方法。
- 材料费：材料费是指建筑施工中所需的材料费用，包括原材料、中间材料、辅助材料等。
材料费的计算一般是根据工程量清单和市场价进行的。
- 机械费：机械费是指在建筑施工中所需的机械设备使用费用。
机械费的计算一般是根据工程量清单和机械使用费率进行的。
- 管理费：管理费是指在建筑施工中所需的管理费用，包括施工管理人员的工资、办公费用、车辆费用等。
管理费的计算一般是根据工程量清单和管理费率进行的。
- 利润：利润是指承包商从工程施工中获得的回报，一般是根据工程总造价的一定比例确定的。
4. 综合单价的注意事项在确定建设工程施工合同中的综合单价时，需要注意以下几点：- 准确性：综合单价的计算应该准确无误，对各项费用进行详细核算，并根据实际情况进行调整和修正。
- 合理性：综合单价的计算应当合理，不能过高或者过低，应当考虑工程的实际情况和市场行情。
- 可比性：综合单价应当具有可比性，即不同工程项目之间的综合单价可以进行对比，以便于评估和比较。
综合单价施工合同
综合单价施工合同是指以工程项目的综合单价为基础，按照工程量清单和工程量计价规范的要求，明确工程项目的合同价格、工程量、工程质量、工程进度、工程安全、合同履行等方面的权利和义务，由业主和施工单位签订的一种工程合同。
一、合同价格1. 合同价格是指业主和施工单位在合同中约定的，按照工程量清单和工程量计价规范的要求计算出的工程项目总价。
2. 合同价格应当包括工程项目的全部工程量、材料、设备、人工、施工机具使用费用等，并应当考虑工程项目的风险费用、质量保证费用、安全文明施工费用等因素。
3. 合同价格应当在业主和施工单位协商一致的基础上，参照工程所在地的工程造价指数和市场行情确定。
二、工程量清单1. 工程量清单是指业主和施工单位在合同中约定的，工程项目施工过程中应当完成的全部工程量。
2. 工程量清单应当包括工程项目名称、工程量、工程内容、工程质量要求等，并应当明确工程量的计量单位和计算方法。
3. 工程量清单应当根据工程项目的特点和施工图纸的要求编制，并应当经过业主和施工单位共同确认。
三、工程质量1. 工程质量是指工程项目施工过程中应当满足的设计文件、技术规范、标准、法规等要求。
2. 施工单位应当严格按照施工图纸和技术规范的要求进行施工，并应当保证工程质量符合相关要求。
3. 业主有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，并对不符合工程质量要求的工程进行整改。
四、工程进度1. 工程进度是指工程项目应当按照合同约定的时间节点完成的工程量。
2. 施工单位应当制定详细的施工计划，并应当按照计划进行施工，确保工程进度不受影响。
3. 业主有权对施工过程中的工程进度进行监督检查，并对不符合工程进度要求的工程进行整改。
五、工程安全1. 工程安全是指工程项目施工过程中应当遵守的安全规定和标准。
2. 施工单位应当制定详细的安全防护措施，并应当按照措施进行施工，确保工程安全。
3. 业主有权对施工过程中的工程安全进行监督检查，并对不符合工程安全要求的工程进行整改。
建设工程施工合同计价条款
建设工程施工合同计价条款一、合同价格1. 本工程合同总价为人民币（大写）_____________元（￥___________），包含所有施工图纸及工程量清单所列明的工作内容。
2. 合同价格为固定总价，除本合同约定的变更、调整外，不得因任何原因调整合同总价。
二、计价方式1. 本工程采用综合单价法进行计价，即根据工程量清单中的各项工作内容，按照相应的综合单价计算工程造价。
2. 综合单价包括直接费用、间接费用、利润和税金等，具体费用组成应在投标文件中明确。
三、工程量的计量与确认1. 工程量的计量应以施工图纸及工程量清单为基础，由甲方或其委托的第三方机构进行核定。
2. 乙方应在每个阶段工程完成后，及时向甲方提交工程量报告。
甲方应在收到报告后___（天数）内完成审核并书面确认。
3. 如双方对工程量有争议，可共同委托具有资质的第三方机构进行鉴定，以鉴定结果为准。
四、工程款的支付1. 甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点，及时足额支付工程款。
2. 工程款支付分为预付款、进度款和竣工款。
预付款比例不超过合同总价的_____%，进度款根据实际完成的工程量按月支付，竣工款在工程竣工验收合格后的___（天数）内支付。
3. 如甲方延迟支付工程款，应按日支付逾期付款金额的_____%作为违约金。
五、变更与调整1. 工程施工过程中，如遇设计变更或其他需要调整合同价格的情况，应及时签订书面变更协议，并按照变更协议调整合同价格。
2. 变更工程的价格应根据变更的性质、规模和难易程度，由双方协商确定或参照原合同价格水平确定。
六、结算与审计1. 工程竣工后，乙方应编制工程结算书，并提供完整的结算资料。
2. 甲方应在收到结算书后的___（天数）内完成审核，并组织双方进行结算会议。
3. 如双方对结算结果有异议，可共同委托审计机构进行审计。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
建设工程施工合同综合单价
建设工程施工合同综合单价建设工程施工合同综合单价1. 什么是综合单价？综合单价是建设工程施工合同中的一个重要概念，可以理解为单位工程或单位工程子目的计价方式。
它是根据设计文件、招标文件等提供的信息，按照一定的计价规则和方法，将工程项目的各项工作划分为若干清单或子清单，然后按照各个清单或子清单的数量及价格因素，计算出总价，最终得出综合单价。
2. 综合单价的重要性综合单价在建设工程施工合同中起到了至关重要的作用。
它不仅是确定合同价格的基础，也是施工过程计划的依据之一。
通过综合单价，施工单位和业主可以对工程项目的各项工作进行详细计算和预算，从而合理安排和分配资源，控制成本，确保工程质量。
3. 综合单价的计算方法综合单价的计算方法一般包括以下几个步骤：3.1 划分清单或子清单首先，根据施工合同的要求，将工程项目的各项工作划分为若干清单或子清单。
清单的划分原则可以根据工程性质、工种、材料等因素进行分类划分。
3.2 定义计价规则在划分清单或子清单之后，需要定义综合单价的计价规则。
计价规则包括计价基准、计算单位、计算方法等方面的内容。
3.3 确定数量根据设计文件、招标文件等提供的信息，确定各个清单或子清单的数量。
数量可以根据建筑面积、长度、数量等相关参数进行计算。
3.4 计算价格因素计算价格因素是综合单价计算的关键步骤之一。
价格因素包括材料价格、人工费用、设备费用等。
根据市场行情、合同约定等信息，确定价格因素的具体数值。
3.5 计算综合单价将以上步骤的结果进行综合计算，即可得出每个清单或子清单的综合单价。
综合单价可以通过电子表格软件等工具进行计算和记录。
4. 综合单价的应用综合单价在建设工程施工合同中的应用非常广泛。
它可以用于编制预算报价、签订合同、支付工程进度款项等环节。
同时，综合单价还可以作为施工单位和业主之间沟通和协商的依据，以及质量监督、工程验收等环节的评价依据。
5. 综合单价的注意事项在计算和应用综合单价时，需要注意以下几个事项：准确获取和理解设计文件、招标文件等提供的信息，确保综合单价的准确性和合理性。
建设工程施工合同(-综合单价)
建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同（-综合单价）1. 引言合同是建设工程项目的重要文件，对于合同的编制与签订，对于项目的顺利进行至关重要。
本文档就建设工程施工合同中的综合单价条款进行详细解析，旨在帮助合同参与方充分理解与掌握相关内容。
2. 综合单价的定义综合单价是指在建设工程施工合同中，根据工程数量和计量单位，将人工费、材料费、机械费等各项费用按照一定的比例综合计算得出的单价。
综合单价的正确确定与合理合理编制，对于项目的成本控制与施工效率有着重要影响。
3. 综合单价条款的目的综合单价条款的目的在于明确双方对于施工过程中需要计算与支付的各项费用，并确保费用的合理性和透明度，以维护合同的公正性和合法性。
4. 综合单价条款的内容综合单价条款通常包含以下内容：4.1 工程量计算在综合单价条款中，首先需要明确工程量的计算方法。
包括但不限于：- 计算方法的基准：按计量单位或标准规范- 工程量的测量方法：如使用测量仪器、手工测量等- 工程量计算的标准与规范：包括相关国家或地区的规章制度4.2 单价确定方法综合单价的确定需要考虑多个因素，包括但不限于：- 人工费：工人工资、福利等- 材料费：原材料的采购成本、运输费等- 机械费：机械设备的使用费用、维护费用等- 管理费用：项目管理人员的工资、管理成本等- 利润与风险补偿：包括合同行业的利润水平与项目风险的补偿- 税费：根据相关法规和政策确定的税费4.3 单价调整与支付综合单价在合同签订后可能会调整，主要原因可能包括但不限于：- 设计变更：对原始设计的修改- 市场价格波动：人工、材料、机械等费用的波动- 成本调整：由于某些特殊情况需要调整项目成本双方应在合同中明确单价调整的情况与方法，并约定支付方式与周期。
5. 综合单价的风险与注意事项使用综合单价的过程中存在一些风险与注意事项，包括但不限于：- 单价计算的准确性：应合理使用相关数据进行计算，以确保单价的准确性- 合同变更的控制：当需要调整单价时，双方应合理协商并达成共识，以避免合同纠纷的发生- 市场价格波动的风险：由于市场价格的波动，单价可能会有调整，要合理预测与控制这一风险- 监督与检查的重要性：合同参与方应密切监督施工过程中的费用支出，以确保费用的合理与透明6. 总结综合单价在建设工程施工合同中起着重要的作用，它涉及到施工过程中的各项费用计算与支付问题。
建设工程施工合同(-综合单价)
建设工程施工合同(-综合单价)建设工程施工合同(-综合单价)一、合同双方：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）二、背景与目的本合同旨在确立甲方与乙方之间的合作关系，并就建设工程施工合同的具体内容、责任和义务等进行规范和约定，以确保项目的顺利进行和合作的顺利进行。
三、项目概述1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目规模：4. 项目工期：5. 项目费用：四、合同内容1. 施工范围1. 乙方应按照《建设工程施工合同书》的要求，承担相应的工程施工任务，并按时保质保量完成。
2. 施工范围包括但不限于：建筑工程土木工程设备安装工程其他相关工程2. 合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（以下简称“元”）。
2. 合同价款将分批支付，具体支付方式及时间如下：第一批款：元，支付时间为合同签署后日；第二批款：元，支付时间为工程完成进度达到%后日；第三批款：元，支付时间为工程完成进度达到%后日；一批款：元，支付时间为工程验收合格后日。
3. 合同风险及责任1. 合同履行过程中如发生不可抗力因素，导致工程延期或影响工程质量，双方应协商解决，并承担相应责任。
2. 甲方和乙方在工程施工过程中应遵守所有相关法律法规和规定，并承担相应责任。
4. 合同变更和解除1. 双方一致同意变更合同内容的，应通过书面形式进行，经双方签字确认后生效。
2. 若双方无法继续履行合同义务，应提前天以书面形式通知对方，且应给予相应的补偿。
5. 合同履行期限1. 合同生效日期为合同签署日起。
2. 合同履行期限为工程竣工验收合格后。
五、保密条款1. 双方承诺在合同期限内和合同终止后对涉及本合同内容的商业秘密、技术信息等予以保密，并严禁未经对方书面许可向任何第三方披露或使用。
六、争议解决1. 甲乙双方如发生任何争议，应通过友好协商解决。
2. 如无法通过协商达成一致，应提交至有管辖权的人民法院裁决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
工程合同综合单价合同
工程合同综合单价合同我们需要了解什么是综合单价合同。
简单来说，综合单价合同是指在合同中明确每个分项工程的单价，根据实际完成的工程量乘以相应的单价来确定最终的工程款。
这种方式有助于甲乙双方对成本和付款有一个清晰的预期，减少后续的争议。
我们来看这份范本的具体内容：【标题】工程合同综合单价合同【合同编号】XX-XX-XXXX【甲方】（以下简称甲方）【乙方】（以下简称乙方）【】第一条总则1. 甲方委托乙方进行_______工程的施工，双方本着平等自愿、公平互利的原则，经协商一致，签订本合同。
2. 本合同所指的综合单价为完成单位工程量所需全部费用的综合体现，包括材料费、人工费、机械使用费及必要的管理费和利润等。
第二条工程内容及要求1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。
5. 工程工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条综合单价及调整机制1. 综合单价详见附件《综合单价表》。
2. 如遇市场波动或法律政策变化导致成本变动，双方应协商调整综合单价。
第四条支付方式1. 工程进度款按月支付，每月月底前结算当月完成的工程量。
2. 工程完工后，乙方提交竣工报告及完整结算资料，甲方在收到后的____天内完成最终结算。
第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款，应按未付款额的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不达标，应按合同约定承担违约责任。
第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日【附件】1. 综合单价表2. 工程设计图纸及相关技术资料3. 其他相关协议或文件。
建设工程施工合同综合单价正规范本(通用版)
建设工程施工合同综合单价引言建设工程施工合同是指承建方与发包方之间订立的一种合同，用于明确工程范围、工程成本和施工标准等方面的内容。
施工合同综合单价则是指对工程项目中各项工程量按照特定的计算方法进行单价的综合，旨在提高合同的明确性和操作性。
本文将详细介绍建设工程施工合同综合单价的概念、计算方法和应用。
一、概念建设工程施工合同综合单价是指将承包方在工程范围内需要执行的各种工程项目按照计量单位进行综合计价的单价。
综合单价的计算方法一般包括直接费用和间接费用两部分。
直接费用包括材料、劳动力、机械设备的费用等；间接费用则包括管理费用、税费、利润等。
二、计算方法1. 直接费用的计算直接费用是指与工程施工直接相关的费用，可以通过步骤进行计算：•确定工程项目的工程量，并根据工程量清单确定计量单位；•按照市场行情，确定各项材料、劳动力和机械设备的实际成本；•将各项实际成本与相应的工程量进行相乘，得到各项材料、劳动力和机械设备的总费用；•将各项总费用累加，得到直接费用总额。
2. 间接费用的计算间接费用是指与工程施工间接相关的费用，可以通过步骤进行计算：•根据工程项目的特点和施工条件，确定合理的管理费用比例；•根据国家税法规定，确定适用的税费比例；•根据项目预计的销售额和投入资本，确定合理的利润率；•将工程项目的总直接费用与管理费用、税费和利润进行相加，得到间接费用总额。
3. 综合单价的计算综合单价可以通过将直接费用总额与间接费用总额进行相加，再除以总工程量得到。
三、应用施工合同综合单价的应用主要包括几个方面：1. 合同成本预估通过采用综合单价的方法，可以较为准确地预估工程项目的总成本。
这对于承包方来说十分重要，可以帮助其制定合理的投标方案，并合理安排工程项目的资金。
2. 合同履约管理综合单价作为合同的重要组成部分，可以作为双方履约的依据。
发包方可以通过监督承包方的综合单价计算方法和结果，确保合同的公正性和合理性。
2024版建设工程施工合同综合单价
2024版建设工程施工合同综合单价合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（项目名称）1.2 工程地点：（项目地址）1.3 工程内容：（项目内容）1.4 工程规模：（项目规模）1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。
二、合同金额2.1 本合同综合单价为：人民币（大写）（金额），人民币（小写）（金额）。
2.2 合同金额包含：工程材料、人工、设备、施工机具、管理、税费等全部费用。
2.3 合同金额支付方式：按双方约定的进度支付。
三、合同工期3.1 合同工期为：（工期天数）天。
3.2 开工日期：（开工日期）。
3.3 竣工日期：（竣工日期）。
四、合同履行4.1 乙方应按照约定的工期、质量、安全标准完成施工任务。
4.2 乙方应按照约定的时间和要求，向甲方提供完整的施工资料、验收资料和保修资料。
4.3 乙方应遵守国家及地方的法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和施工方案进行施工。
4.4 甲方应按照约定的时间和金额，向乙方支付合同价款。
4.5 甲方应协助乙方办理相关施工手续，提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
五、合同变更和解除5.1 合同变更：双方同意，合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方确认后生效。
5.2 合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方协商一致后可以解除合同。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期竣工天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额×日违约金比率。
6.2 甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付逾期付款天数的违约金，违约金计算方式为：应付款项×日违约金比率。
施工综合单价合同
施工综合单价合同是指在建设工程施工过程中，以工程量清单为基础，按照综合单价计算工程造价的一种合同形式。
它将工程量清单中的各项工程量与相应的综合单价相乘，得出工程总造价。
在这种合同方式下，施工过程中的工程量变化对工程造价的影响较大，因此需要对工程量进行严格控制。
本文将从施工综合单价合同的定义、特点、优点、缺点以及合同履行等方面进行详细阐述。
一、施工综合单价合同的定义施工综合单价合同是指在建设工程施工过程中，按照工程量清单列出的各项工程量，以综合单价为基础，计算工程造价并作为合同价款的合同形式。
综合单价是指完成单位工程量所需的人工、材料、机械等费用总和，包括直接费用和间接费用。
二、施工综合单价合同的特点1. 工程量清单为基础：施工综合单价合同以工程量清单为基础，明确了工程项目的具体内容、工程量和质量要求。
2. 综合单价计价：施工综合单价合同采用综合单价计算工程造价，充分反映了工程项目的成本构成。
3. 工程量变化影响造价：施工综合单价合同中，工程量的变化直接影响工程造价，因此对工程量的控制至关重要。
4. 单价优先：在施工综合单价合同中，单价优先于总价。
合同履行过程中，工程量的增减、变更均按照单价进行调整。
5. 易于调整：施工综合单价合同便于在施工过程中对工程量进行调整，有利于合同双方的公平利益。
三、施工综合单价合同的优点1. 明确工程量：施工综合单价合同明确了工程量清单，有利于双方对工程项目的了解和把握。
2. 合理分摊风险：施工综合单价合同中，工程量的变化导致造价变化，有利于合同双方合理分摊风险。
3. 便于调整：施工综合单价合同便于在施工过程中对工程量进行调整，有利于合同双方的利益平衡。
4. 提高合同履行效率：施工综合单价合同明确了工程项目的具体内容和质量要求，有利于提高合同履行效率。
5. 降低合同纠纷风险：施工综合单价合同的明确性和灵活性，降低了合同纠纷的风险。
四、施工综合单价合同的缺点1. 工程量难以准确预测：施工综合单价合同中，工程量的变化直接影响工程造价，但工程量在施工过程中难以准确预测，可能导致合同纠纷。
综合单价合同范本
综合单价合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：地址：联系方式：乙方（承包方）：姓名/名称：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [项目名称] 进行建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目地点：2. 项目范围：详细描述项目涵盖的具体工作内容。
二、合同价款及支付方式1. 合同采用综合单价计价方式，综合单价为 [具体金额] 。
2. 合同总价为根据实际工程量计算得出。
3. 支付方式：[明确具体的付款阶段和比例]。
三、工期1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、质量标准1. 乙方应按照 [具体质量标准] 进行施工，确保工程质量合格。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1. 提供必要的施工条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 对工程进度和质量进行监督。
（二）乙方权利义务1. 按合同要求进行施工。
2. 保证施工安全和文明施工。
3. 接受甲方的监督和检查。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工或延误工期，应承担违约责任。
七、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同（综合单价）项目名称：合同内容：合同编号：发包人：承包人：签订日期：签订地点：建设工程施工合同第一部分协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：二、工程承包内容承包范围：三、承包方式：四、合同工期：开工日期：竣工日期：各分项工程完工时间：五、质量标准工程质量标准：六、合同价款暂估金额（大写）：（含税）（人民币）元，以发包方审定价款为本合同最终价款。
￥：七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（一）本合同协议书（二）中标通知书（三）投标书及其附件（澄清函）（四）本合同专用条款（五）本合同通用条款（六）标准、规范及有关技术文件（七）图纸（八）已标价工程量清单或预算书（九）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质九、．量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效本合同一式四份，双方各执两份，自签字并盖章之日起生效。
发包人（公章）承包人（公章）：邮政编码：邮政编码：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：E-mail: E-mail:QQ: QQ:开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：法定代表人：法定代表人：签字：签字：日期日期：第二部分通用条款通用条款按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）执行。
第三部分专用条款一、合同文件及解释（一）合同文件组成及解释顺序：执行本合同通用条款第1.5条。
（二）语言文字和适用法律、标准及规范1、本合同仅使用汉语。
2、适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3、适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：二、各方工作安排（一）发包人工作（土建和安装工程有所不同，双方工作安排可由合同起草人根据实际需要填写）、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时5（。
间：（6）水准点与坐标控制点交验要求：。
7（）图纸会审和设计交底时间、套数：（8）根据实际情况发包人需要完成的其他工作：2、发包人委托承包人办理的工作其他工作。
（二）承包人工作1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：设计方（1需由承包人提供施工组织设计待发包方及监理方、）审核。
提交时间：。
2（）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（4）施工场地清洁卫生的要求：（5）根据实际情况承包人需要完成的其他工作：（三）发包人派驻的项目经理、驻现场工程师代表1、项目经理姓名：职权：。
2、驻现场工程师代表（四）承包方派驻本工程的人员项目经理：，身份证号：；工艺技术负责人：，身份证号：；专职安全员：，身份证号：；预算员：，身份证号：；施工员：，身份证号：；质检员：，身份证号：；材料员，身份证号：。
（五）监理单位委派的工程师姓名：；职务：；身份证号：发包人委托的职权：三、施工组织设计和工期（一）进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供，作为合同附件。
工程师确认的时间：（二）工期双方关于工期延误、工期顺延、暂停施工等情况的约定：根据现场实际施工条件由发包方、承包方、监理方书面约定作为合同附件。
四、质量与验收（一）工程质量1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
在施工过程中，发包人发现承包人对工程的施工质量达不到发包人招标的标准，发包人有权要求承包人中途退场并解除合同，承包人还应支付发包人违约金。
（二）检查和返工．1、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2、工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按工程师要求的拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
（三）隐蔽工程和中间验收1、工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，提供影像、资料，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。
2、工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
3、经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
（四）重新检验无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的．工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
五、安全施工承包方与发包方另行签订《安全、环保、消防、内保目标管理责任书》。
六、合同价款与支付（一）合同价款1、本合同价款采用清单计价方式，综合单价中包含（备注：此处应根据各专业的实际情况填列）综合单价包含的风险范围：。
（备注：此处应约定量、价风险）风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
2、本合同工程完工后双方以竣工图、设计变更、现场签证等为依据据实结算，结算资料报发包人审计部审计，以审定价款为本合本合同工“万元以下的项目填写：5单项金额在（备注：同最终价款。
．程完工后结算资料报发包人，以发包人审核价款为本合同最终价款”；单项金额在5万元-50万元的项目填写：“本合同工程完工后结算资料报发包人审计部，以发包人审计部审定价款为本合同最终价款”；单项金额在50万元以上的项目填写：“本合同工程完工后结算资料报发包人审计部，由发包人审计部委托中介机构审计，以中介机构审定价款为本合同最终价款”）3、本项目采用计税方法，税率%。
4、现场施工的水、电实行计量收费，用水价格按当地工业用水价格执行，用电（含分摊电损）价格按当地工业用价执行，费用按月从进度款中扣除或者由承包方向发包方直接缴纳。
（备注：此条可根据实际情况调整）5、因承包人申报工程量不实，造成工程量审减超过10%，由此增加的审计费用由发包人在工程造价中直接扣除。
（6）承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：（7）其他事项严格按照发包方《项目管理制度》执行。
（二）工程款支付方式本工程不支付预付款，发包人次月支付承包人上月工程进度款，支付金额不超过已完成工程量的%（同时承包方开具等额增值税专用发票），待工程竣工验收合格并经审计由承包人开具全额增值税专用发票后支付至工程造价的%，剩余%工程款作为工程质量保证金，在工程竣工验收后工程无质量问题时一次支付（不计利息）。
七、材料供应（一）发包人供应材料1、发包人供应的材料与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料单价与一览表不符：（2）材料的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：2、发包人供应材料的结算方法：（二）承包人采购材料若工程由承包人采购材料，为保证工程质量，承包人须向发包方认可的供应商采购材料，并经发包人、承包人、监理单位三方验收合格方可使用，承包方提供的材料应按国家规范进行抽样送检，对检验不合格的材料，一律不准使用；对于进入现场的各类施工设备、测试器具等，必须进行严格的标定和鉴定，凡技术性能、工作参数不符合施工要求的，一律不得进场使用。
若工程由发包方提供材料，承包人应妥善保管材料，因承包方保管不力造成的材料损耗．由承包人承担，工程完工未使用的材料应予以返还。
八、工程变更根据工程联络单及现场工作量签证单据实结算。
承包人须按期办理签证，超期发包人有权拒绝办理，并不予结算。
九、中间交工、竣工验收与结算（一）竣工验收：承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。
因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
（二）承包人提供竣工图的约定：在竣工验收前一周内，提供完整的经质监部门审核通过的档案资料及竣工图一式四份；消防、人防、规划等单位验收所需相关资料由承包方按要求提供。
否则不予办理竣工结算。
（三）中间交工工程的范围和竣工时间：中间交工工程经发包人、监理、设计验收合格后交接。
十、工程保修责任质量保修责任双方另行签订《工程质量保修书》约定。
十一、违约、索赔和争议(一）违约1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（二）索赔关于索赔事项按通用条款19条执行。
（三）争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请调解；（2）调解不成，向仲裁委员会提请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。
十二、其他（一）商业秘密发包方与承包方签订《工程施工保密协议》另行约定。
（二）工程分包允许分包的工程项目：分包施工单位为：（三）不可抗力1、双方关于不可抗力的约定：战争、地震、水灾、火灾等无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同。
2、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。